ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Утверждаю
Директор______________В.И. Асанов
«___» ___________ 2013 г.
ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА №
г. Петрозаводск
«___» ___________ 2013 г.
Бюджетное учреждение «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Асанова Виктора Игоревича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и _____________________, в лице _______________,
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, и на основании протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме от «___» ___________ 20__ г. № ________ , заключили
настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется, в установленный Договором срок, выполнить
работы, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (далее по тексту - «Работы»). Технические,
экономические и другие требования к Работам, являющимся предметом Договора, должны
соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и другим действующим нормативным актам
Российской Федерации.
1.2. Подрядчик обязуется произвести работы по подготовке к отопительному сезону 20132014гг. (гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание) систем центрального
отопления зданий учреждений культуры, расположенных по адресам, указанным в п.1.3.
настоящего Договора, собственными силами, с использованием собственного оборудования и
персонала.
1.3. Место выполнения Работ:
1.3.1. Республика Карелия, г. Петрозаводск, площадь Ленина, д. 1;
1.3.2. Республика Карелия, г. Петрозаводск, площадь Ленина, д. 1а;
1.3.3. Республика Карелия, г. Петрозаводск, площадь Ленина, д. 2;
1.3.4. Республика Карелия, г. Петрозаводск, площадь Ленина, д. 2а;
1.3.5. Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Кирова, д.12;
1.3.6. Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект К. Марска, д.6;
1.3.7. Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект К. Марска, д.8;
1.3.8. Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Калинина, д. 54;
1.3.9. Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Анохина, д.1;
1.3.10. Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Пушкинская, д.5;
1.3.11. Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Куйбышева, д.6а;
1.3.12. Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Андропова, д.5а;
1.3.13. Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Свердлова, д.25;
1.3.14. Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Л.Толстого, д.1;
1.3.15. Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф.Энгельса, д.5.
1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ,
принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную Договором цену.
2. Стоимость Работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость поручаемых в соответствии с п.п. 1.2 настоящего Договора Работ составляет
______________ (___________________ )руб. ___ коп., в том числе НДС ________
(_______________ )руб. __ коп. (Если Подрядчик не является плательщиком НДС, то в договоре
указывается «без НДС»).
Цена указана с учетом стоимости выполненных Работ, применяемого оборудования,
запасных частей, с учетом расходов на их перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей, иных расходов, понесенных в ходе выполнения
Работ.
Цена фиксирована на весь срок исполнения настоящего Договора, изменению и
пересмотру не подлежит.
2.2. Оплата Работ производится за счет средств бюджета Республики Карелия путем
перечисления Заказчиком суммы в рублях, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, на
расчетный счет Подрядчика.
2.3.
Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком после подписания
унифицированных форм КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры в течение 15 (пятнадцать)
банковских дней.
3. Сроки и порядок выполнения и приемки Работ
3.1. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: 20 мая 2013 года.
Окончание выполнения работ: не позднее 30 июня 2013 года.
3.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с локальной сметой Заказчика, СНиП 3.05.0485 «Испытание трубопроводов», другими требованиями действующих нормативно –
технических документов и условиями настоящего Договора.
3.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые совместно (каждый в
пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с осуществлением
контроля за ходом выполнения Работ, с проверкой соответствия используемых Подрядчиком
материалов и оборудования требованиям Заказчика и условиям настоящего Договора.
3.4. Подрядчик выполняет Работы с использованием всех необходимых материалов,
оборудования. Все поставляемые и используемые Подрядчиком для Работ материалы,
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы,
удостоверяющие их качество.
3.5. По завершении всех работ, Подрядчик извещает Заказчика в письменной форме о
готовности объекта к сдаче выполненных работ. Заказчик,
получивший сообщение
Подрядчика, в срок не позднее 3- дней приступает к приемке результата выполненных работ.
Сдача-приемка Работ производится с оформлением и подписанием Сторонами Акта о приемке
выполненных Работ, либо Акта обнаруженных дефектов и недоделок с указанием даты
повторной приемки.
3.6. В случае если при повторной приемке Работ Заказчиком обнаружены те же или новые
дефекты, представители Заказчика отказывают Подрядчику в приемке Работ и опять назначают
дату повторной приемки.
3.7. В случае несоответствия результатов Работы заданию, сторонами составляется акт с
указанием недостатков, перечня необходимых Работ для их устранения и сроков их устранения.
Подрядчик обязан устранить недостатки без дополнительной оплаты.
3.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и
недоделок в нем делается отметка об этом, и для их подтверждения Заказчик назначает
независимую квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по
фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон
обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
3.9. Работы считаются выполненными со стороны Подрядчика в полном соответствии с
условиями настоящего Договора только после устранения всех дефектов и недостатков, сдачи
объектов Подрядчиком по акту приемки объекта теплоснабжающей организацией
(гидравлические испытании) и по акту приемки объекта теплоснабжающей организацией
(гидропневматическая промывка) с предоставлением данных актов Заказчику, и после
подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ (Форма № КС-2) и Справки о
стоимости выполненных Работ и затрат (Форма № КС-3).
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору
принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
4.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения Работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в
соответствии с настоящим Договором.
4.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в
случае, указанном в п. 4.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и
порядке продолжения выполнения Работ.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в
рамках настоящего Договора.
4.3.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.3.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы.
4.4.2. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и
в течение гарантийного срока за свой счет.
4.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.4. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность
результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный
настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней
после приостановления выполнения Работ.
4.4.5. При производстве Работ обеспечить безопасность выполняемых работ жизни и здоровью
потребителей и третьих лиц, а также предотвращения причинения вреда имуществу указанных
лиц.
4.4.6. При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность
электро-, тепло-, водоснабжение учреждений.
4.4.7. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение норм
пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
4.4.8. После подписания Акта приемки выполненных Работ в течение 5 календарных дней
вывезти за пределы объектов принадлежащие Подрядчику материалы, механизмы,
оборудование и иное имущество, а также строительный мусор своими силами и за свой счет.
4.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Договором.
5. Гарантии
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ.
5.2. Гарантии качества распространяются на все элементы и Работы, выполненные
Подрядчиком по настоящему Договору.
5.3. Гарантийный срок на выполненные Работы по настоящему Договору составляет 12 месяца
с даты подписания сторонами Акта о приемки выполненных Работ.
5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в
случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и
сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период
устранения дефектов.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, наступившие
независимо от воли сторон настоящего Договора после его заключения и создающие
препятствия для исполнения обязательства, несмотря на предпринятые обязанным лицом меры
к его исполнению
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. В случае если из-за непредотвратимых причин обязательства невозможно выполнить
даже по истечении срока, на который по соглашению Сторон их исполнение было
приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании ст. 451 Гражданского кодекса
РФ (в связи с существенным изменением обстоятельств) без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Ответственность сторон
7.1. Ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким
нарушением убытки.
7.3. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное выполнение Работ, ненадлежащее
качество выполненных Работ, предоставленных им материалов и оборудования, а также за
предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом
случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
7.4. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и
за свой счет недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в
результате сдачи-приемки выполненных Работ.
7.5. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от положений
настоящего Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, не
позволяющими использовать результат Работы по назначению, Заказчик вправе по своему
выбору:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с
отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно
выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения
убытков.
Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы
в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и
существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
возмещения причиненных убытков.
7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, в том числе и нарушение срока выполнения Работ, Заказчик вправе
потребовать уплату неустойки (пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
Пени устанавливается в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. настоящего
договора.
Подрядчик освобождается от оплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
7.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые
отвечает Заказчик.
7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую
Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7.11. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в
следующих случаях:
7.11.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком;
7.11.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим
Договором, более чем на 5 (пять) рабочих дней;
7.11.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства.
7.11.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.11.5. В случае привлечения Заказчика или лиц, выполняющих у Заказчика управленческие
функции, к административной ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации, устанавливающих требования пожарной безопасности, из-за ненадлежащего
выполнения Подрядчиком (работниками Подрядчика, привлеченным им для выполнения работ
третьими лицами) своих обязательств по Договору, Подрядчик возмещает Заказчику расходы
по оплате штрафа.
7.12. При расторжении Договора Заказчик обязан:
7.12.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего
Договора Работы надлежащего качества.
7.12.2. Оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента оформления
Акта о приемки выполненных Работ фактически выполненные Подрядчиком Работы
надлежащего качества.
7.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору
разрешаются в Арбитражном суде Республики Карелия.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Карелия Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный
ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9. Срок действия Договора, порядок изменения Договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9.2.
Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.3.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за
5 (пять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
9.4.
Сторона, которой направлено письменное уведомление о намерении расторгнуть
настоящий Договор, обязана направить свой ответ другой Стороне в письменной форме в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию,
по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.2. Приложения, указанные в настоящем Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Локальная смета №1.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
11.1.
В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны
Договора обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
БУ «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений
культуры»
185035, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 1
Тел./факс: (8142) 78-32-96
ИНН 1001033882/КПП 100101001
ОКАТО 86401000000
Получатель: УФК по Республике Карелия (БУ «Дирекция
по эксплуатации зданий учреждений культуры», л/с
20066Х59440)
р/с 40601810800001000001
ГРКЦ НБ РЕСП.КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ
г.Петрозаводск
БИК 048602001
Директор___________________ В.И. Асанов
М.П.