Dokumentatsiya_183

ООО «Газпром бурение»
СОГЛАСОВАНО
Председатель Тендерного комитетр
ООО «Газпром бурение»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпром бурение»
________________ /А.В. Будько/
”____” ____________ 2012 г.
______________ /А.Г. Россинский/
”____” ____________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Открытый запрос предложений № 183-УБ/2012/З
Оказание услуг работ по восстановлению скважин зарезкой
боковых горизонтальных стволов на Уренгойском НГКМ для
нужд филиала «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение»
Согласовано:
Зам. Генерального директора
- главный инженер
_______________ В.А. Мнацаканов
И.о. Начальника
Управления по бурению
________________А.М. Бурханов
Начальник Тендерного управления
________________ И.А. Панкова
2012 г.
1
Содержание
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................................................... 3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ..................................................................................................................................................................... 3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ........................................................................................................................................................ 3
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ .............................................................................................. 4
4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ........................................................................................................ 5
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ .......................................................................................... 5
6. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.................................................................................................... 6
7. РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ......................................................................................................... 9
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ ПРИЕМ ........................................................................................ 9
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ................................................................. 9
10. ПРОЦЕДУРА УТОРГОВЫВАНИЯ ЦЕН ЗАЯВОК .............................................................................................................................. 10
11. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.................................................................................... 10
12. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ........................................................................................................................................................ 11
РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ...................................................................... 12
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ......................................................................................................... 16
РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ ............................................................................................................................................. 37
Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений) .............................................................................................. 63
Форма 2. Техническое предложение ........................................................................................................................................ 64
Форма 3. Коммерческое предложение .................................................................................................................................... 66
Форма 4. Общие сведения об Участнике ................................................................................................................................ 66
Форма 5. Опыт выполнения работ.......................................................................................................................................... 70
Форма 7. Кадровые возможности Участника ....................................................................................................................... 72
Форма 8. Финансовое положение Участника ........................................................................................................................ 73
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах) .......................................................... 74
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника ................................................................................................................ 75
Форма № ___. Другие формы ................................................................................................................................................... 76
Форма 11. Опись документов, входящих в заявку .................................................................................................................. 77
2
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие сведения
ООО «Газпром бурение» (далее - Организатор), Извещением № 183-УБ/2012/З, опубликованным
на сайте ООО «Газпром бурение» 30.07.2012, приглашает к участию в открытом одноэтапном
запросе предложений без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение
работ по восстановлению скважин зарезкой боковых горизонтальных стволов на Уренгойском
НГКМ для нужд филиала "Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение" (далее – запрос
предложений).
Предмет запроса предложений: Оказание услуг по восстановлению скважин зарезкой боковых
горизонтальных стволов на Уренгойском НГКМ для нужд филиала "Уренгой бурение" ООО
"Газпром бурение".
1.1 Количество лотов.
Запрос предложений состоит из 1 (одного) лота:
Лот №1. Восстановление газоконденсатных скважин №№ 1277, 8305 Уренгойского НГКМ
зарезкой боковых горизонтальных стволов;
1.2
1.3
Сроки проведения запроса предложений:
Дата начала приема заявок: 30.07.2012.
Дата окончания приема заявок: 10.08.2012.
В рамках запроса предложений, в Извещении о его проведении и настоящей документации
используются термины и сокращения, определенные в п. 2. настоящей Документации.
2. Термины и определения
2.1
Заказчик (Организатор) запроса предложений - ООО «Газпром бурение».
2.2 Тендерный комитет Общества – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный
Организатором для принятия решений по подведению итогов запросов предложений, в том числе
решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур запроса предложений.
2.3 Тендерное управление – структурное подразделение администрации Общества, созданное
для подготовки и проведения запросов предложений. Задачи, функции и обязанности которого
определяются Положением об управлении.
2.4
Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом,
аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со
статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой
регламентируются настоящей документацией. Победителем запроса предложений признается
Участник, заявка которого, содержит лучшие условия поставки товаров, наиболее полно
соответствующие требованиям документации по проведению запроса предложений.
2.5 Договор – договор поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с
предметом запроса предложений, заключаемый по результатам проведенного
запроса
предложений.
2.6 Предмет запроса предложений – право на заключение с Обществом договора, вид и объект
которого определяется Организатором запроса предложений.
2.7 Объект запроса предложений – товары, работы, услуги, составляющие предмет договора с
Обществом.
2.8 Лот – часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная Заказчиком по определенным
критериям, на которую в соответствии с извещением и документацией допускается подача
отдельной Заявки на участие в запросе предложений и заключение отдельного договора по итогам
запроса предложений.
3
2.9 Документация о запросе предложений - комплект документов, содержащий полную
информацию о предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах
подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений участником
размещения заказа, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений
договора.
2.10 Заявка на участие в запросе предложений – комплект документов, содержащий
предложение участника размещения заказа, направленный Организатору по форме и в порядке,
установленном в документации о запросе предложений.
2.11 Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, выразившее
заинтересованность в участии в запросе предложений путем направления Организатору
письменного уведомления о намерении принять участие в запросе предложений и заявки на
участие в запросе предложений.
2.12 Победитель запроса предложений - участник, который по заключению Тендерного
комитета Общества предложил лучшие условия.
2.13 Подрядчик (поставщик, исполнитель) – лицо (юридическое или предприниматель без
образования юридического лица), правосубъектность которого позволяет осуществить поставку
товаров, выполнить работы, оказать услуги на условиях запроса предложений, проводимых в
соответствии с настоящей документацией.
3. Общие требования к Участникам запроса предложений
3.1 В запросе предложений могут принять участие любые юридические лица или
предприниматели, получившие документацию о запросе предложений в установленном порядке.
3.2 Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью для
заключения и выполнения договора.
3.3 На имущество Участника не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не
должна быть приостановлена.
3.4 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен находиться в
процессе ликвидации или реорганизации.
3.5 Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты
всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на территории
Российской Федерации.
3.6 Участник должен иметь все необходимые лицензии (разрешения, сертификаты).
3.7 Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов,
компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.
3.8 Участник должен располагать опытом выполнения аналогичных работ, услуг (не менее 3-х
лет).
3.9 Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение
и приемлемый уровень рентабельности.
3.10 Участник должен иметь положительную деловую репутацию.
3.11 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и
участием в запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.
4
4. Общий порядок проведения запроса предложений
Запрос предложений проводится в следующем порядке в соответствии
документации о запросе предложений:
с положениями
4.1 Публикация Извещения о проведении запроса предложений.
4.2 Направление Участниками уведомления о намерении принять участник в запросе
предложений.
4.3 Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок и разъяснение Организатором
документации о запросе предложений (по мере необходимости).
4.4 Подача Участниками заявок на участие в запросе предложений и их прием.
4.5 Оценка и сопоставление заявок.
4.6 Проведение процедуры уторговывания цен.
4.7 Принятие решения Тендерным комитетом о результатах запроса предложений.
4.8 Уведомление Участников о результатах запроса предложений.
4.9 Подписание Договора с Победителем запроса предложений.
5. Права и обязанности Организатора запроса предложений
5.1
Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения (объявления) о
проведении запроса предложений и документации о запросе предложений только перед теми
Участниками, которые своевременно направили Организатору уведомление о намерении принять
участие в запросе предложений.
5.2
Организатор обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от
Участников заявок. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам
возможно только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3
Организатор вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений, если он
установит, что Участник дал, согласился дать или предложил работнику Организатора, который
может повлиять на решение Тендерного комитета, вознаграждение в любой форме.
5.4
Организатор имеет право в любое время отказаться от проведения запроса предложений не
неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие
может принести убытки.
5.5
В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений
Организатор вправе изменить документацию путем издания дополнения. Уведомление о внесении
изменений и дополнений в документацию направляется с использованием оперативной связи
(телефон, факс, электронная почта) каждому лицу, которое направило Организатору уведомление о
намерении принять участие в запросе предложений.
5.6
Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
предложений может продлить срок их подачи. Уведомление о продлении срока подачи заявок
направляется с использованием оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) каждому
лицу, которое направило Организатору уведомление о намерении принять участие в запросе
предложений.
5.7
Организатор имеет право установить дополнительный срок приема заявок, если после
рассмотрения полученных в установленный срок заявок на участие в запросе предложений будет
выявлено, что ни одна из заявок не соответствует требованиям документации о запросе
предложений
5.8
Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции, формы,
условия
и
требования,
содержащиеся
в
документации.
Все
условия,
содержащиеся в настоящей документации, рассматриваются как принятые
Участником, подающим заявку на участие в запросе предложений.
Предполагается,
что
Участник на основании документации о запросе предложений (включая технические
требования,
ознакомление
с принципиальными
характеристиками
сопрягаемого
5
оборудования Заказчика,
ознакомление
с площадкой
строительства)
получил всю
необходимую информацию для подготовки и подачи своей заявки.
5.9
Участнику запроса предложений до подачи заявки необходимо иметь полную и
достоверную информацию о налогах,
сборах, таможенных пошлинах
и
другую
коммерческую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ответственность
за полноту и достоверность указанных сведений несет Участник. Любая
небрежность, задержка или отказ Участника от получения на стадии подготовки заявки
надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не освобождают его как
сторону по Договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения обязательств по
Договору и не могут служить основанием для изменения цены его предложения.
5.10 Неполное представление информации, запрашиваемой в документации, или же подача
заявки, не отвечающей всем требованиям
документации,
представляют
собой риск
Участника и дают право Организатору отклонить заявку.
5.11 Все полученные заявки Участникам не возвращаются.
5.12 Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок
не подано ни одной заявки, а также в случае если на основании результатов рассмотрения заявок
Тендерным комитетом принято решение об отклонении всех заявок.
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6. Подготовка заявок на участие в запросе предложений
6.1. Общие требования к заявке
6.1.1. Участник запроса предложений должен подготовить заявку в строгом соответствии с
требованиями настоящей документации, таким образом, чтобы заявка не содержала никаких
условий, противоречащих требованиям документации.
6.1.2. Участник запроса предложений имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. В
случае, если Участник запроса предложений подает более одной заявки на один лот, все заявки с его
участием отклоняются без рассмотрения.
6.1.3. Предоставление Участником заведомо ложной информации, имеющей существенный
характер, может привести к отклонению его заявки.
6.1.4. Заявка на участие в запросе предложений, а также вся корреспонденция и документация,
связанные с этими документами, которыми обменивается с Организатором Участник, должны
быть подготовлены на русском языке. Подготавливаемая в этой связи сопроводительная
документация и печатная литература, а также документы, оригиналы которых выданы Участнику
третьими лицами на ином языке, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к
ним будет прилагаться перевод на русский язык (преимущество будет иметь перевод на русский
язык).
6.1.5. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в
российских рублях.
6.1.6. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником запроса предложений в
тексте заявки, однако в любом случае этот срок не должен быть менее, чем 90 календарных дней
со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с заявками
на участие в запросе предложений. В течение этого времени Участник сохраняет все условия,
предложенные в своей заявке.
6.2. Требования к подготовке заявки
6.2.1. Участник заполняет заявку на участие в запросе предложений в строгом соответствии с
Образцом заявки Раздела V «Формы заявки на участие в запросе предложений» и прикладывает
документы, подтверждающие соответствие Участников требованиям документации о проведении
запроса предложений к квалификации и правоспособности.
6
6.2.2. В состав заявки должна входить также последовательная опись всех документов, входящих
в заявку в соответствии с требованиями документации. Форма описи содержится в Форме 4.
Организатор рекомендует Участникам при составлении заявки придерживаться порядка
последовательности документов, изложенного в описи.
6.3. Требования к подготовке технического предложений
6.3.1. Техническое предложение должно быть подготовлено по Форме 2 (Раздел V)
документации.
6.3.2. К техническому предложению должны быть приложены документы (копии),
свидетельствующие о соответствии предлагаемых работ (услуг) требованиям Заказчика
(сертификаты, свидетельства, аттестаты, страховые полисы, технические регламенты и т.д.).
6.3.3. Содержащиеся в техническом предложении документы, схемы и пояснительные записки
должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно,
что содержание заявки на участие в запросе предложений обеспечивает выполнение работ в
строгом соответствии с требованиями документации.
6.3.4. Если Участник намеревается использовать субподрядчиков для выполнения важных
компонентов работ или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов
объема работ, эти компоненты работ и соответствующие субподрядчики должны быть обозначены
путем заполнения соответствующей формы Раздела V (Форма 10) с приложением всех Форм 4-9
Раздела V по каждому субподрядчику и лицензий, если таковые требуются для выполнения работ
(с заменой в Форме «Участник» на «субподрядчик»). Эта информация будет принята во внимание
также при оценке соответствия квалификационным требованиям по опыту аналогичных работ.
6.4. Требования к подготовке Коммерческого предложения
6.4.1. Коммерческое предложение должно быть подготовлено по Форме 3 (Раздел V) в полном
соответствии с условиями Разделов III и IV настоящей документации.
6.4.2. В составе коммерческого предложения Участник подает заполненные Таблицы цен (формы
3), включенные в документацию, с указанием подлежащих выполнению работ, их краткого
описания, количества, разбивки цены по составляющим (где это применимо) и общей цены работ,
которые Участник предлагает выполнить в своей заявке.
6.4.3. Участник указывает расценки и цены по всем категориям работ и услуг, указанным в
Таблицах цен (формы 3), но не ограничиваясь ими. Категории, по которым цены и расценки не
указаны Участником запроса предложений, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения.
Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в
Таблице цен.
6.4.4. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, не должны меняться ни при каких
обстоятельствах. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, должны учитывать все
риски связанные с влиянием инфляции, курсовыми колебаниями стоимости валют и прочие риски,
и должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия заявки и выполнения
Договора. Заявка, предусматривающая корректировку цен, будет рассмотрена как не отвечающая
условиям запроса предложений и отклонена.
Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям
документации о запросе предложений к квалификации и правоспособности
6.5.1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным
органом Российской Федерации или иного государства.
6.5.2. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в
учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).
6.5.3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике запроса предложений, датированная не ранее 1 месяца до даты
опубликования Извещения о проведении запроса предложений.
6.5.
7
6.5.4. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного
органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени данного юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность
(подлинник или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица,
имеющего право действовать от имени данного юридического лица.
6.5.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6.5.6. Копия справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды, датированной не ранее 1 месяца до даты опубликования Извещения о
проведении запроса предложений.
6.5.7. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации
дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке
организации Участника и подписанное уполномоченным лицом.
6.5.8. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста
на дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное
уполномоченным лицом.
6.5.9. Документы, подтверждающие полномочия Участника на поставку и обслуживание
предлагаемой им продукции в России, если он не является ее производителем (копии
дистрибьюторских или дилерских соглашений, оригиналы писем производителей продукции,
предоставляющие Участнику право на поставку этой продукции, гарантии предприятий изготовителей об отгрузке продукции при поступлении заявок от Участника, иные документы),
составленные на фирменном бланке производителя, подписанные уполномоченным лицом и
заверенные печатью.
6.5.10. Копии действующих лицензий (разрешений, сертификатов) на виды деятельности,
связанные с предметом запроса предложений.
6.5.11. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных
бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках
(Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год
и на последнюю отчетную дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за последний
отчетный период.
6.5.12. Отзывы заказчиков (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах в соответствии с
предметом закупки.
6.5.13. Заполненные в соответствии с требованиями документации Формы 4-9 Раздела V «Формы
заявки»
Форма 4. Общие сведения об Участнике;
Форма 5. Опыт выполнения работ;
Форма 6. Материально-технические возможности участника;
Форма 7. Кадровые возможности Участника;
Форма 8. Финансовое положение Участника;
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах);
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника.
6.5.14. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие Участника
требованиям настоящей документации, с соответствующими комментариями.
6.6. Требования к оформлению заявки
6.6.1. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса
предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности. В последнем случае копия доверенности должна быть представлена в
составе документов заявки.
6.6.2. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника запроса
предложений.
6.6.3. Все без исключения страницы заявки должны быть пронумерованы.
8
6.6.4. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда
эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной
подписью Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
7. Разъяснение документации о запросе предложений
7.1. Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору за разъяснениями
настоящей документации. Запросы на разъяснение документации должны направляться в письменном
виде на электронный адрес e-mail: I.Pankova@burgaz.ru. Контактное лицо: Панкова Ирина
Александровна.
7.2.
Организатор письменно отвечает на любой вопрос, связанный с разъяснением
документации, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи заявок.
8. Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием
8.1. Допускаются следующие два способа подачи заявок на участие в запросе предложений:
- на электронный адрес e-mail: E.Mironova@burgaz.ru в отсканированном виде в формате PDF или
JPG (обязательно также предоставление Форм 2,3 «Техническое и Коммерческое предложения» в
формате Excel или Word).
- на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.12А, каб.2338.
8.2.
Организатор заканчивает принимать заявки 10 августа 2012 года в 12 часов 00 минут (время
московское).
8.3. Заявки, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены
Организатором без рассмотрения по существу независимо от причин опоздания.
8.4. В случае предоставления заявки на электронный адрес, она должна быть направлена одним
сообщением в отсканированном виде в формате PDF или JPG, также обязательно предоставление
Формы 2 «Технико-коммерческое предложение» в формате Excel или Word. В теме письма
необходимо указать «Заявка на участие в запросе предложений №____».
8.5. В случае подачи заявки на бумажном носителе также необходимо приложить электронную
версию (документы должны быть представлены в формате PDF или JPG, обязательно
предоставление Форм 2,3 «Техническое и Коммерческое предложения» в формате Excel или
Word).
8.6.
Заявка на бумажном носителе должна быть запечатана в конверт, обозначаемый словами
«Заявка на участие в запросе предложений № __». На конверте необходимо указать следующие
сведения:
ООО «Газпром бурение», г. Москва, ул. Наметкина, д.12А, каб. 2338, Тендерное управление.
Полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес.
Номер и наименование запроса предложений: №
«
».
Номер и название лота (если в запросе предложений более одного лота).
8.7. Для доставки заявки на бумажном носителе Участникам рекомендуется предварительно
предупредить контактное лицо, указанное в п. 7.1 о дне и часе доставки заявки. В случае
направления заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской
службы или курьера о настоящем порядке доставки курьерской почты.
9. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
9.1. Оценка заявок осуществляется Организатором запроса предложений не более 20 рабочих
дней.
9.2. Основными критериями при рассмотрении и оценки заявок участников являются:
Коммерческое предложение, в том числе цена заявки и ее обоснованность;
Техническое предложение, в том числе обоснованность общих организационных решений и
способов управления работами, система контроля качества и др.;
Материально-технические возможности Участника;
9
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
Уровень технологий и стандартов производства работ, соблюдение экологических требований;
Сроки выполнения работ;
Полнота соответствия предлагаемых решений и работ техническим требованиям документации о
проведении запроса предложений;
Порядок и сроки осуществления платежей;
Условия представления гарантий качества;
Опыт выполнения аналогичных работ;
Квалификация ключевого персонала для выполнения работ.
9.3. При проведении рассмотрения и оценки заявок Организатор может по своему усмотрению
попросить Участника дать разъяснения по поводу его заявки. Просьба о разъяснении и ответ на
нее должны подаваться в письменном виде. Отказ Участника от предоставления разъяснения
может послужить причиной отклонения его заявки.
9.4. В ходе изучения документов, представленных в заявке Участника, Организатор имеет
право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридических и
физических лиц, указанных в заявке, на предмет достоверности содержащихся в данной заявке
сведений.
10. Процедура уторговывания цен заявок
10.2 Решение о проведении процедуры уторговывания цен заявок принимается в любой срок до
подведения итогов запроса предложений.
10.3 Проведение процедуры уторговывания цен заявок возможно двумя способами:
- путем направления Участникам письменного приглашения к участию в уторговывании цен
заявок;
- путем проведения переговоров с Участниками.
10.4 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем направления письменного
приглашения Организатор в приглашении определяет дату и время окончания подачи новых
коммерческих предложений.
10.5 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем переговоров Участник обязан в
течение 3-х дней предоставить письменное подтверждение достигнутых договоренностей.
10.6 Организатор запроса предложений вправе неоднократно принимать решения о проведении
процедуры уторговывания цен заявок.
10.7 Изменение иных условий заявки, кроме изменения ее цены в меньшую сторону не
допускается.
10.8 Участник запроса предложений, приглашенный на процедуру уторговывания, вправе не
участвовать в ней. В этом случае его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке или
новыми коммерческими предложениями, представленными на предыдущую процедуру
уторговывания, если новое коммерческое предложение такого участника было принято к
рассмотрению.
10.9 С момента подачи участником запроса предложений в установленном порядке нового
коммерческого предложения, соответствующего требованиям документации и приглашению к
уторговыванию, ранее представленное коммерческое предложение участника утрачивает силу.
11. Уведомление Участников о результатах запроса предложений
11.1 Организатор запроса предложений после принятия решения о Победителе запроса
предложений размещает информацию об итогах запроса предложений на корпоративном сайте
ООО «Газпром бурение», с указанием:
номера и наименования запроса предложений;
наименования и адреса Победителя запроса предложений, с которым будет подписан Договор.
10
11.2 Организатор запроса предложений вправе опубликовать информацию о результатах запроса
предложений после подписания Договора.
12. Подписание Договора
12.1 Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается на
основании Протокола о результатах запроса предложений.
12.2 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями настоящей документации
и условиями заявки Победителя запроса предложений. По всем вопросам, которые не отражены в
документации о запросе предложений, заявке Победителя запроса предложений, стороны имеют
право достигнуть договоренность путем переговоров. При этом Заказчик оставляет за собой право
со своей стороны внести в разумном объеме в проект договора дополнительные (т.е. не
оговоренные в документации и заявке Победителя) желательные для Заказчика предложения и
условия, которые Участник может принять или отклонить или продолжить процедуру
согласования формулировок во время преддоговорных переговоров.
12.3 Процедура заключения договора с Победителем запроса предложений производится в
соответствии с Положением о договорной работе в ООО «Газпром бурение».
12.4 Для заключения договора Победитель запроса предложений обязан предоставить Заказчику
нотариально заверенные копии следующих документов:
12.4.1 Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным
органом Российской Федерации или иного государства.
12.4.2 Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в
учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).
12.4.3 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике запроса предложений.
12.4.4 Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного
органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени данного юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность
(подлинник или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица,
имеющего право действовать от имени данного юридического лица.
12.4.5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
12.4.6 В случае применения упрощенной системы налогообложения – копию уведомления
Федеральной налоговой службы.
12.4.7 Карточка предприятия, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная
печатью.
11
РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Заказчик намерен заказать оказание следующих Услуг
№ лота
Наименование услуг
1
Восстановление газоконденсатных скважин
№№ 1277, 8305 Уренгойского НГКМ зарезкой
боковых горизонтальных стволов
Место оказания услуг
Уренгойское НГКМ,
ЯНАО
Сроки оказания
услуг
в соответствии с
графиком
строительства
скважин
Скважина № 1277 (газоконденсатная) куст № 1-82 Уренгойского НГКМ
Состояние скважины: в бездействии.
1.Цель проведения работ: Восстановление работоспособности скважины в промышленных объемах
добычи УВС путем зарезки горизонтального бокового ствола. Пуск скважины в эксплуатацию в
газосборный коллектор.
1.1. Выполнить ГИС по определению тех. состояния эксплуатационной колонны и запись инклинометрии.
1.2. По плану, согласованному с Ростехнадзором, ликвидировать нижнюю часть ствола скважины в
интервале 2150-3070 м с установкой ликвидационного цементного моста в инт. 2500-2600 м (на
поглощение) и технологического цементного моста в инт. 2150-2250 м. Оформить актом.
1.3. Провести работы по зарезке и проводке бокового ствола с субгоризонтальным окончанием на пласты
БУ101-БУ102-БУ111-БУ112.
1.4. Спуск эксплуатационного хвостовика с фильтром d = 114 мм.
1.5. Спуск НКТ. Освоение скважины. Запуск в шлейф.
Работы производятся в соответствии с Дополнением №1 к групповому проекту №132/06-171-С по объекту
«Восстановление скважин. Зарезка горизонтальных боковых стволов на депрессии Уренгойского НГКМ»,
в том числе в газоконденсатных скважинах № 1277, 2371, 2325, 2374, 2293, 2297, 8334, 8829, 8906, 8305.
Книга 4. Зарезка горизонтальных боковых стволов на репрессии.
2.Геолого - технические данные по скважине:
Площадь – Уренгойская.
Бурение начато – 12.09.1984г.
Бурение окончено – 12.12.1984г.
Освоение – 12.12.-28.12.1984г.
Назначение скважины - эксплуатационная.
Вид скважины - вертикальная.
Альтитуда стола ротора (при бурении)-59,088м.
Альтитуда земли- 50,353м.
Забой скважины - 3070м.
Искусственный забой - 3050м.
Текущий искусственный забой – 2586м - «голова» оставленных НКТ d=114,3мм. При КРС 07.0626.09.11г. не извлечены НКТ d=114,3мм – 141,6м + пакер ППГ-5 + «хвостовик» НКТ d=114,3мм – 33м. В
НКТ при КРС оставлен наконечник Ø60мм L=30см + переводник Ø 60мм L=40см + нерадиоактивный
прибор «ДИНА» 42 4К
Скважина заглушена раствором KCl + ПАВ ρ=1,03 г/см³, в интервале 0-800м заполнена ВМР.
Расстояние Нст.р. – Нвер.фл.кг =4,9м.
2.1. Конструкция скважины:
Направление Ǿ426мм. Глубина спуска – 149м.
Кондуктор Ǿ324мм. Гл. спуска – 619м. Ропр=120 - кгс/см2 –герметично. ВПЦ - до устья.
Тех.колонна Ǿ245мм. Гл. спуска – 1377м. Ропр=160 - кгс/см2 – герметично. ВПЦ - до 427м.
Э/колонна Ǿ168,3мм. Гл. спуска – 3070м. Ропр=270 - кгс/см2 – герметично. ВПЦ - до устья.
2.1.1. Фактическая компоновка эксплуатационной колонны Ǿ 168,3 мм.
-168,3х10,6мм ГОСТ Е-10,6мм в интервале 3070,43-3039,7 м
-168,3х10,6мм ОТТГ Е-10,6мм в интервале 3039,7 -2943,55м.
-168,3х12мм ОТТМ Е-12мм в интервале 2943,55-2696,87м
-168,3х10,6мм ОТТГ Е-10,6мм в интервале 2696,87- 1312,17м
-168,3х10,6мм ОТТМ Е-10,6мм в интервале 1312,17-1300,18м
Вторая секция.
-168,3х8,9мм VAM №-80 8,94мм в интервале 1300,18-595,43м
-168,3х12мм VAM Р-110 12мм в интервале 595,43-0м
Сочленение секций э/к находится на глубине 1300м.
2.2. Данные по пластам (по вертикали):
Эксплуатационная колонна перфорирована в интервалах:
2767-2787м БУ10; 2802-2815м БУ111; 2823-2842м БУ112; 2877-2891м БУ12; 2922-2933м БУ13;
БУ141; 2994-2998м БУ142; 3008-3014м БУ142.
плотностью 9 отв./п.м (всего 828 отв.), ПКС-80.
2980-2985
2.3. Устье скважины оборудовано: колонной головкой ОКК-2-350-168х245х324 ХЛ и ФА АФК-6-100-350
ХЛ
НКТ Ø 114,3мм спущены до гл. 2238,98м от ст. ротора (НКТ d=114,3мм 230шт/2234,08м).
Пластовое давление: по III объекту Рпл=104ата, по IV объекту Рпл=112ата (на 01.01.2012), пластовая
температура Тпл=78ºC(среднее значение по III+IV эксплуатационному объекту).
При подъеме НКТ d=114,3мм (КРС 07.06-26.09.2011г.) на 137 трубе (1327м) промыт ниппель.
Негерметичность э/к предположительно на глубине 1327м.
3.Исходные данные при проведении работ по зарезке бокового ствола.
3.1. Ориентировочная глубинна зарезки по стволу - 2150 м (а.о. 2090 м).
3.2. Магнитный азимут бокового ствола – 220.
3.3. Отход на кровлю пласта БУ101 (от устья) – не менее 490 м.
3.4. Интервал залегания «шоколадных» глин, а.о. – 2579-2594 м.
3.5. Кровля продуктивного пласта БУ101, а.о. – 2714 м.
3.6. Подошва продуктивного пласта БУ112, а.о. – 2785 м.
3.7. Протяженность субгоризонтального участка – 200 м.
3.8. Кровля «коридора» проводки субгоризонтального ствола, а.о. – 2714 м.
3.9. Подошва «коридора» проводки субгоризонтального ствола, а.о. – 2785 м.
3.10. Мощность коридора - 71 м.
3.11. Фактический профиль бокового ствола и интервал зарезки уточняется по результатам ГИС по
определению тех. состояния экспл. колонны при расчете План-программы на проводку скважины.
Сроки строительства скважины: 103 суток.
Скважина № 8305 (газоконденсатная) куст № 8-257 Уренгойского НГКМ
Состояние скважины: в бездействии.
1.Цель проведения работ: Восстановление работоспособности скважины в промышленных объемах
добычи УВС путем зарезки горизонтального бокового ствола. Пуск скважины в эксплуатацию в
газосборный коллектор.
1.1. Выполнить ГИС по определению тех. состояния эксплуатационной колонны и запись инклинометрии.
1.2. По плану, согласованному с Ростехнадзором, ликвидировать нижнюю часть ствола скважины в
интервале 2420-2980 м с установкой ликвидационного цементного моста в инт. 2630-2780 м и
технологического цементного моста в инт. 2420-2520 м. Оформить актом.
1.3. Провести работы по зарезке и проводке бокового ствола с субгоризонтальным окончанием на пласты
БУ80-БУ8.
1.4. Спуск эксплуатационного хвостовика с фильтром d = 114 мм.
1.5. Спуск НКТ. Освоение скважины. Запуск в шлейф.
Работы производятся в соответствии с Дополнением №1 к групповому проекту №132/06-171-С по объекту
«Восстановление скважин. Зарезка горизонтальных боковых стволов на депрессии Уренгойского НГКМ»,
в том числе в газоконденсатных скважинах № 1277, 2371, 2325, 2374, 2293, 2297, 8334, 8829, 8906, 8305.
Книга 4. Зарезка горизонтальных боковых стволов на репрессии.
2.Геолого - технические данные по скважине:
Площадь – Уренгойская.
Бурение начато – 22.07.1987г.
Бурение окончено – 05.09.1987г.
Освоение – 05.09.-28.09.1987г.
Назначение скважины - эксплуатационная.
Вид скважины - вертикальная.
Альтитуда стола ротора (при бурении) 68,976м.
Альтитуда земли- 62,456м.
Забой скважины - 2980м.
Искусственный забой - 2780м (цем. мост КРС 16.06-27.09.09г.).
Текущий забой – 2748,4м (ПГИ 17.08.11г.).
Расстояние Нст.р. – Нвер.фл.кг =4,82м.
2.1. Конструкция скважины:
Направление Ǿ426мм. Глубина спуска – нет.
Кондуктор
Ǿ324мм. Гл. спуска – 617м. Ропр=100 - кгс/см2 –герметично. ВПЦ - до устья.
Тех.колонна Ǿ245мм. Гл. спуска – 1383м. Ропр=240 - кгс/см2 – герметично. ВПЦ - до 427м.
Э/колонна
Ǿ168,3мм. Гл. спуска – 2974м. Ропр=240 - кгс/см2 – герметично. ВПЦ - до устья.
2.1.1. Фактическая компоновка эксплуатационной колонны Ǿ 168 мм.
-168,3х12мм ГОСТ Д-12мм в интервале 2952-2974 м
-168,3х12,06мм BDS Р-110 12,06мм в интервале 2593-2952м
-168,3х8,94мм BDS №80 8,94мм в интервале 429-2593м
-168,3х12,06мм BDS Р-110 12,06мм в интервале 0-429м
2.2 Данные по пластам (по вертикали):
Эксплуатационная колонна перфорирована в интервалах:
2791-2796м БУ10; 2804-2813м БУ10; 2816-2819м БУ10; 2824-2827м БУ10; 2830-2838м БУ11; 2909-2920м
БУ121 плотностью 12 отв./п.м (всего 468 отв.), ПКС-105 – III э.о. изолирован цем. мостом КРС 16.0627.09.09г.).
КРС ГРП 2009г. Переведена на II эксплуатационный объект: 2680-2702м БУ8, ЗПК89АТ-М-03, 20отв/п.м
(всего 440 отв.); 2713-2729м БУ9, ЗКПО-ПП22-БО 20отв/п.м (всего 320 отв.).
Устье скважины оборудовано: КГ ОКК-2-350-168-245-324 , ФА АФК-6 -100 х 350ХЛ.
НКТ Ø 89мм спущены до глубины 2662,54м от стола ротора (НКТ d=89мм - 2652,35м + 2,39м перев. +
2,98м пакер + 4,82м ст. рт.), пакер (ПРО-ЯМО-ЯГ) 2640,5-2643,48 м (ГИС 16-17.08.2011г).
ПГИ 17.08.2011г. – по термометрии в инт. 1214-1354м отмечается заколонное движение флюида без
выхода в ствол скважины.
Пластовое давление: Рпл.=110,4ата (на 13.05.2011), пластовая температура Тпл=65ºC (среднее значение
по II эксплуатационному объекту).
3.Исходные данные при проведении работ по зарезке бокового ствола.
3.1. Ориентировочная глубинна зарезки по стволу - 2420 м (а.о. 2350 м).
3.2. Магнитный азимут бокового ствола – 110.
3.3. Отход на кровлю пласта БУ80 (от устья) – не менее 200 м.
3.4. Интервал залегания «шоколадных» глин, а.о. – 2557-2570 м.
3.5. Кровля продуктивного пласта БУ80, а.о. – 2572 м.
3.6. Подошва продуктивного пласта БУ8, а.о. – 2637 м.
3.7. Протяженность субгоризонтального участка – 200 м.
3.8. Кровля «коридора» проводки субгоризонтального ствола, а.о. – 2572 м.
3.9. Подошва «коридора» проводки субгоризонтального ствола, а.о. – 2637 м.
3.10. Мощность коридора - 65 м.
3.11. Фактический профиль бокового ствола и интервал зарезки уточняется по результатам ГИС по
определению тех. состояния экспл. колонны при расчете План-программы на проводку скважины.
Сроки строительства скважины: 103 суток.
Примечание: В соответствии с извещением Заказчика работ – ООО «Газпром добыча Уренгой»
(исх.№91-30 от 26.07.2012) по скважине № 8305 возможно изменение конструкции
бокового ствола скважины по результатам геолого-технического совещания с
проектной организацией (ООО «ТюменНИИгипрогаз») в части спуска потайной
колонны (114 мм) с размещением башмака колонны над кровлей эксплуатационного
объекта и фильтра (89 мм безмуфтовая труба /или/ 73 мм) в продуктивном пласте.
Требования к Участникам:
1. Наличие лицензий (разрешений), предусмотренных законодательством Российской Федерации, на
осуществление данного вида работ.
2. Участник конкурса должен обладать необходимым для выполнения работы производственным и
техническим потенциалом.
3. Участник должен обладать опытом в регионе производства работ.
4. Участник должен предоставлять квалифицированный персонал,
имеющий соответствующее
квалификационное удостоверение, дающее право допуска к определенному виду работ, прошедший
медицинское освидетельствование и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья.
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №________ (ЛОТ №1)
на выполнение работ по эксплуатационному бурению при восстановлении скважин зарезкой
горизонтальных боковых стволов в газоконденсатных скважинах №№ 1277, 8305
Уренгойского НГКМ
г. Новый Уренгой
___________________2012года
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем
Подрядчик, в лице директора филиала «Уренгой бурение» Тихомирова Дениса Владимировича,
действующего на основании доверенности № _____________________ с одной стороны, и
________________________________________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Договоре следующие сокращения, слова и выражения будут иметь значения,
определенные ниже:
«Инвестор» – ОАО «Газпром»
«Заказчик» («Недропользователь») – ООО «Газпром добыча Уренгой»
«Субподрядчик» - _________________________
«Подрядчик» – ООО «Газпром бурение»
«Стороны» – Подрядчик и Субподрядчик
«Объекты» - «Восстановление газоконденсатной скважины № 1277 Уренгойского НГКМ зарезкой
горизонтального ствола», «Восстановление газоконденсатной скважины № 8305 Уренгойского
НГКМ зарезкой горизонтального ствола».
«ЗБС» – зарезка и бурение бокового ствола на Объекте.
«КБР» - приготовление, обслуживание, сопровождение и контроль параметров промывочных
жидкостей (буровых растворов).
«Грубая неосторожность» - действие или бездействие, выразившееся в отсутствии проявления
обязанным лицом той степени заботливости и осмотрительности, какую можно было бы ожидать от
всякого участника имущественного оборота, окажись он на его месте, и не принятие обязанным
лицом очевидных мер, предъявляемых к данному виду деятельности, в целях надлежащего
исполнения обязательств.
«Период остановки работ» - период времени, на который выполнение Работ остановлено по
письменному указанию Заказчика, или в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
«Представитель Заказчика» - инженерно-технический персонал Заказчика, в том числе персонал
специализированных подрядных организаций привлекаемых Заказчиком и осуществляющих
супервайзерский контроль, уполномоченный для непосредственного контроля за выполнением Работ
по ЗБС на Объектах.
«Представитель Подрядчика (Субподрядчика)» - инженерно-технический персонал Подрядчика
(Субподрядчика), уполномоченный для непосредственного контроля за выполнением Работ на
Объектах.
«Убытки» - превышение расходов над доходами в процессе производственно-хозяйственной
деятельности. Складываются из следующих разновидностей убытков:
- утрата имущества, физическое уничтожение имущества или выбытие его из хозяйственного
оборота;
- повреждение имущества, получение им дефектов, связанных с ухудшением его потребительских
качеств, внешнего вида, уменьшения стоимости;
СТАТЬЯ 1.
- расходы потерпевшей стороны - включают фактические расходы, понесенные ею ко дню
предъявления претензии;
- упущенная выгода - все доходы, которые получила бы потерпевшая сторона, если бы обязательство
было бы выполнено.
«Государственный надзор» - государственные контролирующие органы, в том числе Ростехнадзор
РФ, государственный противопожарный надзор, санитарный надзор и т.д.
«Одобрение» – подтверждение в письменной форме, сделанное уполномоченными представителями
Подрядчика и Заказчика, в пределах своей компетенции.
«Дополнительное соглашение» – документ, являющийся неотъемлемым приложением к
настоящему Договору, подписанный Сторонами, регламентирующий как отдельные вопросы,
первоначально не вошедшие в Договор, так и изменения порядка выполнения взятых на себя
обязательств или других вопросов, относящихся к взаимоотношению сторон по Договору.
«Геолого-техническое совещание» – (ГТС) совместное совещание с представителями Сторон по
рассмотрению вопросов дальнейшего или текущего производства работ, оплаты выполненных работ
с отклонениями от основного или дополнительных Геолого-технических планов выполнения работ по
ЗБС, возникновения непредвиденных геологических факторов, влияющих на дальнейшее
производство работ, и другие вопросы выполнения Сторонами обязательств по Договору. Геологотехническое совещание инициируется любой из Сторон с извещением необходимых участников о
дате проведения ГТС и рассматриваемых вопросах.
«Протокол геолого-технического совещания» – документ, оформленный по результатам
проведенного Геолого-технического совещания, подписанный уполномоченными представителями
Сторон, обязательный для выполнения Сторонами принятых решений, как в рамках оплаты
выполненных работ, так и в рамках обеспечения производства работ.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Субподрядчик, по заданию Подрядчика, обязуется выполнить из своих материалов, на свой
риск, собственными силами и средствами или силами и средствами привлеченных, по согласованию с
Подрядчиком, субподрядных организаций работы по восстановлению скважин зарезкой боковых
горизонтальных стволов на объектах:
- «Восстановление газоконденсатной скважины № 1277 Уренгойского НГКМ зарезкой
горизонтального ствола»,
- «Восстановление газоконденсатной скважины № 8305 Уренгойского НГКМ зарезкой
горизонтального ствола»,
в соответствии с условиями настоящего Договора, Дополнения № 1 к Групповому рабочему проекту
№ 132/06-171- С и № 132/06-172-С (далее Дополнения № 1 к ГРП) и согласно Распределения
обязанностей по поставке и использованию оборудования, материалов, химических реагентов,
инструмента, спецтехники, услуг при подготовке и выполнении работ по зарезке горизонтальных
боковых стволов в скважинах Уренгойского НГКМ (Приложение № 4 к настоящему договору).
2.2.
Подрядчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ согласно условиям
настоящего Договора.
2.3.
Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком определяются «Планом – графиком
выполнения работ по восстановлению скважин зарезкой горизонтальных стволов в газоконденсатных
скважинах №№ 1277, 8305 Уренгойского НГКМ» (Приложение №1), далее «План-график».
СТАТЬЯ 2.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
3.1.
Взаимоотношения Сторон по организации и проведению работ на Объектах, а также
документооборот, фиксирующий выполнение технологических операций, регулируются следующими
документами:
- Действующим законодательством Российской Федерации;
- Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03);
- Единой системой управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»
(ВРД 39-1.14.021.2001);
СТАТЬЯ 3.
- Технологическим надзором и контролем при строительстве скважин (СТО Газпром 2-3.2-342-2009);
- Настоящим Договором;
- Дополнением № 1 к Групповому рабочему проекту № 132/06-171-С;
- Дополнением № 1 к Групповому рабочему проекту № 132/06-172-С;
- Едиными правилами ведения ремонтных работ в скважинах ОАО «Газпром» (СТО Газпром РД 2.1140-2005);
3.2. Для проведения работ по инженерно-технологическому сопровождению зарезки боковых стволов,
а также по приготовлению и контролю параметров буровых растворов и креплению скважины
Субподрядчик имеете право привлекать специализированные субподрядные организации. При этом,
субподрядные организации, незаявленные в конкурсной заявке, могут быть привлечены только с
письменного согласия Подрядчика и Заказчика. К письму с обоснованием необходимости
привлечения к работе конкретного субподрядчика должны быть приложены копии его учредительных
документов, документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени субподрядчика,
копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, нотариально заверенная копия свидетельства о
допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией в области строительства. Разрешение
должно быть получено Субподрядчиком до начала производства работ субподрядными
организациями. При несогласовании с Подрядчиком субподрядной организации, Субподрядчик
уплачивает штраф в размере 10% от договорной цены в текущих ценах.
3.3. В случае возникновения инцидентов при производстве работ Стороны руководствуются
«Порядком проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД03-28-2008) утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 23 апреля 2008 г. N 261.
3.4. Необходимость проведения любых дополнительных работ, не предусмотренных сметной
документацией, а также виновность Стороны в возникновении ситуации повлекшей простой
Субподрядчика, определяется Геолого-техническим совещанием и фиксируется протоколом,
подписанным уполномоченными представителями Сторон.
СТАТЬЯ 4.
ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
Субподрядчик обязуется:
4.1.
Приступить к проведению работ в соответствии с «Планом – графиком».
4.2.
Обеспечить приемку в монтаж оборудования Подрядчика (насосно-компрессорных труб,
фонтанной арматуры) на складе Подрядчика по акту приема-передачи по форме №ОС-15 и входной
контроль качества оборудования, его хранение и подачу его на место производства работ в
соответствии с Регламентом о взаимодействии, предусмотрены Правилами безопасности в нефтяной и
газовой промышленности утвержденными Постановлением Госгортехнадзором РФ от 05.06.2003 №56.
В случае обнаружения дефекта оборудования Подрядчика Субподрядчик ставит в известность
Подрядчика и оформляет форму №ОС-16 «АКТ о выявленных дефектах оборудования», для решения
спорных вопросов создается комиссия с участием завода- изготовителя.
4.3.
Уполномочить доверенностью ответственных исполнителей работ, которые будут
действовать от имени Субподрядчика при подписании документов, составляемых в соответствии с
настоящим Договором. Копии доверенности предоставить Подрядчику.
4.4.
В целях обеспечения работ по ремонту (отсыпке) кустовой площадки в объемах, необходимых для
производства работ по предмету договора и предусмотренных проектной документацией, заключить отдельные
договоры с Заказчиком на разработку (добычу) и на приобретение планировочного (песчаного) грунта.
4.5.
Согласовать суточные рапорты у представителя Подрядчика и Заказчика.
4.6.
На основе анализа технической, геологической и геофизической информации по скважине
для ЗБС, включенной в План-график, в течение 4 дней после передачи Подрядчиком Дополнения № 1
к Групповым рабочим проектам, Субподрядчик разрабатывает план подготовительных работ,
программу работ, план наклонно-направленного бурения, используемые компоновки бурильного
инструмента, режимные показатели проведения технологических операций, программу отработки
долот. При этом Субподрядчик должен предлагать Подрядчику и Заказчику оптимальные
технологические решения, необходимые для успешного выполнения ЗБС.
4.7.
Использовать при проведении работ исключительно сертифицированные материалы,
реагенты, буровое оборудование и спецтехнику, если в отношении предполагаемых к использованию
материально-технических ресурсов предусмотрена обязательная сертификация.
4.8.
Выполнить все работы, используя все свои ресурсы и опыт для планирования и выполнения
операций с надлежащим качеством, в соответствии с действующими техническими условиями,
регламентами, правилами, включая требования по охране окружающей среды в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат выполненных работ Подрядчику и
Заказчику.
4.9.
Выполнять все указания уполномоченного представителя Подрядчика и Заказчика по
проведению работ, отданные в письменной форме. В тоже время, Подрядчик и Заказчик не должен
отдавать никаких указаний, которые противоречили бы инструкциям, методам или регламентам
деятельности Субподрядчика, касающимся безопасности его персонала и оборудования. По
требованию Субподрядчика, спорное указание Подрядчика или Заказчика, данное в устной форме,
должно быть задокументировано.
4.10.
Предоставлять Заказчику весь затребованный им материал, необходимый для выполнения
функций контроля, в т.ч. и в электронном виде.
4.11.
Ежедневно один раз в сутки предоставлять в электронном виде и (или) на бумажном
носителе ответственному представителю Подрядчика и Заказчика на объекте суточные рапорта
(сводки) о проведении работ по установленной форме (Приложение № 3).
4.12.
Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых допусков,
разрешений и лицензий на право выполнения работ по настоящему договору, требуемых в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и/или субъекта Российской
Федерации.
Получать и иметь все необходимые акты-допуски и разрешения на эксплуатацию
энергетического оборудования.
4.13.
Своевременно и в полном объеме представлять Субподрядчику документацию,
предназначенную для приема-сдачи выполненных работ. Своевременно оформлять материалы по
ликвидации нижней части первого ствола скважины, согласовав их в органах Ростехнадзора.
4.14.
В течение 5 (пяти) дней после завершения работ на скважине представить Подрядчику
подробный отчет по всем скважинам. В отчете должны быть обобщены в отдельных разделах:
буровые растворы, отработка долот, телеметрическое сопровождение, установка клина-отклонителя и
вырезка «окна» в эксплуатационной колонне, сведения о конкретных осложнениях в стволе,
извлеченные уроки и рекомендации, а также подробные объяснения причин перерасхода материалов,
оборудования и невыполнения графика ЗБС при возникновения такого случая. По запросу Подрядчика
проводится итоговое совместное совещание между Заказчиком, Подрядчиком и Субподрядчиком по
результатам работ.
4.15.
Немедленно уведомить Подрядчика и приостановить работу до получения от него указаний,
при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых работ либо создающих невозможность их
завершения в срок.
4.16.
Обеспечить высокий инженерный уровень в ходе выполнения работ, проведение
необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, рациональному
использованию территории, охране окружающей среды, мероприятий радиационной безопасности.
Субподрядчик также обязан обеспечить сохранность подземных и наземных коммуникаций
проходящих в зоне выполнения работ, соблюдение правил безопасности осуществления работ и
земельного законодательства.
Обеспечить содержание электрооборудования буровой установки, котельной и вагон-городка в
соответствии с требованиями правил по электробезопасности и нести ответственность за допущенные
нарушения.
4.17.
Обеспечить вывоз и утилизацию отходов бурения. При этом Субподрядчик производит
транспортировку отходов в специальные места утилизации отходов бурения, согласованные с
Подрядчиком и Заказчиком.
4.18. Обеспечить содержание и уборку мест проведения работ и прилегающих непосредственно к ним
территорий в пределах отвода земли и расстановки своего оборудования, а также вывезти
принадлежащее Субподрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения,
другое имущество и отходы производства и потребления до сдачи скважины из бурения.
Обеспечить демонтаж и вывоз оборудования Подрядчика, возврат демонтированного
оборудования (насосно-компрессорных труб, фонтанной арматуры) на склад Подрядчика с
оформлением акта по форме М-35.
В случае, если по причине климатических или иных условий Субподрядчик не имеет
возможности произвести зачистку территории немедленно по завершению работ, Сторонами
заключается дополнительное соглашение и согласовывается график зачистки кустовой площадки,
который Субподрядчик обязуется соблюсти, при этом Стороны договорились, что данный факт не
повлияет на срок сдачи скважины Заказчику и подписание необходимой исполнительной
документации.
4.19. Отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными им
субподрядчиками, как за свои действия.
4.20. Обеспечить техническое обслуживание и ремонт всего оборудования Субподрядчика в
соответствии с действующими техническими требованиями и стандартами, распространяющимися на
данное оборудование, для поддержания его в рабочем состоянии в течение всего срока действия
настоящего Договора.
4.21. При выявлении недостатков в выполненных работах Стороны составляют акт, в котором
указываются все недостатки и работы, необходимые для их устранения, а также сроки проведения
таких работ. Субподрядчик обязан за свой счет исправить по требованию Подрядчика или Заказчика
все выявленные недостатки, допущенные в процессе выполнения работ, указанные в акте.
4.22. В 5-тидневный срок с момента прекращения трудовых договоров обеспечить выезд работников
привлекаемых для выполнения работ, включая работников субподрядных организаций, с территории
месторождения и объектов Заказчика.
4.23. Обеспечить запрет на завоз, хранение, применение:
- орудий лова, содержание собак;
- алкогольных, наркотических, психотропных веществ;
- оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
на территории рабочей площадки и жилого поселка. В случае обнаружения контролирующими
органами фактов браконьерства или иного ущерба, нанесенного интересам коренного населения
работниками Субподрядчика и предъявления штрафных санкций Подрядчику или Заказчику.
Субподрядчик возместит подрядчику и Заказчику полную стоимость наложенного штрафов и
возместит иные понесенные Подрядчиком и Заказчиком убытки, возникшие в связи с ненадлежащим
исполнением Субподрядчиком условий Договора.
4.24. Подрядчик не вправе уступать третьим лицам права (требования), возникшие из настоящего
Договора, без письменного согласия Подрядчика и Заказчика.
4.25. В процессе строительства обеспечит выполнение требований и будет нести ответственность за
соблюдение природоохранных мероприятий в соответствии с законодательством РФ, в том числе:
- выполнение на кустовой площадке необходимых требований экологической безопасности и охраны
окружающей среды, и комплекса мероприятий по уменьшению и/или предотвращению воздействий
на окружающую среду, в том числе, связанных с возможными нештатными ситуациями, в период
выполнения работ;
- соблюдение и выполнение условий разрешительных документов на природопользование и
нормативов воздействия на окружающую среду;
- выполнение установленных стандартов по охране вод и других объектов окружающей среды и
своевременную ликвидацию прямых и потенциальных источников загрязнения вод, связанных с
пользованием недрами.
4.26. Самостоятельно организует учет и передачу на утилизацию хозяйственно-бытовых сточных
вод по договору со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид
деятельности. Копии документов, подтверждающих передачу стоков, предоставит Подрядчику.
4.27. Примет участие, совместно с Подрядчиком или Заказчиком, во всех проверках по соблюдению
требований природоохранного законодательства, осуществляемых органами государственного
контроля, на площадках производства работ.
4.28. За размещение в процессе строительства в неустановленных местах предметов хозяйственной
деятельности, твердых производственных и бытовых отходов (металлолом, стеклобой, строительный
мусор и др.), а также за загрязнение земель сточными водами, Субподрядчик несет ответственность в
порядке, размерах и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.
4.29. В случае превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов и лимитов
Субподрядчик компенсирует Подрядчику затраты по сверхлимиту, при условии что превышение
установленных нормативов произошло по вине Субподрядчика.
4.30.
Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от любой ответственности и оплаты
по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем
и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему
Договору.
4.31.
Обеспечить представителя Подрядчика местами для работы и проживания, средствами
связи.
СТАТЬЯ 5.
ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязуется:
5.1. Предоставить Субподрядчику Дополнение № 1 к Групповому рабочему проекту за 5 дней до
начала проведения работ на основании «Плана – графика выполнения работ по восстановлению
скважин зарезкой горизонтальных боковых стволов в газоконденсатных скважинах №№1277, 8305
Уренгойского НГКМ» (Приложение №1 к настоящему договору), передать Субподрядчику всю
необходимую геологическую информацию, предоставить схему действующих коммуникаций на
территории куста, схемы подъездных путей и отведенного участка земли под ремонтную площадку.
5.2. Согласовать геолого-технические планы работ, наряды-задания, программу зарезки и бурения
боковых стволов и наряд-заказ на инженерное сопровождение буровых растворов.
5.3. Уполномочить доверенностью представителей, которые будут уполномочены действовать от
имени Подрядчика и Заказчика при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, а также
подписывать документы, составляемые в соответствии с настоящим Договором. Копии доверенности
предоставить Подрядчику.
5.4. Обеспечить круглосуточное присутствие уполномоченного представителя Заказчика
(Супервайзера) при непосредственном выполнении Субподрядчиком работ на скважине.
5.5. По запросу Субподрядчика оформить пропуска на Объекты и разрешение на проезд
Субподрядчика и привлеченных им субподрядчиков.
5.6. Своевременно принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями Договора.
5.7. Письменно информировать Субподрядчика за 2 (два) рабочих дня о привлечении других
подрядчиков со стороны Подрядчика и Заказчика, участвующих в процессе выполнения работ.
5.8. Ознакомить уполномоченных представителей Субподрядчика с положениями регламентов,
инструкций, технических условий, направленных на обеспечение безопасности труда и пожарной
безопасности, действующих на производственной территории Заказчика.
5.9. Своевременно, на основании поданных заявок, обеспечивать Субподрядчика оборудованием,
необходимым для производства работ, прошедшим входной контроль в установленном
ОАО «Газпром»
порядке:
насосно-компрессорными
трубами,
фонтанной
арматурой,
внутрискважинным оборудованием (для нефтяной скважины). Приемка указанного оборудования
производится Субподрядчиком по акту приемки с оприходованием на счет забалансового учета
«Оборудование, принятое для монтажа» без включения стоимости в объем подрядных работ.
5.10.
Согласовывать Субподрядчику место вывоза бытовых отходов и утилизации бурового
раствора. Расходы Субподрядчика, связанные с вывозом и утилизацией отходов бурения,
компенсируются Подрядчиком по фактическим затратам.
5.11.
Организует работу по получению необходимых документов в территориальных органах
Ростехнадзора в части касающейся обязанностей Подрядчика и Заказчика.
5.12.
Предоставляет проекты электро-, тепло- и водоснабжения буровой установки и бригадного хозяйства
или компенсирует затраты по их разработке.
СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Сдача-приемка выполненных Субподрядчиком работ производится ежемесячно по фактически
выполненным этапам работ. Не позднее 25 числа отчетного месяца Субподрядчик оформляет и
передает Подрядчику для подписания «Акт о приемке выполненных работ» по форме № КС-2 и
«Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме № КС-3.
6.2. Подрядчик до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, возвращает Субподрядчику
надлежащим образом оформленный «Акт о приемке выполненных работ» по форме № КС-2 и
«Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме № КС-3 или предоставляет
мотивированный отказ в письменном виде. При невозвращении подписанного акта в указанный срок,
акт считается принятым в редакции Субподрядчика. В случае предоставлении Подрядчиком
мотивированного отказа, стороны составляют акт, где фиксируют выявленные недостатки и сроки их
устранения. Субподрядчик обязан устранить недостатки в сроки, установленные актом.
СТАТЬЯ 6.
СТОИМОСТЬ РАБОТ
7.1. Стоимость работ по Договору определена «Расчетом стоимости выполнения работ
по
восстановлению газоконденсатных скважин №№ 1277, 8305 Уренгойского НГКМ» (Приложение № 2).
7.2. Стоимость Договора составляет ________________________ рублей, с учетом НДС 18% ________________________________________ рублей, в том числе:
20__ год - _________________________________, с учетом НДС;
20__ год - _________________________________, с учетом НДС.
7.3. Стоимость работ не включает в себя стоимость оборудования Подрядчика, а также все
обязательные платежи Подрядчика исходя из законодательства РФ и заключенных Подрядчиком или
Заказчиком договоров в рамках работ по Договору.
7.4. Стоимость Договора может быть изменена в случае выявления дополнительных объемов Работ,
неучтенных в сметной документации, в соответствии с п.3.4. Изменение стоимости Договора
оформляется дополнительным соглашением.
7.5. Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком может изменить стоимость подлежащих
выполнению работ, на основании ст. 451 ГК РФ, в связи с существенным изменением обстоятельств,
из которых стороны исходили при заключении Договора.
СТАТЬЯ 7.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Оплата за выполненную работу производится денежными средствами на расчетный счет
Субподрядчика, не позднее 90 дней с момента получения Подрядчиком оформленного в
установленном порядке счета-фактуры, составленного на основании подписанного Сторонами Акта о
приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
подписанных уполномоченными лицами сторон, при условии поступления денежных средств от
Заказчика на оплату вышеуказанных работ.
8.2. Платежи за загрязнения окружающей среды при размещении отходов Субподрядчика,
образованных в результате использования собственного имущества при выполнении работ по
настоящему Договору, осуществляет Субподрядчик.
8.3. Платежи за загрязнение окружающей среды при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу от
СТАТЬЯ 8.
машин, механизмов, агрегатов и прочего оборудования Субподрядчика, используемого при
выполнении работ, предусмотренных договором, осуществляет Субподрядчик.
8.4. Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при испытании (освоении) скважины
осуществляет Подрядчик.
8.5. Все платежи по настоящему Договору должны быть свободны от любых удержаний и банковских
комиссий.
8.6. Стороны ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, производят сверку расчетов по настоящему Договору и подписывают акт сверки.
8.7. Датой выполнения Подрядчиком обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами
«Акта о сдаче (приемке) скважины из бурения» (приложение Ж СТО «Газпром» РД 2.1-140-2005)
(Приложение № 5 к настоящему договору) по каждой скважине.
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
9.1. Полномочные представители Подрядчика и Заказчика вправе осуществлять контроль и надзор за
ходом и качеством всех видов выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
применяемых материалов.
9.2. Полномочные представители Подрядчика и Заказчика имеют право беспрепятственного доступа
на объекты проведения работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
9.3. При осуществлении контроля выполнения работ полномочные представители Подрядчика и
Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика и
порядок ведения работ, если это не противоречит требованиям Договора и не угрожает жизни и
здоровью работников или экологической безопасности Объектов.
9.4. На основании замечаний о нарушении технологической и трудовой дисциплины, внесенных в
вахтовый журнал, полномочный представитель Подрядчика и Заказчика имеет право приостановить
работы до устранения замечаний или потребовать от Субподрядчика замены за свой счет персонала и
оборудования. Данное требование должно быть изложено в письменном виде с указанием нарушений
нормативных документов, определяющих действия Сторон в рамках настоящего Договора.
Субподрядчик обязан за свой счет устранить нарушения или произвести замену персонала,
оборудования.
СТАТЬЯ 9.
ПЕРСОНАЛ СУБПОДРЯДЧИКА
10.1.Субподрядчик за свой счет должен обеспечить привлечение необходимого персонала для
эффективного и безопасного выполнения работ. Настоящим Субподрядчик гарантирует, что персонал
Субподрядчика будет достаточно квалифицирован для выполнения работ, и что весь персонал будет
иметь опыт и навыки для своевременного и эффективного выполнения должным образом всех
выданных ему заданий.
Обеспечить кадровый состав подготовленными специалистами в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности, в соответствии с действующим законодательством
или назначит ответственное лицо (обладающее соответствующей подготовкой и имеющее
необходимые
профессиональные
навыки)
для
обеспечения
выполнения
требований
природоохранного законодательства при выполнении работ.
10.2.
Субподрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом и персоналом
привлеченных субподрядных организаций технических правил, правил безопасности в нефтяной и
газовой промышленности, а также иного законодательства Российской Федерации в области
промышленной и экологической безопасности.
СТАТЬЯ 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1 Каждая сторона должна исполнить свои обязательства, вытекающие из Договора, надлежащим
образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств.
Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти
нарушения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, в части
не предусмотренной настоящим Договором, Стороны несут имущественную ответственность
согласно действующему законодательству РФ.
СТАТЬЯ 11.
11.2. По вопросам освобождения Сторон от ответственности за частичное или неполное исполнение
обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, принимаются положения,
изложенные в статье 12.
11.3. При нарушении Субподрядчиком сроков выполнения этапов работ, закрепленных в Плане–
графике, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от договорной цены, за каждый день
просрочки до дня фактического исполнения обязательства.
11.4. За нарушение Субподрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок согласно п. 4.21.
Договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки до
фактического исполнения обязательства.
11.5. В случае нанесения Субподрядчиком вреда окружающей среде, он производит
восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы,
взысканные с Подрядчика и Заказчика контролирующими органами за причиненный ущерб
окружающей среде по вине Субподрядчика.
11.6. Субподрядчик несет ответственность за случайное или намеренное создание аварийной
обстановки персоналом Субподрядчика и его субподрядными организациями (юридическими или
физическими лицами) на всей территории обустраиваемых месторождений (лицензионного участка
ООО «Газпром добыча Уренгой»).
Субподрядчик обязуется полностью возместить убытки, причиненные имуществу Подрядчика и
Заказчика, действиями (бездействием) персонала Субподрядчика и его субподрядчиков, допущенного
к исполнению работ на объекте при нахождении на территории обустраиваемых месторождений
(лицензионного участка ООО «Газпром добыча Уренгой»).
11.7. Кроме предусмотренных настоящей статьей ответственности за неисполнение обязательств по
Договору Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные убытки в сумме,
непокрытой пеней, включая упущенную выгоду.
11.8. В случае выставления счета-фактуры с нарушением действующего законодательства
Субподрядчик в течение 3 рабочих дней со дня получения требования Подрядчика внесет в нее
изменения и представит их Подрядчику. При неисполнении указанного требования Субподрядчик
возмещает Подрядчику убытки (штрафы, пени и иные платежи, взысканные с Подрядчика, либо не
возмещенные ему уполномоченными органами) в течение 30 дней со дня получения требования
Подрядчика с подтверждающими документами. В случае внесения Субподрядчиком изменений в
направленные ранее счета-фактуры, повлекшие за собой убытки Подрядчика, Субподрядчик в
течение 10 дней со дня предоставления Подрядчиком подтверждающих документов возместит их в
полном объеме.
Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а
также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает
Стороны от исполнения обязательств в натуре.
11.9. При несоблюдении условий п.4.22. и п.4.23. настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает
Подрядчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения, на основании акта,
фиксирующего такой случай, подписанного сторонами. При отказе Субподрядчика от подписания
акта, последний составляется Подрядчиком в присутствии заинтересованных лиц с отметкой об
отказе Субподрядчика от его подписания.
11.10. При нарушении п.4.24 Договора, Субподрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 35
% от суммы Договора, а также Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
(внесудебном) порядке с уведомлением об этом Субподрядчика в письменной форме.
11.11. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее исполнение своими
субподрядчиками обязательств по исполнению договора, как за свои собственные действия.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К
СТАТЬЯ 12.
указанным обстоятельствам относятся наводнения, ураганы, землетрясения и другие явления
стихийного характера, аварии, террористические акты, изменение политического режима, войны,
военные операции любого характера, блокады, национализация или экспроприация собственности,
запретительные или ограничительные акты органов государственной власти Российской Федерации и
другие обстоятельства непреодолимой силы.
12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в предыдущем пункте, каждая Сторона должна в
течение 3-х дней информировать о них в письменном виде другую Сторону. Информация должна
содержать данные о начале и предположительном окончании обстоятельств, их характере, оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Такая
информация должна быть подтверждена свидетельством (или другим удостоверяющим документом),
выданным соответствующим уполномоченным на это органом, действующим в месте наступления
форс-мажорных обстоятельств не позднее чем через 20 календарных дней с момента наступления
форс-мажорных обстоятельств.
12.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п.п. 12.2.
и 12.4. или если информация, содержащаяся в указанном извещении, не будет подтверждена
свидетельством (или другим удостоверяющим документом), то такая Сторона не имеет права
ссылаться на указанные обстоятельства, и обязана возместить понесенные второй Стороной убытки.
12.4. После прекращения действия обстоятельств п. 12.1. Сторона обязана в течение 3-х дней
сообщить об этом в письменном виде другой Стороне, указав при этом срок, к которому
предполагается выполнить обязательства.
12.5. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства
по настоящему договору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы
как можно скорее компенсировать это невыполнение.
12.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 12.1. срок выполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
12.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам по настоящему Договору в процессе его
исполнения, в т.ч. об организационной и управленческой структуре Сторон, о деловых партнерах и
контрагентах, а также о существующих между ними договорных отношениях, о маркетинговой и
деловой политике, об имущественном отношении сторон, и т.д. является коммерческой тайной и не
подлежит разглашению Сторонами, иначе как исключительно по согласованию Сторон в течение
срока действия Договора, а также в течение 3-х лет по истечении срока действия настоящего
Договора.
13.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной третьим
лицам, а также не использовать эту информацию для своей собственной выгоды. Стороны будут
соблюдать столь же высокую степенно секретности во избежание разглашения или использования
этой информации, какую каждая из Сторон соблюдала бы в отношении своей собственной
информации, являющейся коммерческой тайной.
13.3. В случае нарушения вышеуказанных обязательств о соблюдении коммерческой тайны одной из
Сторон, Сторона, допустившая нарушение, возмещает понесенные другой Стороной убытки в полном
размере.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено в п.п. 13.1., 13.2., действуют положения Закона РФ «О
коммерческой тайне».
СТАТЬЯ 13.
СТРАХОВАНИЕ
14.1. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, Субподрядчик в течение 7
дней с момента подписания настоящего Договора застрахует в ОАО “СОГАЗ” в счет стоимости
договора, в свою пользу и в пользу Подрядчика.
СТАТЬЯ 14.
14.1.1.
Предмет Договора, включая все материалы и оборудование, основные и второстепенные
работы на полную договорную стоимость от всех рисков случайной гибели или повреждений на весь
период строительно-монтажных работ.
14.1.2. Материалы и оборудование, поставляемые по Договору на время транспортировки от заводаизготовителя до строительной площадки на условиях “все риски”.
14.1.3.
Строительно-монтажную технику на строительной площадке.
14.1.4.
Временные здания и сооружения, необходимые для выполнения Договора.
14.1.5. Персонал Субподрядчика от несчастных случаев, включая медицинские расходы вызванные
несчастным случаем, а также имущество персонала на строительной площадке и в местах проживания.
14.1.6. Средства автотранспорта Субподрядчика, передвигающиеся по дорогам общего пользования.
14.2.
Условия проекта договора страхования должны полностью соответствовать требованиям
настоящего Договора по объему страхового покрытия.
14.3. Субподрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора страхования
представить Подрядчику его оригинал или нотариально заверенную копию, а также заверенную
подписью руководителя и главного бухгалтера Субподрядчика копию платежного поручения об
оплате страховой премии по заключенному договору страхования с отметкой банка о принятии
платежного поручения к оплате. На копии платежного поручения должны быть проставлены слова
«Копия верна» и оттиск синей печати Субподрядчика.
14.4. При возникновении страхового случая Субподрядчик за свой счет произведет восстановление
Объекта в части выполняемых Субподрядчиком работ по Договору или его поврежденных частей и
самостоятельно получит соответствующее страховое возмещение от страховщика.
14.5. Отказ Субподрядчика от заключения договора страхования или заключение договора
страхования с нарушениями требований настоящей статьи, являются основанием для расторжения
Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке.
ГАРАНТИИ
15.1. Субподрядчик несет ответственность за правильное выполнение Работ согласно условиям
Договора.
15.2. Субподрядчик гарантирует:
- качественное выполнение всех работ в полном объеме в соответствии с технической документацией,
условиями Договора и действующими на момент подписания и исполнения настоящего Договора
СНиП в сроки, определенные настоящим Договором;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе исполнения обязательств
вытекающих из настоящего Договора.
15.3. Если, по независящим от Сторон причинам Работы по Договору приостановлены и Объект
законсервирован, Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику в полном объеме выполненные до
момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения
Работ и консервацией Объекта.
15.4. Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от всех претензий, судебных исков и
связанных с этим расходов в случае нарушения патентных прав, товарного знака, наименования и
других авторских прав в отношении предмета Договора, строительного оборудования, механизмов
приспособлений и материалов, используемых при производстве работ.
15.5. В течение 30 календарных дней, с момента подписания Договора Субподрядчик предоставляет
Подрядчику банковскую гарантию, обеспечивая исполнение обязательств по настоящему Договору
надлежащим образом.
15.6. Размер банковской гарантии составляет 5 % от стоимости Договора.
15.7. Банковской гарантией обеспечиваются обязательства Субподрядчика за надлежащее качество
работ, выполненных собственными силами, а также выполненных субподрядчиками.
15.8. Подрядчик имеет право предъявить гаранту требование о совершении платежа по банковской
гарантии в случае, если Субподрядчик в силу своей несостоятельности (в том числе по причине его
СТАТЬЯ 15.
ликвидации как юридического лица) или по другим причинам не сможет надлежащим образом
исполнить обязательства предусмотренные настоящим Договором.
ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
16.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями Сторон.
16.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по согласованию Сторон, при этом
согласие сторон может быть выражено либо путем обмена письмами, либо путем подписания
соглашения о расторжении Договора.
16.3. Подрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
Договора, уплатив Субподрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора. Подрядчик
также возмещает Субподрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы
между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
16.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при существенном
нарушении условий Договора другой Стороной. О расторжении настоящего Договора Стороны
письменно извещают друг друга за 15 дней до расторжения договора. Договор считается
расторгнутым по истечении этого срока от даты получения Сторонами извещения.
СТАТЬЯ 16.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует по 31 мая
2012 года, а в части расчетов до полного их завершения.
17.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, по
возможности будут урегулированы путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок
урегулирования является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 1 месяц с момента ее
получения стороной по Договору. В случае невозможности урегулировать разногласия путем
проведения переговоров в течение 30 дней, споры, разногласия, возникшие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности,
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
17.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом или
доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами.
17.4. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях изменения своего
местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов или организационно-правовой
формы, реорганизации, банкротства и других обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение
настоящего Договора.
17.5. В случае реорганизации любой из Сторон права и обязанности этой стороны по настоящему
Договору переходят к ее правопреемнику.
17.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
17.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах (по одному для каждой из
Сторон), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
17.8. Ссылки в настоящем Договоре на какие-либо регулирующие документы, положения,
нормативно-правовые акты относятся ко всем изменениям и дополнениям, внесенным в такие
документы.
17.9. В случае необходимости получения работниками Субподрядчика медицинской помощи в
здравпунктах Медико-санитарной части на газовых промыслах ООО «Газпром добыча Уренгой»,
Субподрядчик обязуется заключить с ООО «Газпром добыча Уренгой» договор на медицинское
обслуживание.
СТАТЬЯ 17.
17.10. Ссылки в настоящем Договоре на приложения подразумевают ссылки на приложения к
настоящему Договору указанные в п.17.11.
17.11. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 - План-график выполнения работ по восстановлению газоконденсатных скважин
№№ 1277, 8305 Уренгойского НГКМ.
Приложение № 2 - Расчет стоимости выполнения работ по восстановлению газокон-денсатных
скважин №№ 1277, 8305 Уренгойского НГКМ.
Приложение № 3 - Форма суточного рапорта (ОБРАЗЕЦ).
Приложение № 4 - Распределение обязанностей по поставке и использованию оборудования,
материалов, химических реагентов, инструмента, спецтехники, услуг при подготовке и выполнении
работ по зарезке горизонтальных боковых стволов в скважинах Уренгойского НГКМ.
Приложение № 5 – Акт о сдаче (приемке) скважины из бурения – приложение Ж к СТО Газпром РД
2.1-140-2005.
СТАТЬЯ 18.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Субподрядчик:
Подрядчик:
______________ __
______________________
М.П.
М.П.
Приложение № 3
к договору № __ от _______ г.
Форма суточного рапорта
Тип скважины
Время строительства скважины, сут
СВЕДЕНИЯ ПО
БУРЕНИЮ
Дата
забурки
Месторождение
Направление
проект
факт
Конструкция скважины
всего
монтаж
Буровая установка
Кондуктор
проект
факт
бурени
е
освоение
№ сводки
Т а б л и ц а В.1 СТО Газпром 2-3,2-342-2009
Буровой подрядчик
I техколонна
проект факт
II техколонна
проект
факт
ДАТА
Буровой мастер
Экспл. колонна
проект
факт
диаметр колонны, мм
по стволу
по вертикали
давление опрессовки колонны,
МПа
давление опрессовки
м/колонного,МПа
дата начала бурения
глубина спуска
Забой на нач.
суток, м
начало
Забой на конец
суток, м
Время, ч
окончан произв
ие
од.
Проходка
за сутки, м
Колонная головка
типоразмер
изготовитель
Время
бурен
ия, ч
ПВО
Скорость
бурения
м/ч
Текущее состояние
Планируемые работы
Описание работ за сутки
непроиз
вод.
вид работ
Детальное описание технологических операций
зав.№
Продолжение таблицы В.1
Расшифровка времени
Календарное:
Производительное, в том числе:
Бурение
Наращивание
СПО
Ремонт
Сборка, разборка, смена КНБК
Промывка
Оснастка талевого каната
Расхаживание инструмента
Проработка, расширка
Бурение с отбором керна
Сброс шара, отрыв керна, ожидание роста
давления
Сборка/разборка ИПТ
Опрессовка
Пакеровка, закрытие/открытие ЗПК
Разборка/сборка керноотбор. снаряда
Шаблонировка ствола скважины
Спуск обсадной колонны
Цементирование
ОЗЦ
ПЗР
Смена долота
ПВО
Приготовление и замена раствора
Разборка, сборка, выброс интрумента
проведение ИП
ГИС
Технологическая стоянка
ч
%
БАЛАНС ВРЕМЕНИ
Расшифровка времени
Непроизводительное, в том числе
по вине подрядчика:
Проработка
Ликвидация аварии
Ремонт оборудования
СПО
Промывка
Смена КНБК
Сборка/разборка ИПТ
Ожидание буровой бригады
Ожидание геофизиков
Ожидание тампонажников
Ожидание оборудования
Ожидание технической
документации
Организационный простой
Отключение электроэнергии
Ожидание ТМЦ
Ликвидация осложнений
Ожидание распоряжений
Ожидание спецтехники
Прочие
По вине заказчика:
Ожидание ТМЦ
Ликвидация осложнений
Отключение электроэнергии
Прочие
ч
%
Продолжение таблицы В.1
Причина окончания
тип долота
бурильная колонна
dн, dвн,
элемент
L, м
мм мм
изготовитель
серийный №
диаметр
насадки,
кол/диам
интервал
бурения
Lобщ,
м
от
д
о
обороты ротор
нагрузка
насадки, кол/диам
от
интервал
д
бурения
о
проходка
время бурения
скорость мех.
м
м
м
ч
м/ч
об/ми
н
т
проходка сумма
м
время бур. сумм
ч
обороты
ротора
нагрузка
проходка
суммарная
время бур.
расчетный вес на крюке
в растворе, т
бурильная колонна
элемен
dн,
dвн,
L, м
т
мм
мм
изготовитель
серийный №
диаметр
проходка
время бур.
скорость мех.
код износа
долота
Причина окончания
тип долота
код износа долота
мм
мм
м
м
м
ч
м/ч
об/ми
н
т
заход квадрата, м
м
ч
расчетный вес на крюке
в растворе, т
Lобщ,
м
Продолжение таблицы В.1
Промывочная жидкость
Буровые насосы
1
номер
макс. подача, л/с
тип
плотность,
г/см3
вязкость, с
водоотдача,
см3
снс 1/10, Па
температура,
t˚с
pН
число ходов в минуту
песок, %
число клапанов, шт
корка, мм
производительность, л/c
pv, сПз
днс, Па
тв. фаза, %
содержание
ионов калия,
г/л
хлориды,
мг/л
2
тип
мощность, кВт
число втулок, шт
диаметр втулок, мм
макс. давление, МПа
давление на входе, МПа
Инклинометрия
от
Наличие, м3
емкость 1
емкость 2
емкость 3
цсго
илоотделитель
бпр
марка
всего в емкостях
сброс, чистка
отст.
приготовлено
потери, м3
спо и очистка
углубление
пульпа, г/см3
марка
марка
гидроциклон
давление вх,
пульпа, г/см3
МПа
дегазатор
в работе, ч
всего за сутки
общ. кол.
Литология
описание
Газонасыщеность см3/дм3
суммарная
угол зенитный град.
азимут град.
Оборудование и инструмент
наименование
в работе, ч
долив. емкость
скважина
до
марка
Вибросито
в работе, ч
размер ячейки
ед.
изм.
наличие
приход
расход всего
остаток
наименование
С1, %
С2, %
С3, %
Материалы и химреагенты
остаток с
приход с
ед.
начала
начала
изм.
месяца
месяца
расхо
д
остаток
Окончание таблицы В.1
Дополнительная информация (аварии, простои,
цементирование)
Учет работы спецтехники
Наименование
Наименование организации
Гос.номер
Продолжительность, ч
работа
дежурство
Кол-во
человек
Наименование
организации
Кол-во человек
Наименование
организации
Кол-во человек
ВСЕГО НАХОДИТСЯ НА БУРОВОЙ
Представитель
Должность
Фамилия, И.О.
Телефон
e-mail
Представитель Заказчика
Должность ФИО
Представитель Подрядчика
Должность ФИО
М.П.
Заказчик:
Подрядчик:
______________ __
______________________
М.П.
Подпись
Приложение №4
к договору № _
от
Распределение обязанностей по поставке и использованию оборудования, материалов, химических
реагентов, инструмента, спецтехники, услуг при подготовке и выполнении работ по зарезке
горизонтальных боковых стволов в скважинах Уренгойского НГКМ.
Наименование позиций
Подрядчик Субподрядчик Примечания
I. Оборудование
1.1. Буровая установка 125 т
+
1.2. Противовыбросовое оборудование
+
1.3. Буровой насос, циркуляционная система, 3-х ступенчатая
система очистки бурового раствора
+
1.4. Котельная
+
1.5. Емкостной парк
+
1.6. Жилой вагон - городок
II. Материалы и инструмент
2.1. Бурильный инструмент 89 мм и 73 мм с проходным
диаметром не менее 50 мм
2.2. Ведущая труба с внутренним диаметром не менее 50 мм
2.3. ГСМ
2.4. Химические реагенты и контроль буровых растворов
2.5. Калибраторы
2.6. Забойные двигатели
2.7. Долота
2.8. Телесистема с гидравлическим каналом связи
2.9. Клин отклонитель с комплектом фрезеров
2.10. Вертлюг
2.11. Диамагнитные УБТ и специальные переводники для
элементов КНБК Подрядчика
2.12. Аварийный инструмент
2.13. Геофизический подъемник для сопровождения
телеметрии
2.14. Лифтовые НКТ Ø73 мм.
2.15. Эксплуатационная колонна (хвостовик) Ø114 мм с
фильтровой частью из фильтров ФБ-114
2.16. Пакер подвески хвостовика
2.16. Комплект для манжетного цементирования
2.17. Фонтанная арматура
III. Транспорт и спецтехника
3.1. Вахтовый транспорт для доставки персонала из г. Новый
Уренгой
3.2. Оперативный, дежурный (вахтовка) транспорт.
3.3. Тампонажная техника
3.4. Бойлерная техника
3.5. Техника на монтаж
3.6. Тракторная техника для работы
3.7. ППУ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Наименование позиций
Подрядчик Субподрядчик Примечания
3.8. Колтюбинговоая установка МК-30Т
3.9. Азотная установка СДА-20/251
3.10. Котельная
IV. Услуги
4.1. Обеспечение буровой бригады связью
4.2. Водоснабжение для технических нужд
4.3. Водоснабжение для бытовых нужд
4.4. Энергоснабжение
4.5. Проживание персонала Подрядчика
4.6. Проживание и питание персонала (представителей)
Заказчика
4.7. Промыслово-геофизические исследования
4.8. Подготовка площадки скважины и подъездной дороги до
даты производства работ
4.9. Содержание промысловых дорог
4.10. Содержание площадки скважины во время производства
работ
4.11. Зачистка площадки скважины по завершению
строительства
4.12. Монтаж и демонтаж
4.13. Подготовка ствола скважины к строительству ЗБС
буровой бригадой
4.14. Освоение пробуренного ствола скважины
4.15. Связь «буровая – офис Подрядчика»
4.16. Услуги по обеспечению противофонтанной
безопасности
4.17. Сервисное сопровождение буровых растворов
4.18. Вывоз и утилизация отходов бурения
4.19. Сервисное сопровождение наклонно-направленного
бурения
4.20. Сервисное сопровождение по установке клина и
вырезанию окна
4.21. Контроль качества проведения работ (Супервайзинг)
4.22.Исследования бокового ствола на продуктивность (ГДИ,
ГКИ)
+
+
+
Подрядчик:
______________
М.П.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Субподрядчик:
__________
М.П.
Приложение №5
к договору № от
Приложение Ж

К СТО Газпром РД 2.1-140-2005
Акт о сдаче (приемке) скважины из бурения
УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(наименование организации-заказчика)
________________________________
(ф.и.о.)
«____» ______________ 200_ г.
Акт
о сдаче (приемке) скважины № ____
из _______________________
Комиссия в составе:
от Исполнителя: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
От Заказчика: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что «_____» ________________ 200_ г.
первые сдали, а вторые приняли в эксплуатацию из бурения скважину № __
Работы по _______________ выполнялись согласно утвержденному и согласованному с Заказчиком геологотехническому плану в соответствии с графиком бурения скважины.
Дата начала работ
«____» _____________________ 200_ г.
Дата окончания работ «____» ____________________ 200_ г.
Описание выполненных работ прилагается.
От Исполнителя
От Заказчика
Сдали: __________________
Приняли: _______________
__________________
_______________
__________________
_______________
Приложение № 2
к Договору №
от «__» __________ 201__
ПЕРЕЧЕНЬ
разрешительной и иной документации, выдаваемой Заказчиком
для проведения работ по восстановлению скважин зарезкой
горизонтальных стволов
Проектно-сметная документация на восстановление скважин зарезкой горизонтальных
стволов № 0148-2010-301-Э:
- Раздел 1 Пояснительная записка. Строительство скважин
- Раздел 2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
- Раздел 3 , часть 1,2 Сметные расчеты
- Раздел 4 Паспорт
-
ПОДРЯДЧИК
СБПОДРЯДЧИК
Приложение № 3
к Договору № ____
от «__» ________ 201__
Расчет стоимости работ по восстановлению скважин зарезкой горизонтальных стволов
Номер
пункта
Наименование работ и затрат
Единица
измерения
Ст-сть ед.,
руб
Количество
единиц
Сумма, руб
1
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Глава 1
Подготовительные работы
к восстановлению скважины
Подготовительные работы к восстановлению скважины
Возврат материалов
Итого по главе 1
Глава 2
Строительство и разборка вышки, привышечных сооружений,
монтаж и демонтаж бурового оборудования, монтаж и
демонтаж установки для испытания скважины
Строительство и разборка вышки, привышечных сооружений,
монтаж и демонтаж бурового оборудования, монтаж и демонтаж
установки для испытания скважины
Возврат материалов
Итого по главе 2
Глава 3
Бурение и крепление скважины
Подготовительные работы,
в т.ч. демонтаж обвязки устья скважины
Бурение (указать интервал)
Крепление (указать интервал)
Итого по главе 3
Глава 4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Испытание скважины на продуктивность
Испытание скважины на продуктивность в эксплуатационной
колонне (указать продуктивный пласт, интервал освоения)
Монтаж обвязки устья скважины
Глава 6
Дополнительные затраты при строительстве скважин в
зимнее время
Дополнительные затраты при производстве строительномонтажных работ в зимнее время
Эксплуатация котельной установки
Итого по главе 6
Глава 7
Накладные расходы
Накладные расходы на итог прямых затрат
Глава 8
Плановые накопления
Плановые накопления на итог прямых затрат
Глава 9
Прочие работы и затраты
Выплаты премий и прочие доплаты
Вахтовые надбавки при строительстве скважин вахтовым методом
Лабораторные работы
Добровольное страхование
Транспортировка вахт автотранспортом
Транспортировка вахт авиатранспортом
Разница в стоимости амортизации оборудования
и инструмента
Стоимость технической воды с водозабора
Аренда каналов спутниковой связи
Пуско-наладочные работы на буровую установку
Пуско-наладочные работы на котельную установку
ГРП
Исследовательские работы после ГРП
Освоение,очистка,ГДИ
Мобилизация и демобилизация БУ и бригадного хозяйства ( до
объекта работ и обратно)
Итого по главе 9
Всего по сметному расчету
НДС 18%
Всего по сметному расчету с учетом НДС
ПОДРЯДЧИК
СУБПОДРЯДЧИК
Приложение № 5
к Договору № ____
от «__» ________ 201__
ПЕРЕЧЕНЬ
первичных документов, составляющих Дело
скважины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Обоснование восстановления скважины зарезкой вертикального ствола (протокол,
заключение)
Структурная карта
Схема расположения проектных/фактических забоев
Наряд заказ
Акт отбивки точки ни местности (Alз и Alр)
Геолого-технический наряд
Акт приёма передачи скважины
Акт о превышении стола ротора над м. кондуктора
Акт о начале/конце бурения.
План подготовительных работ перед зарезкой горизонтального ствола
Акт на глушение скважины
Акт на подъём и передачу скважинного оборудования (с указанием типов, размера,
количества штук)
План работ на ликвидацию части ствола
Анализы цемента на установку всех изоляционных цементных мостов
Акты на установку всех изоляционных цементных мостов
Акты об опрессовке всех изоляционных цементных мостов
Акт о фактическом выполнении работ по ликвидации части ствола скважины
Акт на ликвидацию части ствола скважины
Анализ цемента на установку цементного моста под клин-отклонитель
Акт на вырезание окна
Акт на установку цементного моста
Акт об опрессовке цементного моста
Акт на разбуривание цементного моста
План работ на крепление скважины
Мера цементируемого хвостовика
Анализ цемента
Данные о спуске и цементировании хвостовика
Заключение ГИС о качестве цементирования хвостовика
Акт испытания на герметичность хвостовика
Акт на контрольный замер
План работ на освоение
Мера фильтра
Мера НКТ
Схема установки цементируемого хвостовика, фильтра и НКТ
Паспорта на переводники
Акт опрессовки колонной головки после установки на устье скважины
Акт опрессовки фонтанной арматуры после установки на устье
Схема обвязки устья скважины при освоении (фактическая)
Фактическая схема конструкции скважины
Акт о заполнении скважины кислотным раствором и промывки скважины до забоя
План газодинамических исследований
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Данные газодинамических исследований
Анализ газа воды
Акт на выпуск газа в атмосферу
Акт на дренаж задвижек
Акт об освоении
Акт об окончании освоения скважины
Паспорта фонтанной арматуры и колонной головки (в случае замены)
Акты опрессовки фонтанной арматуры и колонной головки до установки на устье (в
случае замены)
Материалы, обосновывающие отклонения от рабочего проекта на строительство
скважины, если это имело место
Акты на геологические осложнения, аварии и планы на их ликвидацию, если
они имели место при бурении.
Акты на ликвидацию осложнений и аварий если они имели место при бурении
План консервации скважины или ее ликвидации по геологическим причинам, если
имели место при строительстве.
Акт на передачу скважины Заказчику в эксплуатацию
Протоколы геолого-технических совещаний
Перечень ГИС
Паспорт скважины
Перечень передаваемой документации
ПОДРЯДЧИК
СУБПОДРЯДЧИК
Приложение №6
к договору № ____
от "__" _________ 201___
Протокол согласования стоимости одних суток работы буровой бригады и эксплуатации буровой установки
и бурового оборудования
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _______________________________, действующий на основании
_____________________________ и от лица Подрядчика ___________________________________, действующий на
основании ____________________________________, удостоверяем , что сторонами достигнуто соглашения о
стоимости 1 суток работы буровой бригады и эксплуатации буровой установки и бурового оборудования при
восстановлении скважин зарезкой горизонтальных стволов без учета налога на добавленную стоимость :
В том числе по скважинам:
№п/п
Обоснование
Наименование затрат
1
2
3
Ед.изм.
4
1
Повременная зар.плата бур.бригады
сут
2
Зар.плата электромонтера при
безмет.работах
сут
3
Зар.плата слесаря при безметражных
работах
сут
4
Оплата труда работников по
инженерному обсл-ию
сут
сут
6
Содержание отечественных телесистем
Амортизация отечественных
телесистем
7
Содержание бурового оборудования
сут
8
Содержание бурильных труб
сут
9
Содержание полевой лаборатории
сут
10
Амортизация бурового оборудования
Капитальный ремонт бур. оборуд-я
сут
сут
Материалы и зап.части
сут
Содержание винтовых забойных
двигателей
Содержание комплекта турбобуров
сут
Содержание комплекта турбобуров
сут
Диз.топливо комплекта ДВС пер.эл.
сут
Диз.топливо комплекта ДВС пер.эл.
сут
Электроэнергия
сут
Содержание ЛЭП
сут
Заявленная мощность
сут
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
сут
сут
Стоимость, руб.
5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Подрядчик
Содержание средств контроля,
диспетчеризации и управления
сут
Износ бурового инструмента
Износ ловильного инструмента
Эксплуатация энерговагона
Амортизация энерговагона
Амортизация ПВО
Амортизация вагон-домиков
Амортизация туалета
Услуги связи
Обслуживание КИП и А
Подвоз воды
Дежурство трактора
Эксплуатация котельной
Итого
Накладные расходы - ___
Плановые накопления -___
ИТОГО
Выплаты и прочие доплаты
Вахтовые надбавки
Страхование и пенсионные отчисления
Авиазатраты
Транспортировка работников
Всего в текущих ценах
сут
сут
сут
сут
сут
сут
сут
сут
сут
сут
сут
сут
руб
%
%
руб
%
%
%
сут
сут
Субподрядчик
Приложение № 7
к Договору № ___
от «___» ________ 201___
ПЕРЕЧЕНЬ
функций Начальника работ (бурового мастера)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Обеспечение выполнения планов работ по восстановлению скважин зарезкой горизонтальных
стволов, ремонту и освоению скважин в соответствии с проектно-сметной документацией.
Организация ведения технологических процессов в соответствии с требованиями охраны труда и
промышленной безопасности.
Обеспечение эксплуатации оборудования, механизмов, инструментов, необходимых для
производства работ.
Осуществление выполнения в установленные сроки указаний, предписаний органов
государственного надзора и контроля работников службы охраны труда.
Оформление наряд-допусков и организация проведения работ повышенной опасности в
соответствии с наряд - допуском.
Ответственность за обеспечение и соблюдение природоохранных мероприятий.
При обстоятельствах, представляющих угрозу ГНВП, прекращение выполнения работ, принятие
мер для герметизации устья скважины и немедленное сообщение о происшедшем в ЦИТС,
руководству филиала, согласно схеме оповещения по плану ликвидации аварии.
Осуществление взаимодействия, в пределах своей компетенции, со службами технического
контроля по восстановлению скважин зарезкой горизонтальных стволов Заказчика, согласно
Регламенту взаимоотношений, а также предоставления информации и документации по их
требованию.
Обеспечение и контроль технологии и качества ремонтов, эффективного использования
спецтехники, оборудования и инструментов.
Проверка исправности и комплектности технологического оборудования и инструментов,
материалов, предназначенных для спуска в скважину.
Приемка ТМЦ, поступающих на скважину и проверка их соответствия с данными
сопроводительных документов.
ПОДРЯДЧИК
СУБПОДРЯДЧИК
Приложение № 8
к Договору № __
от «__» __________ 201__
ПЕРЕЧЕНЬ
функций представителя Подрядчика
(супервайзерская служба)
1. Осуществление контроля и надзора за выполнением Субподрядчиком работ по
восстановлению скважин зарезкой горизонтальных стволов в соответсвии с нормативными
документами, проектной документацией.
2. Участие в составлении плана работ при ликвидации аварий и осложнений.
3. Приостановление выполнения операций при отсутствии необходимой документации, персонала,
несоответствия материалов и оборудования.
4. Подписание текущих технологических актов выполнения работ, предусмотренных условиями
Договора.
5. Выдача Предписания при выявлении отклонений:
- от утвержденного плана работ;
- нарушений при производстве работ;
- нарушений по экологии;
- от проектно-сметной документации.
6. Запрещение на дальнейшее производство работ в случае невыполнения предписания
Субподрядчиком.
ПОДРЯДЧИК
СУБПОДРЯДЧИК
Приложение № 9
к Договору № ____
от «__» __________ 201____
ПЕРЕЧЕНЬ
исполнительной документации,
выдаваемой Субподрядчиком при передаче скважины Подрядчику.
1. Журналы производства работ по форме № КС - 6.
2. Журнал учета выполненных работ по форме № КС -6А.
3. Акты передачи извлеченных НКТ.
4. Дело скважины.
5. Паспорта на фонтанную арматуру и колонную головку.
6. Ведомости на смонтированное оборудование, в том числе корректировочный реестр.
7. Акт передачи демонтированной фонтанной арматуры и колонной головки.
ПОДРЯДЧИК
СУБПОДРЯДЧИК
Приложение № 10
к Договору №
от "___" ________ 20__ г.
Шкала оценки соответствия восстановления скважины проектно-сметной документации
Наименование нарушений,
за которые налагаются
понижающие коэффициенты
Уровень понижающих
"К" за отклонение от
требований проекта
Превышение максимального
зенитного угла от вертикали
ствола скважины свыше 5°, за
каждый градус
Превышение скорости СПО.
За каждый случай
0,50%
№№
Показатели качества
строительства скважин
Методы определения
Критерии
1
1. БУРЕНИЕ
Отклонение зенитного угла
от проектного.
ГИС
Не допускается
Скорость спускоподъемных операций в
соответствии с ГТН,
планом работ, РД,
инструкцией
Отбор керна
Станция ГТИ
по проекту
Станция ГТИ
по проекту
Несоответствие интервала
отбора керна вынос менее 90
%,
вынос
менее 50 %
Нерегламентированный
ввод нефти в буровой
раствор
Применение химреагентов
для обработки бурового
раствора
Станция ГТИ
по проекту
Ввод нефти в буровой раствор
1
2
3
4
0,50%
1%
0,5%
1%
0,50%
Станция ГТИ
по проекту
Применение химреагентов, не
указанных в проекте
0,50%
5
6
7
8
9
1
2
Наличие сертификатов
качества на применяемые
химреагенты для обработки
бурового раствора
Превышение плотности
бурового раствора
Превышение фильтрации
бурового раствора
Превышение значений
статического напряжения
сдвига (СНС)
Непроизводительный
простой
скважины
со
вскрытыми продуктивными
горизонтами
3. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН
Подъем цемента за
кондуктором,
промежуточной,
эксплуатационной
колоннами
Разрыв сплошности
цементного кольца за
кондуктором,
промежуточной,
эксплуатационной
колоннами
Станция ГТИ
по проекту
Комплект приборов для
определения параметров
бурового раствора ЛБР или
FANN
Не более 0,02 г/см³ от
проектных значений
Комплект приборов для
определения параметров
бурового раствора ЛБР или
FANN
Комплект приборов для
определения параметров
бурового раствора ЛБР или
FANN
Часы, время по актам
Не более 1 см³/30мин
АКЦ, СГДТ
АКЦ, СГДТ
Отсутствие сертификатов
качества на применяемые
химреагенты согласно
Регламентов ОАО "Газпром"
Превышение плотности более
чем на 0,02 г/см³ по циклу, за
каждые 0,02 г/см³ (если это не
вызвано необходимостью
предупреждения ГНВП)
Превышение фильтрации за
каждый 1см³/30мин
Не более 30% от проектных
значений
Превышение значений СНС
более чем на 30% за каждые
10%
Не более 4 часов
Непроизводительный простой
со вскрытыми продуктивными
горизонтами по вине
Подрядчика свыше 4 часов за
каждый час простоя
До устья
Не допускается
Недоподъем цементного
раствора за колонной за
каждые 10м
0,50%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,50%
Не допускается, за каждые
10м по стволу.
0,50%
3
4
Простой буровой бригады
Негерметичность обсадной
колонны
5
Качество крепления
кондуктора,
промежуточной,
эксплуатационной колонн.
6
Часы, время по актам
ГИС, ГТИ
Не допускается
Нахождение обсадной
колонны в скважине после
плановых работ перед
цементированием для
кондукторов, технических и
эксплуатационных колонн
более 4 часов, за каждый час
простоя
Негерметичность обсадной
колонны, при условии её
устранения, за каждую
негерметичность
АКЦ, СГДТ, расчет по
результатам АКЦ
Коэффициент заполнения
не менее 0,7
При отсутствии контакта
цемента в суммарном
исчислении
Затрубная циркуляция,
межпластовые перетоки
ГИС
Не допускается
Затрубная циркуляция,
межпластовые перетоки.
7
Наличие межколонных
давлений
Визуально по манометрам
Не допускается
Наличие межколонных
давлений.
8
Наличие грифонов
Визуально
Не допускается
9
Глубина установки
заколонного пакера
ГИС
Отклонение от заданного
интервала не более ± 5м
0,50%
4%
1. 30% отсутствия контакта
цемента за колонной 0,1%;
2.
40% - 0,15%;
3. >50% - 0,2%
за каждые 10 метров
ствола.
4%
Решение принимается на
ГТС
4%
Решение о приемке
скважин принимается на
ГТС
4%
Решение о приемке
скважин принимается на
ГТС
Установка заколонного пакера
с отклонением от проекта (или
при недостижении цели
использования пакера)
0,50%
10
Технологическая оснастка
обсадных колонн
Акт о креплении скважины,
по проекту
1,00%
ГИС
11
Недопуск обсадной
колонны
12
Тампонажные материалы
13
Несоответствие типа оснастки
за каждый неустановленный
элемент
0,50%
Мера обсадной колонны,
ГИС
Отклонение от заданного
интервала не более ± 2м
более 2м, за каждый 1м
Акт о креплении скважины
по проекту
несоответствие типа
тампонажного материала
проекту
1,00%
отсутствие сертификатов
качества на применяемые
тампонажные материалы
согласно Регламентов ОАО
"Газпром"
1,00%
Тампонажные материалы
0,10%
3. ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИНЫ
1
2
Недостаточная подготовка
скважины к проведению
ГИС, взрывных работ,
задержка работ при СПО
при вскрытых
продуктивных пластах.
Соблюдение норм времени
выполнения
технологических операций.
Комлекс исследований.
Другие нарушения не
оговоренные данным
документом
ГТИ, супервизия, акт об
испытании скважины
по проекту;
по договору подряда и
распоряжению Заказчика
Проект на строительство
скважины, утвержденные
планы работ
Превышение нормативного
времени испытания скважины,
- за каждые 10% превышения
нормативного времени,
-невыполненный метод
исследования
0.1%
0.5%
несоответствие проектному
решению, отклонения от
планов работ
1,00%
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
1
2
Работа бригады
Получение предписаний
представителей Заказчика по
технологии строительства
скважины и по охране
окружающей среды
Работа бригады
Возобновление работы
бригады после ее остановки
ответственным лицом
Заказчика без устранения
остановочных пунктов
запрещения
1. За каждое предписание 0,5%;
2.
За запрещение - 1%
1%
и на виновных налагается
дисциплинарное взыскание
с предоставлением
документов о наказании
Примечание
1
Снижение стоимости скважины по всем вышеперечисленным пунктам производится в процентном отношении от сметной стоимости этапа работ
2
Основанием для применения понижающих коэффициентов являются нарушения проектных решений, оформленные двухсторонним актом, предписания
и запрещения выписанные службой надзора
3
Итоговые санкции по конкретной скважине оформляется двухсторонним актом представителями Заказчика и Подрядчика.
4
Общая сумма понижающих коэффициентов не должна превышать 5% договорной цены скважины
5
Материальная ответственность за отклонение от проекта рассчитывается по формуле:
Ш=СхК,
6
Ш - сумма штрафа
С - договорная стоимость скважины
К - суммарный понижающий коэффициент, в %
При отклонении по нескольким позициям понижающий коэффициент определяется: К=(К1+К2+……+Кн), где К - суммарный понижающий
коэффициент, Кн - понижающий коэффициент по отдельной позиции
Субподрядчик
где
ПОДРЯДЧИК
Приложение № 11
к Договору № ____
от «__» __________ 201____
Форма №200-ПД
Утверждена приказом
ООО «Газпром добыча Ямбург»
№
679 от 23.07.2008 г.
АКТ № __
приема- передачи товарно-материальных ценностей
Наименование филиала_____________________________________________________
Наименование базы
_____________________________________________________
На основании: _____________________________________________________________
наименование документа, номер, дата
Комиссия в составе:
Представитель отправителя__________________________________________________
наименование организации, должность, Ф.И.О.
Представитель получателя ___________________________________________________
наименование организации, должность, Ф.И.О.
Составила настоящий акт о том, что произведён отпуск ____________________ и
номер склада, м.о.л.
погрузка на _______________ ______________ по документу № _________________
вид транспорта
номер транспорта
Ответственный представитель________________________________________________
наименование организации, должность, ФИО
_________________________________________________________________
номер документа, дата
следующих
№
п/п
товарно-материальных ценностей:
Номер
материала
Наименование материала
Ед изм.
Кол-во
Кол-во
мест
Состояние тары и упаковки:_____________________________________________________
удовлетворительное, неудовлетворительное
Груз увязан для обеспечения сохранности при перевозке, загружен на ________________
вид транспорта
с соблюдением правил и норм загрузки.
Наличие технической документации______________________________________________
перечень документов
Подписи:
Сдал: _________________
______________
______________________
подпись
расшифровка подписи
должность
Претензии по количеству, качеству, комплектности:
_____________________________________________________________________________
Принял представитель:
________________ ______________
должность
подпись
______________________
расшифровка подписи
Приложение
№12
к Договору №______
от «____»___________201__ г.
Форма № 326ПД
Утверждена приказом
ООО «Газпром добыча Ямбург»
№ 1196 от 30.12.2009 г.
(инвестор)
(место составления)
(эксплуатирующая организация)
(заказчик)
(генподрядчик)
Код объекта (СПП-элемент)
"________" ____________________________ 20
______г.
(дата подписания)
(объект, позиция по ГП, раздел по проекту)
Ведомость смонтированного оборудования
№ п/п
Ном.
Номер
Номер проекта:
Наименование оборудования,
комплекта
Тип,
марка
Заводско
й номер
Парти
я
Количество
Еденица
измерения
Цена
, руб.
Сумма, руб.
Примечание (№
акта в монтаж,
кол-во по акту и
др.)
Примечание: подпись представителя эксплуатирующей организации подтверждает наличие технической документации на установленное оборудование
(паспорта, инструкции по применению, сертификата качества и т.д.)
Представитель
заказчика
Представитель генподрядной организации
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
Инженер/мастер
эксплуатирующего филиала
(должность)
Приложение № 13
к Договору № ____
от «___» ________ 201____
СОГЛАСИЕ
Я, _________________________________________ _______________________________________
(Фамилия)
(Имя)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(Отчество)
зарегистрирован (а) по адресу: _______________________________________________________
(город, улица, квартира)
основной документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
Серия ________ № _________________ выдан: __________________________________________
(орган, выдавший документ, дата выдачи)
Дата, год и место рождения: _________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________________
Телефоны: служебный ______________________; дом./сот.________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей
волей и в своем интересе выражаю ООО «Газпром добыча Уренгой», зарегистрированному по адресу:
__________________, согласие на обработку им (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и уничтожение) моих персональных
данных (фамилия, имя, отчество; дата, год и место рождения; адрес регистрации; серия и номер
основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе; место работы, должность; абонентский номер) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств для статистических целей и решения вопроса о
моем допуске на объекты ООО «Газпром добыча Уренгой».
Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пять) лет.
Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного
заявления.
«_____»____________20___г. _______________________
(подпись)
/_________________________/
(расшифровка подписи)
Приложение № 15
к договору
№ _________ от ____._____. 20___
Перечень предоставляемых Подрядчику документов
для согласования привлечения Сторонних организаций
и мониторинга его текущего состояния
1. Сведения и наименование документов при осуществлении согласования.
1.1. Производственная информация:
- нотариально удостоверенная копия лицензии, если деятельность, которую осуществляет
Субподрядчик, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицензированию;
- нотариально удостоверенное свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов, выдаваемое саморегулируемыми организациями в строительстве.
- подтвержденные Подрядчиком сведения об обеспеченности Субподрядчика
производственными мощностями, о наличии собственной или арендуемой специализированной
техники и оборудования для полного выполнения работ;
- подтвержденные Подрядчиком сведения об обеспеченности Субподрядчика трудовыми
ресурсами, о наличии аттестованных квалифицированных руководителей и рабочих по профилю
выполняемых работ;
- заявленная Субподрядчиком стоимость и сроки выполнения подрядных работ;
- подтвержденные Подрядчиком сведения о наличии собственной или арендуемой
производственной базы в районе Крайнего Севера;
- объем выполненных работ за предыдущий год использованием материально-технических
ресурсов собственной поставки;
- возможность применения Субподрядчиком новых прогрессивных технологий, новых
сертифицированных материалов для выполнения работ;
- наличие сертифицированной системы контроля качества в соответствии со стандартами
ISO 9000;
- сведения о деловой репутации и опыте работы Субподрядчиком в условиях Крайнего
Севера с предоставлением рекомендательных отзывов.
1.2. Юридическая информация:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов, всех изменений к ним,
свидетельство о государственной регистрации внесенных изменений и дополнений, паспорта
(последнее - только для физических лиц);
- подтверждение полномочий лица на подписание договора, оформленное надлежащим
образом (нотариально удостоверенная копия протокола (решения) уполномоченного органа
управления Субподрядчиком о назначении единоличного исполнительного органа; доверенность,
удостоверенная надлежащим образом, если договор со стороны Субподрядчика подписывается не
единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления
Субподрядчиком о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, если это
определено законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами
Субподрядчика);
- нотариально удостоверенные копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельств о внесении в государственный реестр изменений в сведения о
юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических
лиц, выданную не позднее, чем за один месяц до представления Субподрядчика на согласование
Заказчику;
- документы, подтверждающие применяемую Субподрядчиком систему налогообложения
(Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения и т. п.);
- для физических лиц: ИНН, копию всех страниц паспорта, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования;
В случае заключения договоров с органом государственной власти, по согласованию с заместителем
генерального директора по направлению деятельности, перечень представляемых документов может
быть сокращен.
Если указанные документы представляются иностранными
юридическими лицами, то их
подлинность и соответствие национальному законодательству страны места нахождения
юридического лица подтверждается путем проставления на них апостиля в соответствии с
требованиями Гаагской конвенции 1991 года либо путем дипломатической или консульской
легализации (для иностранных юридических лиц, являющихся резидентами государств, не
присоединившихся к указанной конвенции).
Документы иностранных юридических лиц должны быть переведены на русский язык и
нотариально удостоверены.
1.3. Финансовая информация:
- удостоверенная Банком копия карточки с образцами подписей и оттиска печати,
выданная не позднее, чем за один месяц до представления Субподрядчика на согласование
Заказчику;
- оригинал справки из Банка об открытых счетах и наличии (отсутствии) ограничений по
движению денежных средств, выданной не позднее, чем за один месяц до представления
Субподрядчика на согласование Заказчику;
- годовая бухгалтерская отчетность за прошедший год (баланс, отчет о прибылях и
убытках, формы 3, 4 и 5, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, справка о
задолженности по налогам и сборам) с отметкой налогового органа;
- бухгалтерская отчетность на последнюю дату (баланс, отчет о прибылях и убытках,
расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, справка о задолженности по налогам и
сборам) с отметкой налогового органа;
1.4. Другие сведения, запрашиваемые Заказчиком письменно при существенной необходимости.
2. Наименование документов и сроки их предоставления при мониторинге.
2.1. Финансовая информация:
- оригинал справки из Банка об открытых счетах и наличии (отсутствии) ограничений по
движению денежных средств в течении отчетного квартала до 10 числа первого месяца
следующего квартала;
- квартальная бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках,
расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, справка о задолженности по налогам и
сборам) с отметкой налогового органа не позднее 10 мая текущего года за первый квартал, не
позднее 10 августа текущего года за второй квартал и не позднее 10 ноября текущего года за третий
квартал;
- годовая бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках, формы 3, 4 и 5,
расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, справка о задолженности по налогам и
сборам) с отметкой налогового органа не позднее 10 апреля года следующего за отчетным.
2.2. Другие сведения, запрашиваемые Заказчиком письменно при существенной необходимости.
ПОДРЯДЧИК:
СУБПОДРЯДЧИК:
__________________
___________________
Приложение №16_______
К договору №__________от________________
Разграничение обязанностей между _______________ и ___________________ по поставке и
использованию оборудования, материалов, химических реагентов, инструмента, транспорта,
спецтехники, услуг при подготовке и выполнении работ по зарезке горизонтального бокового
ствола в газоконденсатной скважине № _______ (типовая) Уренгойского НГКМ
Наименование позиций
1.Оборудование
1.1.Буровая установка 125тн
1.2.Противовыбросовое оборудование
1.3.Буровой насос, циркуляционная система, система
очистки раствора
1.4.Котельная
1.5.Емкостной парк
1.6.Жилой вагон-городок
1.7.
II.Материалы и инстркменты
2.1.Бурильный инструмент :
2.1.1.Труба УБТ-120
-60м
2.1.2.Труба УБТ-79
-25м
2.1.3.Труба УБТСН (немагнитная)
-9,4м
2.1.4.Труба ПН 89х9 ДЗ (ЗП-121-68)
-1500м
2.1.5.Труба ПН 89Х9 ЕЗ (ЗП-121-68)
-1000м
2.1.6.Труба ПН 89х9 ЛЗ (ЗП-127-65)
-854,32м
2.1.7.Труба ПН 60х7 ДЗ (ЗП-86-44)
-1300м
2.2.Шламоуловитель ШМУ-133
2.3.Якорь механический Я-168
2.4.Клин отклонитель КО-168
2.5.Фрезер оконный ФО-136
2.6.Фрезер-райбер ФР-5-140
2.7.Гибкий патрубок ГП-108
2.8.Ориентационный переводник диам.нар.-127мм
2.9.Калибратор КС-139,7
2.10.Калибратор КС-94,0
2.11.Калибратор КС-92,0
2.12.Забойный двигатель ДР-120
2.13.Забойный двигатель ДР-76
2.14.Клапан обратный КОБТ-120-3х102
2.15.Клапан обратный КОБТ-80-3х66
2.16.Забойная измерительная система «Slimhole»
2.17.Гироскопический инклинометр
2.18.Выкидная линия для освоения (факельная)-114мм
– 100м
2.19.Линия глушения – 73мм - 100м
2.20.Хвостовик -114мм -«Д»-7,4мм
-905,0м
2.21.Башмак БК 114.1
2.22.Клапан обратный КОШ 2.114
2.23.Пакер гидравлический проходной ПГП 114А
Подрядчик Субподрядчик Прим.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2.24.Подвеска хвостовика ПХЦЗ-114/168.02
2.25.Центратор-турбулизатор ЖЦБ-Л-114/140
2.26.Цружинные центраторы ПЦ2А-114/144
2.27.Башмак БК 73.1
2.28.Клапан обратный КОШ 73
2.29.Труба НКБ-73х7,0-Л
_- 70м
2.30.Фильтр скважинный ФБ-73.2 (НКБ-73х7,0-Л) 200м
2.31.Подвеска хвостовика ПХН 73/114
2.32.Безопасный переводник ПБ-73
2.33.Безопасный переводник ПБ-114
2.34.Продавочная пробка
2.35.Труба ТЛТ 114/73
- 600м
2.36.Труба НКТ/НКМ 73х5,5-Л
- 2700м
2.37.Воронка В-60-50/90
2.38.Трубчатый шаблон диам.нар. – 141мм -L-3м
2.39.Долото III 139,7 N-C21(III 139,7 С-ЦН)
2.40.Долото БИТ 139,7 ВТ 613 Н (БИТ 2-139,7МС)
2.41.Долото III 95.0 N-C21(III 95.0 С-ЦН)
2.42.Долото БИТ 95 В 413 Н (БИТ 95-МС)
2.43.Фонтанная арматура АФК6-100/65-350ХЛ
2.44.Колонная головка ОКК2 350-168х245х324
2.45.ГСМ
2.46.Хим. реагенты для приготовления и обработки
буровых растворов (согласно проекта)
2.47.Конденсат на технологию (освоение)
2.48.Ингибитор гидратообразования
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
III. Транспорт и спецтехника
3.1.Вахтовый транспорт для доставки персонала из
г.Новый Уренгой
3.2.Оперативный ,дежурный (вахтовка) транспорт
3.3.Тампонажная техника
3.4.Бойлерная техника
3.5.Техника на монтаж БУ
3.6.Тракторная техника
3.7.ППУ
3.8.Колтюбинговая установка МК-20Т
3.9.Азотная установка СДА-20/251
IV.Услуги
4.1.Обеспечение буровой бригады связью
4.2.Водоснабжение для технических нужд
4.2.Водоснабжение для бытовых нужд
4.4.Энергоснабжение
4.5.Проживание и питание персонала подрядчика
4.6.Проживание
и
питание
персонала
(представителей) Подрядчика
4.7.Промыслово-геофизические
и
геологотехнологические исследования
4.8.Подготовка площадки и подъездной дороги до
даты производства работ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ГП-3В
4.9.Содержание промысловых дорог
4.10.Содержание площадки вокруг
время производства работ
+
скважины
во
4.11.Зачистка
площадки
по
завершению
строительства
4.12.Монтаж и демонтаж
4.13.Подготовка ствола скважины к
бурению
бокового ствола
4.14.Переобвязка устья (замена фонтанной арматуры
и колонной головки)
4..15.Бурение и крепление бокового ствола
4.16.Освоение пробуренного ствола скважины
4.17.Исследование
бокового
ствола
на
продуктивность (ГДИ)
4.18.Услуги по обеспечению противофонтанной
безопасности
4.19.Сервисное сопровождение буровых растворов
4.20.Вывоз и утилизация отходов бурения
4.21.Сервисное
сопровождение
наклоннонаправленного бурения
4.22.Сервисное сопровождение по установке клина и
вырезанию окна
4.23.Контроль
качества
проведенных
работ
(супервайзинг)
Субподрядчик:
__________________
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Подрядчик:
_________________
РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ
Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений)1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Дата: _________
Номер и наименование запроса предложений: _________________
Кому: ООО «Газпром бурение»
Уважаемые господа!
Изучив Извещение № _____ о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте ООО
«Газпром бурение», и документацию о запросе предложений №
на оказание услуг
___________________________________________________ для ООО «Газпром бурение» (далее –
запрос предложений), включая Дополнения №№ [указать номера] (если таковые имели место),
получение которых настоящим удостоверяется, и, принимая установленные в них требования и условия
запроса предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений
Договора, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в данном запросе предложений по
Лоту № _______ в соответствии с настоящей документацией и нашей заявкой на сумму:
По Лоту № ________________________(без НДС) (указать цену цифрами и прописью);
Настоящим мы подаем нашу заявку на участие в запросе предложений, которая включает
Техническое и Коммерческое предложения.
Мы признаем, что Вы не обязаны принимать нашу заявку или вообще какую-либо заявку,
полученную Вами.
Настоящая заявка действует до «___» _____ 201_ г.2
Настоящим подтверждаем, что сделанные в данной заявке заявления и предоставленные в
приложенных заполненных формах сведения о нас являются полными, точными и верными во всех
деталях.
Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения в
соответствии с описью:
1.
Техническое предложение, на _______ листах.
2.
Коммерческое предложение, на ______листах.
3.
Прочие документы (перечислить), на _________ листах.
Подпись руководителя организации или лица, его замещающего
_________________________________
м.п
1
Заявка подается на фирменном бланке Участника
2
В соответствии с п. 6.1.6
[ФИО, Должность]
Форма 2. Техническое предложение
Техническое предложение3
Наименование Участника: ________________
Номер и наименование запроса предложений:___________
Страница __, состоит из__ страниц
Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Раздела III «Заказ на
Работы и Технические требования» документации о запросе предложений. Положения Раздела III «Заказ
на Работы и Технические требования» документации нами изучены и являются понятными по всем
разделам.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, выполнить работы в объеме и в строгом
соответствии с техническими условиями и параметрами, определенными в Разделе III «Заказ на Работы и
Технические требования», с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые
оговорены в документации.
2.1. Ведомость объемов услуг
№
п.п.
Наименование работ
Единица
измерения
Количество
Описание работ
2
3
4
5
1
1
2
…
2.2. Описание предлагаемого решения4
Примечание по заполнению:
Участник запроса предложений должен представить в составе своей заявки описание предлагаемых
решений, которые предполагается использовать у Заказчика.
2.3. Описание подходов к оказанию услуг
Примечание по заполнению:
Участник должен представить в составе своей заявки описание предлагаемых методов и организации
выполнения работ, а также описание системы управления качеством. Данные предложения должны
соответствовать и учитывать требования к выполнению работ, указанные в Разделе III «Заказ на
Работы и Технические требования» настоящей документации. Предполагается, что данная форма
будет подготовлена Участником в произвольной форме в виде простого описания, включая, но не
ограничиваясь:
3
Приведенные в приложении формы являются типовыми. Участник вправе дорабатывать таблицы под специфику запроса предложений
Заполняется в случае, если предмет запроса предложений предполагает внедрение (создание) решений, разработанных заранее и/или разрабатываемых
Участником в ходе данных работ.
4
2.3.1. Записка по организации оказания услуг должна содержать краткое описание принципов
организации выполнения работ, а также:

описание подходов к организации материально-технического и информационно-технического
обеспечения работ, график поставок и транспортную схему, а также другие мероприятия,
которые Участник считает важными;

мероприятия по соблюдению экологических требований;

другое.
2.3.2. Записка по технологии выполнения работ должна содержать краткое описание
технологических процессов по видам работ. К описаниям должны быть приложены необходимые
схемы, другие материалы, позволяющие правильно оценить предлагаемую технологию производства
работ, а также ссылки на характеристики применяемых машин и механизмов, описание специального
оснащения для выполнения работ
2.3.3. Записка по управлению качеством должна содержать предложения по контролю качества
при выполнении работ.
Подпись Участника
м.п.
__________________/_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ / _________
Форма 3. Коммерческое предложение
Коммерческое предложение
Наименование Участника: ________________
Номер и наименование запроса предложений:___________
Страница __, состоит из__ страниц
ЛОТ № _____
Номер
пункта
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование работ и затрат
Единица
измерения
Ст-сть ед.,
руб
Количество
единиц
Сумма, руб
3
4
5
6
7
Глава 1
Подготовительные работы
к восстановлению скважины
Подготовительные работы к восстановлению скважины
Возврат материалов
Итого по главе 1
Глава 2
Строительство и разборка вышки, привышечных сооружений,
монтаж и демонтаж бурового оборудования, монтаж и
демонтаж установки для испытания скважины
Строительство и разборка вышки, привышечных сооружений,
монтаж и демонтаж бурового оборудования, монтаж и демонтаж
установки для испытания скважины
Возврат материалов
Итого по главе 2
Глава 3
Бурение и крепление скважины
Подготовительные работы,
в т.ч. демонтаж обвязки устья скважины
Бурение (указать интервал)
Крепление (указать интервал)
Итого по главе 3
66
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Глава 4
Испытание скважины на продуктивность
Испытание скважины на продуктивность в эксплуатационной
колонне (указать продуктивный пласт, интервал освоения)
Монтаж обвязки устья скважины
Глава 6
Дополнительные затраты при строительстве скважин в
зимнее время
Дополнительные затраты при производстве строительномонтажных работ в зимнее время
Эксплуатация котельной установки
Итого по главе 6
Глава 7
Накладные расходы
Накладные расходы на итог прямых затрат
Глава 8
Плановые накопления
Плановые накопления на итог прямых затрат
Глава 9
Прочие работы и затраты
Выплаты премий и прочие доплаты
Вахтовые надбавки при строительстве скважин вахтовым методом
Лабораторные работы
Добровольное страхование
Транспортировка вахт автотранспортом
Транспортировка вахт авиатранспортом
Разница в стоимости амортизации оборудования
и инструмента
Стоимость технической воды с водозабора
Аренда каналов спутниковой связи
Пуско-наладочные работы на буровую установку
Пуско-наладочные работы на котельную установку
24
25
26
27
ГРП
Исследовательские работы после ГРП
Освоение,очистка,ГДИ
Мобилизация и демобилизация БУ и бригадного хозяйства ( до
объекта работ и обратно)
Итого по главе 9
Всего по сметному расчету
НДС 18%
Всего по сметному расчету с учетом НДС
*Участник имеет право дополнить форму, указывая расценки и цены по всем категориям работ. Категории, по которым цены и расценки не
указаны Участником, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим
категориям, приведенным в спецификации.
Подпись Участника
__________________ /_______________(ФИО, должность)
Форма 4. Общие сведения об Участнике
Общие сведения
Страница __, состоит из__ страниц
№
Анкета
1. Полное фирменное наименование Участника:
2. Организационно-правовая форма:
3. Учредители (перечислить наименование или
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает
10%)
4. Уставный капитал:
5. Юридический адрес:
6. Почтовый адрес:
7. Телефон/Факс:
Телекс/эл.почта:
8. Первый (главный) руководитель:
9. Дата, место, и орган регистрации6:
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) /
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (дата и
номер, кем выдано)
10. Банковские реквизиты
Сведения об Участнике5
Р/счет
в (наименование и адрес банка)
БИК, к/с
ИНН_________________
КПП__________________
ОКПО_________________
ОКВЭД______________
Тел. Банка:_____________
Контактное лицо:________
11. Филиалы:
наименования и почтовые адреса:
12. Сведения о лицензировании:
№ ________от:___________
кем выдана:
Срок действия:
Виды деятельности, на которые имеется лицензия:
13. Сведения о сертификатах, в том числе по системе
контроля качества в соответствии со стандартами ISO
9001
14. Контактное лицо:
ФИО, должность, тел., электронная почта
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
В случае участия представительства (филиала) иностранной компании, зарегистрированного на территории Российской Федерации, должны
быть представлены все необходимые сведения применительно к головной компании и представительству (филиалу) с соответствующими
пометками или в отдельной колонке.
5
В случае, если требуется свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации, в данной графе также указываются данные об
аккредитации
6
69
Форма 5. Опыт выполнения работ
Опыт выполнения работ
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника____________________
5.1. Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым по запросу предложений _________лет.
5.2. Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым по запросу предложений за
2008 - 2010 гг.7
Год
Годовой объем выполненных аналогичных работ в валюте отчетности, с
указанием наименования валюты
2008
2009
2010
5.3. Опыт выполнения работ, аналогичным требуемым по запросу предложений8
Номер Наименовани
договор е заказчика,
а,
адрес и
предмет контактный
№
договор телефон/факс
а,
заказчика,
регион
контактное
работ
лицо
Сумма всего
договора по
завершении
или на дату
присуждения
текущего
договора/
причитающе
йся доли
договора
Дата
Статус
заключения (генподрядчи
/
к,
завершения субподрядчи
(месяц, год, к, партнер) и
процент
объем работ
выполнени по договору,
я)
%
Сведения о
претензиях
заказчика к
выполнени
ю
обязательст
в
Примечание9
1.
2.
3.
…
Подпись Участника
м.п.
Дата
7 При
_________________ /_______________(ФИО, должность)
_________________ / __________________ /
заполнении данной формы представляются сведения за каждый из указанных годов
Не менее трех, но не более 10 договоров, наилучшим образом характеризующих Участника. Обязательно необходимо указать договора,
которые были у Участника с Заказчиком
9 Участник может указать характер выполнения обязательств по Договору и особые условия, существенные для запроса предложений, и любую
другую информацию, которая характеризует выполнение обязательств Участником
8
Форма 6. Материально-технические возможности Участника
Приложение № 5
Материально-технические возможности10
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
6.1. Расчет машин и оборудования для выполнения работ11
№
пп
Наименование
Тип, марка,
характеристика
Производительность/
Мощность
1
2
3
Право
собственности или
иное право
4
Кол-во, ед.
5
…
№
6.2. Перечень собственных машин и оборудования12
Наименование,
Описание
Кол
Год
Где и на какой
марка и модель Производительность/мощ -во выпуск
срок
установок,
ность
а
задействовано в
механизмов,
Состояние
момент подачи
машин и средств (хорошее/удовлетворител
заявки
ьное/плохое)
1.
…
6.3. Перечень арендуемых/закупаемых машин и оборудования13
Наименование арендодателя/источник закупки:
Адрес арендодателя/продавца:
Телефон/факс/электронная почта:
ФИО и должность контактного лица:
Краткие сведения об условиях договора об аренде/закупке, касающиеся
обеспечением машинами и оборудованием предполагаемого договора:
Наименование,
Производительнос
Год выпуска
Количество
марка и модель
ть/мощность
установок,
механизмов, машин
и средств
1.
…
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и
предлагает использовать в ходе выполнения Договора по результатам запроса предложений. Данные, представленные в таблицах, должны
подтверждать, что Участник имеет достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и прочего
необходимого оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы, иметь средства контроля качества
работ в соответствии с требованиями п. 9.4.2.
10
11
Указываются машины, механизмы, оборудование и т.п., которые должны применяться для выполнения работ.
12
Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения собственных машин и оборудования.
Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения арендуемых (лизинговых и т.п.) машин и оборудования, либо закупаемых
машин и оборудования.
13
Форма 7. Кадровые возможности Участника
Кадровые возможности
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
7.1. Расчет персонала для выполнения работ14
№
Категория
персонала15
Кол-во,
чел.
1
1
.
2
Руководящий
персонал, всего, в
т.ч.:
2 Линейный персонал,
. всего, в т.ч.:
… …
Итого:
3
Расходы на
Трудоза
оплату труда, -траты,
руб/ чел.час
чел.час
4
5
Расходы на
оплату труда
всего, руб
6
Примечания
7
7.2. Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ16
№ Категория
персонала
17
Фамилия
Имя
Отчество
Предполагаемо
е задание на
выполнение
работ
Наличие
сертификато
в,
перечислить18
Стаж работы
по
специальност
и, лет
Опыт работы
на
аналогичной
должности,
лет
1
.
…
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
Участники должны предоставить сведения, подтверждающие соответствие требованиям и имеющие существенное значение для выполнения
договора.
14
15
Данная форма должна быть уточнена в части, касающейся наименования конкретных специальностей, в зависимости от предмета конкурса.
Участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте работников, предлагаемых на должности с целью реализации договора,
подтверждающие соответствие требованиям и имеющие существенное значение для выполнения договора.
16
17
В соответствии с формой 7.1. Указывается только ключевой персонал, ответственный за организацию выполнения работ.
18
Если применимо
Форма 8. Финансовое положение Участника
Финансовое положение
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника _______________________________
Финансовые сведения (в валюте
отчетности)
По факту за последние три
года
1
2
3
Прогноз на следующие
два года
4
5
1. Выручка от реализации (нетто) (за
минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
2. Валюта баланса
3. Основные средства
4. Оборотные средства
5. Денежные средства
6. Кредиторская задолженность
7. Текущие пассивы
8. Прибыль до уплаты налогов
9. Прибыль после уплаты налогов
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах)
Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах)19
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
Год
Наименование
контрагента,
основание и предмет
спора
Подпись Участника
м.п.
Место
разбирате
-льства
Наименование
судебного
органа
Оспариваема
я сумма,
валюта
Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом
арбитраже и третейских судах в связи с контрактами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим контрактам
19
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника
Сведения о субподрядчиках20
Страница __, состоит из__ страниц
№
Разделы
Работ
Наименование
субподрядчика
Юридически
й адрес
Вид и объем
обязательств,
сроки выполнения
работ
Стоимость
работ, валюта
заявки
1.
2.
3.
…
Заполненные Формы 4 – 9 на каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты
субподрядчиков прилагаются, на ___ листах.
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
В тех случаях, когда Участник предполагает использовать услуги конкретных субподрядчиков для выполнения важных компонентов работ
или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов объема работ
20
Форма № ___. Другие формы
[указать, если применимо]
Форма 11. Опись документов, входящих в заявку
1. Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений.
2. Форма 2. Техническое предложение.
3. Документы (лицензии, сертификаты соответствия, свидетельства, технические регламенты,
протоколы испытаний, аттестаты и т.д.), свидетельствующие о том, что работы
соответствуют требованиям документации.
4. Форма 3. Коммерческое предложение.
5. Форма 4. Общие сведения об Участнике.
6. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным
органом Российской Федерации.
7. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений,
внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств о
регистрации изменений в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике.
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
нахождения на территории Российской Федерации.
10. Копия документа, заверенная предприятием (подпись, печать, дата) об избрании
(назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица либо
иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического
лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально
удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от
имени данного юридического лица.
11. Копии действующих лицензий на виды деятельности.
12. Форма 5. Опыт выполнения работ.
13. Отзывы (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах (услугах) в соответствии с
предметом запроса предложений.
14. Форма 6. Материально-технические возможности Участника.
15. Форма 7. Кадровые возможности Участника.
16. Копии сертификатов специалистов.
17. Форма 8. Финансовое положение Участника.
18. Копия справки из соответствующего налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.
19. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских
балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма
бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год, а
также на последнюю отчетную дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за
соответствующий отчетный год (для юридических лиц, применяющих традиционную
систему налогообложения).
20. Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах).
21. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации
дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке
организации Участника и подписанное уполномоченным лицом.
22. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста
на дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное
уполномоченным лицом.
23. Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника (c приложением форм 4-9, заполненных
для каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты каждого субподрядчика).
24. Иные документы (в зависимости от требований запроса предложений), которые, по мнению
Участника, подтверждают соответствие Участника требованиям документации, с
соответствующими комментариями.