НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо

НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада»
197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.48, оф.506
e-mail: gosro@gosro.ruwww.gosro.ru
УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Союз
Строителей нефтяной отрасли СевероЗапада»
протокол № 15 от 25.04.2013 г.
и в редакции Совета Партнерства
протокол № 45/13 от 18.12.2013 г.
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Некоммерческого партнёрства саморегулируемой организации
«Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада»
г. Санкт-Петербург, 2013
1. Общие положения
1.1.
Настоящие
Правила
саморегулирования
Некоммерческого
партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-запада» (далее –
Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» (далее –
Партнерство) и включают принципы, цели, задачи, основные направления деятельности Партнерства
по осуществлению саморегулирования в области строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства (далее – строительства).
Настоящие Правила определяют Правила, Стандарты, меры и нормы, используемые
Партнерством, а именно документы Партнерства, принятые в обеспечение саморегулирования:
- Устав Партнерства;
- Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства;
- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления;
- Положения о генеральном директоре Партнерства;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
- Стандарты Партнерства,
- Требования к страхованию гражданской ответственности,
- Положения о Комиссии по страхованию гражданской ответственности,
- Положения о Компенсационном фонде,
- Положения о Контроле в области саморегулирования;
- Регламент проведения выездных (плановых/внеплановых) проверок,
- Положения о членстве и членских взносах,
- Положения об информационной открытости,
- Положение о постоянно действующем Третейском суде,
Положение о дисциплинарной комиссии;
- Положения о мерах дисциплинарного воздействия
- иные документы принятые и утвержденные Общим собранием членов Партнерства.
Партнерством могут разрабатываться и утверждаться в установленном законодательством
РФ и Уставом Партнерства порядке другие документы при необходимости и непосредственном
участии членов Партнерства, которые признаются неотъемлемой частью Правил саморегулирования,
если иное не установлено самим документом.
1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к деятельности членов Партнерства,
регулируют систему мер принятых Партнерством, по обеспечению осуществления Партнерством
функций саморегулирования и добровольно принимаемых членами Партнерства.
1.3. Требования настоящих Правил и документов, являются их неотъемлемой частью,
обязательными для органов управления, исполнительного органа и членов Партнерства.
1.4. Партнерство берет на себя ответственность за реализацию настоящих Правил и
обязуется создавать благоприятные условия для их успешного осуществления.
2. Принципы, цели, задачи и основные направления по осуществлению
саморегулирования в области строительства
2.1.
Принципами деятельности Партнерства и его членов являются:
- равенство в членстве Партнерства, уважение законных прав остальных членов
Партнерства и других лиц Партнерства;
- учет интересов общества, осознание социальной направленности строительной
деятельности;
- учет интересов Партнерства, недопущение возникновения ситуаций, которые могут
нанести вред имуществу и интересам Партнерства;
- единство прав и обязанностей членов Партнерства;
- обеспечение и повышение безопасности строительных работ и их результатов для жизни и
жизнедеятельности людей;
- неукоснительное соблюдение всех правил Партнерства, в т.ч. установленных Уставом
Партнерства, Положениями, Правилами и Требованиями Партнерства, решений Общего собрания
членов или Совета Партнерства;
- добровольное несение всей полноты ответственности за свою деятельность;
- недопущение злоупотреблений доминирующим положением на рынке строительной
продукции;
- предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, споров, стремление решить спор
путем переговоров;
- постоянное улучшение качества строительных работ; внедрение передовых технологий в
осуществлении строительства, а также повышение квалификации работников членов Партнерства и
их аттестация;
- уважение прав потребителей строительной продукции;
- постоянное стремление к повышению качества работ, услуг;
- внедрение инновационных технологии и материалов;
- обеспечение информационной открытости своей деятельности, за исключением
информации, составляющей охраняемую законом тайну, посредством опубликования в средствах
массовой информации, а также в сети Интернет и на своем официальном сайте wwwgosro. ru.
Настоящие Правила также определяют:
- принципы и правила взаимоотношений между членами Партнерства и заказчиками работ
по договорам подряда;
- принципы установления и применения мер ответственности в отношении членов
Партнерства за нарушение требований настоящих Правил.
2.2.
Целью Партнерства является:
- осуществление саморегулирования в области строительства входящих в Партнерства
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства в соответствии с
требованиями законодательства;
- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
Партнерства;
- повышение качества осуществления строительства; обеспечение безопасности зданий и
сооружений на стадии строительства;
- содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности в сфере строительства,
консультирование по защите экономических, профессиональных и социальных интересов
Партнерства в законодательных и исполнительных органах власти и управления, судебных
инстанциях, в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед
третьими лицами и гражданами;
- направление деятельности членов Партнерства на достижение конечного результата в
строительном производстве, обеспечении надежности зданий и сооружений.
2.3. Главными задачами (функциями) Партнерства являются:
- объединение в Партнерства
субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства;
- содействие развитию сотрудничества в строительной отрасли;
- участие в разработке и реализации федеральных, региональных областных и местных
программ и проектов социально-экономического развития. Участие в разработке инвестиционной
политики, а также в разработке, подготовке, экспертизе и обсуждении документов и нормативных
актов, определяющих политику в строительстве, как на государственном, так и на муниципальном
уровне;
- осуществление деятельности, предусмотренной законодательством для саморегулируемых
организаций по разработке и утверждению:
1) требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
2) правил контроля в области саморегулирования;
3) документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов
Партнерства и правил саморегулирования, а так же контроль за соблюдением членами Партнерства
требований этих документов.
2.4. Партнерство осуществляет деятельность в следующих основных направлениях:
- по оказанию всесторонней помощи, защите законных прав и интересов членов Партнерства
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в общественных
объединениях и других организациях, а также перед третьими лицами и гражданами;
- в участии в составе комиссий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд по строительным объектам,
обеспечении их решений максимальной объективности и прозрачности;
- в организации и совершенствовании подготовки и повышения квалификации специалистов
и рабочих для строительной отрасли;
- в проведении целевых конкурсов, конференций, совещаний, семинаров;
- в содействии профессиональной консолидации специалистов, занятых в строительной
отрасли, повышении престижа профессии строителя;
- в поддержке и стимулировании инновационной активности работников отрасли, внедрения
достижений науки и техники, а также отечественного и мирового опыта в профессиональной
практике, в поддержке деятельности научно-технического сообщества строителей;
- в осуществлении функций, прав и обязанностей Партнерства по:
а) разработке и установлению требований к членству в Партнерстве;
б) применению мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством и
внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов;
в) образованию третейских судов для разрешения споров, возникающих между членами
Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства товаров
(работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
г) осуществлению анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой
ими в Партнерства в форме отчетов в порядке, установленном Уставом Партнерства или иными
документами, утвержденными решением Общего собрания членов Партнерства;
д) представлению интересов членов Партнерства в их отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления;
е) организации профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства или
сертификации произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг), если иное не установлено
федеральными законами;
ж) обеспечению информационной открытости деятельности своих членов, опубликованию
информации об этой деятельности в порядке, установленном законом и внутренними документами
Партнерства;
з) осуществлению контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования,
условий членства в Партнерства, требований технических регламентов в процессе осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
и) рассмотрению жалоб на действия членов Партнерства и дел о нарушении членами Партнерства
требований правил и стандартов, условий членства в Партнерства;
к) решению иных вопросов в интересах строительной отрасли и членов Партнерства.
3. Условия членства в Партнерстве
3.1. В члены Партнерства могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям к выдаче
свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3.2. Лицо, принятое в члены Партнерство, должно застраховать гражданскую
ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, оплатить
вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд Партнерство, предоставить полный комплект
документов по квалифицированному личному составу и получить свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ.
3.3. Член Партнерства обязан:
- соблюдать положения действующего законодательства, Устава Партнерства, Правил и
Стандартов саморегулирования, решений органов управления Партнерства;
- своевременно вносить взносы, являющиеся обязательными, согласно положениям
действующего законодательства и/или правилам, стандартам и/или другим внутренним документам;
- активно участвовать во всех видах его деятельности;
- предоставлять в органы управления Партнерства сведения о введенных и строящихся
(реконструируемых) объектах, случаях аварийных ситуаций и обрушений на строящихся,
реконструируемых и ремонтируемых объектах, текущей потребности в рабочих и специалистах, а
также иную информацию по согласованию с органами управления. Полученная информация
используется органами управления Партнерства только для внутренних целей и публикуется только
в части информационной открытости, установленной действующим законодательством РФ.
- соблюдать Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, технические
регламенты в процессе строительства, непрерывно обеспечивать страхование гражданской
ответственности.
- уведомлять Партнерство о временном прекращении и последующем возобновлении
строительной деятельности, об изменении места нахождения юридического лица и (или) места
фактического осуществления деятельности, изменении места жительства индивидуального
предпринимателя, о реорганизации (юридического лица), ликвидации, банкротстве, увольнении и
назначении руководителя юридического лица, об устранении нарушений, выявленных в ходе
проверок, о продлении (заключении нового) договора страхования гражданской ответственности, об
изменениях в составе специалистов и работников требующих для исполнения Требований к выдаче
Свидетельства о допуске (далее - событие).
Сведения, подтверждающие соответствующие изменения представляются в Партнерство в
срок не позднее чем в течение 3 дней с момента наступления события.
4. Общие требования о страховании членами Партнерства гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
условия такого страхования.
4.1. Настоящими Правилами устанавливается требование о страховании членами
Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4.2. Каждый член Партнерства обязан застраховать свою гражданскую ответственность,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказываю влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также непрерывно
поддерживать действие договора страхования в течение всего периода членства в Партнерстве.
4.3. Условия страхования гражданской ответственности устанавливаются Требованиями к
страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.
5. Общие требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, относительно предупреждения и
разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ, пользователями результатами
этих работ. Общие требования к рекламе.
Деловые отношения и конкуренция
5.1. Настоящие Правила устанавливают следующие положения о деловых отношениях и
конкуренции, используемые при ведении предпринимательской деятельности членами Партнерства:
5.1.1. Членами Партнерства не допускается осуществление каких-либо действий,
причиняющих ущерб другим участникам строительной деятельности, в том числе недобросовестной
конкуренции, любые другие действия направленные на приобретение преимуществ в области
строительства, которые противоречат Федеральному закону «О защите конкуренции», иным нормам
действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим участникам
строительной деятельности либо нанести ущерб их деловой репутации.
5.1.2. Не допускается злоупотребление членами Партнерства доминирующим положением на
рынке строительной продукции (или группой лиц, в которую они входят), а также заключение
соглашений, в результате которых имеются или могут иметь место недопущение, ограничение,
устранение конкуренции и ущемление интересов других участников строительной деятельности.
5.1.3. Не допускается осуществление членами Партнерства информационной деятельности,
содержащей признаки следующих нарушений:
а) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить
убытки другим участникам строительной деятельности либо нанести ущерб их деловой репутации;
б) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства,
потребительских свойств, качества и количественных характеристик строительной продукции или в
отношении производящих ее участников строительной деятельности;
в) некорректное сравнение производимой или реализуемой членами Партнерства
строительной продукции со строительной продукцией, производимой или реализуемой другими
участниками строительной деятельности;
г) нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;
д) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
5.1.4. Не допускается реализация членами Партнерства строительной продукции, если при
этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ,
услуг.
Защита прав и интересов потребителей строительной продукции
5.2. Настоящие Правила устанавливают следующие положения о защите прав лиц,
использующих строительную продукцию или подвергающихся воздействию результатов
строительной деятельности.
5.2.1. Не допускается осуществление членами Партнерства каких-либо действий,
причиняющих ущерб или моральный вред потребителям строительной продукции, лицам,
использующим строительную продукцию или подвергающимся воздействию результатов
строительной деятельности, в том числе реализация строительной продукции с нарушением норм
настоящих Правил.
5.2.2. Не допускается реализация членами Партнерства строительной продукции, не
отвечающей обязательным требованиям технических регламентов, норм, установленных
национальными стандартами и сводом правил, если отклонение от этих регламентов и норм может
нанести вред жизни или здоровью граждан, иным образом прямо или косвенно нарушает условия
обеспечения безопасности.
5.2.3. В случае отклонения качества строительной продукции от норм, установленных
национальными стандартами и сводом правил, применяемых на обязательной и добровольной
основе, если данное отклонение не нарушает условия обеспечения безопасности, при реализации
такой строительной продукции члены Партнерства должны сопровождать информацию о ней
указанием на иной гарантируемый уровень безопасности и (или) качества.
5.2.4. Члены Партнерства не должны нарушать нормы информационной деятельности,
предусмотренные пунктами настоящих Правил, производить любые другие действия, нарушающие
нормы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федерального закона «О
рекламе» и Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
5.2.5. Члены Партнерства должны предоставлять потребителям строительной продукции
информацию о такой продукции в соответствии со статьей 10 Закона «О защите прав потребителей»,
а в случае реализации по договорам участия в долевом строительстве – со статьями 19 – 21 Закона
«Об участии в долевом строительстве…».
5.2.6. Члены Партнерства не должны распространять или способствовать распространению
информации, вводящей в заблуждение потребителей производимой ими строительной продукции,
иных лиц, использующих строительную продукцию, о качестве и стоимости этой продукции,
производимых в связи с ее реализацией дополнительных работах (услугах), распространять или
способствовать распространению иной недостоверной информации, осуществлять какие-либо другие
действия, вводящие в заблуждение потребителей строительной продукции.
5.2.7. Не допускается обусловливать со стороны членов Партнерства приобретение
потребителями строительной продукции обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
Члены Партнерства не должны без согласия потребителя строительной продукции выполнять
дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель строительной продукции вправе отказаться от
оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать возврата
уплаченной суммы.
5.2.8. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя или иных лиц,
использующих строительную продукцию, вследствие конструктивных, производственных или иных
недостатков строительной продукции, подлежит возмещению со стороны производителя такой
продукции в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.
5.2.9. Помимо обязательных случаев страхования гражданской ответственности член
Партнерства
стремится
минимизировать
риски,
возникающие
при
осуществлении
предпринимательской деятельности в области строительства, в том числе путем их страхования,
имеющего добровольный характер (например, страхование риска несчастного случая,
производственного травматизма, риска повреждения или гибели объекта строительства на стадии
строительства и т.д.).
При добровольном страховании Члены Партнерства принимают во внимание рекомендации
Партнерства.
5.2.10. Моральный вред, причиненный гражданам-потребителям строительной продукции
вследствие нарушения членом Партнерства норм настоящих Правил, подлежит компенсации. Размер
компенсации морального вреда определяется при рассмотрении дела о нарушении указанных норм и
не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Договоры строительного подряда
5.3. Настоящие Правила устанавливают общие требования при заключении членами
Партнерства договоров строительного подряда
5.3.1. При заключении договоров строительного подряда с целью производства строительной
продукции члены Партнерства обязаны выполнять нормы законодательства Российской Федерации о
строительном подряде, в том числе параграфа 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
5.3.2. Члены Партнерства, являющиеся лицами осуществляющими строительство, и
привлекающие на основании договора иных юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей к выполнению определенных видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, должны удостовериться о наличии у них
свидетельства о допуске к этим работам.
5.3.3. Член Партнерства, обязующийся по договору строительного подряда в установленный
договором срок построить по заданию заказчика определенный объект или произвести комплекс
неразрывно связанных между собой строительных работ (далее – генеральный подрядчик) вправе
привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), если иное не
предусмотрено договором. При этом генеральный подрядчик должен иметь свидетельство о допуске
к работам по организации строительства.
5.3.4. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в
соответствии с проектной и (или) технической документацией, определяющей объем, содержание
работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также в соответствии со сметой (договорной
ценой), определяющей стоимость работ.
5.3.5. В случае отклонения проектной и (или) технической документации от норм,
установленных национальными стандартами и сводом правил, применяемых на обязательной и
добровольной основе, член Партнерства должен предоставлять информацию об этом заказчику и
органу, уполномоченному на осуществление государственного строительного надзора.
5.3.6. При заключении договоров строительного подряда, в которых член Партнерства
выступает подрядчиком, не допускаются отклонения от норм, установленных национальными
стандартами и сводом правил, применяемых на обязательной основе, и нарушающих условия
обеспечения безопасности.
5.3.7. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком
материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
5.3.8. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,
подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается
отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки
результата работ может быть признан недействительным.
5.3.9. Перед вводом в эксплуатацию завершенного объекта капитального строительства
подрядчик должен представить документ удостоверяющий соответствие характеристик здания или
сооружения требованиям технического регламента безопасности и иным, установленным
законодательством.
5.3.10. Члены Партнерства должны соответствовать специальным Требованиям при
выполнении работ на особо опасных объектах, объектах повышенной опасности и атомной
энергетики.
6. Постоянно действующий Третейский суд
6.1. Постоянно действующий Третейский суд для разрешения экономических споров при
партнерстве (далее- Третейский суд) – постоянно действующий орган, осуществляющий свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность в
соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность Третейских судов в
РФ.
При возникновении договорных отношений между членом Партнерства и иным лицом
положения данного пункта является рекомендованным.
6.2. На рассмотрение Третейского суда может по соглашению сторон третейского
разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если
иное не установлено федеральным законодательством.
6.3. Третейский суд рассматривает споры при наличии третейской оговорки в договоре или
отдельного письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение конкретного
спора, определенных категорий или всех споров, которые возникли или могут возникнуть между
ними в связи с каким-либо правоотношением независимо от того носило ли оно договорный
характер.
6.4. Порядок исполнения решений Третейского суда урегулирован законодательством: в
случае неисполнения решения суда добровольно сторона, в пользу которой вынесено решение,
вправе обратиться в арбитражный суд или суд общей юрисдикции за выдачей исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда. В этом случае законность и
обоснованность решений проверяется компетентным судом.
6.5. Рекомендованный текст Третейской оговорки приведен ниже:
«Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров с обязательным
направлением претензий. В случае, если переговоры не привели к разрешению спорной ситуации, Стороны
пришли к соглашению споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, а так же иные споры по
сделкам, заключенным между сторонами на основании настоящего договора или во исполнение его,
подлежат разрешению в Постоянно действующем Третейском суде для разрешения экономических споров
при СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» (далее также - «Третейский суд»). Адрес
Третейского суда: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 48, лит. А, офис 506. Назначение
состава суда и правила рассмотрения спора определяются Регламентом Третейского суда. Решение
Постоянно действующего Третейского суда для разрешения экономических споров при СРО НП «Союз
строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» стороны договорились считать для себя окончательным,
обязательным для сторон и подлежащем исполнению сторонами в сроки и в порядке, указанном в решении
Третейского суда. Документы, регламентирующие деятельность Третейского суда, список третейских
судей, а также онлайн-сервис подачи процессуальных документов размещены в сети интернет по
следующему адресу: http://gosro.ru/sro_str_sud.php.»
7. Анализ деятельности членов Партнерства
7.1. Партнерство осуществляет анализ деятельности членов Партнерства на основании
отчетов, представляемых в Партнерство по форме, утвержденной общим собранием членов или
Советом Партнерства, в бумажном виде и в электронном виде.
7.2.
Члены Партнерства обязаны подавать Декларацию при наличии изменений,
включающих на требования к выдаче Свидетельства о допуске.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила саморегулирования, изменения к ним утверждаются решениями
Общих собраний членов Партнерства.
8.2. В случае невыполнения требований настоящих Правил, в отношении члена Партнерства
применяются меры дисциплинарного воздействия, принятые в Партнерстве в соответствии с
Положением о мерах дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из членов Партнерства.
8.3. Настоящие Правила вступают в силу через десять дней после их принятия.