Государственный контракт № на выполнение подрядных работ

Государственный контракт № ______
на выполнение подрядных работ
г. Самара
« »
20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский
государственный
экономический
университет» (далее - ФГБОУ ВО «СГЭУ»), именуемое
в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, в лице проректора по административно-хозяйственной работе и
строительству Мингулова Хамзи Ильясовича, действующего на основании
доверенности № 603 от 31.03.2015г., с одной стороны, и _______________,
именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице __________________,
действующего на
основании ________________, с другой
стороны,
именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44 – ФЗ) в
соответствии с протоколом закупочной комиссии от «___»________20___г.
заключили настоящий государственный контракт (далее - государственный
контракт или Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего
государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить _________________________(далее - работы).
1.2. Перечень работ определяется согласованной сторонами сметой
прилагаемой к настоящему государственному контракту (Приложение №1).
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость работ по государственному контракту определяется согласно
прилагаемой смете и составляет ______________(_____________________)
руб. в т.ч. НДС ____________________(если облагается).
Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных
Контрактом объема работы иных условий Контракта. Допускается увеличение
предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на десять процентов
или уменьшение предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на
десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта
пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в
Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ,
стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
единицы работы. Цена единицы дополнительно выполненного объема работ
или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного Контрактом
количества выполненной работы должна определяться как частное от деления
первоначальной цены Контракта на предусмотренное в контракте количество
такого объема работы.
2.2. Расчет по государственному контракту производится Заказчиком не
позднее ________банковских дней после полного окончания и приёмки
работ, включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Заказчика
3.1.1.Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязуется в целях выполнения условий настоящего
государственного контракта обеспечить допуск Подрядчика на место
выполнения работ, предоставить ему необходимую для выполнения работ
документацию в течение 1(одного) рабочего дня с момента подписания
настоящего государственного контракта.
3.2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в
соответствии с условиями настоящего государственного контракта.
3.2.3. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику помещение для
складирования расходных материалов и инструментов на период выполнения
работ.
3.3. Права Подрядчика:
3.3.1. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы по соглашению с
Заказчиком.
3.4.Обязанности Подрядчика:
3.4.1.Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику все работы,
указанные в п. 1.1. настоящего государственного контракта, в объеме и в
сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Качество работ должно
соответствовать установленным стандартам и быть пригодно для тех целей,
которых Заказчик планирует использовать результат выполненных работ.
3.4.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов,
своими силами и средствами.
3.4.3. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика
недостатки и дефекты в работе.
3.4.4. Подрядчик
обязан
вывезти
неиспользованные
материалы,
оборудование и мусор по окончании выполнения работ.
3.4.5. Подрядчик обязан знакомить Заказчика с ходом работ по первому
его требованию, в том числе путем письменных разъяснений, а также
непосредственно в ходе работ.
3.4.6. Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать Заказчика и до
получения от него соответствующих разъяснений приостановить работы в
случае обнаружения:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае
выполнения
Подрядчиком его указаний;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству выполнения работ.
3.4.7. Подрядчик несет ответственность за противопожарную безопасность
на объекте и соблюдение правил по охране труда и технике безопасности.
3.5. При наличии скрытых работ Подрядчик обязан предоставить Акт на
скрытые работы, а Заказчик, при отсутствии разногласий, в течение 1
(одного) рабочего дня его подписать.
4.СРОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок начала выполнения работ: с момента заключения государственного
контракта.
4.2. Срок окончания выполнения работ_____________________________.
4.3. Выполнение работ производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В
выходные и праздничные дни, а также за пределами норм
продолжительности рабочего дня, проведение
работ возможно по
предварительному согласованию с Заказчиком.
5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1 Подрядчик по выполнении работ предоставляет Заказчику акт приёмки
выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после получения
акта приёмки выполненных работ от Подрядчика, принять выполненные
работы и подписать акт приемки выполненных работ или направить
Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ.
5.3. Наличие недостатков и сроки их устранения оформляются
двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере
__________ рублей, что составляет ______ % от начальной (максимальной)
цены Контракта.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему
Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения
Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44 – ФЗ
или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет (выбор
формы обеспечения осуществляется Подрядчиком).
6.2. Если при проведении электронного аукциона Подрядчиком, предложена
цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после
предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта,
указанный в документации о проведении электронного аукциона, или
информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи
заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44 – ФЗ.
6.3. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок
действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность
предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы
(удержания денежных средств) в течение срока действия Контракта.
6.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего обязательств
Подрядчика будет в форме безотзывной банковской гарантии, срок действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц.
6.5. В случае если обеспечение исполнения обязательств Подрядчика будет в
форме внесения денежных средств на счет Заказчика, обеспечение
исполнения настоящего контракта будет возвращено Подрядчику при
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение 10-ти дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Обеспечение будет
возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном
требовании.
6.6. В ходе исполнения контракта Подрядчиком вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта
6.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по
Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же
условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящей статье
Контракта.
7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
7.1. Гарантийный срок начинается с момента приемки Заказчиком
выполненных работ и продолжается в течение ______ (месяцев) лет с
момента подписания сторонами акта выполненных работ. Гарантийный срок
на использованные материалы устанавливается по сроку, установленному их
производителем.
7.2. В случае обнаружения дефектов в гарантийный срок Заказчик
информирует Подрядчика, который в течение _______ рабочих дней с
момента уведомления направляет своего представителя для составления акта
о дефектах. Подрядчик устраняет дефекты, возникшие по вине Подрядчика,
своими силами, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней
и штрафов.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа
устанавливается Контрактом в сумме _____________________ рублей,
(определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ
от 25.11.2013 № 1063).
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе
гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
Заказчик
направляет
Подрядчику требование об уплате пеней, штрафов.
Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере, определяемом в порядке,
установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, но
не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком иных
обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется штраф. Размер
штрафа устанавливается в сумме _____________________ рублей,
(определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ
от 25.11.2013 № 1063).
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
8.4. В случае причинения Заказчику по вине Подрядчика убытков, Подрядчик
обязан возместить Заказчику стоимость причиненных убытков.
Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае
возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Заказчику или
Подрядчику, вызванных производством Работ и другой деятельностью
Подрядчика в связи с выполнением Работ. Ущерб, причиненный в результате
производства Работ третьему лицу Подрядчиком, компенсируется
Подрядчиком.
8.5. Подрядчик в соответствии с законодательством РФ несет материальную
ответственность в полном объеме, причиненных Заказчику убытков,
явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика
или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего Контракта.
9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.
9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы
лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением,
телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по
месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей
Стороны.
9.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным
сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно
адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения
или телефакса.
9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий
день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый
рабочий день, следующий за днем вручения.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от
ответственности за полное или
частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту в
случае, если это явилось следствием обстоятельств (форс мажор), возникших
после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными
мерами.
10.2. Если Стороны в течение двух месяцев с момента наступления
обстоятельств форс мажор не достигнут согласованного решения, то каждая
из Сторон вправе требовать расторжения настоящего контракта.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта,
были урегулированы путем переговоров.
11.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто
соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде Самарской области.
12. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения,
почтового адреса, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в течение
3 (трех) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений
письменно известить об этом другую Сторону.
12.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев предусмотренных Федеральным законом № 44 – ФЗ.
12.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе
исполнения Контракта.
12.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности на
выполняемые работы по настоящему Контракту, полностью или частично
другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.6. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия
привлекаемых им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои
собственные.
12.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком
допускается использование материалов, выполнение работы или оказание
услуги, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в Контракте.
12.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного
решения, размещается в единой информационной системе и направляется
Подрядчику, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Подрядчика,, указанному в контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о
его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей
части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении
Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком
информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в
Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной
системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Контракт считается заключенным со дня подписания его обеими
Сторонами, но не ранее истечения минимального срока заключения
государственного контракта, установленного Федеральным законом № 44 –
ФЗ, со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения
Сторонами своих обязательств, принятых по условиям Контракта.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие действующему законодательству РФ оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме.
14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. Каждая из Сторон Контракта , ее аффилированные лица, работники или
посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и
другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в
определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения
этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
14.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу
стимулирующей его Стороны, понимаются:
14.2.1 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;
14.2.2 предоставление каких-либо гарантий;
14.2.3. ускорение существующих процедур;
14.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих
должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности
и открытости взаимоотношений между Сторонами.
14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону
в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Контракту до получения подтверждения от другой Стороны после
проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней
с даты направления письменного уведомления.
14.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой
Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения
не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть
Контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий
Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
15.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта:
Приложение № 1: Смета.
16 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва
с текстом.
ЗАКАЗЧИК:
ФГБОУ ВО «СГЭУ»
Адрес: 443090, г. Самара,
ул. Советской Армии, 141
Банк: Отделение Самара
р/с 40501810836012000002
БИК 043601001
ИНН 6318100897 КПП 631801001
УФК по Самарской области
(4200 ФГБОУ ВО «СГЭУ»
л/с 20426Х94260)
ОКОНХ 92110
ОКПО 02068367
ОКТМО 36701000
ОГРН 1026301505120
____________/___________
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
____________/___________
М.П.
Приложение №1
К государственному контракту
№ ____ от ________________г.
Смета