Проект гражданско-правового договора

Проект гражданско-правового договора
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
г. Волгоград
«_____»_________2013 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Орошаемое» Российской академии
сельскохозяйственных наук, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пимкина
Валерия
Павловича ,действующего на основании устава , с одной стороны, и
_________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
__________________________, действующий на основании _________, с другой стороны,
руководствуясь протоколом заседания комиссии по размещению заказов № ______ от
_______________г. заключили настоящий договор на поставку товара (далее «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить нефтепродукты (далее,
Товар), количество, наименование и сроки поставки которых указываются в Спецификации к
настоящему Договору, являющейся его неотъемлемым приложением.
1.2. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:
______________________________________________________________________.
2. Обязательства сторон.
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Доставлять товар собственными автотранспортными средствами Заказчику в
соответствии с требованиями настоящего договора.
2.1.2. Оформить отпуск товара актом приема-передачи в котором указывается количество,
вид товара, а так же ее стоимость.
2.1.3. Поставлять товар по своему качеству соответствующую требованиям действующих
нормативных документов (ГОСТов, ТУ и т.д.), функциональным и качественным характеристикам
для данной группы товара. Товары, подлежащие в соответствии с законодательством РФ
обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.
2.1.4. Заблаговременно информировать Заказчика о поставке товара или об предстоящей
отмене какой-либо доставки товара.
2.1.5. В случае существенного нарушения требований к качеству нефтепродуктов Поставщик
обязан по выбору Заказчика вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар
ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям настоящего договора.
2.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Направлять в адрес Поставщика заявку, в которой указывать количество и ассортимент
товара.
2.2.2. Производить перечисления денежных средств в размере, порядке и сроки, указанные в
настоящем договоре.
3. Порядок поставки.
3.1.Отчетным периодом передачи товара является календарный месяц.
3.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам (ГОСТ и ТУ) и
подтверждается паспортом (сертификатом) качества.
3.3. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по передаче товара и моментом
перехода права собственности на поставляемый товар считаются: момент подписания акта
приема-передачи.
3.4. При передаче товара по адресу Заказчика Поставщик обязан поставлять товар
автотранспортом, который должен быть надлежащим образом оборудован, водители и
экспедиторы должны выполнять действующие требования, в том числе «Правила технической
эксплуатации нефтебаз» (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. 2003 года № 232).
Автотранспорт, которым осуществляется доставка по адресу Заказчика, должен быть подготовлен
в соответствии с ГОСТ 1510. Поставщик несет все риски и полностью возмещает Заказчику и
третьим лицам убытки, связанные с нарушением требований при приеме товара.
3.5. Не позднее 5-ти дней до даты предполагаемой поставки, Заказчик обязан предоставить
Поставщику отгрузочную разнарядку (заявку с указанием наименования и количества товара,
подлежащей поставке).
Отгрузочная разнарядка (заявка) может быть направлена Поставщику по электронной почте.
Ответственность за получение отгрузочной разнарядки Поставщиком полностью лежит на
Заказчике, который несет все риски, связанные со срывом сроков поставки при отсутствии
разнарядки у Поставщика.
3.6. Порядок приемки товара Заказчиком по количеству и качеству регулируется
действующими Инструкциями о порядке приемки товара производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки товара
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7.
3.7. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями)
акта приема-передачи.
3.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия количества или качества товара
условиям настоящего договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и в
течение последующих 10 дней составляет и направляет Поставщику претензию по недостаче или
некачественному товару, оформленную в установленном порядке.
3.8. Заказчик имеет право уменьшить объем поставляемого товара. При уменьшении
поставляемых товаров цена гражданско-правового договора уменьшается пропорционально
количеству таких товаров.
4. Цена товара и порядок расчетов.
4.1. Цена гражданско-правового договора составляет ______________________ рублей, в том
числе НДС ___________.
4.2.
Цена Договора является твердой и не может изменятся в ходе его исполнения.
Оплата оказываемых услуг осуществляется за счет средств бюджетного учреждения и по цене,
указанной в п. 4.1
4.3.Цена Договора включает в себя страхование, уплату налогов, сборов, таможенных
пошлин и другие сопутствующие расходы Поставщика по исполнению условий настоящего
Договора.
4.4. Оплата товара, поставляемой по настоящему договору, производится путем
безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика с отсрочкой платежа до 10
банковских дней с момента получения нефтепродуктов , выставления поставщиком товарных
накладных и счетов-фактур.
4.4.1. В течение 15 рабочих дней с момента получения нефтепродуктов и выставления
Поставщиком товарных накладных и счетов-фактур Заказчик производит оплату.
.4.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить
не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при
изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке
дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе
изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более
чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в
Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить
цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена
единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должна определяться
как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре
количество такого товара.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от не
перечисленной вовремя суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине другой стороны.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от стоимости
вовремя не поставленного товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Заказчика.
5.3. Поставщик несёт ответственность за качество, количество и комплектность
поставляемого товара. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям,
установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств
или устранения нарушений по Договору.
5.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная
или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по Договору вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления
письменного уведомления другой Стороне.
7. Порядок рассмотрения споров.
7.1. Все споры и разногласия, которые возникают между сторонами в процессе исполнения
настоящего Договора подлежат разрешению в претензионном порядке. Сторона, получившая
претензию должна дать ответ на нее в срок не позднее 15-ти дней с момента ее получения.
7.2. При не достижении согласования спорных ситуаций в претензионном порядке, они
подлежат передаче на рассмотрение арбитражного суда Волгоградской области.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его обеими сторонами и
действует до «30» сентября 2013 года, если ранее Договор не прекратит свое действие в связи с
достижением цены Договора или до завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах по одному для каждой
из сторон.
8.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора возможны лишь в случае составления
дополнительного соглашения к нему, подписанного обеими сторонами.
Приложение 1. Спецификация
9. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:
Поставщик:
ФГУП»Орошаемое» Россельхозакадемии
400084 г.Волгоград п.Водный ул.Школьная,2
ИНН 3446004897 КПП 344601001
ОГРН 1033400545364
р/с 40502810111000080000
Волгоградское ОСБ №8621 г.Волгоград
к/с 30101810100000000647
БИК 041806647
ОКПО 00497590 ОКВЭД 21110
Т 8-902-652-90-02
«____»____________2013 г.
М.П.
«____»____________2013 г.
М.П.
Приложение № 1
к договору № ___________
от «____»__________ 2013г.
Спецификация
на поставку нефтепродуктов
№
п/п
Наименование и краткая
характеристика товара
Единица
измерения
Кол-во
Цена за
единицу ,
руб.
Сумма, руб.
с момента
заключения
договора по 30
сентября 2013 г. по
мере возникновения
необходимости у
Заказчика
1
Дизельное
топливо(летнее)
т.
Срок поставки
40
Итого
Поставщик:
М.П.
Покупатель:
М.П.