Договор № на поставку, монтаж, наладку оборудования/ Дополнительное соглашение №

Договор №
на поставку, монтаж, наладку оборудования/
Дополнительное соглашение №
к Договору №
от
<место подписания>
<дата подписания>
<наименование ЮЛ/ФИО> , в лице <должность и ФИО лица - подписанта документа>,
действующ<его/ей> на основании <реквизиты документа, уполномочивающего лицо
подписывать Договор >, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
<наименование ЮЛ/ФИО>, в лице <должность и ФИО лица - подписанта документа>,
действующ<его/ей> на основании <реквизиты документа, уполномочивающего лицо
подписывать Договор>, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,
заключили настоящ<ий/ее> Договор / <Дополнительное соглашение к Договору №__ от
____>
1.
Изложить Договор/Соглашение/Контракт и Приложения к нему в следующей
редакции:
1. Термины Договора
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТА (ОТИ) –
аэродромы, объект или объекты, предназначенные для обслуживания воздушных судов и
(или) пассажиров, осуществления операций с грузами, а также иные обеспечивающие
функционирование транспортного комплекса объекты.
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – совокупность правил и процедур допуска лиц и
транспортных средств на ОТИ.
ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ – совокупность организационно-технических
мероприятий и правил, направленных на исключение возможности бесконтрольного
передвижения персонала, пассажиров и транспортных средств на ОТИ.
АКТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (АНВ) - противоправное действие
(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности
транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью
людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий
КЗА – контролируемая зона аэропорта – рабочая площадь Московского аэропорта
Домодедово, прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть
их, доступ в которые контролируется.
САБ – служба авиационной безопасности ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ АВИЭЙШН
СЕКЬЮРИТИ».
Работы - монтаж/наладка оборудования.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, по заданию Заказчика,
Исполнитель обязуется поставить оборудование, осуществить его монтаж/наладку в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, в установленный срок
(Приложение
№3),
а
Заказчик
обязуется
оплатить
поставленное
оборудование/монтаж/наладку .
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Выполнить все обязательства по настоящему Договору в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.1.3. В случае неготовности принять оборудование,
поставку/работы
по
монтажу/наладке оборудования от Исполнителя, Заказчик обязан письменно уведомить
об этом Исполнителя.
3.1.4. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику после подписания
Акта приема - передачи товаров.
3.1.5. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и далее,
не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес Исполнителя действующую
номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Заказчика, имеющих право
сопровождения лиц и транспортных средств Исполнителя, обладающих разовыми
пропусками в КЗА и/или ОТИ , в соответствие с формой, установленной Приложением №
10 " Перечень
сотрудников
Заказчика, имеющих право сопровождения лиц и
транспортных средств Исполнителя, обладающих разовыми пропусками в КЗА и/или на
ОТИ"
3.1.6. Соблюдать гарантийные обязательства, предусмотренные Приложением №
8
к настоящему Договору.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. В срок установленный Приложением №3 к настоящему Договору
поставить
продукцию на склад Заказчика, месторасположение которого указанно в Приложение №4
настоящего Договора, осуществить его монтаж/наладку.
3.2.2. Вместе с товаром Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
- счет на оплату
отгруженного оборудования/работы по монтажу/наладке
оборудования с подписью уполномоченного представителя Исполнителя и печатью;
- счет фактуру;
- техническую и иную документацию предусмотренную условиями
поставки
оборудования/монтажа/наладки в Приложении №3 к настоящему Договору;
3.2.3. Заказчик обязан приложить эти документы в отношении каждой из позиций,
перечисленных в Приложении №3. Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта
приёма-передачи товаров/работ в отношении оборудования, доставленного без указанных
документов. Наличие же в Акте приёма-передачи товаров/работ оговорки о приёме какойлибо позиции в отсутствие указанных документов лишает Заказчика права выдвигать
возражения на основании п.3.2.2. настоящего Договора.
3.2.4. Предоставить
гарантию на
оборудование/монтаж/наладку
на условиях,
предусмотренных в Приложении № 8 к настоящему Договору.
3.2.5. За свой счет обеспечить закупку и доставку материалов, необходимых для
монтажа/наладки , и их разгрузку на объекте.
3.2.6.
Нести риск случайной гибели/ случайного повреждения оборудования,
используемых материалов, результата выполненной работы до её приемки Заказчиком.
3.2.7. Иметь подготовленный и аттестованный персонал, сертификаты и разрешения,
необходимые для поставки оборудования/работы по монтажу/ наладке в соответствии с
требованиями Заказчик. Во время поставки оборудования/работы по монтажу/наладке
обеспечить безопасные условия работы, соблюдение требований по охране труда,
пожарной безопасности.
3.2.8.
Выполнить все поставку/работы , предусмотренные настоящим Договором
своими силами, в срок и по ценам, установленным настоящим Договором. Исполнитель не
вправе привлекать к выполнению поставку/работы по Договору третьих лиц.
3.2.9. Исполнитель обязуется соблюдать в отношении персонала Заказчика Режим
кадрового нейтралитета, установленный в Приложении 12 к настоящему Договору.
3.2.10. Соблюдать порядок обращения пропусков, выдаваемых Исполнителю <ЮЛ
Предприятия>, установленного Приложением № 10 "Порядок обращения пропусков
Исполнителя")
3.2.11. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и далее,
не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес Управляющего директора ЗАО
ДЭАС действующую номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Исполнителя ,
осуществляющих деятельность в КЗА и/или
ОТИ
в соответствие с формой,
установленной Приложением №
12 "Перечень сотрудников Исполнителя,
осуществляющих на законных основанияхдеятельность в КЗА и/или на ОТИ") к Договору.
3.2.12. В течение 1 (одного) календарного дня после кадрового перемещения (увольнения,
перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания в отношении
сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или
ОТИ , письменно
информировать об изменениях Управляющего директора ЗАО ДЭАС.
3.2.13. В течение 5 (пяти) календарных дней после кадрового перемещения (увольнения,
перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания в отношении
сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ , сдать соответствующие
постоянные пропуска в бюро пропусков ЗАО ДЭАС.
3.2.14. В случае потери пропуска, оформленного на сотрудника и / или на
автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы Исполнителя , в течение
1 (одного) календарного дня после выявления, письменно проинформировать о данном
факте Управляющего директора ЗАО ДЭАС.
3.2.15. Доводить до сотрудников Исполнителя , осуществляющих деятельность в КЗА
и/или ОТИ «Правила поведения сотрудников Исполнителя в КЗА и/или на ОТИ»,
указанные в Приложении № 13 "Правила поведения сотрудников Исполнителя в КЗА
и/или на ОТИ к Договору, и обеспечить их соблюдение.
3.2.16. В случае привлечения сторонних организаций для исполнения работ в интересах
Исполнителя , по настоящему договору обязать стороннюю организацию выполнять
положения, относящейся к обеспечению пропускного и внутриобъектового режима,
указанных в пп. 3.2.10. - 3.2.15. настоящего Договора, а также Приложения 10 - 13 к
настоящему договору.
3.3. Исполнитель не обязан осуществлять оказание услуг, не предусмотренных
настоящим Договором, до подписания сторонами соответствующего дополнительного
соглашения. Любые изменения состава и стоимости оказываемых услуг по настоящему
Договору, должны быть оформлены в письменной форме путем заключения
Дополнительного соглашения к настоящему Договору до начала оказания услуг.
3.4. Любые исходящие от сторон по настоящему Договору письма, содержащие, в том
числе предложения Заказчика в адрес Исполнителя поставить те или иные товары/
произвести те или иные работы/оказать те или иные услуги, не предусмотренные
настоящим Договором и/или по ценам/стоимости не соответствующим настоящему
Договору, обязательства Исполнителя и/или Заказчика в отношении производства тех или
иных работ, а также письма иным образом касающиеся изменения видов, цены или
условий оплаты товаров/работ/услуг по настоящему Договору, рассматриваются
сторонами исключительно в качестве предложений по заключению соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.5. Любые изменения состава и стоимости выполняемых работ по настоящему
Договору, должны быть оформлены в письменной форме путем заключения
Дополнительного соглашения к настоящему Договору до начала выполняемых работ.
3.6. Детали, замененные в процессе ремонта, выдаются Заказчику по его требованию.
Невостребованные Заказчиком детали/расходные материалы используются Исполнителем
по своему усмотрению, в том числе, утилизируются.
3.7. Соблюдать Порядок приемки оборудования/работ в соответствии с Приложением
№6 к Договору.
4. Порядок и условия расчетов по Договору
4.1. Стоимость
поставляемых товаров / выполняемых работ по монтажу/наладке
оборудования по Договору на поставляемый товар указана в Приложении №1 к
Договору.
4.2. Условия расчетов по настоящему Договору указаны в Приложении № 2 к Договору.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения обязательства по оплате выполненных Исполнителем работ,
исключая обязательства по оплате авансовых платежей, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере
% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый
день просрочки платежа.
5.2. В случае нарушения своих обязательств по пункту 2.1 Исполнитель обязуется
оплатить
Заказчику неустойку в размере
% от стоимости
поставки/монтажа/наладки оборудования , указанной в Приложении №1 (строка
«Итого»), за каждый день просрочки поставки/монтажа/наладки оборудования.
5.3. В случае нарушения Исполнителем условий, указанных в п. 7.1., 7.2. настоящего
Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере
_____(____________) рублей (например: 10% от общего размера стоимости по
договору за каждый факт разглашения информации, составляющей коммерческую
тайну) . При этом уплата штрафа, указанного в настоящем пункте, не освобождает
Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных
п. 7.3 настоящего
Договора.
5.4. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных п. 3.2.10
(Режим кадрового нейтралитета) настоящего Договора, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный таким нарушением включая
расходы на обучение, профессиональную подготовку Работника Заказчик, любые иные
расходы Заказчик, связанные с подбором нового Работника взамен переманенного
Исполнителем, но в любом случае не менее:
- 100 000 (ста тысяч) рублей, для Работника занимавшего рабочую профессию;
- 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, для Работника занимавшего должность
специалиста/ служащего;
- 300 000 (трехсот тысяч) рублей для Работника занимавшего руководящую должность.
5.5. Выставленные на основании письменных претензий счета на оплату штрафов
подлежат к оплате виновной стороной в течении
с момента
.
5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любой части своих обязательств, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные
действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие
после заключения настоящего Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон
по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форсмажорных) обстоятельств и их последствий.
5.7. Стороны обязаны в течение <число>
<число прописью> календарных дней с
момента начала действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить по телеграфу (факсу, телексу, телефону, электронной
почте) друг друга о начале действия данных обстоятельств, а по окончании их действия –
об их окончании. При этом сообщение должно быть подтверждено представителями
органов власти или торгово-промышленной палаты региона, подвергшегося действию
вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о
возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую Сторону права на
освобождение от договорных обязательств в силу сложившейся ситуации, за исключением
случаев, когда такое неуведомление обусловлено самими обстоятельствами
непреодолимой силы.
5.8. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения
обязательств любой из Сторон по настоящему Договору составит более <число> <число
прописью> месяцев, Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора либо
его части.
6.
Порядок разрешения споров
6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора
регулируются Сторонами посредством переговоров.
При этом Стороны соглашаются,
что рассмотрение претензий и обращений Исполнителя к Заказчику осуществляется с
соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора
в соответствии с Порядком рассмотрения претензий и обращений, являющимся
Приложением № 5 к настоящему Договору.
6.2.
При недостижении согласия споры рассматриваются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде Московской
области, применению подлежит материальное право РФ.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей
коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего
Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его
исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим
законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны
обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в
частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия
другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.
7.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с
условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не
менее трех лет после его истечения/прекращения.
7.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации
обладателем которой является другая Сторона по настоящему договору, должна
возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора
и
распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие <указывается срок с
которого вступает в силу договор>.
8.2. Настоящий Договор заключен сроком на не более 12 месяцев (
)
с
даты его вступления в силу и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Заказчика путем направления Исполнителю соответствующего
уведомления за например: "15 (пятнадцать) календарных дней" - срок должен быть
короче срока, указанного в пункте о немотивированном расторжении в следующих
случаях:
8.3.1. Если Исполнитель нарушит сроки выполнения своих обязательств по Договору,
более чем на
5
рабочих дней .
8.3.2. Если Исполнитель прекратит Работы или не продолжит их выполнение в течение 2
календарных дней после получения соответствующего письменного уведомления от
Заказчик;
8.3.3. Если Исполнитель неоднократно нарушит свои обязательства по настоящему
Договору.
8.4. Независимо от наличия или отсутствия оснований для одностороннего расторжения
договора, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Договора, Заказчик в любом
случае, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора
путем направления Исполнителю соответствующего немотивированного уведомления за
20 (десять) календарных дней
до даты расторжения.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора только при
наличии письменного соглашения Сторон.
9. Прочие условия Договора
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме, путем изложения Договора и/или Приложений к нему в
новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.2.
Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную
информацию о контактных лицах сторон по договору, адреса электронной почты для
осуществления контактов указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.
9.3. Исполнитель обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках
и/или во исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку между
Сторонами, любым из нижеуказанных способов:
1. путем отправки документации службой курьерской доставки
2. путем непосредственной передачи документации в подразделение документооборота
Заказчика по адресу, указанному в Приложении № 4 . к настоящему Договору. Вся
передаваемая в рамках настоящего Договора документация должна передаваться с
Сопроводительным письмом, содержащим:
 Перечень передаваемой документации
 Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Заказчика)
3. путем обмена электронными сообщениями с использованием электронных адресов,
указанных в Приложении №4 к настоящему Договору.
В случае передачи любой документации иным способом и с использованием иных
реквизитов, кроме указанных в п. 9.3. настоящего Договора (за исключением п.п. 3
Приложения №14»Режим кадрового нейтралитета» ) она считается не принятой
Заказчиком и подлежит уничтожению. Стороны не вправе ссылаться на такие документы
как принятые Заказчиком и/или обязательные к исполнению в отношениях между собой
и/или третьими лицами.
9.4.Договор составлен на
лист
, включая Приложения, и в
экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, а также в
регистрирующий орган . Каждая страница Договора и Приложений к нему подписана
представителями Сторон.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
9.6.1. Приложение №1 Стоимость поставки /монтажа/наладки оборудования по
Договору.
9.6.2. Приложение №2 - Порядок и условия расчетов по договору
9.6.3. Приложение №3 - Условия и сроки выполнения сторонами обязательств по
Договору
9.6.4 . Приложение № 4 -Реквизиты сторон
9.6.5. Приложение № 5 - Порядок рассмотрения претензий и обращений
9.6.6. Приложения №6 - Порядок приемки оборудования/работ:
9.6.7. Приложение № 7 - Форма Акта приема - передачи товаров/работ
9.6.8. Приложение №8 - Гарантия качества на выполненные работы
9.6.9 Приложение №9 - Форма Акта выявленных нарушений
9.610. Приложение № 10 - Порядок обращения пропусков Исполнителя>
9.6.11. Приложение № 11 - Перечень
сотрудников
Заказчик, имеющих право
сопровождения лиц и транспортных средств Исполнителя, обладающих разовыми
пропусками в КЗА и/или на ОТИ
9.6.12. Приложение № 12 - Перечень сотрудников Исполнителя, осуществляющих на
законных основанияхдеятельность в КЗА и/или на ОТИ
9.6.13. Приложение № 13 - Правила поведения сотрудников Исполнителя в КЗА и/или на
ОТИ
9.6.14. Приложение №14 "Режим кадрового нейтралитета"
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания
Договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено
(
) листах, на русском и
<указывается язык> языке, в
экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Каждый лист дополнительного соглашения заверен подписью представителя
Исполнителя.
4. Приложение № 1-7 к Договору изложить в новой редакции. Приложения №1-7 в
новой редакции прилагаются к настоящему Дополнительному соглашению. Приложения
в ранее действующей редакции признать утратившими силу с момента подписания
настоящего Дополнительного соглашения.
Заказчик
5/10 Подписи Сторон:
Исполнитель
___________________ /______________ /
(Ф.И.О. Подписанта)
___________________ /_______________ /
(Ф.И.О. Подписанта)