ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕЛ ОГК-5» Филиал «Рефтинская ГРЭС»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕЛ ОГК-5»
Филиал «Рефтинская ГРЭС»
Исх.№ __199____ от 15.05.2014 г.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений
Уважаемые господа!
Заказчик ОАО «Энел ОГК-5», (г.Москва, 115093, ул.Павловская, дом 7 стр.1),
являющийся Организатором, настоящим уведомлением приглашает к участию в открытом
запросе предложений на право заключения договора на
на услуги шеф-инженера для проведения и оказания комплекса услуг по
долгосрочному сопровождению сервисного обслуживания и ремонта дымососов и
вентиляторов горячего дутья «Flakt Woods» для филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО
«Энел ОГК-5».
1.
Порядок предоставления конкурентных предложений
В случае Вашего согласия принять участие в данном запросе предложений просим Вас
подготовить предложение и направить отдельными частями техническую и коммерческую
части своего предложения до 13 час. 00 мин. (мск) «28» мая 2014 г., со сроком действия
ваших предложений в течение 90 календарных дней. Предложения должны быть поданы
посредством
отправки
на
электронный
адрес
alexander.kuligin@enel.com
как
в
редактируемом виде (формат:*.doc или *.xls), так и в отсканированном (формат:
*.pdf, *.tif).
2.
3.






















Требования к Технической части предложения приведены в Документации
открытого запроса предложений
Критерии оценки технических частей:
Соответствие технического предложения требованиям Организатора.
План-график выполнения работ/услуг (проект, поставка) (приемлемость сроков
начала/окончания, удобство исполнения работ/услуг для станции с точки зрения
последовательности их организации);
Полнота объема поставок и работ, предлагаемых Участником;
Предпочтительность технических и функциональных характеристик предлагаемого к
поставке оборудования, материалов, запасных частей, их соответствие требованиям
Организатора;
Совместимость предлагаемых материалов с примыкающими конструкциями;
Расчетный ресурс поставляемого оборудования, материалов и запасных частей;
Соответствие технических средств, используемых в реконструкции, международным
и отечественным стандартам, обеспечение конструктивной, информационной и
программной совместимости с комплексами технических средств, установленными на
электростанции;
Наличие инструментальных средств и программного обеспечения для диагностики
технического состояния конструкций;
Уровень унификации в комплексе технических средств;
Наличие необходимых профессиональных, технических, квалификационных и
финансовых ресурсов
Собственные производственные ресурсы;
Проработанность схемы реализации проекта;
Предлагаемые схемы контроля качества работ/услуг;
Гарантийный срок, во время которого Участник устраняет выявленные дефекты за
свой счет;
Опыт выполнения аналогичных работ/услуг на энергообъектах (референции должны
предоставляться с указанием контактной информации);
Опыт выполнения работ/услуг на производственных филиалах ОАО «Энел ОГК-5».
Финансово-экономическое состояние Участника и Субподрядчиков;
Гражданская правоспособность Участника для заключения договора;
Обеспечение обязательств по договору;
Соответствие Участника и Субподрядчиков требованиям настоящей Документации;
Управленческая компетентность субподрядчиками;
Соответствие системы охраны труда Участника и привлекаемых Субподрядчиков
1
4.

Требования к Коммерческой части предложения.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в предложение, должны быть
выражены в российских рублях.
Коммерческое предложение участника должно включать:

Формы, приведенные в документации открытого запроса предложений;
 Обоснование стоимости предложения, оформленное строго в соответствие с формой
сметных расчетов Организатора, и которое будет являться приложением к форме
«Сводная таблица стоимости поставки и выполнения работ/услуг» (форма 11)
документации открытого запроса предложений;
5.
Настоящий запрос представляет собой приглашение делать оферты, не является
извещением о проведении конкурса и не накладывает на Организатора и Заказчика
соответствующих обязательств, в том числе по принятию какого-либо из поступивших
предложений.
Предложение, предоставленное не по форме рассматриваться не будет.
Просим организацию-участника предоставить пакет учредительных документов (устав;
учредительный договор; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство
налоговой инспекции о постановке на учет; формы финансовой отчетности за последние 3
отчетных периода (Ф-1,2); справка из комитета статистики; лицензии; приказы о назначении
на должность генерального директора; копию карточки, заверенной банком, с образцами
подписи и оттиска печати). Квалифицированным поставщикам достаточно представить
только письмо, подтверждающее текущую квалификацию.
6.
Контактные лица
По общим вопросам обращайтесь:
Кулигин Александр
Менеджер
Группы
закупок
филиала
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»
тел.: (34365) 3-68-55
E-mail: alexander.kuligin@enel.com
7.
Приложения
Объёмы, технические характеристики Закупаемой продукции, порядок проведения запроса
предложений, проект договора и другая информация для Участников содержится в
приложениях к настоящему Уведомлению:
Приложение №1 - Документация по запросу предложений доступна по ссылке:
http://www.enel.ru/suppliers/announcing/
Приложение №2 – Техническое задание
Приложение №3 – Проект договора
2
Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услуги шеф-инженера для проведения и оказания комплекса
услуг по долгосрочному сопровождению сервисного обслуживания
и ремонта дымососов и вентиляторов горячего дутья «Flakt Woods»
для филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»
1. ПРЕДМЕТ
Предметом работы является оказание комплекса услуг по долгосрочному
сопровождению сервисного обслуживания и ремонта дымососов и вентиляторов
горячего дутья «Flakt Woods», производитель: компания Flakt Woods, Швеция, с
поставкой запасных частей в рамках реализации проекта «Реконструкция
энергоблока 300 МВт, ст. №5 » на филиале «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»
на объекте Заказчика (энергоблока 300 МВт, ст. №5), направленных на обеспечение
исправного состояния оборудования, надежной, безопасной и экономичной его
эксплуатации. Техническое обслуживание, ремонт, осмотр (инспекции), испытания
осуществляет персонал подрядчика под руководством шеф-инженера, имеющей
разрешительные лицензии от производителя «Flakt Woods» на данную деятельность.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Филиал «Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» располагается по адресу: г.
Асбест, Свердловская область, г.о. Рефтинский, Рефтинская ГРЭС.
Основной вид деятельности предприятия - производство электрической и
тепловой энергии. Рефтинская ГРЭС состоит из 10-ти энергоблоков общей
мощностью 3800 МВт (6 энергоблоков мощностью 300 МВт, 4 энергоблока
мощностью 500 МВт). Расположена в 3,5 км. от пос. Рефтинский, в 20 км. от гор.
Асбеста, в 120 км. от гор. Екатеринбурга. ГРЭС соединена непосредственно
дорожным полотном с г. Асбестом и железнодорожной веткой с сетью РЖД. Климат в
районе расположения Рефтинской ГРЭС умеренно-континентальный. Район, где
расположена ГРЭС, не сейсмичен. Территория производственной площадки
незатопляемая, высота над уровнем моря 181м. Землетрясения, сели, лавины для
данной местности не характерны, карстовые явления не наблюдались.
Базовые условия окружающей среды:
Атмосферное давление
Внешняя температура (мах.)
Внешняя температура (мin.)
Номинальная относительная влажность.
736 мм.в.ст.
+40ºС
-35ºС
70%
Годовое количество жидких осадков составляет 337 мм, твердых осадков 112
мм. Среднее максимальное суточное количество осадков 34 мм. Преобладающее
направление ветров - западное (27%), скорость ветра: 3,2 ÷ 4,8 м/с. Данные
приведены в соответствии с данными Уральского территориального управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
2. ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Услуги по технической поддержке:
3.1.1. Подрядчик (сервисный шеф-инженер) оказывает круглосуточные услуги
по удаленной поддержке посредством электронных средств связи по вопросам:
эксплуатации, характеру отказов, и выполнению технического обслуживания и
ремонта оборудования и прочее;
3
3.1.2. Услуги по поддержке персонала Заказчика и его представителей на
объекте Заказчика (обучение персонала). Обучение должно сопровождаться
выдачей обучающих материалов в необходимом объеме.
3.1.2. Подрядчик (сервисный шеф-инженер) должен обладать необходимыми
профессиональными знаниями и опытом, подтверждаемые лицензиями или другими
аналогичными документами. Иметь опыт предоставления аналогичных услуг на
энергообъектах.
3.1.3. Подрядчик (сервисный шеф-инженер) устраняет отказы и сбои в
работе оборудования. По вызову Заказчика, Подрядчик направляет персонал на
площадку Рефтинской ГРЭС для выполнения данных работ и осуществляет
поставку запчастей, необходимых для проведения ремонта. Объем и характер
работ, квалификация требуемых специалистов, срок прибытия на Объект и
продолжительность работ, объем и сроки поставки запчастей оговариваются при
вызове и утверждается заказом к договору. Максимально возможный срок
прибытия на Объект: экстренные случаи – 6 часов, работы не экстренного
характера – 24 часа.
Вызовом считается устное (по телефону) или письменное сообщение Заказчика
Подрядчику о необходимости выполнения Подрядчиком тех или иных работ или
поставок запчастей по договору. Вызов в последствии оформляется заказом к
договору.
3.2. Сроки выполнения работ.
Все работы по ремонту оборудования проводятся согласно, утвержденного
годового графика ремонта энергоблоков ОАО «Энел ОГК-5» филиала Рефтинская
ГРЭС на 2014г. и годового графика ремонта энергоблоков ОАО «Энел ОГК-5»
филиала Рефтинская ГРЭС на 2015, утверждаемого в 2014г.
Заказчик вправе перенести начало ремонта оборудования без объяснения
причины при этом срок (длительность) ремонта не меняется.
Договор, заключаемый по данному техническому заданию, является
открытым (Конкретные виды и объёмы оказания услуг определяются заказами к
Договору, подписанными с двух сторон)
Начало действия Договора с момента подписания Договора.
Срок действия договора до 31.12.2015г..
3.3. Поставка запасных частей:
3.3.1. Подрядчик (сервисный шеф-инженер) формирует пакет (перечень)
запасных частей, материалов, приспособлений, комплектующих необходимых для
проведения ремонтов, осмотров (инспекций), испытаний, а также специальный
инструмент и запасные части.
3.3.2. Производит поставку запасных деталей, материалов, приспособлений
комплектующих включая транспортно-заготовительные и таможенные расходы, в
рамках сервисного договора осуществляет подрядчик, на условиях доставки груза
на склад заказчика.
3.3.3. На работы по ремонту или устранению замечаний, техническому
обслуживанию, установке запчастей взамен отказавших Подрядчик предоставляет
гарантию не менее 12 месяцев. На поставляемые запчасти должны распространяться
гарантии завода-изготовителя.
3.3.4. Поставляемые запчасти должны соответствовать требованиям завода
изготовителя, должны иметь сертификат качества (технический паспорт),
сертификат безопасности.
4
3.3.5. В случае поставки некачественных запчастей или их поломки, в период
гарантийного срока, по вине завода изготовителя, они должны быть заменены по
гарантии.
3.3.6. Оригиналы товаросопроводительных документы (счет фактура, товарная
накладная) должны быть предоставлены не позднее 5 рабочих дней после поставки
оборудования на Объект.
3.4. Сдача результатов:
При сдаче результатов оказанных услуг Исполнитель должен предоставить
Заказчику технический отчет о результатах оказанных услуг.
3.5. Ориентировочный объем сервисного обслуживания оборудования*:
Объем Технического обслуживания ДС:
- Осмотр вентиляторов;
- Визуальный осмотр лопастей и рабочих колес на наличие износа;
- Проверка состояния главной подшипниковой опоры с помощью контрольного
оборудования;
- Проверка других необходимых мер технического обслуживания.
Объем планового ремонта ДС:
Каждые 12 месяцев;
- Смазка подшипников лопастей рабочего колеса;
- Осмотр вентиляторов;
- Визуальный осмотр лопастей и рабочих колес на наличие износа;
Каждые 24 месяца;
- Замена вращающихся соединений и, при необходимости, соответствующих
рукавов;
- Замена масла и замена фильтров в масляных блоках;
- Проверка двигателя в соответствии с его инструкцией по эксплуатации;
Каждые 5 лет или по мере необходимости;
- Замена подшипников лопастей рабочего колеса;
- Замена контрольных стоек;
- Замена подшипников ступицы;
- Замена вращающихся соединений;
- Замена гидравлического цилиндра или замена прокладок в нем;
- Проверка системы контроля шага лопастей;
- Проверка всех частей вентилятора на наличие износа, коррозии и т.д.;
- Проверка двигателя в соответствии с требованиями поставщика двигателя;
- Проверка угла лопастей рабочего колеса;
- Проверка датчика обратной связи;
- Проверьте РСУ;
- Анализ и запись всех применимых эксплуатационных данных.
Объем Технического обслуживания ВГД:
- Осмотр вентиляторов;
- Проверка смазки;
- Проверка люфта муфты при кручении;
- Проверка затяжки болтов между электроприводом;
- Проверка других необходимых мер технического обслуживания.
5
Объем планового ремонта ВГД:
- Визуальный контроль редуктора на вытекание смазки, каждые 2 года;
- Детальный функциональный контроль каждого редуктора, каждые 5 лет;
- Замена смазки и уплотняющих элементов после 4-6 лет;
- Анализ и запись всех применимых эксплуатационных данных.
Объёмы работ на каждый последующий ремонт, техническое обслуживание,
осмотр (инспекции) будет определяться после проведения первоначального осмотра.
Все плановые инспекции должны быть совмещены с ремонтами, проводимыми на
паровой турбине.
* если иное не указано в Заказе на услуги.
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВГД и ДС.
3.1.
Описание ДС
Все статические части вентилятора, а именно всасывающий карман (позиция 2),
корпус рабочего колеса (позиция З) и распылитель (позиция 4) являются сварной
конструкцией и свинчены вместе. Подвижные части подвергнуты механической
6
обработке. Лопасти рабочего колеса изготовлены из магниевого чугуна, в то время,
как другие части изготовлены в основном из стали.
Служебные двери установлены с целью проверки и обслуживания вентилятора.
Подъёмные петли, и ролики оснащены для облегчения технического обслуживания.
Эти устройства помогают отделять распылитель от корпуса рабочего колеса. Обычно
весь процесс установки вентилятора изолирован минеральной ватой, чтобы снизить
уровень шума.
Всасывающий карман.
Всасывающий карман предназначен для распределения дымового газа
равномерно по всем лопастям. Это достигается путем аэродинамического дизайна
выходного отверстия всасывающего кармана и его направляющими перегородками
(позиция 1).
Всасывающий карман также перемещает усилия из ротора в основание через
стойку подшипника (позиция 5), которая обеспечивает поддержку неукрепленному
концу подшипниковой опоры.
Всасывающий карман имеет три служебные двери. Первая служебная дверь
оборудована в передней части всасывающего кармана (позиция 2) чтобы
обеспечивать вход во всасывающий карман для осмотра и обслуживания. Вторая
(позиция 4) и третья служебные двери (позиция 2) доступны из внутренней трубы
всасывающего кармана. Вторая служебная дверь установлена над стойкой
подшипника и обеспечивает осмотр и обслуживание подшипниковой опоры и ее
приборного оснащения (датчиков). Подъемная петля, установленная во внутренней
трубе всасывающего кармана, предназначена в качестве подъёмного устройства во
время процесса установки или удаления подшипниковой опоры.
Приёмники статического давления (позиции 6 и 7) используются в системе
защиты от срывов.
Корпус рабочего колеса
7
Прикрепленная болтами служебная дверь (позиция 2) предоставлена для
облегчения осмотра и замены лопастей рабочего колеса и подшипников лопастей.
Внутренняя поверхность корпуса подвергнута механической обработке для
достижения близкого расстояния между краями лопасти.
Основная подшипниковая опора для рабочего колеса
Вал основной подшипниковой опоры, на котором установлено рабочее колесо,
поддерживается двумя основными подшипниками (позиции 1,2) в общем гнезде для
подшипников (позиция 3). Оба подшипника постоянно смазываются, во время
функционирования вентилятора. Принудительная смазка поступает из смазочного
масляного блока. Шаг лопасти рабочего колеса подгоняется одновременно
механизмом управления через механическое соединение. Температура основных
подшипников контролируется датчиками, которые подключены к шкафу управления.
Основная подшипниковая опора подключена к двигателю стальным соединением.
8
Рисунок 7 показывает устройство и компоненты рабочего колеса РF вентилятора:
• Ступица (позиция 1) закрепленная на валу с помощью ключа и предохранительной
шайбы.
1
• Обод ступицы (позиция 4) и наружное кольцо (позиция 5) прикреплены с помощью
несущего
диска
(позиция
3)
к
ступице.
9
• Обод ступицы несет на себе лопасть и подшипник лопасти (позиция 6) в сборе
(держатель лопасти, подшипник лопасти и крышка подшипника) через лопастный
вал
(позиция
8)
• диск регулятора (позиция 13) в сборе скользит на ступице. Рукоятки управления
(позиция 12) присоединены к диску регулятора. Наружный конец каждой рукоятки
управления присоединен к соответствующему держателю лопасти с помощью
эксцентрически поддерживаемого болта регулятора (позиция 14). Болт управления
поворачивает подшипниковую опору, то есть контролирует установочный угол
лопасти.
• Механизм управления вмонтирован в диск регулятора и приводится в движение
гидравлическим
поршнем.
• Крепежная пластина (позиция 9) защищает внутренние части рабочего колеса.
Распылитель
Целью работы распылителя является удаление вихревых вращений от дымовых
газов и восстановление статическое давления. Направляющие лопатки (позиция 1) и
постепенно увеличивающийся наружный диаметр распылителя заканчивают эту
функцию. Внутри распылителя, во внутренней трубе, есть вращающееся соединение
(позиция 8) для системы управления шагом. Вращающееся соединение и система тяг
передает движения гидравлического цилиндра к электрическим датчикам обратной
связи (позиция 7), которые расположены на наружном корпусе распылителя.
Система
уплотняющего
воздуха
вентилятора
Система уплотняющего воздуха вентилятора используется для защиты потока
дымовых газов и для нагрева /охлаждения вентиляторного агрегата. Она использует
10
окружающий воздух для нагрева или охлаждения механизма управления шагом и
т.д. и путем избыточного давления (уплотнения) предупреждает попадание дымовых
газов во внутреннюю трубу распылителя. Система состоит из двух вентиляторов
(один используется как запасной), нагревающего элемента и трубопроводной
система для поставки в распылитель.
3.2.
Тип и характеристика вентилятора.
11
3.3.
Описание
ВГД
Вентилятор в исполнении S&А включает в себя следующие основные
компоненты:
• Корпус: внешняя часть оборудования, к которой подсоединен нагнетательный
патрубок вентилятора. Данный корпус разделен на 2 или 3 части для того, чтобы
облегчить процесс съема и установки ротора. Корпус имеет повышенную прочность с
целью предотвращения его повреждения. Корпус оборудован фланцами для
соединения
с
нагнетательным
патрубком
вентилятора.
• Стойки подшипников: размещаются на одной стороне корпуса, конструкция
выполнена из углеродистой стали с непрерывным сварным швом. Стойка
фиксируется
на
опорных
плитах.
• Опорная плита: Каждая опорная плита изготовлена из цельного стального листа
и является основной опорой подшипников вентилятора. Фиксируется на бетонный
фундамент.
• Входное устье: конусообразный элемент, который обеспечивает вход потока
воздуха в рабочее колесо. Входное устье является неподвижным элементом,
влияние
которого
на
работу
вентилятора
очень
важно.
• Ротор: ротор это основной элемент вентилятора. Обычно он производится из
особой высокосортной стали, имеет 3 важных составляющих компонента:
- Рабочее колесо, состоящее из лопастей, центрального и покрывающего дисков,
выполненных из особой стали с использованием непрерывной сварки.
- Ступица: часть, соединяющая колесо и вал. Выполнена из специальной стали,
обычно с помощью сварки. Внутренняя поверхность ступицы подвергнута
механической обработке для получения точной совместимости с валом.
Вал:
ось,
соединяющая
рабочее
колесо
и
электродвигатель.
Балансировка ротора является самым важным условием функционирования
вентилятора. Такая балансировка осуществляется в два этапа: статический и
динамический.
На всех компонентах рабочего колеса проводится строгий инспекционный
контроль:
рентгеновский,
ультразвуковое
тестирование,
пр.
12
• Подшипники: являются опорой вала. Один из подшипников зафиксирован, его
верхняя часть закреплена в осевом направлении, и он поддерживает радиальные и
продольные силы. Другой подшипник называется свободным подшипником, который
поддерживает только радиальные силы и позволяет ротору осуществлять
термическое расширение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Охлаждающая турбина: небольшие внешние турбины, которые размещаются
между подшипниками и всасывающими карманами, осуществляют удаление тепла из
корпуса, предотвращая передачу тепла подшипникам. Выполнены из листа
углеродистой стали.
• Муфта: механическое устройство для передачи момента от электродвигателя к
рабочему колесу.
• Температурные датчики: инструменты для контроля температуры подшипников.
• Вибродатчики: инструменты, расположенные на каждом подшипнике для подачи
сигнала в случае разбалансировки ротора.
3.4.
Характеристика ВГД.
13
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ.
5.1. Обязательства Подрядчика (сервисного шеф-инженера):
5.1.1. За 3 месяца до начала ремонта подрядчик составляет и согласовывает с
заказчиком ведомости объема работ на проведение ремонта, осмотра (инспекции),
технического обслуживания вентиляторов «FLAKT WOODS».
5.1.2. Составляет график ремонта;
5.1.3. Подготавливает и согласовывает его с заказчиком, перечень требуемых
запасных частей и материалов для проведения плановых/внеплановых ремонтов,
осмотров, технического обслуживания с указанием сроков прибытия этих ТМЦ на
14
склад заказчика. Так же, подрядчик определяет перечень и необходимость наличия
на ремонтной площадке спец. инструмента и приспособлений.
При этом, заказчик вправе отказаться от части работ и приобретения запасных
частей, предлагаемых подрядчиком исходя из собственных технических или других
соображений, предварительно уведомив об этом подрядчика.
5.1.4 Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля качества и
хода выполнения работ, осуществления входного контроля поставляемых
материалов и оборудования.
5.1.5. Поведение ремонта вентиляторов «FLAKT WOODS» в соответствии п. 3.5.,
первоначального осмотра (инспекции) объеме основного осмотра, технического
обслуживания,
шефнадзор,
проведения
плановых/внеплановых
ремонтов
персоналом заказчика.
5.1.6. Проведение технической диагностики вентиляторов «FLAKT WOODS» и
вспомогательных систем;
5.1.7. Подрядчик обязан прибыть на объект заказчика в течение 24 часов с
момента устного или письменного обращения закачка в случае аварийного отказа
оборудования при условии невозможности диагностики аварийного случая и
проведения соответствующего ремонта силами заказчика;
5.1.8. Персонал подрядчика должен обладать необходимыми профессиональными
знаниями и опыт подтверждённый лицензиями или другими аналогичными
документами;
5.1.9. Иметь опыт выполнения аналогичных работ на энергообъектах;
5.1.10. Оказывать консультационные услуги
по эксплуатации, характеру
отказов, и выполнению технического обслуживания и ремонта вентиляторов «FLAKT
WOODS», предоставлять техническую документацию, чертежи узлов, деталей,
спецификации материалов;
5.1.11. Предоставлять во время ремонта, и в течение 1 недели после окончания
ремонта отчетную техническую документацию на ремонт на русском языке, чертежи,
рекомендации на бумажном носителе, в соответствии с требованиями Правил
организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и
сооружений электростанции сетей СО 34.04.181-2003 и перечня приемо-сдаточной
документации по капитальному (среднему) ремонту оборудования филиала
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
5.1.12. Производить работы в соответствии с нормативными документами,
указанными в п. 6 данного технического задания.
5.1.13. Поставлять материалы и запасные части, инструмент для проведения
ремонта, первоначального осмотра (инспекции), технического обслуживания. В
случае поступления оборудования с повреждением, дефектом,
отказавшие
элементы
и
использованные
детали
должны
заменяться
новыми
или
ремонтироваться бесплатно за счет поставщика (подрядчика) в срок не позднее 10
дней с момента выявление дефекта.
5.1.14. При двух отказах одного и того же компонента он должен безусловно
заменяться на новый аналогичного назначения и качества.
5.1.15. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,
возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта,
то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки, но не
позднее 1 (одного) месяца.
5.1.16. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недочеты
системного и прикладного программного обеспечения должны подрядчиком
устраняться бесплатно.
5.1.17. Подрядчик обязан поставить все запасные части, материалы,
приспособления, комплектующие за 10 дней до начала ремонта.
5.1.18. Подрядчик должен иметь персонал обученный, подготовленный,
имеющий опыт работы с мостовыми кранами персонал. В соответствии правилами
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 в
состав каждой сменой бригады должны входить Ответственный за безопасное
производство работ кранами и стропальщик.
15
5.1.19. Персонал подрядчика должен быть русскоговорящим. В случае
использования иностранного персонала подрядчик обязан предоставить состав
каждой сменой бригады должны входить переводчик на русский язык.
5.1.20. Установка и крепление строительных подмостей, лесов и люлек должны
выполняться по проекту производства работ (ППР) в соответствии с требованиями
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», указаний заводаизготовителя и ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные и приставные для строительномонтажных работ. Технические условия», ГОСТ 27372-87 «Люльки для строительномонтажных работ. Технические условия».
5.2.Обязательства Заказчика:
5.2.1. Предоставить в распоряжение подрядчика все имеющиеся приспособления
и оснастку, входящую в состав поставки вентиляторов «FLAKT WOODS»;
5.2.2. Заказчик обязан определить требования к персоналу Подрядчика:
определенная квалификация или обучение при выполнении работ, требуемые в
соответствии с природоохранным законодательством. Выбор подрядчиков должен
основываться на компетентности в выполнении требуемой работы надежно и без
риска для окружающей среды, насколько это возможно.
5.2.3. Совместно со специалистами подрядчика (поставщика) оборудования
(шеф-инженер) проводить совещания по определению состава работ предстоящего
ремонта, перечня необходимого оборудования, составления графика работ:
5.2.4. Предоставлять шеф-инженеру подрядчика, на период проведения ремонта,
офисное помещение, телефонную связь.
5.2.5. Заказчик не несет ответственности за хранение инструментов применяемых
при ремонте подрядчиком.
5.3. Испытания, приемка, ввод в эксплуатацию.
5.3.1. После проведения ремонта вентиляторов «FLAKT WOODS» и
вспомогательного оборудования, прошедшие ремонт, подлежат приемосдаточным
испытаниям под нагрузкой в течение 48 ч. Приемосдаточные испытания установки
проводятся в 2 этапа: испытания при пуске и испытания под нагрузкой. Испытания
под нагрузкой проводятся при номинальных параметрах пара и основном топливе
ТЭС, и постоянной или поочередной работе всего вспомогательного оборудования по
нормальной эксплуатационной схеме на различных режимах с доведением нагрузки
до номинальной
5.3.2. Сроки проведения приемосдаточных испытаний должны обеспечивать
своевременное включение установки под нагрузку согласно сетевому утвержденного
годового графика ремонта энергоблоков ОАО «Энел ОГК-5» филиала Рефтинская
ГРЭС на 2014.
5.3.2. Приемо-сдаточные испытания проводятся путем проверки соответствия
предъявляемого к испытаниям, оборудования, вентиляторов «FLAKT WOODS» и
техническую документацию - требованиям утвержденного технического задания;
Место, сроки проведения, порядок согласования и утверждения приемочной
документации, список участвующих в приемке оборудования вентиляторов «FLAKT
WOODS» лиц, статус приемочной комиссии согласуется перед проведением приемосдаточных испытаний.
5.3.3. Если в период подконтрольной эксплуатации будет установлено, что на
оборудовании возникли дефекты, которые могут привести к аварийным
последствиям, или работа оборудования на каких-либо режимах характеризуется
отклонением от допустимых параметров и дальнейшая эксплуатация в соответствии
с требованиями стандартов организации невозможна, а продолжительность ремонта
для устранения дефектов 5 и более суток, то оборудование должно быть выведено
из эксплуатации и ему устанавливается оценка «не соответствует требованиям
НТД». После проведения ремонта для устранения дефектов производится повторная
приемка оборудования из ремонта, подконтрольная эксплуатация и устанавливается
новая оценка качества отремонтированному оборудованию.
16
5.3.4. Если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по
независящим от электростанции причинам, а установки и оборудование не могут
быть проверены в режиме номинальной нагрузки, допускается в программе
испытаний устанавливать другие предельные нагрузки и параметры. Режимы
приемосдаточных испытаний при этом устанавливаются приемочной комиссией по
согласованию с управляющей (генерирующей) компанией и с соответствующим СОРДУ, СО-ОДУ (ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС") и оговариваются в акте приемки.
5.3.5. После окончания приемосдаточных испытаний начинается подконтрольная
эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30
календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку.
5.3.6. Приемка из ремонта вентиляторов «FLAKT WOODS» оформляется Актом на
приемку из ремонта. Акт на приемку из ремонта рукавных фильтров «Альстом»
является отчетным документом подрядчика (исполнителя ремонта) за выполненный
им объем ремонтных работ по оборудованию установки.
Акт предоставляется
подрядчиком в течение 5 дней после окончания приемосдаточных испытаний.
5.3.7. Допускается в период подконтрольной эксплуатации предусматривать
останов оборудования для контроля состояния отремонтированных ответственных
составных частей, для проведения регулировки и наладки, в том числе
вибрационной. Время и продолжительность останова согласовываются с СО-РДУ,
СО-ОДУ (ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"). Продолжительность подконтрольной эксплуатации
увеличивается на величину простоя оборудования по вышеуказанной причине или
по другим причинам, если величина простоя оборудования превышает 5 суток.
6. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМЫ.
Техническое обслуживание и ремонт вентиляторов «FLAKT WOODS» филиала
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» должно производиться в соответствии с
действующей нормативно-технической, технологической и организационно распорядительной документацией:
- отраслевыми стандартами;
- руководящими документами;
- техническими условиями;
- проектной документацией;
- правилами пожарной безопасности;
- правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34. 03. 201- 97);
- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования,
зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34. 04. 181- 2003);
-правила
технического
обслуживания
устройств
релейной
защиты,
электроавтоматики, дистанци-онного управления и сигнализации электростанции и
подстанций 110-750 кВ. РД153-34.0-35.617-2001.
- ПОТРМ- 016- 2001. Межотраслевые правила по охране труда (Правила
безопасности при эксплуатации электроустановок (с изменениями 2003 г.);
-объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.
-межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации
электроустановок РД 153-34.0-03.150-00.
-правили устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10382-00.
- правилами внутреннего распорядка;
- требованиями эксплуатационных и противоаварийных циркуляров;
- инструкциям заводов – изготовителей;
- информационными сообщениями и письмами заводов - изготовителей
оборудования;
- правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»
Министерства энергетики РФ;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие
требования»;
17
- СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное
производство».
7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
При проведении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан:
Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны
атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с
отходами производства и потребления;
Выполнять
работы
в
соответствии
с
проектной
документацией,
технологическими
регламентами,
имеющими
положительное
заключение
государственной экологической экспертизы;
До начала производства работ по Договору письменно направить Заказчику
контактную информацию о лице, ответственном за вопросы охраны окружающей
среды и за выполнение требований природоохранного законодательства;
Проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и
рациональному использованию территории;
Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств,
сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз и передачу производственных и
бытовых отходов от материалов и оборудования, принадлежащих Подрядчику
(Поставщику), по договору между Подрядчиком и организацией, принимающей
отходы.
Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств
сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз и передачу производственных и
бытовых отходов от материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, по
договору между Заказчиком и организацией, принимающей отходы;
Передавать отходы организации, имеющей действующую лицензию на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV класса опасности;
Предоставить
Заказчику
копии
договоров
между
Подрядчиком
и
организацией, принимающей отходы Подрядчика;
Предоставить Заказчику копию лицензии организации, принимающей отходы
Подрядчика, на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности;
Маркировать собственные контейнеры и обозначать места для временного
накопления отходов;
Предоставить Заказчику свидетельства (сертификаты) о профессиональной
подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности;
Обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных
металлов, появившихся в процессе работ, и передать их по акту Заказчику;
В случае необходимости, получить у специально уполномоченных органов в
области охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы
загрязняющих веществ, размещение отходов;
Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес
инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного
законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих
веществ, размещение отходов в не предназначенных местах, произошедших по
вине Подрядчика;
Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка
Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего
исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке территории в месте
выполнения работ или оказания услуг;
Информировать
Заказчика
обо
всех
экологических
происшествиях,
чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о
нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать
неотложные меры по их ликвидации;
18
Незамедлительно
информировать
Заказчика
об
изменении
условий
образования отходов, увеличения их количества или образования новых отходов,
не предусмотренных в «Проекте нормативов образования отходов и лимитов их
размещения» Заказчика;
Самостоятельно вносить плату за негативное воздействие на окружающую
среду, оказываемое в процессе выполнения работ.
Подрядчик имеет право;
-запросить у Заказчика инструкцию по обращению с отходами, образующимися
в результате деятельности Заказчика;
-запросить у Заказчика договор между Заказчиком и организацией,
принимающей отходы, если Подрядчик участвует в сборе, сортировке, погрузкевыгрузке, вывозе отходов Заказчика.
Заказчик обязан:
Организовать обучение персонала Подрядчика значимым экологическим
аспектам, связанным с деятельностью Подрядчика, и довести до сведения
Подрядчика свою экологическую политику.
Заказчик имеет право:
Осуществлять проверки соответствия деятельности Подрядчика (поставщика)
требованиям нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды с
составлением актов о нарушении требований;
Оказывать содействие проведению законных проверок Подрядчиков
(поставщиков), работающих на территории Заказчика, органами государственного
контроля;
Остановить (запретить) выполнение Подрядчиком
работ, в
случае
неоднократных (два и более раз) нарушений Подрядчиком требований
природоохранного законодательства. В случае не устранения нарушений
Подрядчиком
требований
природоохранного
законодательства
в
сроки,
установленные Заказчиком (если иной срок не согласован Сторонами), отказаться
от выполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке и
потребовать возмещения причиненных убытков.
Заказчик обязан определить требования к персоналу Подрядчика:
определенная квалификация или обучение при выполнении работ, требуемые в
соответствии с природоохранным законодательством. Выбор подрядчиков должен
основываться на компетентности в выполнении требуемой работы надежно и без
риска для окружающей среды, насколько это возможно.
Исполнитель соблюдает требования природоохранного законодательства,
оказывает услуги надежно и без риска для окружающей среды.
8. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
8.1. Требования Заказчика (ОАО «Энел ОГК-5») области охраны труда и
обязательства со стороны Подрядчика:
• Подрядчик обязан подтвердить наличие у себя (и привлекаемых
субподрядчиков)
системы
управления
охраной
труда
и
промышленной
безопасностью, соответствующей требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 «Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие
требования», либо международному стандарту OHSAS 18001. В этих целях
Подрядчик обязуется представить в комплекте конкурсной документации
подтверждающие документы:
• копии действующих лицензий (свидетельств СРО);
• Положение о системе управления охраной труда Общества (СУ07" ГОСТ Р
12.0.009-2009) (копию);
• сведения об аттестации по охране труда первых руководителей Общества
(копии протоколов и удостоверений) (согласно ст.225 Трудового кодекса
19
Постановлении №1 Минтруда России и Постановления №29 Минобразования России
от 13 января 2003 г. N 1/29);
• копии протоколов обучения и аттестации членов экзаменационной комиссии
Подрядчика в специализированных учебных центрах (комиссиях Ростехнадзора);
• копии протоколов установленной формы по проверке знаний работников
(ответственных лиц) Подрядчика, направленных для производства работ;
• копию приказа о назначении ответственных лиц и персонала, обслуживающего
ГПМ;
• сведения о происшедших несчастных случаев на производстве (форма 7травматизм за последние 3-5 лет), предприятия, причисленные к малому бизнесу, •
справку от Государственной инспекции по Труду по месту регистрации предприятия;
• должностную инструкцию инженера по охране труда, положение о службе
охраны труда (копии) (Трудовой кодекс РФ, Постановление № 4 от 29.01.2004г.
Квалификационный справочник (КС) должностей руководителей, специалистов и
других служащих организаций электроэнергетики);
• копию перечня инструкций по охране труда и копии не менее двух инструкций
по охране труда для работников основных профессий Подрядчика (Постановление
№ 80 от 17.12.2002г. Минтруда РФ о разработке государственных нормативных
требований по охране труда);
• копии Журнала вводного инструктажа и Журнала инструктажа на рабочем месте
(повторного) с прилагаемой тематикой проведения инструктаже по должностям
{Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской
Федерации. 2000г. (ПРП) или ГОСТ 12.0.004-90 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА);
• копии распорядительных документов на лиц, ответственных за безопасное
производство работ в электроустановках (Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М -016-2001. РД
153-34.0-03.150-00);
В случае, когда предполагается выполнение работ на оборудовании,
подведомственном Ростехнадзору РФ, с применением газо-электросварки Подрядчик
обязуется представить в комплекте конкурсной документации подтверждающие
документы:
• копии свидетельств об аттестации лаборатории неразрушающего контроля с
указанием срока действия аттестации, объектов контроля, видов контроля;
• выписку из паспорта лаборатории неразрушающего контроля, в которой должен
быть отражен список поверенных приборов, которые будут использоваться в
процессе ремонта на данном ПФ;
• список лиц, привлекаемых к проведению сварочных работ (мастеров по сварке,
сварщиков, термистов) с указанием квалификации, номеров действующих на
период проведения ремонтных работ квалификационных удостоверений и данных о
их последних привлечениях к сварочным работам на данном ПФ;
• список лиц, привлекаемых к контролю проведения сварочных работ с
указанием квалификации, областей аттестации, номера удостоверения и выдавшего
его аттестационного центра;
• технологические карты сварки (или, если этого достаточно - ссылки на
соответствующие НТД) планируемых сварочных работ.
8.2.. Подрядная организация, обязуется до начала работ разработать совместно с
представителем Заказчика План безопасного производства работ.
8.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с
действующими на территории Российской Федерации правовыми актами,
регламентами, правилами и нормами по охране труда и промышленной безопасности
(ОТиПБ), санитарными правилами.
8.4. Заказчик имеет право проводить собственные аудиты и контрольные
проверки на участках и объектах выполнения подрядных работ. Предметом и
объектом проведения аудитов и контрольных проверок являются государственные и
отраслевые требования по ОТиПБ, а также дополнительные требования Заказчика,
отраженные в Техническом задании.
20
8.5. Подрядчик берет на себя ответственность за обучение нормам и требованиям
ОТиПБ собственных сотрудников и сотрудников субподрядчиков. Все сотрудники
Подрядчика и субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм
и требований ОТиПБ установленной формы. Заказчик имеет право проведения
выборочной проверки знаний, указанных норм и требований.
8.6. Подрядчик берет на себя ответственность за то, чтобы все оборудование,
используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имело
надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии со стандартами и нормами
Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны
предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на
применение на территории Заказчика.
8.7. Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим
доступным способом) Заказчику о происшедших с его сотрудниками и сотрудниками
субподрядчиков несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных
заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных
ситуациях, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться
предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме
Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня,
следующего за днем происшествия.
8.8. При производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ
Подрядчик обязуется выполнять требования действующих у Заказчика и
представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды
работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.
8.9. Подрядчик, обязуется обеспечить собственный персонал средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) и обеспечить их использование во время нахождения
на территории объектов Заказчика собственным персоналом, а также персоналом
привлекаемых им Субподрядчиков. Обязательный перечень СИЗ для персонала
Подрядчика, а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков включает:
• Защитную обувь;
• Каску;
• Защитные очки;
• Спецодежду;
• Рабочие перчатки
• Средства защиты слуха.
Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия
вредных производственных факторов, дополнительно обеспечивается:
• Защитной маской для работы со шлифовальным кругом;
• Костюмом сварщика, закрытыми защитными очками, защитной маской при
производстве сварочных работ;
• Предохранительными поясами для работы на высоте;
• Средствами защиты органов дыхания при работе с вредными веществами и в
запыленных рабочих зонах;
• Другими средствами защиты, определенными Подрядчиком на основании
Перечня опасностей и вредных производственных факторов, имеющихся в местах
производства работ, который предоставляется Заказчиком до начала работ и на
основании которого Подрядчик разрабатывает План безопасного производства
работ. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом
Подрядчика
требований
по
применению
СИЗ
является
исключительной
ответственностью Подрядчика.
8.10. Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников,
привлекаемых им Субподрядчиков:
• технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями;
• средствами оказания первой медицинской помощи;
• первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и
требованиям.
8.11. Подрядчик обязуется:
21
8.11.1. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников Подрядчика, а в
случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем
месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
8.11.2. Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории
Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое
опьянение,
за
исключением
веществ,
необходимых
для
осуществления
производственной деятельности на территории Объектов.
8.11.3. В случае выявления фактов нахождения на территории объектов
Заказчика работников Подрядчика в состоянии опьянения, незамедлительно
отстранять от работы этих работников. В случае привлечения к выполнению работ
(оказанию услуг) Субподрядчика, указанные в настоящем разделе требования
применяются к работникам Субподрядчика.
8.12. Подрядной организации запрещается использование лесов и подмостей, не
соответствующих требованиям раздела 2.2 «Межотраслевых правил по охране труда
при работе на высоте» ПОТ Р М-012-2000.
8.13. Подрядная организация обязуется ежемесячно представлять Заказчику
информацию о количестве человек, занятых на работах на территории Заказчика, и
количество человеко-дней отработанных за отчетный период, включая отчетность за
субподрядные организации.
8.14. Все требования безопасности, относящиеся к Подрядной организации,
распространяются и на Субподрядные организации, привлекаемые Подрядной
Организацией. Ответственность перед Заказчиком за соблюдение работниками
субподрядных организаций требований безопасности возлагается на Подрядную
организацию.
22
ДОГОВОР
на оказание услуг по ______ филиала «_____ ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»
(открытый)
№ ________________от__________2013
_______________, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, зарегистрированная по адресу _____________, в лице ________-,
действующего на основании ___________, в дальнейшем именуемая «Исполнитель»
и
Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» (ОАО «Энел ОГК-5»),
созданное
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
зарегистрированное по адресу: ______, в лице _____, действующего на основании
_____ в дальнейшем именуемое «Заказчик»
Совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона»,
Заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Группа Энел – группа компаний, объединенных участием в капитале каждой из
компаний, входящих в группу, компании Enel S.p.A.;
1.2. Договор – настоящий Договор, равно как и все Приложения и Дополнительные
соглашения к нему;
1.3. Дополнительное соглашение – соглашение, заключаемое Сторонами в целях
изменения или дополнения условий, содержащихся в Договоре;
1.5. Предприятие Заказчика – любые представительство, филиал или обособленное
подразделение Заказчика;
1.6. Прекращение Договора – утрата Договором юридической силы на основании
положений настоящего Договора и Применимого права;
1.7. Приложение – дополнение к Договору, в котором уточняются отдельные
положения Договора;
1.8. Работники – лица, осуществляющие деятельность на основании трудового
договора или гражданско-правового договора с одной из Сторон.
1.9. Работники Исполнителя – Работники Исполнителя и, в случае, если Договором
предусмотрена возможность привлечения Соисполнителей к оказанию Услуг,
работники Исполнителя, осуществляющие деятельность по оказанию Услуг на
Предприятиях Заказчика;
1.10. Соисполнители – лица, привлекаемые Исполнителем для оказания Услуг в
случаях, когда возможность привлечения таких лиц Исполнителем предусмотрена
Договором;
1.11. Услуги – услуги, подлежащие оказанию Исполнителем по Договору, точное
наименование, объем, сроки и перечень (виды) которых установлен в Заказах к
Договору;
1.12. Штрафные санкции – любые формы денежного выражения ответственности
Сторон по данному Договору;
1.13. Техническое задание – документ Заказчика, содержащий порядок, объем,
виды, периоды и сроки оказания услуг, иные требования Заказчика в части оказания
услуг Исполнителем в соответствующий период оказания услуг.
1.14. Фактический получатель Услуг – Предприятие Заказчика, в рамках которого
Исполнитель обязуется оказать Услуги.
1.15. Заказ на оказание услуг (Заказ) – задание Заказчика на оказание услуг в
соответствующем годовом периоде по Договору (п. 4.1 Договора).
Заказы Заказчика к Договору определяют специальные требования Заказчика к
услугам, подробное содержание, объемы, виды и стоимость услуг
(включая
предоставляемые Исполнителем материалы), оказываемых Исполнителем по
предмету настоящего Договора в течение указанного в данном Заказе периода
(срока).
К Заказу Заказчика по настоящему Договору прилагается:

Калькуляция стоимости оказываемых услуг и предоставляемых Исполнителем
23
и/или Заказчиком материалов, где стоимость оказываемых услуг, включая стоимость
предоставляемых материалов, определяются по единичным расценкам на услуги,
материалы;

Специальные требования к выполняемым услугам в виде дополнительного
Технического задания к Заказу, если требуется Заказчиком.
Заказ по Договору оформляется Сторонами по форме согласно Приложению №3 к
Договору.
Подписанный Сторонами Заказ является неотъемлемой
частью
Договора.
Исполнитель приступает к оказанию услуг по Договору после подписания Сторонами
соответствующего Заказа к Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги по _________- филиала
«_____________ ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» в сроки и на условиях,
определяемых Договором и Заказами к нему, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказанные Исполнителем Услуги.
Общие требования к оказываемым Исполнителем услугам по Договору определены
Сторонами в Приложении № 4 к Договору (Техническое задание).
Дополнительные, специальные требования к оказываемым Исполнителем услугам по
Договору определяются Сторонами в дополнительных Технических заданиях
Заказчика, прилагаемых к Заказам по Договору.
2.2.
Предусмотренные настоящим Договором Услуги выполняются в соответствии с
настоящим Договором, Заказами на оказание услуг Заказчика и в полном
соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим
законодательством РФ.
2.3. Исполнитель обязуется оказывать все услуги, указанные в п. 2.1 настоящего
Договора, собственными силами и средствами.
Исполнитель в праве с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения
своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков),
оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по
Договору. При этом суммарный объем выполняемых работ субподрядными
организациями не должен превышать 30% от общего объема Услуг по настоящему
Договору и привлекаемые Исполнителем субподрядчики не вправе привлекать для
оказания Услуг по заключенному с Исполнителем договору субподряда третьих лиц.
2.4. Фактическим получателем Услуг является филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО
«Энел ОГК-5».
2.5. Сроки оказания услуг по Договору, в т.ч. по этапам, определяются Заказами к
Договору.
2.6. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с настоящим
Договором считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с
момента подписания сторонами последнего (итогового) Акта сдачи-приемки
оказанных услуг по соответствующему Заказу к Договору, который отвечает
требованиям, установленным настоящим Договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить оказание услуг надлежащим образом, в сроки и в объемах,
установленных Договором и Заказами;
3.1.2. Оказывать услуги лично в случаях, если иное не предусмотрено Договором;
3.1.3. Выполнять действующие на Предприятии Заказчика нормы охраны труда,
техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности, охраны
окружающей среды;
3.1.4. Не разглашать Конфиденциальную информацию, полученную в связи с
исполнением обязательств по настоящему Договору;
3.1.5. Оказывать Услуги в соответствии с указаниями, получаемыми от Заказчика.
3.1.6. Не использовать результат услуг в целях, не связанных с исполнением
обязательств по настоящему Договору, как в течение срока действия настоящего
Договора, так и после окончания срока его действия, без письменного на то согласия
Заказчика.
24
3.1.7Устранить замечания и иные недостатки, обнаруженные Заказчиком, при
согласовании результата услуг в сроки, установленные Заказчиком при
согласовании.
3.1.8. В ходе оказания услуг на объектах Заказчика проводить необходимые
противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей
среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за
соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении услуг
круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин,
подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников
тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.),
используемых при выполнении услуг, так и в отношении физических лиц. Нести
ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране
труда, санитарных правил, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ;
3.1.9. Обеспечить организацию выполнения услуг согласно требованиям по охране
труда и технике безопасности при проведении услуг в соответствии с
законодательством РФ, настоящим Договором и Приложениям, не
допускать к
выполнению услуг (отстранять от выполнения услуг) работников, появившихся на
рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на
территории Заказчика, в том числе оборудовании, в зданиях, сооружениях,
соблюдение требований законодательства РФ в области охраны атмосферного
воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства
и потребления. Обеспечить содержание и уборку Объекта (территории, зоны услуг).
Приемка Заказчиком выполненных услуг осуществляется только после надлежащего
исполнения Исполнителем обязанности по содержанию и уборке площадки
производства услуг.
Назначить своего представителя, который осуществляет технический надзор и
контроль за ходом и качеством выполняемых услуг, а также за их соответствием
требованиям охраны труда, окружающей среды и технике безопасности,
действующим на рабочей площадке и установленным действующим российским
законодательством и локальными нормативными актами Заказчика. Представитель
Исполнителя на рабочей площадке также осуществляет контроль за соблюдением
графика производства услуг, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых
Заказчиком по вопросам реализации настоящего Договора.
Незамедлительно информировать Заказчика о происшедших с сотрудниками
Исполнителя (его субисполнителей), несчастных случаях, случаях микротравматизма,
профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях,
чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с
оборудованием/материалами, в т.ч. происшествиях, которые могли бы явиться
предпосылками к несчастным случаям. Указанную информацию в письменной форме
Исполнитель обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня,
следующего за днем происшествия, несчастного случая.
3.1.10. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на
территории рабочей зоны от начала услуг до их завершения и приемки Заказчиком
выполненных услуг;
3.1.11. Использовать в процессе оказания услуг исправное оборудование,
инструмент и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации
(в т.ч. имеющие разрешения на применение в соответствии со стандартами и нормами
РФ), и необходимые для оказания услуг, а также оборудование, комплектующие
изделия в соответствии с проектной документацией и техническим заданием,
требованиями,
установленными
Федеральным
законом
«О
техническом
регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;
3.1.12. За 5 (Пять) дней до начала услуг подать заявку установленного у Заказчика
образца для оформления пропусков на допуск персонала Исполнителя на территорию
Заказчика и обеспечить сдачу пропусков не позднее 3-х дней по окончании срока
действия;
3.1.13. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Исполнителя
обстоятельствах, угрожающих качеству оказания услуг, либо невозможность
завершения их в срок
3.1.14. За свой счёт организовать проведение сертифицированной лабораторией
всех необходимых лабораторных испытаний в зоне оказания услуг в соответствии с
требованиями СНиП.
25
3.1.15. Возвратить Заказчику после окончания оказания услуг всю документацию,
предоставленную Заказчиком для оказания услуг, а также иные документы, которые
Исполнитель согласно условиям настоящего Договора должен предоставить
Заказчику.
3.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных
статьях настоящего Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать оплаты Заказчиком оказанных Услуг в соответствии с положениями
Договора и Заказов.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить Услуги в соответствии с положениями Договора и Заказов;
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем,
не вмешиваясь в его деятельность.
Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Исполнителя в случаях, если
Исполнитель своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации
действующего оборудования или нарушает ПТЭ, правил охраны труда, правил
промышленной безопасности, Ростехнадзора РФ, правила пожарной безопасности.
В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее оказание услуг до
устранения нарушений, направив Исполнителю письменное уведомление о запрете
услуг.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение
услуг немедленно приостановить услуги и возобновить их только после устранения
недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от
Заказчика.
В случае допущения задержки срока оказания услуг по вине Исполнителя, Заказчик
вправе отказаться от исполнения Договора в части или полностью, исключив из
предмета Договора объем услуг, выполнение которых задерживается Исполнителем.
3.4.2. Заказчик вправе привлекать к процессу проверки соблюдения персоналом
Исполнителя требований правил охраны труда, правил промышленной безопасности,
Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, санитарии, НТД лицо,
ответственное за соблюдение указанных требований со стороны Исполнителя,
которое должно находиться на рабочей площадке в течение всего периода оказания
Исполнителем и его субисполнителями услуг по предмету Договора. Исполнитель
должен обеспечить нахождение такого ответственного лица на рабочей площадке и
его участие в процессе
по проверке Заказчиком соблюдения персоналом
Исполнителя требований правил охраны труда, правил промышленной безопасности,
Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, санитарии, НТД.
Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных
актов по охране труда, правил промышленной безопасности, санитарии,
Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, НТД Исполнителем фиксируются
Актом (чек-листом)
о выявлении нарушений персоналом Исполнителя (его
субИсполнителя). Акты (чек-листы) подписываются со стороны Заказчика –
представителем, установившим факт нарушения, со стороны Исполнителя –
представителем Исполнителя на рабочей площадке (и/или руководителем услуг, в
ходе которых произошло нарушение). В случае отказа Исполнителя от составления
(в т.ч. подписания) Акта (чек-листа) нарушения требований нормативных актов,
Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация
нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения
Исполнителем (его суб-исполнителями) требований нормативных актов по охране
труда, техники безопасности, промсанитарии, НТД по пожарной безопасности и
промышленной безопасности.
Акт (чек-лист) о выявлении нарушений персоналом Исполнителя требований
охраны труда и техники безопасности с приложением фотографий выявленных
нарушений,
является
основанием
для
выплаты
Исполнителем
штрафов,
предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте подписи
представителя Исполнителя
4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
4.1. Оказание Услуг на основании Заказов осуществляется в течение 2014 года.
Детальные сроки оказания услуг определяются в Заказах на оказание услуг.
26
4.2. Заказ на оказание услуг в соответствующем периоде оформляется Заказчиком в
соответствии с требованием настоящего Договора.
4.3. Оформленный Заказчиком Заказ направляется Исполнителю в срок не позднее,
чем за 30 календарных дней до начала оказания услуг по Договору.
4.4. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
Заказа уведомить Заказчика о таком получении.
4.5. В случае если Исполнитель по каким-либо причинам обнаружил невозможность
оказания Услуг, предусмотренных в Заказе, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней уведомить Заказчика о невозможности оказания Услуг.
4.6. В случае неисполнения обязанности, установленной в пункте 4.5. Договора
Исполнитель
обязан
возместить
Заказчику
убытки,
связанные
с
таким
неисполнением.
4.7. Уведомление, в соответствии с пунктом 4.5 Договора не освобождает
Исполнителя от ответственности на основании положений Договора и Применимого
права.
4.8. Исполнитель рассматривает полученный от Заказчикам Заказ к Договору и в
течение 7 (семи) рабочих дней после получения Заказа направляет Заказчику
подписанные экземпляры Заказа.
Отсутствие подписанного
Исполнителем Заказа Заказчика либо отсутствие
возражений относительно представленного Заказа по истечении указанного срока
рассматривается как отказ Исполнителя от оказания услуг по Договору в указанном в
Заказе периоде.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.
Общая стоимость услуг по настоящему Договору (цена Договора)
складывается из совокупной стоимости всех Заказов Заказчика и составляет
не более ___________ руб. (_________________), в т.ч. НДС (18%) в размере
_______руб. (______________________).
5.1.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору определяется
в Заказах Заказчика к Договору на основании прилагаемых к каждому
Заказу Заказчика калькуляциям на оказание услуг (включая стоимость
предоставляемых Исполнителем материалов), составленным по расценкам
на
услуги
и
представляемых
Исполнителем
материалов
согласно
Предварительной калькуляции (Приложение № 1 к Договору).
5.1.2. Предварительная калькуляция (Приложение № 1 к Договору)
содержит стоимость одного человеко-часа, предварительный перечень
материалов и их стоимость за единицу для целей определения точных
объемов и стоимости услуг (включая материалы) в Заказах Заказчика, и не
является основанием для приемки услуг по Договору и каких-либо расчетов
между Сторонами по Договору.
Стороны согласны, что Предварительная Калькуляция (Приложение №1 к
Договору) не влечет безусловную обязанность Заказчика приобрести услуги
по соответствующим Заказам к Договору с Исполнителем на объем согласно
такой Предварительной калькуляции (Приложение № 1 к Договору).
5.1.3. Стоимость материалов включает: стоимость упаковки, поставки,
маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их
хранения, а также все налоги, включая НДС. Величина транспортнозаготовительных расходов не должна превышать 6% на материалы и 3% на
запасные части в течение всего срока действия настоящего Договора.
5.2. Оплата Услуг Заказчиком производится на основании выставленных
Исполнителем счетов-фактур в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания Сторонами Акта приемки-передачи оказанных услуг.
5.3. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств с
расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
5.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
5.6. Исполнитель обязуется представлять Заказчику счета – фактуры,
оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового
законодательства РФ.
27
Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате Заказчиком
в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 НК РФ только при
соблюдении
требований,
предъявляемых
к
счету-фактуре.
При
несоблюдении
указанных
требований
счет-фактура
считается
не
выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
6. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Исполнитель обязан оказывать услуги в сроки, установленные в Заказах.
6.2. По окончании оказания услуг Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней
после окончания оказания Услуг, направляет Заказчику Акт приемки-передачи услуг,
Счет-фактуру.
6.3. В случае если Заказом предусмотрено оказание Услуг в несколько этапов,
Исполнитель по окончании каждого этапа, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты такого окончания этапа, направляет Заказчику Акт приемки-передачи услуг,
Счет-фактуру.
6.4. Заказчик, в течение 7 рабочих дней с момента получения Акта приемкипередачи Услуг, направляет Исполнителю подписанный Акт приемки-передачи услуг
либо мотивированный отказ от подписания Акта приемки-передачи услуг.
6.5. В случае предоставления Исполнителю мотивированного отказа от подписания
Акта приемки-передачи услуг, Заказчик и Исполнитель в течение 7 рабочих дней
согласовывают, составляют и подписывают Акт с перечнем необходимых доработок и
сроков их исполнения.
6.6. В случае непринятия Исполнителем мер для составления, согласования и
подписания Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения в
течение сроков, установленных в пункте 6.5 Договора, Заказчик составляет Акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения в одностороннем порядке.
6.7. Доработки по Акту с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения
производятся Исполнителем за свой счет.
6.8. Повторная приемка Услуг после проведения доработок осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктами 6.1. – 6.7. Договора.
6.9. Заказами могут быть предусмотрены дополнительные требования к порядку
приемки Услуг Заказчиком.
7. КАЧЕСТВО УСЛУГ
7.1. Качество Услуг, оказываемых Исполнителем, должно соответствовать
требованиям Договора, Заказов и Применимого права.
7.2. Исполнитель несет ответственность за оказание Услуг ненадлежащего качества.
7.3. В случае выявления несоответствия качества оказанных Услуг Заказчиком в
результате отступлений от Договора или иных недостатков, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать устранения несоответствия качества оказанных Услуг
или соразмерного уменьшения установленной стоимости Услуг.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Вся информация, содержащаяся в Договоре, Заказах, равно как и информация,
связанная с исполнением Договора, является Конфиденциальной информацией.
8.2. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию, полученную
ими в рамках заключения, исполнения и расторжения Договора.
8.3. Каждая Сторона гарантирует соблюдение Работниками этой Стороны соблюдение
положений Договора и норм Применимого права в отношении Конфиденциальной
информации.
8.4. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам Стороной, равно как и
любым из Работников стороны, возможна лишь после получения согласия другой
Стороны.
8.5. Положения Договора о Конфиденциальности остаются в силе в течение 1
(одного) года после прекращения Договора.
8.6. Исполнитель выражает свое согласие на использование информации об
Исполнителе, договорах, заключенных между Исполнителем и Заказчиком, участии
Исполнителя в Конкурсных процедурах и иной информации, связанной с
сотрудничеством Исполнителя и Заказчика в рамках Договора в Базах данных
Группы Энел.
28
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с Применимым правом и положениями
Договора.
9.2. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик имеет право потребовать у
Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента)
от стоимости Услуг по Заказу за каждый день просрочки.
9.3. За нарушение сроков осуществления доработок, установленных в Акте с
перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения, Заказчик вправе
предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая
процента) от стоимости оказанных Услуг по Заказу за день просрочки.
9.4. За нарушение сроков оплаты Услуг Заказчиком Исполнитель вправе потребовать
от Заказчика уплаты неустойки рассчитанной исходя из ставки рефинансирования,
установленной Банком России, за каждый день просрочки платежа.
9.5.
Исполнитель
несет
ответственность
за
причинение
Работниками
и
Соисполнителями ущерба имуществу Заказчика в рамках оказания ими Услуг
Заказчику.
9.6. Исполнитель несет ответственность за причинение Работниками Исполнителя
вреда здоровью Работников Заказчика в рамках оказания ими Услуг Заказчику.
9.7. . Исполнитель обязуется исполнять обязательства по обеспечению безопасности
труда при исполнении обязательств по Договору, изложенные в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
9.8. В случае допущения Исполнителем или привлеченным им субисполнителем
нарушений Требований безопасности на месте производства услуг, указанных в
Приложении №2 к настоящему Договору как «Очень серьезное», Исполнитель
обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф размере 40 000 (Сорока
тысяч) рублей.
9.9. В случае допущения Исполнителем или привлеченным им субисполнителем
нарушений Требований безопасности на месте производства услуг, указанных в
Приложении №2 к настоящему Договору как «Серьезное», Исполнитель обязуется –
уплатить Заказчику единовременный штраф размере 20 000 (Двадцати тысяч)
рублей.
9.10. При несчастном случае, произошедшим с работником Исполнителя или субисполнителя при выполнении услуг по настоящему Договору, по вине Исполнителя
или
субисполнителя
(персонала
Исполнителя/субисполнителя)
Исполнитель
обязуется уплатить единовременный штраф в размере 1% от стоимости
соответствующего Заказа к Договору, а в случае смертельного или группового
несчастного случая с тяжелым исходом - 2% от стоимости соответствующего Заказа к
Договору.
9.11. Исполнитель обязуется исполнять положения раздела 13 Договора – Этика
ведения бизнеса.
9.12. Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя в процессе выполнения работ по
настоящему Договору третьему лицу в результате выполнения услуг по настоящему
Договору, компенсируется Исполнителем. Исполнитель во всех случаях принимает
срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба третьим лицам.
9.13. В случае если сумма штрафов, которую Исполнитель будет обязан уплатить
Заказчику на основании положений настоящего раздела Договора, составит 5% от
Стоимости Услуг, Заказчик будет иметь право расторгнуть Договор.
9.14. Уплата неустойки, штрафа, возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений.
9.15. Сторона, допустившая нарушение условий Договора обязана принять
надлежащие меры для предотвращения или, в случае если предотвращение
невозможно, уменьшения ущерба, который может быть нанесен другой Стороне
вследствие такого нарушения.
10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. К любым отношениям, возникающим на основании Договора и в связи с
исполнением Договора, в том числе к отношениям, не урегулированным
положениями Договора, подлежит применению законодательство Российской
Федерации
10.2. В случае возникновения любых споров или разногласий на основании или в
связи с исполнением Договора Стороны обязуются приложить все возможные усилия
для того, чтобы разрешить указанные споры или разногласия путем переговоров.
29
10.3. В случае невозможности разрешения путем переговоров, спор подлежит
передаче на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством
РФ.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное
неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если это неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара,
стихийных
бедствий,
вооруженного
конфликта,
забастовки,
гражданских
беспорядков, действий правительства или правительственных органов или иных
обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих
обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения обязательств по Договору
будет продлен на время действия указанных обстоятельств.
11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору по
причине
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы,
незамедлительно
информирует другую сторону о начале действия таких обстоятельств. Факт действия
обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден справкой Торговопромышленной палаты либо иного компетентного органа.
11.3. В случае если любые из указанных обстоятельств непреодолимой силы будут
сохраняться 90 и более дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор или его
часть в одностороннем порядке при предварительном уведомлении другой Стороны
за две недели до расторжения Договора. При прекращении Договора по основаниям,
указанным в настоящем пункте, стороны обязаны осуществить взаимные расчеты по
своим обязательствам ко дню прекращения настоящего Договора.
12. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Любые изменения положений Договора должны быть согласованы, составлены
в виде Дополнительных соглашений и Приложений и подписаны Сторонами.
12.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. Сторона,
являющаяся инициатором расторжения Договора, обязана за 1 (один) календарный
месяц до даты расторжения Договора направить другой Стороне письменное
уведомление о намерении расторгнуть Договор, мотивировав причины расторжения.
12.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке без
возмещения убытков, причиненных Исполнителю расторжением такого договора, в
следующих случаях:
12.3.1. в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания оказания
Услуг;
12.3.2. в любой момент после заключения Договора, в случае, если Заказчику стало
известно о предоставлении Исполнителем до подписания Договора и в ходе его
исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении
Исполнителя, его учредительных документах, разрешениях, лицензиях на оказание
Услуг и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в
отношении настоящего Договора.
12.3.3. в случае признания несостоятельности (банкротства) Исполнителя;
12.3.4. нарушения Исполнителем требований раздела 13 Договора;
12.3.5. нарушение Исполнителем или Соисполнителями обязательств по соблюдению
требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии,
пожарной безопасности и промышленной безопасности.
12.3.6. в случаях, установленных законодательством РФ.
12.4. Основание для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего
Договора, установленное в пункте 12.3.1. Договора, не распространяется на случаи,
когда стороны письменно согласовали условия о переносе сроков оказания Услуг.
12.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения
Исполнителем от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
12.7. В случае расторжения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику
помощь, необходимую для правильной передачи деятельности по оказанию Услуг
самому Заказчику или третьим лицам.
13. ЭТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Стороны обязуются соблюдать следующие положения этики ведения бизнеса:
13.1. Общие условия.
30
13.1.1. Покупатель заявляет, что осуществляет свои деловые операции и
взаимодействие с партнерами, руководствуясь принципами, которые содержатся в
следующих корпоративных документах компании: "Кодекс Этики", "Положение о
недопустимости коррупции". Поставщик обязан опираться на эти принципы при
осуществлении своих деловых операций и взаимодействия с партнерами.
13.1.2. Положение о неприемлемости взяточничества.
Покупатель стремится придерживаться своего правила непринятия коррупции в
любой форме. С этой целью Заказчик обязуется не прибегать к любому обещанию,
предложению или требованию незаконной выплаты средств, в форме денежной
суммы или какой-либо другой выгоды, с целью обеспечить себе преимущество во
взаимоотношениях с партнером, и что данный запрет распространяется на всех
Сотрудников Заказчика. Исполнитель заявляет, что принимает во внимание
обязательства Заказчика и, в свою очередь, обязуется не прибегать к любому
обещанию, предложению или требованию незаконной выплаты средств в рамках
исполнения настоящего Договора в интересах Заказчика и/или в пользу его
сотрудников. В случае нарушения данного пункта, Заказчик имеет право расторгнуть
Договор и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
13.2. Обязательства сторон
13.2.1. Система контроля.
Поставщик обязуется применять, в своей организации, эффективную систему
контроля, способную предотвращать преступления как в России, так и за рубежом,
включая ненадлежащее получение подарков, финансирования или иных выплат от
государства или государственных органов, мошенничество в отношении государства
или государственных органов, мошенничество с целью получения государственных
льгот, мошенничество с использованием компьютерной техники в отношении
государства или государственного органа, взяточничество в рамках злоупотребления
властью, взяточничество в рамках судебного разбирательства, склонение к взятке,
вымогательство, хищение в отношении государства или государственных органов.
13.3. Платежные системы.
13.3.1.
При
осуществлению
платежей
Заказчику,
Исполнитель
обязуется
осуществлять платежи исключительно такими способами, которые позволяют
определить получателя (непереуступаемые чеки, банковские переводы и т.д.),
избегать наличных платежей или платежей в натуральной форме.
13.4. Подарки и выгоды
13.4.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель
обязуется не предоставлять подарки в какой-либо форме, если они могут быть
истолкованы как выходящие за пределы обычной коммерческой деятельности или
иным
образом
могут
быть
признаны
направленными
на
обеспечение
преимущественного к себе отношения в связи с осуществлением какой-либо
деятельности, которая может быть связана с Заказчиком.
Данное положение, которое не может игнорироваться даже в отношении тех Стран, в
которых дарение ценных подарков коммерческим партнерам является обычной
практикой, касается как обещанных или предложенных подарков, так и полученных
подарков. При этом подарок подразумевает под собой любой вид выгоды. В любом
случае Поставщик обязуется воздерживаться от любых действий, запрещенных
Применимым правом, коммерческой практикой и/или Кодексами этики компаний или
организаций, с которыми у него имеются деловые отношения.
Предложенные подарки, за исключением малоценных подарков, подлежат
надлежащему документированию; документация предоставляется Покупателю по
требованию.
13.5. Контрольная деятельность
13.5.1. Покупатель может осуществлять проверки, направленные исключительно
на проверку соблюдения выполнения обязательств Сторон по настоящему
договору, для целей настоящего раздела. Исполнитель обязан предоставлять в
связи с этим всю документацию, которую Покупатель считает полезной и
относящейся к выполнению настоящего Договора. Данная документация включает:
счета-фактуры,
оригинальную документацию,
квитанции об оплате расходов,
соответствующую бухгалтерскую и управленческую отчетность,
консультационные соглашения и договоры субподряда.
31
13.6. Отсутствие конфликтов интересов
13.6.1. Поставщик заверяет, что он не осуществляет никакую деятельность,
представляющую конфликт интересов в отношении настоящего Договора.
Поставщик заявляет следующее:
- управляющий директор / директора / акционеры, а также персонал Поставщика,
принимающий непосредственное участие в исполнении обязательств по настоящему
Договору, не привлекался за последние 5 лет к Уголовной ответственности по
соответствующим статьям связанным с мошенничеством, дачей/получением взятки,
хищением или присвоением имущества и т.п.
13.7. Расторжение договора
13.7.1. Нарушение Поставщиком какого-либо из условий настоящей статьи или
совершение преступлений, указанных выше, является существенным нарушением
обязательств по настоящему Договору, и предоставляет Покупателю право
расторгнуть в одностороннем порядке в соответствии с положениями ст. 450 ГК РФ и
потребовать от Поставщика компенсации убытков.
В случае досрочного расторжения Поставщик обязан следовать указаниям,
предоставляемым Покупателем в отношении деятельности, которая, в любом случае,
должна быть завершена до расторжения.
13.8. Внесение изменений в настоящие Условия этики ведения бизнеса
13.8.1. Настоящие Условия этики ведения бизнеса заменяют собой любые и все
предыдущие соглашения по их предмету и
могут быть изменены сторонами на основании их взаимного соглашения только в
письменной форме.
13.9. Обязательство о защите прав личности
13.9.1. Поставщик принимает на себя следующие обязательства: соблюдать трудовое
законодательство; законодательство о свободе создания или присоединения к
существующим
профессиональным
союзам/объединениям,
ассоциациям
и
представительным
организациям;
законодательство
в
отношении
охраны
окружающей среды и соблюдении санитарно-гигиенических норм.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Договор вступает в силу в момент подписания Сторонами и действует до
выполнения каждой из Сторон своих обязательств по Договору.
14.2. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
14.3. Договор составлен на русском языке.
14.4.Положения Договора должны толковаться в соответствии с Применимым правом.
14.5. Все Приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
Договора.
14.6. В случае, если любое из положений Договора теряет юридическую силу в
соответствии с условиями Договора или Применимым правом, все оставшиеся
положения, если они являются самостоятельными и могут быть исполнены
независимо, сохраняют силу и признаются действующими в соответствии с
условиями настоящего Договора и Применимого права.
14.7. Права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданными
одной из Сторон третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
14.8. Документы, направленные посредством электронной и факсимильной связи,
признаются Сторонами как имеющие юридическую силу при условии замены их на
подлинные экземпляры в течение 3 (трех) дней. В случае спора по поводу
достоверности сведений, переданных посредством электронной и факсимильной
связи, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверностей подписей
возлагается на Сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и
факсимильной связи.
14.9. Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях реквизитов,
указанных в статье 15 Договора, равно как и об изменении реквизитов Гаранта. В
случае, если одна из Сторон не уведомила другую Сторону о таком изменении, все
документы и денежные средства, переданные по прежним реквизитам, считаются
полученными соответствующей Стороной. Заказчик вправе потребовать у
Исполнителя возмещения затрат, понесенных Заказчиком по уточнению реквизитов
Исполнителя либо при повторном осуществлении платежей за Услуги.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
32
-
Приложение 1.
Приложение 2.
Приложение 3.
Приложение 4.
Предварительная Калькуляция на оказания услуг;
Требования безопасности на месте производства услуг;
Форма Заказа к Договору;
Техническое задание.
15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
________________________
ОАО «Энел ОГК-5»
Юридический
адрес:
РФ
620075, __________________________________
___________________________
Свердловская область, Екатеринбург, ул. ___________________________
Хохрякова, д.10
Почтовый адрес: Российская Федерация,
115093, г.Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1
счет №40702810338250012931 в Московском
банке ОАО "Сбербанк России" г. Москва,
БИК 044525225,
корр.счет 30101810400000000225
ИНН 6671156423
КПП 997450001
ОКАТО 75012898
ОКВЭД 49014
ОКПО 65401377000
ОКОГУ 40.10.11
Место оказания услуг :
ОАО «Энел ОГК-5», Филиал «_____ ГРЭС» в
_____ обл.
Адрес грузополучателя:
Тел. Факс:
ИНН / КПП
Заказчик
Исполнитель:
______________
________________ / ______________ /
М.П.
_____________ /____________/
М.П.
33
Приложение № 2
к Договору № ______
от «__»___________ 201_ г.
Требования безопасности на месте производства услуг
Требования безопасности
СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА
Площадки и лестницы должны содержаться в чистоте. Разлитые или
протекшие жидкости должны быть нейтрализованы и удалены.
Проходы, проезды, переходы, лестницы, площадки и перила должны быть
в исправном состоянии и не повреждены в ходе оказания услуг .
Открытые проемы должны быть немедленно огорожены либо закрыты
конструкциями, выдерживающими соответствующую нагрузку.
Во время производства огневых услуг
на рабочем месте должны
находиться первичные средства пожаротушения.
Переходы, этажи, лестницы и аварийные выходы должны быть очищены
от строительного мусора и материалов, обеспечивая безопасный проход.
Вес оборудования и материалов, размещенных на площадках, не должен
превышать предельно допустимые нагрузки.
Помещения и рабочие зоны должны иметь необходимое освещение и
соответствовать
требованиям
соответствующих
правил
устройства
электроустановок.
Леса и подмости должны соответствовать требованиям СНиП, должны быть
установлены в соответствии с требованием Правил безопасности, должно
быть оформлено их принятие в услуги и допуск к эксплуатации
Представителем Заказчика. Места установки должны быть огорожены и
должны присутствовать соответствующие плакаты безопасности.
Места раскопов должны быть ограждены, приняты меры по исключению
обрушения стенок, обеспечен безопасный спуск (подъем) людей,
вывешены соответствующие знаки безопасности (сигнализации).
ПРОВЕДЕНИЕ УСЛУГ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Услуги на высоте, верхолазные услуги должны выполняться в
соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом,
имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением
средств индивидуальной защиты. Опасная зона под местом производства
услуг должна быть выгорожена.
Услуги в замкнутых пространствах должны выполняться с ежедневным
допуском Представителем Заказчика, и регулярным взятием анализов
воздуха в рабочей зоне. Должны выполняться иные меры безопасности,
предусмотренные обязательной технологической картой и нарядомдопуском.
Не допускается производство самостоятельных переключений в схемах и
на оборудовании Заказчика.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Услуги должны проводиться по акту-допуску, наряду-допуску, по
распоряжению, по перечню услуг, оказываемых в порядке текущей
эксплуатации с применением технологических карт и проект производства
услуг (ППР) (где применимо).
На месте услуг должен находиться производитель услуг по наряду с
экземпляром наряда-допуска, рабочие должны обладать соответствующей
квалификацией и быть включены в список членов бригады.
Наряд-допуск должен быть правильно оформлен.
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Степень
серьезности
нарушения в
случае не
соблюдения:
серьезные
(С), очень
серьезные
нарушения
(ОС)
С
ОС
ОС
С
ОС
С
С
С
ОС
ОС
ОС
ОС
ОС
С
34
Услуг ники должны носить защитные каски с застегнутым подбородным
ремнем.
Услуг ники должны носить защитную обувь, отвечающую требованиям
норм безопасности.
Услуг ники должны применять защитные перчатки, рукавицы в
соответствии с характером выполняемой услуги. Диэлектрические
перчатки должны соответствовать требованиям нормативных документов.
Услуг ники должны применять маску для защиты лица в соответствии с
характером выполняемой услуги.
При услуг е на высоте, верхолазных услуг ах должны применяться
средства защиты от падения с высоты, соответствующие характеру
услуги. Предохранительный пояс должен быть испытан и находиться в
исправном состоянии.
Услуг ники должны быть одеты в специальную одежду в соответствии с
характером выполняемой услуги.
В зонах, где обязательны к применению средства защиты глаз, рабочие
должны носить защитные очки.
В зонах, где обязательны к применению средства защиты слуха, рабочие
должны носить наушники (беруши).
При услуг е с изоляционными материалами и другими вредными
веществами рабочие должны применять соответствующие средства
защиты органов дыхания.
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
Раскладка оборудования материалов и инструмента в рабочей зоне
должна проводиться в соответствии с согласованными картами и
требованиями безопасности.
Оборудование и инструмент, на которые распространяются требования по
периодической проверке, должны быть своевременно проверены.
Инструмент и приспособления, используемые в услуг е, соответствуют
заданию и условиям услуги.
Грузо-подъемные механизмы (ГПМ), автотранспорт, средства механизации
услуг,
оборудование,
подведомственное
Ростехнадзору
должны
соответствовать требованиям безопасности и быть разрешены Заказчиком
к применению на его территории.
Электро-, пневмо- и абразивный инструмент, газо-электросварочное
оборудование должны соответствовать требованиям безопасности и
применяться в соответствии с ними.
При оказании погрузочно-разгрузочных услуг
должны применяться
исправные и соответствующие нормам безопасности ГПМ и стропы.
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ
Во время нахождения на территории Заказчика запрещается находиться в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Во
время
услуги
должны
соблюдаться
меры
безопасности,
предусмотренные инструкциями по охране труда, технологическими
картами, ППР, нарядом–допуском и другими нормативными документами.
О нарушениях, инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а
также случаях микротравматизма должно быть немедленно сообщено
Представителю Заказчика.
Руководитель услуг
по наряду должен периодически проверять
соблюдение рабочими требований безопасности.
Курение разрешается только в специально отведенных местах.
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
На рабочем месте должны находиться знаки безопасности, обозначающие
место проведения услуг («Услуг ать здесь»).
Рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки.
Знаки безопасности, установленные Заказчиком при подготовке рабочего
места, должны быть сохранены в местах их установки.
ОЦЕНКА РИСКА
Меры безопасности по подготовке рабочего места должны быть адекватны
рискам, оценены и согласованы руководителем и производителем услуг
по наряду (проверяется методом опроса).
С
С
С
С
ОС
С
С
С
С
С
С
С
ОС
С
С
ОС
ОС
ОС
С
ОС
С
С
С
С
35
Услуги проводятся в соответствии с Планом безопасного производства
услуг, согласованного Заказчиком, План имеется в наличии и персонал
С
ознакомлен с ним.
Перед началом услуг рабочие должны пройти целевой инструктаж по
безопасному
выполнению
услуги
(проверяется
методом
С
интервьюирования).
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И НАВЫКИ ПЕРСОНАЛА
Рабочие должны иметь при себе удостоверения о проверке знаний с
отметками о проверке знаний по охране труда и допуске к специальным
С
услугам.
Услуг ники подрядной организации допущены на территорию Заказчика, в
соответствии с согласованными списками, по временным пропускам и
после прохождения вводных инструктажей по охране труда, охране
ОС
окружающей среды, противопожарного инструктажа и имеют при себе
талоны о проведенных вводных инструктажах.
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Транспортные средства и / или машины, используемые для оказания
задания, а также их вспомогательные приспособления / оборудование
С
соответствуют Правилам безопасности и соответствующим техническим
условиям.
Транспортное средство и водитель имеют соответствующие документы
(права, талон техосмотра, путевой лист с отметкой медуслуг ника,
С
регистрационный номер Ростехнадзора при необходимости).
Водители транспортных средств соблюдают скоростной режим и
С
требования дорожных знаков на территории заказчика.
Перевозка персонала и оборудования должна осуществляться в
С
соответствии с требованиями Правил безопасности.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Имеются в наличии соответствующие аптечка и средства для оказания
С
первой помощи.
Рабочие знают свои действия в аварийных ситуациях (определяется
С
методом опроса).
Рабочие обучены навыкам оказания первой медицинской помощи.
С
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УСЛУГ АХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТРЕБУЮЩИХ СНЯТИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ
Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие
ОС
подаче напряжения на место услуги вследствие ошибочного или
самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.
На приводах ручного и на ключах дистанционного управления
С
коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие
плакаты.
Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые
ОС
должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим
током.
Установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они
ОС
отсутствуют, установлены переносные заземления).
Вывешены плакаты “Заземлено”, ограждены при необходимости рабочие
С
места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены
предупреждающие и предписывающие плакаты.
Требования к содержанию плана безопасного производства услуг
План производства услуг должен содержать следующую информацию:
1. Сведения о содержании и объеме услуг :
а) адрес стройплощадки (место проведения услуг );
б) описание территории, на которой находится стройплощадка (место проведения услуг );
в) краткое описание услуг, сроки оказания услуг, этапы оказания услуг, планируемые
объемы услуг, выраженные в человеко-днях;
г) проектные, архитектурные, структурные и технологические решения (проект производства
услуг, чертежи и т.п.);
д) перечень услуг повышенной опасности, требующих дополнительных мероприятий при
организации услуг и контроле безопасности (земляные, газоопасные, пожаровзрывоопасные
услуги и т.п.).
36
2. Использование автотранспорта.
3. Использование грузоподъемных и других механизмов, станочного оборудования и
приспособлений, устанавливаемых подрядной организацией:
а) тип механизма;
б) сведения об исправном состоянии;
в) потребляемая электрическая мощность (при подключении к электросети станции);
г) место установки и подключения;
д) используемое временное освещение;
е) сведения о лице, ответственном за эксплуатацию механизма.
4. Использование коммуникаций:
а) холодная вода (цели использования, место забора, давление);
б) горячая вода (цели использования, место забора, давление);
в) пар (цели использования, место забора, давление);
г) сжатый воздух (цели использования, место забора, давление);
д) кислород (цели использования, место забора, давление).
5. Бытовые условия:
а) размещение персонала Исполнителя (указать бытовое помещение);
б) пользование душевыми (количество мест);
в) размещение временных мастерских, «вагончиков».
4. Порядок складирования и хранения материалов, баллонов, металлолома и
производственных отходов.
5. В части организации услуг на стройплощадке, в зависимости от видов осуществляемой
деятельности, план должен содержать следующую информацию:
а) правила ограждения стройплощадки, организации входа/выхода, установки знаков;
б) правила санитарии;
в) ситуационный план основных дорог стройплощадки;
г) системы жизнеобеспечения (системы обеспечения электроэнергией, водой, газом и др.
видами энергии);
д) системы заземления и защиты от молнии;
е) различные варианты въезда транспортных средств, осуществляющих поставку
материалов;
ж) местоположение зданий и сооружений на стройплощадке;
з) расположение зон погрузки и разгрузки;
л) зоны складирования и хранения оборудования, материалов, хранения отходов;
м) специальные зоны, отведенные под складирование взрывоопасных и быстровозгораемых
веществ.
6. Перечень привлекаемых субподрядных организаций с описанием видов услуг,
оказываемых этими организациями, и график оказания совмещенных услуг, обеспечивающих
безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;
7. Наименование документов, определяющих порядок допуска к услугам:
а) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
б) ПОТРМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок»;
в) РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей»;
г) Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;
д) ВППБ 01-02-95 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
е) ПБ 03-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
ж) ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)».
(Порядок допуска к услугам определяет услуг ник отдела ОТ и ПБ на основании документов,
представленных подрядной организацией).
10. Должность и фамилия руководителя услуг
со стороны Исполнителя, а также
должностных лиц подрядной и субподрядных организаций, ответственных за безопасное
производство услуг :
а) ответственный за оформление акта-допуска;
б) выдающий наряд-допуск;
в) ответственный руководитель услуг ;
г) ответственный производитель (исполнитель услуг );
д) ответственные за безопасное производство услуг кранами,
подъемниками, др. транспортом и механизмами, стропальщики, рабочие люльки;
е) ответственный за пожарную безопасность;
ж) ответственный за безопасную эксплуатацию баллонов;
з) ответственный за вопросы охраны окружающей среды;
37
е) при услуг е в электроустановках - члены бригады.
11. План действий в аварийных ситуациях и при пожаре с указанием телефонов оперативных
служб и ответственных услуг ников.
12. Порядок организации оказания первой медицинской помощи.
13. Должность и фамилия руководителя услуг со стороны Заказчика, а также лиц из числа
персонала электростанции, ответственных:
а) за контроль качества услуг ;
б) по вопросам подключения электрических машин;
в) по вопросам подключения к технологическим трубопроводам;
г) по вопросам складирования материалов, по мусору и отходам;
д) по вопросам согласования проекта организации услуг и проекта производства услуг;
е) за использование автотранспорта, ГПМ, погрузочно-разгрузочные услуги;
ж) за контроль безопасного оказания услуг и надзор за использованием ГПМ и баллонов;
з) по противопожарным вопросам;
и) по вопросам выдачи нарядов-допусков и допуска, в том числе к услугам, связанным с
повышенным риском;
к) за проведение инструктажей персонала Исполнителя;
л) по бытовым вопросам.
Заказчик
Исполнитель:
________________
________________ / ______________ /
М.П.
________________ /_____________/
М.П.
38
Приложение № 3
к Договору № ________ от __________2013 г.
Исполнитель:
Заказчик:
Заместитель генерального
директора – директор по закупкам
ОАО «Энел ОГК-5».
______________/ /
___________/ /
«_____» ____________2013 г.
«_____»_____________2013г.
Соблюдение требований охраны окружающей среды
подрядными организациями
1. Требования к Исполнителю:
обеспечить при оказании услуг выполнение требований законодательства в области
охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами
производства и потребления;
в ходе выполнения работ на объекте проводить необходимые мероприятия по охране
окружающей среды и рациональному использованию территории;
обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет вывоз и захоронение
производственных и бытовых отходов, а также вывоз неиспользованных материалов,
оборудования и строительного мусора по окончании выполнения работ. Передавать отходы
для захоронения по договору с предприятием, имеющему лицензию на размещение отходов.
в случае необходимости получить у специально уполномоченных органов в области
охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ,
размещение отходов;
возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес
инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства,
а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов
в не предназначенных местах, произошедших по вине Исполнителя;
обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка
Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения
Исполнителем обязанности по содержанию и уборке ремонтной площадки.
Исполнитель обязан сообщать обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных
ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил,
относящихся к его трудовой деятельности;
Исполнитель обязан оценивать экологический риск своей собственной деятельности.
Заказчик организует обучение персонала Исполнителя значимым экологическим
аспектам, связанным с деятельностью Исполнителя, и доводит до сведения Исполнителя
свою экологическую политику;
Заказчик обязан определить требования к персоналу Исполнителя: определенная
квалификация или обучение при оказании услуг, требуемые в соответствии с
природоохранным законодательством. Выбор исполнителя должен основываться на
компетентности в оказании требуемой услуги надежно и без риска для окружающей среды,
насколько это возможно.
2. При оказании услуг на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»
подрядная организация обязана:
Оказывать услуги в соответствии с проектной документацией, технологическими
регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов,
появившихся в процессе оказания услуг, и передать их по акту производственному филиалу;
за свой счет обеспечить сбор, сортировку и вывоз твердых бытовых отходов,
отработанных автомобильных шин, и других отходов деятельности подрядной организации
39
на территории филиала;
компенсировать нанесенный окружающей
Компании в результате своей деятельности;
среде
вред
и
убытки,
причиненные
немедленно информировать Компанию о возникших авариях и несчастных случаях.
40
Приложение № 4
к Договору № ______
от «__»___________ 201_ г.
Форма заказа
Начало формы
Заказ №_____ от ________ (присваивается номер САП ОАО «Энел ОГК-5»)
к Договору подряда №__ от _______
1.
Предмет: выполнение услуг по [описание] в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к настоящему Заказу №__) и калькуляцией (-ми) (Приложение №2 к Заказу
№__).
2.


Сроки оказания услуг по Заказу №__:
начало оказания услуг : [дата]
окончание оказания услуг : [дата].
3.
Стоимость услуг по Заказу №__ составляет [сумма цифрами и прописью], в том числе
НДС 18% [сумма цифрами и прописью] и определяется в соответствии с Приложением №2 к
Заказу №__).
4.
Во всем, что не урегулировано настоящим Заказом №__, Стороны руководствуются
условиями Договора №____ от ______г.
5.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью Заказа №__
- Приложение №1 - Техническое задание (если требуется Заказчиком);
- Приложение №2 - Калькуляции с перечнем материалов (перечислить все калькуляции).
Подписи Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
________________
_________________
По доверенности №____от________
По доверенности №____от________
_________________
«____»____________г
_______________
«____»____________г
Конец формы
Заказчик
Исполнитель:
_______________
______________ / ________ /
М.П.
________________ /________________/
М.П.
41