договор подряда - Чебаркульская птица

ДОГОВОР ПОДРЯДА №______
Чебаркульский район,
п. Тимирязевский
«_____»
____________
201____
года
ООО «Чебаркульская птица», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице
генерального директора Пырсикова Дмитрия Александровича, действующего на основании
Устава и _____________________________, в лице _______________________, действующего на
основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу, и сдать ее результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Перечень и состав
работ определяется приложением, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать
требованиям ГОСТ, ТУ, техническим регламентам, иным требованиям нормативной
документации.
1.3.Для результата работ по настоящему договору установлен гарантийный срок, который
указывается в приложении к настоящему договору. Гарантийный срок начинает исчисляться с
момента принятия результата работ Заказчиком, что подтверждается подписанным актом
выполненных работ. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее
результат работы.
2. Порядок выполнения работ
2.1.Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком собственными силами в
соответствии с заданием Заказчика с использованием своего оборудования и материалов либо с
использование материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком,
указанных в
приложении. Все используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих
технических регламентов, ГОСТ, иной нормативной документации. Из чьих материалов и
оборудования будут выполняется порученные работы определяется в каждом конкретном случае
приложением к настоящему договору.
2.2.При выполнении работ Подрядчиком с использованием оборудования и материалов
предоставленных Заказчиком материалы и оборудование предоставляются во временное
владение и пользование. По окончании работы Подрядчик должен в письменной форме
представить Заказчику отчет об израсходовании материалов. Отчет должен быть подписан
уполномоченным представителем Подрядчика и скреплен печатью и передан Заказчику
одновременно с результатом работ. Неизрасходованную часть материала Подрядчик вправе по
своему выбору вернуть Заказчику либо оставить себе, уменьшив цену работ на стоимость
неизрасходованного материала, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему
договору.
2.3.Подрядчик вправе самостоятельно выбрать технологию для выполнения работы, за
исключением случаев, когда установлены обязательные нормативные требования к ней.
2.4.Заказчик вправе давать указания Подрядчику о способе выполнения работы в процессе ее
исполнения.
2.5.Заказчик в любое время имеет право контролировать ход и качество работы выполняемой
Подрядчиком не вмешиваясь в его деятельность.
2.6.При необходимости Заказчик обязан для выполнения работы оказывать Подрядчику
содействие. В этом случае стороны подписывают соглашение о содействии, которое является
неотъемлемой частью настоящего договору.
2.7.Заказчик обязан до начала работ предоставить Подрядчику материал, необходимый для
обработки, технические условия, чертежи, иную техническую документацию необходимую для
выполнения работ.
_________________ Д.А. Пырсиков
____________________
2.8.Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных Заказчиком
материалов, оборудования, переданной им для переработки (обработки) вещи или иного
используемого для исполнения договора имущества несет Подрядчик.
2.9.Место выполнения работ, порядок вывоза результата работ или его доставка силами
Подрядчика определяется приложением к настоящему договору.
2.9.При выполнении работ на территории Заказчика, доставке результата работ силами
Подрядчика, Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности,
техники
безопасности, алгоритм движения на территории Заказчика.
3. Порядок приемки работ
3.1.Сдача и приемка результата подрядных работ оформляется актом сдачи-приемки
выполненных работ. В акте должен быть указан полный перечень произведенных работ, их
количество, количество вещей подвергшихся обработке, их вес, стоимость произведенных работ.
3.2.Результат работ вывозиться от Подрядчика Заказчиком самостоятельно либо путем доставки
его силами Подрядчика. Конкретный способ передачи результата работ согласовывается
сторонами в приложении.
3.3.Подрядчик обязан в письменном виде известить Заказчика о готовности результата работы к
сдаче и необходимости явки Заказчика для его осмотра, проверки и принятия, в случае если
результат работ вывозиться Заказчиком самостоятельно. Заказчик обязан прибыть для приемки
не позднее 5 рабочих дней с момента получения данного извещения.
3.4.Заказчик обязан осуществить с участием Подрядчика осмотр и проверку выполненной
работы и ее результата на соответствие условиям договора. Приемка выполненной работы и ее
результата должна осуществляться уполномоченными представителями сторон. Полномочия
сторон подтверждаются доверенностями оформленными надлежащим образом. При этом
приемка не означает приемку по качеству работ.
3.5.При обнаружении видимых недостатков результата работы дополнительно к акту приемки
выполненных работ составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте
должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
3.6.Проверка качества результата работы осуществляется Заказчиком на его складе в течение
десяти дней после принятия.
3.7.Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или
иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан
известить в письменном виде об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней с момента их
обнаружения.
3.8.Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, при
условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. В случае если на результат
работ стороны не установили гарантийный срок то претензии по качеству результата работ могут
предъявлены Заказчиком Подрядчику в течение 30 календарных дней с момента принятия
результата работ.
3.9.В случае обнаружения недостатков в результате работы Заказчик вправе по своему выбору
потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в течении 10 календарных
дней с момента получения требования; соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
безвозмездной замены результата работы (выполнения работы заново) в течение 10 календарных
дней с момента получения требования. Вместо предъявления указанных требований Заказчик
вправе устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать
возмещения понесенных в связи с этим расходов.
4. Срок выполнения работы
4.1.Начало и окончание срока выполнения работы согласовываются сторонами в приложении.
5. Стоимость работ и порядок оплаты
5.1.Стоимость поручаемых работ определяется приложением к настоящему договору.
________________ Д.А. Пырсиков
____________________у договору.
5.3.Подрядчик не имеет право на предъявление Заказчику процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами в соответствии со ст. 317.1. ГК РФ.
5.4.Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6. Ответственность сторон
6.1.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению работ по настоящему договору
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа
в размере 5 % от стоимости работ.
6.3.В случае нарушения сроков выполнения работы Заказчик вправе потребовать взыскания с
Подрядчика неустойки в размере 0,1 процент от цены работы за каждый день просрочки, но не
более 10 % от стоимости работы.
6.4.В случае нарушения сроков оплаты за работы Подрядчик вправе потребовать взыскания с
Заказчика неустойки в размере 0,1 процент от цены выполненной, но не оплаченной работы за
каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работы.
6.5.За появление представителей Подрядчика на территории Заказчика с видимыми
признаками алкогольного опьянения, либо наркотического опьянения, признаками
похмельного синдрома Подрядчик обязуется уплатить Заказчику по его письменному
требованию штраф в размере 3000 рублей за каждый выявленный случай.
6.6.За курение работниками Подрядчика в неустановленном Заказчиком месте Подрядчик
обязуется уплатить Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 3 000 рублей за
каждый выявленный случай.
6.7.При нарушении алгоритма движения на территории Заказчика (произвести взвешивание
автомобиля с результатом работ при заезде и пустого автомобиля после передачи результата
работ, остановиться для визуального осмотра автомобиля после выезда с проходной Заказчика)
Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 1000 рублей
за каждый выявленный случай.
6.8.Нарушения указанные в п.6.5., 6.6., 6.7. фиксируются представителями Покупателя в форме
акта, с приложением к нему объяснения представителя Подрядчика допустившего нарушение,
либо при отказе от дачи объяснения акта об отказе предоставить объяснение. Указанные
документы являются основанием для предъявления претензии и являются приложением к ней.
6.9.Если письменные требования об уплате пени, штрафа, и неустойки по настоящему
договору не были предъявлены, то суммы пени, штрафа, либо неустойки равна 0-00 (ноль
рублей 00 копеек).
6.10.В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем переговоров и
урегулирования спора в претензионном порядке. Срок ответа на претензию Стороны
установили в 7 (семь) календарных дней со дня получения претензии со всеми необходимыми
документами. Не урегулированные путем переговоров споры по исполнению настоящего
договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
6.11.Заказчик после письменного уведомления Подрядчика и не получении мотивированного
отказа от предъявленных требований в указанный выше срок вправе удержать сумму
неустойки, штрафа, начисленных по настоящему разделу из суммы, подлежащей уплате за
работу.
7. Прочие условия
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 201___
года, а в отношении расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2.В случае если ни одна из сторон не заявит о прекращении настоящего договора за 30 дней до
момента его окончания, договор считается автоматически пролонгированным на каждый
следующий календарный год.
7.3.Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случае
просрочки Подрядчиком выполнения работы более чем на 15 дней.
7.4.Подрядчик не вправе в одностороннем порядке в соответствии с п. 2 ст. 719 ГК РФ отказаться
от исполнения договора.
7.5.Настоящий договор считается заключенным после проставления в нем подписи
уполномоченных лиц, оттиска печатей Подрядчика и Заказчика.
_________________ Д.А. Пырсиков
____________________В.В.Росляк
7.6.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.7.Документы, в том числе, задания, приложения, претензии, акты, письма, уведомления, за
подписью лица одной из Сторон, переданные по факсимильной связи, электронной почте (при
наличии подписи уполномоченных лиц) имеют силу подлинных, если одна из Сторон не
потребует подтверждения их направлением почтой.
7.8.Стороны обязуются не передавать своих прав и обязанностей по настоящему договору
третьим лицам без получения предварительного согласия на это другой стороны.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ООО «Чебаркульская птица»
456404, Челябинская обл.,
Чебаркульский р-он,
п.Тимирязевский, ул.Мичурина,3
ИНН 7420008157 КПП 741501001
р/с № 40702810672020105999
в Челябинском ОСБ № 8597
БИК 047501602 ОКПО 71703490
к/с 30101810700000000602
Генеральный директор
_________________ Д.А. Пырсиков
__________________
«____» ____________ 201 года
м.п.
«____» ____________ 201 года
м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к договору подряда №_____ от __________________года
Чебаркульский район
п. Тимирязевский
«____» __________ 201__ года
В соответствии с настоящим приложением ООО «Чебаркульская птица», в лице
генерального директора Пырсикова Д.А., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Заказчик и ___________________, в лице ____________________, действующего на
основании ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, согласовали следующие
условия подрядных работ:
1. Перечень и состав работ:
2. Подрядчик обязуется выполнить работы по ______________________.
3. Работы по настоящему приложению выполняются Подрядчиком собственными силами
с использованием своего оборудования и материалов. Работы выполняются на территории
Подрядчика, по адресу ____________________________.
4.Стоимость поручаемых работ определена в размере __________ (_______________)
рублей 00 копеек в том числе НДС 18 %.
5.Порядок оплаты: в течение _______ рабочих дней с момента передачи результата работ.
6.На работы установлен гарантийный срок ______________ .
7.Начало работ «_____» ___________ 2015 года, окончание работы «_____» _____________
2015 года.
8.Результат работ подлежит вывозу со склада Подрядчика, расположенного по адресу
_______________________________________________ силами и за счет средств Заказчика.
ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
________________ Д.А. Пырсиков
«_____» _____________ 201__ года
м.п.
________________
«_____» _____________ 201__ года
м.п.