Приложение № 4 - Государственный заказ Санкт

Проект контракта
Государственный контракт № ____
Санкт-Петербург
«_____»____________20___ г.
Санкт-Петербургское
государственное
учреждение
здравоохранения
«Городская поликлиника №106», именуемая в дальнейшем Государственный заказчик, в
лице главного врача Гончаровой И.В., действующего на основании Устава и
____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
_________________ (должность) _______________________ (ФИО), действующего на основании
_________________, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Поставщик
обязуется в течение срока действия Контракта передавать
Государственному заказчику рентгенозащитный инвентарь в рамках оснащения вводного
объекта (поликлиники для взрослых в квартале 11 корпус 14 А Юго-Запада) СанктПетербургского государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника
№106» для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2010г. (далее – Товар),
а
Государственный заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар.
1.2. Количество, качество, ассортимент и цена Товара определяются в соответствии с
приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение государственной
комиссии Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника №106» по размещению государственного заказа Санкт – Петербурга о признании
Поставщика победителем запроса котировок на право заключения настоящего Контракта,
протокол №____ от «____» _________20___ года.
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
2.1. Поставщик осуществляет поставку после получения Заказа от Государственного
заказчика. Направление Заказа Поставщику и принятие Поставщиком этого Заказа к исполнению
осуществляется в следующем порядке:
2.1.1. Государственный заказчик направляет Поставщику Заказ, в котором указывает:
наименование Товара; количество Товара; иные характеристики.
2.1.2. Заказ имеет силу для Сторон как в случае его передачи Поставщику путём вручения
документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной, или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему
Контракту.
2.1.3. Поставщик в течение 5 дней с момента получения Заказа подтверждает осуществление
поставки, в котором указывает: наименование Товара; количество Товара; иные характеристики.
2.1.4. Подтверждение имеет силу для Сторон как в случае его передачи Государственному
заказчику путём вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной,
компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
Стороны по настоящему Контракту.
2.2. С момента получения Заказа Поставщик обязан осуществить поставку Товара в течение
5 календарных дней. Продление срока возможно только с согласия Государственного заказчика.
2.3. Конечный срок поставки – «_1_»_декабря_ 2010 г. (указать срок, предусмотренный
извещением о запросе котировок). В случае, если Поставщик не получил Заказ за 10 календарных
дней до наступления конечного срока поставки, он обязан осуществить поставку Товара в полном
объеме не позднее конечного срока поставки.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик производит доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу
Государственного заказчика: Поликлиника для взрослых по адресу: Санкт-Петербург,
Красносельский район, Юго-Запад, квартал 11, корпус 14 А. (Точный фактический адрес
уточняется Заказчиком к моменту поставки.)
3.2. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику с момента
доставки Товара и оформления документов согласно разделу 7 настоящего Контракта.
3.3. Поставщик осуществляет доставку Товара за свой счёт.
3.4. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика.
3.5. Поставка осуществляется в полном объёме.
3.6. Частичная поставка допускается только по предварительному согласованию с
Государственным заказчиком.
3.7. По прибытию Товара, Государственный заказчик должен принять Товар и подписать
документы на полученный Товар по количеству, качеству и ассортименту
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Поставщик обязуется:
4.1.1. Передать Государственному заказчику качественный Товар в соответствии с
условиями Контракта.
4.1.2. При выявлении недопоставки Товара, восполнить недопоставленное количество
Товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Государственного
заказчика, при поставке следующей партии в пределах срока действия Контракта.
4.1.3. Одновременно с Товаром передать Государственному заказчику сопроводительные
документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара
обязательным требованиям, установленным нормативными, нормативными правовыми актами и
предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты,
удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов.
4.2. Государственный заказчик обязуется:
4.2.1. Принимать и оплачивать принятый Товар в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
4.2.2. Государственный заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия
Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.
4.3. Производить оплату Товара на основании документов, подтверждающих факт поставки
Товара.
5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Цена Контракта может быть изменена только в случаях, предусмотренных
законодательством.
5.2. Цена Контракта включает все налоги и пошлины и складывается из цены Товара и
расходов по доставке Товара, по погрузо-разгрузочным работам, по поднятию на этаж, а также
иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.
5.3. Оплата осуществляется Государственным заказчиком на основании накладной , счёта
(счёта-фактуры) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
5.4. Допускается рассрочка платежа за отгруженный Товар до 45 дней.
5.5
Цена
Контракта
составляет____________________________________________
(__________________________________) руб. _______ коп., в том числе НДС ___________руб.
Финансирование Контракта осуществляется за счёт средств, предусмотренных Законом
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов». Товар, поставленный сверх объемов, предусмотренных Контрактом, не оплачивается.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует Государственному заказчику соответствие качества
поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.
6.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующим сертификатом (или
декларацией) о соответствии, сертификатом качества, иными документами, предусмотренными
нормативными и нормативными правовыми актами, для каждой партии Товара.
7. СДАЧА-ПРИЁМКА ТОВАРА
7.1. Приёмка Товара по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с
требованиями инструкций Госарбитража СССР № П-6 и № П-7.
7.2. При приемке Товара Государственный заказчик проверяет его соответствие сведениям,
указанным в Контракте, в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию,
количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.
7.3. По окончании сдачи-приёмки Товара представитель Государственного заказчика
подписывает накладные. Товарно-сопроводительные документы должны помимо прочего
содержать сведения о сертификате (декларации) соответствия, иных документах,
подтверждающих качество и безопасность Товара, а именно номер документа, срок его действия,
сведения об органе, выдавшем (зарегистрировавшем) документ. В случае если в товарно-
2
сопроводительных документах отсутствует указанная информация, Государственный заказчик
вправе не подписывать накладные и потребовать устранить указанные недостатки.
7.4. Внесение каких-либо изменений в текст накладной после ее составления в одностороннем
порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по
согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.
8. ТАРА И УПАКОВКА
8.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и
хранении.
8.2. В случае если соответствующее требование установлено обязательными для Сторон
нормативными, нормативными правовыми актами, Товар должен быть маркирован, в том числе
маркирован знаком соответствия.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения целостности
упаковки Товара, Государственный заказчик вправе:
возвратить Товар;
потребовать замены Товара.
Возврат Товара осуществляется за счёт Поставщика, на основании акта, составленного по
факту обнаружения нарушений. Акт составляется в присутствии представителей Поставщика,
заранее уведомленных об этом. Замена Товара осуществляется в течение двух календарных дней
после подписания акта.
9.2. Государственный заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае
ненадлежащего качества Товара.
9.3.В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает в бюджет СанктПетербурга неустойку в размере 0,5% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения
обязательств.
9.4. В случае невыполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.3
Контракта, Поставщик обязуется представить документы в срок, указанный Государственным
заказчиком, а в случае неисполнения этой обязанности в указанный срок Поставщик обязуется
уплатить в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 1 % от цены Контракта, а также возместить
причиненные этим убытки сверх штрафа. При этом Поставщик не освобождается от обязанности
предоставить надлежащие сопроводительные документы.
9.5. В случае если в товарно-сопроводительных документах не указаны сведения о
документах, подтверждающих качество и безопасность Товара, предусмотренных пунктом 7.3.
Контракта, Поставщик обязуется представить оформленные надлежащим образом документы в
срок, указанный Государственным заказчиком, а в случае неисполнения этой обязанности в
указанный срок Поставщик обязуется уплатить в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 1 %
от цены Контракта, а также возместить причиненные этим убытки сверх штрафа. При этом
Поставщик не освобождается от обязанности предоставить надлежащие документы.
9.6. В случае нарушения Поставщиком требования, установленного пунктом 8.2 Контракта,
Государственный заказчик вправе отказаться от приемки Товара (возвратить Товар) и потребовать
возмещения убытков, а также уплаты штрафа в бюджет Санкт-Петербурга в размере 1 % от цены
Контракта.
9.7.
В
иных
случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения условий Контракта Поставщик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в
размере 5 (пять) % от цены Контракта.
9.8. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
9.9. Стороны не несут ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнения
обязательств по настоящему Контракту, если таковое неисполнение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают
события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни
предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие
природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения
органов власти, отсутствие и/или задержка бюджетного финансирования, препятствующие
выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения. Сторона, ссылающаяся
на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их
наступление и прекращение.
3
10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, а также и из него
вытекающие, Стороны пытаются решить путем переговоров, если соглашения не достигнуто, спор
подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010.
12.2. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных
контрактов Санкт-Петербурга.
12.3. Действие Контракта распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты
протокола, указанного в п.1.3 Контракта.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами и соответствуют
законодательству РФ и Санкт-Петербурга в сфере размещения государственного заказа.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
13.2. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Контрактом, он может быть расторгнут
по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
13.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному для каждой из Сторон.
13.4. Стороны обязуются извещать друг друга в 5-тидневный срок об изменении сведений,
указанных в пункте 15 настоящего Контракта.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Государственный заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения
денежного обязательства, если таковое неисполнение вызвано отсутствием или задержкой
бюджетного финансирования на эти цели с учетом казначейской системы исполнения бюджета.
Приложения к контракту: приложение №1 «Спецификация товара».
приложение №2 – Техническое задание
15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
15.1.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника №106»
Адрес: 198328 Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д.1.
ИНН 7807012783 КПП 780701001
Лицевой счёт 0550007 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
Главный врач
ГУЗ «Городская поликлиника №106» ______________И.В.Гончарова
15.2. ПОСТАВЩИК
____________________________________________________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Тел/факс:
Банковские реквизиты: ИНН _____________, КПП _________________,
р/сч
к/сч _____________________, БИК
от ПОСТАВЩИКА:
Полное наименование должности
Подпись
Расшифровка подписи
4
Приложение№1
к государственному контракту от
«___» ________ 2010г. №_______
№ п/п
1
Наименование Товара
Воротник защитный ВР-0,5
Спецификация товара
Технические характеристики товара
РЕНЕКС ВР-0,5, тяжелый, Pb 0,5 для 100 кВ
Размер 38-46
Ед. изм
Кол-во,
шт.
шт.
7
шт.
12
шт.
7
Цена за
ед.
товара с
учетом
НДС,
руб.
Стоимость
товара, с
учетом НДС,
руб.
Габаритные размеры:длина воротника 30 см
ширина 30 см
Изделие предназначено для защиты
щитовидной железы и области шеи врачарентгенолога и рентгенлаборанта от
рассеянного рентгеновского излучения.
2
Фартук защитный
односторонний ФРО-0,5
3
Передник для защиты
гонад
Защита щитовидной железы и области шеи,
применяется совместно с фартуками и
жилетами, имеющими вырез в области шеи.
Фартук односторонний ФРО-0,50 (Pb-0,50 мм) ,
тяжелый для 100 кВ
Передник для защиты гонад Pb=0,5
Для защиты гонад и костей таза пациента при
проведении рентгеноскопии, урографии,
маммографии, ангиографии. Свинцовый
эквивалент - 0,35 или 0,5 мм.
5
4
Набор защитных
пластин
5
Жилет защитный с
юбкой защитной
6
Перчатки защитные
ПРС-0,25
7
Шапочка
рентгенозащитная ШР0,35
8
Очки защитные Р3
РЕНЕКС НРП-1,0, тяжелый, Pb 1,0 для 100 кВ
Семь предметов. Изделие предназначено для
защиты различных органов пациента от
прямого и рассеянного излучения при
рентгенодиагностических исследованиях.
жилет: свинцовый эквивалент 0,35 мм Рб; вес4,5 кг; для защиты органов грудной клетки
спереди и сзади от плеч до поясницы, в
комплекте с юбкой: винцовый эквивалент 0,5
мм Рб, для защиты со всех сторон половых
органов и костей таза
Перчатки ПРС-0,25 рентгенозащитные (пара)
Наб.
5
шт.
2
пара
2
Применяется для защиты головы врача при
исследованиях, связанных с большой
радиационной нагрузкой (рентгеноскопия,
операции под рентгеновским контролем и др.).
Свинцовый эквивалент – 0.35 мм Pb.
Размер 48-60.
Размер шапочки регулируется с помощью
застежки типа «липучка».
Используются для защиты хрусталика глаза
человека при рентгеноскопии, урографии и
ангиографии.
шт.
2
шт.
2
Свинцовый эквивалент стекол - 0,25 мм.
ИТОГО
Заказчик
Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника №106»
Поставщик
Полное наименование должности
М.П.
Подпись
И.В.Гончарова
Расшифровка подписи
6
Приложение№2
к государственному контракту от
«___» ________ 2010г. №_______
Техническое задание
на поставку рентгенозащитного инвентаря в рамках оснащения вводного объекта
(поликлиники для взрослых в квартале 11 корпус 14 А Юго-Запада)
Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника №106» для государственных нужд Санкт-Петербурга
в 2010г.
1) Наименование заказчика: ГУЗ «Городская поликлиника №106»
Почтовый адрес: : ул. Рихарда Зорге, д.1
2) Адрес электронной почты заказчика: p106@zdrav.spb.ru
3) Источник финансирования заказа: бюджет Санкт-Петербурга на 2010 год в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.12.2009 № 605-104 «О бюджете СанктПетербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», целевая статья 3380110
код ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».
4) Место доставки поставляемых товаров: Поликлиника для взрослых по адресу:
Санкт-Петербург, Красносельский район, Юго-Запад, квартал 11, корпус 14 А. (Точный
фактический адрес уточняется Заказчиком к моменту поставки.)
5) Сроки поставок товаров: до 01.12.2010г.
6) В предлагаемую поставщиком (подрядчиком, исполнителем) цену должны
быть включены все расходы, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7) Начальная (максимальная) цена контракта сформирована с учетом реестра
цен на основные товары, работы и услуги для государственных заказчиков в
Санкт-Петербурге и по результатам ценового анализа спецификации
немонтируемого оборудования по объекту «Проектирование и строительство
поликлиники для взрослых по адресу: Юго-запад, квартал 11, корпус 14А».:
134 161,96 руб.
8) Гарантийный срок - 36 месяцев.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Приложение
№1
к
техническому
заданию
«Расчет начальной (максимальной) цены
контракта».
№ п/п
1
Наименование Товара
Воротник защитный ВР-0,5
Технические характеристики товара
РЕНЕКС ВР-0,5, тяжелый, Pb 0,5 для 100 кВ
Размер 38-46
Ед. изм
Кол-во,
шт.
Стоимость
товара, с
учетом НДС,
руб.
7
Цена за
ед.
товара с
учетом
НДС,
руб.
1720,00
шт.
шт.
12
4899,33
58791,96
12040,00
Габаритные размеры:длина воротника 30 см
ширина 30 см
Изделие предназначено для защиты
щитовидной железы и области шеи врачарентгенолога и рентгенлаборанта от
рассеянного рентгеновского излучения.
2
Фартук защитный
односторонний ФРО-0,5
Защита щитовидной железы и области шеи,
применяется совместно с фартуками и
жилетами, имеющими вырез в области шеи.
Фартук односторонний ФРО-0,50 (Pb-0,50 мм) ,
тяжелый для 100 кВ
8
3
Передник для защиты
гонад
Передник для защиты гонад Pb=0,5
Для защиты гонад и костей таза пациента при
проведении рентгеноскопии, урографии,
маммографии, ангиографии. Свинцовый
эквивалент - 0,35 или 0,5 мм.
шт.
7
1200,00
8400,00
4
Набор защитных
пластин
Наб.
5
1300,00
6500,00
5
Жилет защитный с
юбкой защитной
шт.
2
18850,00
37700,00
6
Перчатки защитные
ПРС-0,25
РЕНЕКС НРП-1,0, тяжелый, Pb 1,0 для 100 кВ
Семь предметов. Изделие предназначено для
защиты различных органов пациента от
прямого и рассеянного излучения при
рентгенодиагностических исследованиях.
жилет: свинцовый эквивалент 0,35 мм Рб; вес4,5 кг; для защиты органов грудной клетки
спереди и сзади от плеч до поясницы, в
комплекте с юбкой: свинцовый эквивалент 0,5
мм Рб, для защиты со всех сторон половых
органов и костей таза
Перчатки ПРС-0,25 рентгенозащитные (пара)
пара
2
2830,00
5660,00
7
Шапочка
рентгенозащитная ШР0,35
Применяется для защиты головы врача при
исследованиях, связанных с большой
радиационной нагрузкой (рентгеноскопия,
операции под рентгеновским контролем и др.).
Свинцовый эквивалент – 0.35 мм Pb.
Размер 48-60.
Размер шапочки регулируется с помощью
застежки типа «липучка».
шт.
2
1000,00
2000,00
8
Очки защитные Р3
Используются для защиты хрусталика глаза
человека при рентгеноскопии, урографии и
ангиографии.
шт.
2
1535,00
3070,00
Свинцовый эквивалент стекол - 0,25 мм.
9
ИТОГО
134 161,96
Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словом "или эквивалент". Эквивалентность товара определяется в
соответствии с показателями, изложенными в техническом задании. Эквивалентом (аналогом) является товар, соответствующий по комплектности,
функциональным и техническим характеристикам, заявленным в техническом задании.
Заказчик
Главный врач
ГУЗ «Городская поликлиника №106» ___________________________________ И.В.Гончарова
М.П.
Поставщик
______________________________ __________________________________________________
Полное наименование должности
Подпись
Расшифровка подписи
М.П.
10
11