ПРОЕКТ КОНТРАКТ №__ г. Домодедово « » 2013г

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ №__
г. Домодедово
«
»_______________ 2013г.
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Домодедово «Центр
физической культуры и спорта «Горизонт», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Ратманова Никола Михайловича, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице _______________________________, действующего на основании ___________, с
другой
стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется оказать услуги по поставке и установке комплекса уличных
тренажеров для благоустройства стадиона в мкр. Белые Столбы (далее по тексту - товар) в
количестве и ассортименте, согласно Техническому заданию (приложение №1 к настоящему
контракту, являющееся его неотъемлемой частью), по адресу: Московская область, г.
Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.1а (Стадион), а Заказчик обязуется
принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключен на основании протокола по рассмотрению и оценки
котировочных заявок № ____ от __________, о нижеследующем:
2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Цена контракта составляет ______ (________) рублей ___ коп, в том числе НДС.
2.2. В цену контракта входят все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи,
которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Предоплата не предоставляется. Оплата производится по окончанию поставки товара и
акту приема - передачи в течение 30 банковских дней.
3. Условия поставки товаров
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в п.1.1.
настоящего контракта, в соответствии с условиями, определенными настоящим контрактом.
3.2. Сроки поставки:
Начало поставки – не позднее 1 календарного дня с момента подписания настоящего
Контракта.
Окончание поставки –31.10. 2013 г.
3.3. Товар, поставляемый по настоящему контракту должен соответствовать
государственным стандартам, действующему сертификату изготовителя, а также санитарногигиеническим требованиям.
3.4. Заказчик обязан при получении поставленного товара проверить его количество и
качество.
О выявленных несоответствиях и недостатках товара Заказчик обязан незамедлительно
сообщить Поставщику.
3.5. Право собственности на товары переходит от Поставщика к Заказчику после подписания
акта приема-передачи товаров уполномоченными представителями Заказчика.
4. Порядок приемки товара
4.1. Поставщик передает по акту приема-передачи товар по количеству и качеству,
соответствующих Техническому заданию (приложение №1 к настоящему контракту), а также
законодательству Российской Федерации, в присутствии представителя Заказчика или
уполномоченного представителя Заказчика, по адресу, указанному в п.1.1 настоящего
контракта.
4.2. Товар должен быть поставлен в закрытой упаковке и не должен иметь признаков
эксплуатации.
4.3. Поставщик несет весь риск утраты или повреждения товаров до момента их передачи
Заказчику. Моментом передачи товара Заказчику считается дата подписания акта приемапередачи товаров.
4.4. Поставщик при передаче товара обязан представить Заказчику сертификат соответствия
качества товара (или копию сертификата качества, заверенную печатью держателя оригинала
сертификата), инструкцию по пользованию товарами на русском языке, гарантийные талоны,
товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, акт приема-передачи товаров.
4.5. В случае недопоставки товаров Поставщик обязан поставить недопоставленное
количество товаров в пределах срока действия контракта.
4.6. Гарантия на поставленные товары должна составлять не менее 2 лет с момента поставки.
4.7. Поставщик обязан за свой счет произвести ремонт или замену вышедшего из строя по
вине Поставщика товара или его частей, включая транспортные расходы, в течение 14 дней с
даты поступления обращения Заказчика.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.
5.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
5.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.
5.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просочка исполнения
указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.
5.6. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставляемого
оборудования, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из местного
бюджета.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку,
недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленные
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
6.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить документы, выданные соответствующим органом
исполнительной власти в соответствии с его компетенцией.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. В этом
случае сроки исполнения обязательств по контракту могут быть продлены при
необходимости на период действия форс-мажорных обстоятельств.
7. Срок действия контракта
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до 31 декабря 2013 года.
8. Порядок изменения и расторжения контракта
8.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по
такому контракту вследствие реорганизации юридического лица.
8.2. Любые изменения настоящего контракта считаются действительными, если они
составлены письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.
8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном
законодательством порядке.
10. Прочие условия
10.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего контракта, стороны
руководствуются действующим законодательством.
10.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу - по одному для каждой из сторон.
10.3. В случае изменения какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и
иных реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом
другую Сторону.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
Поставщик:
12. Подписи сторон
Заказчик:
Директор МБУ «ЦФКС «Горизонт»
Поставщик:
__________________/Н.М. Ратманов/
____________________/_____________/
М.П.
М.П.
Приложение №1 к контракту
№___ от ___________2013 г.
Техническое задание
(для субъектов малого предпринимательства)
на право заключить контракт на поставку и установку комплекса уличных тренажеров
для благоустройства стадиона в мкр. Белые Столбы
Наименование выполняемых работ: поставка и установка комплекса уличных тренажеров
для благоустройства стадиона в мкр. Белые Столбы
Место выполнения работ: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул.
Авенариуса, д.1а (Стадион)
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – не позднее 1 календарного дня с момента подписания
Контракта.
Окончание выполнения работ – 31.10.2013 г.
1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
1.
2.
3.
Турник трёхуровневый
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц груди, спины, пресса и рук.
Рабочее место обеспечивает проработку нескольких
групп мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х3мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы профиля заварены.
Размеры тренажера: 288х165х250 см
Вес тренажера: 150 кг
Тренажёр шаговый
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц ног.
Рабочее место обеспечивает проработку одной группы
мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х2мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера:126x50x126 см
Вес тренажера: 56 кг
Тренажер верхняя тяга+пресс
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц брюшного пресса, спины, плеч. Два
человека могут заниматься одновременно.
Рабочее место обеспечивает проработку нескольких
групп мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х2мм. Для предотвращения травм
4.
5.
6.
7.
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера: 150х114,5х188,5 см.
Вес тренажера: 95 кг
Тренажер райдер
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц спины.
Рабочее место обеспечивает проработку одной группы
мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 60х60х2мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера: 123x75x128 см
Вес тренажера: 40 кг
Тренажер турник+брусья
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц брюшного пресса, спины и бицепсев.
Рабочее место обеспечивает проработку нескольких
групп мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х2мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера:110x90x240 см
Вес тренажера: 54 кг
Тренажер жим ногами
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц ног. Два человека могут заниматься
одновременно.
Рабочее место обеспечивает проработку одной группы
мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х2мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера: 129х47,2х164 см.
Вес тренажера: 65 кг
Тренажер маятник
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц ног и пресса.
Два человека могут заниматься одновременно.
Рабочее место обеспечивает проработку нескольких
групп мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х2мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера: 110х750х144 см
Вес тренажера: 64 кг
8.
9.
10.
11.
Тренажер степпер
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц ног. Два человека могут заниматься
одновременно.
Рабочее место обеспечивает проработку одной группы
мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х2мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера: 10,5х85х158 см
Вес тренажера: 60 кг
Тренажер твистер
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц брюшного пресса (косые мышцы
живота). Два человека могут заниматься одновременно.
Рабочее место обеспечивает проработку одной группы
мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х2мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера:137x42x130 см
Вес тренажера: 40 кг
Тренажер гребля
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц спины.
Рабочее место обеспечивает проработку одной группы
мышц. Материал и конструктивные особенности
тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х2мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера:131x88x85 см
Вес тренажера: 46 кг
Тренажер лыжный ход
Описание: Уличный тренажер предназначен
комплексного развития мышц верхних и нижних
конечностей.
Материал и конструктивные особенности тренажера
позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х2мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера: 75х53х147 см
Вес тренажера: 60 кг
12.
13.
14.
15.
16.
Тренажер пресс+гиперэкстензия
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц пресса и спины. Рабочее место
обеспечивает проработку нескольких групп мышц.
Материал и конструктивные особенности тренажера
позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно. Несущая конструкция - профиль
прямоугольного сечения 120х80х3мм. Для
предотвращения травм спортсменов концы профиля
заварены. Угол наклона «Пресс» - 30 град.,
«Гиперэкстензия» - 45 град.
Размеры тренажера: 115х130х100 см
Вес тренажера: 73 кг
Тренажер пресс+гиперэкстензия УГОЛ
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц пресса и спины. Рабочее место
обеспечивает проработку нескольких групп мышц.
Материал и конструктивные особенности тренажера
позволяют
интенсивно
эксплуатировать
его
круглосуточно. Несущая конструкция - профиль
прямоугольного
сечения
120х80х3мм.
Для
предотвращения травм спортсменов концы профиля
заварены. Угол наклона «Пресс» - 30 град.,
«Гиперэкстензия» - 45 град.
Размеры тренажера:115х130х100 см
Вес тренажера: 73 кг
Тренажер гиперэкстензия обратная
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц груди. Рабочее место обеспечивает
проработку одной группы мышц. Материал и
конструктивные особенности тренажера позволяют
интенсивно эксплуатировать его круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х3мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера: 60,7х85,6х100мм.
Вес тренажера: 40кг.
Тренажер брусья
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц груди, рук и спины. Рабочее место
обеспечивает проработку нескольких групп мышц.
Материал и конструктивные особенности тренажера
позволяют интенсивно эксплуатировать его
круглосуточно. Несущая конструкция - профиль
прямоугольного сечения 120х80х3мм. Для
предотвращения травм спортсменов концы
прямоугольного профиля заварены.
Размеры тренажера: 133х95х133 см
Вес тренажера: 76 кг
Тренажер приседания
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц ног и спины. Рабочее место
обеспечивает проработку нескольких групп мышц.
Материал и конструктивные особенности тренажера
позволяют
интенсивно
эксплуатировать
его
круглосуточно. Несущая конструкция - профиль
17.
18.
19.
20.
прямоугольного
сечения
120х80х3мм.
Для
предотвращения травм спортсменов концы профиля
заварены.
Нагрузка: 120кг.
Размеры тренажера: 180х116х110 см
Вес тренажера: 236 кг
Тренажер становая тяга
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц ног. Рабочее место обеспечивает
проработку одной группы мышц. Материал и
конструктивные особенности тренажера позволяют
интенсивно эксплуатировать его круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х3мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Нагрузка: 125кг.
Размеры тренажера: 181,4х116х102
Вес тренажера: 94 кг (без дисков).
Тренажер жим вверх
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц груди, рук и плеч. Рабочее место
обеспечивает проработку нескольких групп мышц.
Материал и конструктивные особенности тренажера
позволяют
интенсивно
эксплуатировать
его
круглосуточно. Несущая конструкция - профиль
Размеры тренажера: 153х115х141см
Вес тренажера: 167 кг
Тренажер жим лёжа
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц груди. Рабочее место обеспечивает
проработку одной группы мышц. Материал и
конструктивные особенности тренажера позволяют
интенсивно эксплуатировать его круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х3мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Нагрузка: 160кг.
Размеры тренажера: 222х120х109.5см
Вес тренажера: 144кг (без дисков).
Тренажер бисепс-трицепс
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц рук. Рабочее место обеспечивает
проработку одной группы мышц. Материал и
конструктивные особенности тренажера позволяют
интенсивно эксплуатировать его круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х3мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы прямоугольного профиля заварены.
Нагрузка: 40кг.
Размеры тренажера: 210х100х170 см
Вес тренажера: 110 кг
Тренажер разведение ног
Описание: Уличный тренажер предназначен для
развития мышц ног. Рабочее место обеспечивает
проработку одной группы мышц. Материал и
конструктивные особенности тренажера позволяют
интенсивно эксплуатировать его круглосуточно.
Несущая конструкция - профиль прямоугольного
сечения 120х80х3мм. Для предотвращения травм
спортсменов концы профиля заварены.
Размеры тренажера: 105х55,5х142 см
Вес тренажера: 68кг.
21.
Заказчик:
Директор МБУ «ЦФКС «Горизонт»
Поставщик:
__________________/Н.М. Ратманов/
____________________/_____________/
М.П.
М.П.