ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА выполнение капитального ремонта кровли

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
на выполнение капитального ремонта кровли для нужд
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Новосибирский государственный университет»
г. Новосибирск
«___» __________ 2009г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный университет» (НГУ), от имени Российской Федерации, как
Государственный заказчик, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в
дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ректора Собянина Владимира
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Исполнитель
государственного заказа _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
признанный победителем открытого аукциона № А09/2009 (протокол проведения аукциона
№_____ от «____» _____________ 20___г.) в лице ______________________________________,
действующего на основании _______________________________________, именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий государственный Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) в
установленный настоящим Контрактом срок выполнить по заданию Государственного
заказчика работы по капитальному ремонту кровли для нужд государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский
государственный университет» (далее – Работы), а Государственный заказчик обязуется
принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Виды и объем работ указаны в техническом задании (Приложение № 1) и смете
(Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Смета вступает в силу только после подписания ее обеими Сторонами.
1.3. Место выполнения Работ: г. Новосибирск, ул. Русская, д. 35.
1.4. Настоящий Контракт заключен в соответствии с условиями аукционной
документации,
заявкой
на участие в открытом аукционе и предложением о цене
государственного контракта Подрядчика – победителя открытого аукциона.
1.5. Победитель открытого аукциона должен иметь необходимые лицензии на
выполнение соответствующих видов работ в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость настоящего Контракта составляет ____________ (____________________
________________________________________________ рублей, в том числе НДС ____________
(__________________________________________) рублей.
Источник финансирования: бюджет Российской Федерации.
2.2. Стоимость Контракта включает в себя стоимость работ, вознаграждение и
компенсация издержек Подрядчика (стоимость материалов, расходы на доставку, вывоз мусора,
все налоги, сборы, пошлины, иные обязательные платежи и другие расходы, связанные с
выполнением работ), страхование обычно страхуемых рисков, а также иные издержки и
расходы, связанные с исполнением Государственного контракта.
2.3. Стоимость и объем Работ являются неизменными на весь срок действия настоящего
Контракта.
2.4. Работы считаются выполненными после подписания Акта о приемке выполненных
работ (Форма КС-2) Заказчиком.
2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
2.6. Государственный заказчик производит оплату Работ в размере 100 % от стоимости
Контракта по факту их выполнения после подписания Акта о приемке выполненных работ
(Форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) работ по мере
поступления денежных средств (финансирования) и получения счета.
3. Срок действия Контракта
3.1. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до
«___» _____________ 2009г.
Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения всех
обязательств по настоящему Контракту.
3.2. Срок выполнения работ по настоящему Контракту:
- начало: в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Контракта.
- окончание: ________________________________________________________________.
3.3. Порядок и промежуточные сроки выполнения работ, в случае их установления
обеими Сторонами, определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:
4.1.1. Обеспечить проведение работ в полном соответствии с техническим заданием
(Приложение № 1), в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в
смете (Приложение № 2). Все поставляемые строительные материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество.
4.1.2. Обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект
материалов, а также организовать своими силами охрану материальных ценностей
(используемые материалы, инструменты, оборудование) на период выполнения ремонтных
работ.
4.1.3. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и приложениями к нему (Сметой и Календарным планом), и сдать объект
Государственному заказчику в установленный срок в состоянии, пригодном для эксплуатации и
соответствующем требованиям настоящего Контракта.
4.1.4. Выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, собственными
силами в соответствии с утвержденной сметой.
Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков только с
письменного разрешения Государственного заказчика.
4.1.5. При выполнении отделочных работ в письменной форме согласовать с
Государственным заказчиком цветовую гамму.
4.1.6. Сообщать Государственному заказчику о необходимости проведения
дополнительных работ в 2-х дневный срок с момента их обнаружения.
4.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного
заказчика, которые не противоречат условиям настоящего Контракта.
4.1.8. Соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности
выполняемых работ.
4.1.9. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов и оборудования;
- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика, последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.10. Известить Государственного заказчика об окончании Работ в 3-х дневный срок в
письменной форме.
4.1.11. Своевременно сдать выполненные работы Государственному заказчику с
передачей всей необходимой документации.
4.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке Работ и в течение гарантийного срока.
Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы не менее ____ лет,
на используемые материалы _________ лет.
4.1.13. Обеспечить содержание и уборку места проведения Работ.
4.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Контракта.
4.2. ПОДРЯДЧИК имеет право:
4.2.1. Получать оплату выполненных Работ в размере и порядке, которые предусмотрены
настоящим Контрактом.
4.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязан:
4.3.1. Передать Подрядчику в ___ -дневный срок с даты подписания настоящего
Контракта объект для выполнения Работ.
4.3.2. Сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения
государственного заказа на выполнение Работ.
4.3.3. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном настоящим Контрактом.
4.3.4. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением
Работ, отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество
подлежащего ремонту объекта, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК имеет право:
4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ и их качеством,
соблюдением сроков (графика) выполнения работ, качеством предоставленных для выполнения
работ материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
4.4.2. Требовать от Подрядчика документацию, связанную с исполнением настоящего
Контракта. Подрядчик обязан предоставить соответствующую документацию в течение
___________ дней с момента получения требования Государственного заказчика.
5. Сдача и приемка работ
5.1. Государственный заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о готовности к
сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ, обязан в течение
____ дней приступить к их приемке по объему и качеству.
5.2. Подрядчик организует приемку работ за свой счет.
5.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Государственным заказчиком
оформляются Актом приемки-передачи выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.
При отказе одной из Сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом, с указанием
обоснованных претензий и Акт подписывается другой Стороной.
5.4. В случае обнаружения недостатков результатов работ при их приемке, а также в
течение установленного настоящим Контрактом гарантийного срока, Подрядчик обязуется
устранить их за свой счет, о чем Стороны делают замечания в Акте приема-передачи
выполненных работ о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих
устранения и сроков исправления недостатков. При этом окончательная приемка результатов
работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок
устранения недостатков.
5.5. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае
обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению
и не могут быть устранены Подрядчиком.
6. Распределение рисков между Сторонами
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до момента
приемки результата работ Государственным заказчиком несет Подрядчик.
6.2. С момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, в соответствии с
настоящим Контрактом, риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ
переходит от Подрядчика к Государственному заказчику.
6.3. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех
поставленных для реализации контракта материалов до подписания Акта приема-передачи
выполненных работ.
7. Ответственность Сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за
допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в
обязательных для Сторон строительных и иных нормах, и правилах, а также за не достижение
указанных в технической документации показателей объекта.
7.2. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность
использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых Работ,
если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые
отвечает другая Сторона.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество проведенных Работ в течение
гарантийного срока в соответствии с п. 4.1.12 настоящего Контракта и обязан устранить
выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет.
7.4. В случае не устранения дефектов в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего
Контракта в течение ______ дней с момента выставления соответствующей претензии,
Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,5 % от
стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки их выполнения.
7.5. В случае нарушения срока окончания работ, по вине Подрядчика, Государственный
заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от полной стоимости работ
по настоящему Контракту за каждый день просрочки сдачи работ.
7.6. В случае просрочки оплаты выполненных Подрядчиком работ Подрядчик вправе
взыскать с Государственного заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неисполненного за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты,
установленного в Контракте.
7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств.
7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой
силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых
они не имеют возможности.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую
Сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством
указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными
государственными органами.
Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату
права ссылаться на эти обстоятельства.
8. Расторжение Контракта
8.1. Государственный Заказчик вправе расторгнуть Контракт:
8.1.1. При систематическом нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ,
влекущих за собой увеличение сроков окончания ремонта более, чем на ____________.
8.1.2. При систематическом несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ.
8.1.3. При аннулировании лицензий на строительную деятельность, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика
права на выполнение работ.
8.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт:
8.2.1. В случае, если Государственный заказчик не устраняет препятствия, устранение
которых зависит от него и, которые мешают надлежащему исполнению Контракта, что в
результате влечет нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком более, чем на
____________________.
9. Заключительные положения
9.1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим
Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта,
каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких
препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение
убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. При
недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в
соответствии с законодательством РФ.
9.3. По взаимному соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения и
дополнения. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются
его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.4. По вопросам, неурегулированным настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.6. Ответственные лица за выполнение работ по Контракту:
со стороны Государственного заказчика __________________________________________
(ФИО, телефон)
со стороны Подрядчика ________________________________________________________
(ФИО, телефон)
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Государственный заказчик:
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный университет»
(НГУ)
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2.
ИНН 5408106490, КПП 540801001
лицевой счет № 03511127520 в УФК МФ РФ по
Новосибирской области,
Подрядчик:
р/с
40503810300001000001,
р/с
40105810100000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК
045004001
Государственный заказчик
Ректор НГУ
_________________ В.А. Собянин
М.П.
Подрядчик
________________________________
М.П.
Приложение № 1 к Государственному
контракту № _____ от _______________
Техническое задание
Выполнение капитального ремонта кровли ВКИ НГУ.
Количество этажей здания, включая технический этаж – 5.
Размер корпуса, мягкая кровля которого подвергается капитальному ремонту: (116,1 х
15,9) м.
Текущее состояние кровли – мягкая кровля, частично установлена стропильная часть
новой кровли. При проведении капитального ремонта необходимо завершить монтаж
стропильной части строения крыши. После проведения капитального ремонта кровля должна
быть двухскатная из оцинкованного профнастила, полностью совместимая с частично
установленной частью.
Перечень основных работ, подлежащих выполнению:
 Завершение монтажа стропильной части строения крыши, уже поднятой на крышу.
Приведение изготовленных соединений и узлов стропильной части в соответствие с
проектом №17/98.
 Монтаж прогонов, стоек, укосин – 11,68 т металлоконструкций
 Изготовление металлоконструкций на площадке – 13,68 т.
 Электродуговая сварка при монтаже покрытий – 13,68 т металлоконструкций.
 Подготовка и монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного
листа Н57-750-0,8 мм при высоте здания до 24 м с закреплением самонарезающими
винтами - 1200 кв.м.
 Устройство ограждения кровли перилами – 144 м.
 Устройство обделок на фасадах, включая водосточные трубы с изготовлением
элементов труб – 576 кв. м фасада без вычета проёмов.
 Устройство желобов настенных / лотки/ -132м.
 Приобретение, доставка и разгрузка всех необходимых материалов на объекте
 Уборка, погрузка и вывоз мусора с территории объекта.
Подрядчик организует своими силами охрану материальных ценностей (используемые
материалы, инструменты, оборудование) на период выполнения ремонтных работ.
Капитальный ремонт кровли ВКИ должен быть выполнен в полном соответствии с
проектом № 17/98. С проектом можно ознакомиться по адресу: ул. Русская, 35, к. 223 с 9 час.
00 мин. до 16 час. 00 мин. часов в рабочее время.
Государственный заказчик
Ректор НГУ
_________________ В.А. Собянин
М.П.
Подрядчик
________________________________
М.П.