Договор Поставки 28 03 - Новороссийский зерновой терминал

Приложение № 2
Проект договора
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № О-2012/ _______
Новороссийск
«___» _______ 2012 г.
ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного инженера Арабаджиева Анатолия Вартановича, действующего на основании Доверенности № 16 от 16.02.2012 г., с одной стороны,, и___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________, действующего на основании_____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Сухой силовой трансформатор ТМС 250 kVA, 3 фазный,
6/0,4 kV, 24,06 / 360,84 A, Uk= 4,04%, 50 Hz, класс изоляции - F / F, группа соединения - Δ / Υ-N - 5, IP
00, с термозащитой обмотки, вес 950 кг, с виброопорами под трансформатор (8шт.).
Фирмы "TMC Transformers" (Италия)., указанные в Спецификации (Приложение № 1), далее по тексту "Товар", а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в соответствии c условиями настоящего Договора;
1.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора, определяет количество, комплектность, ассортимент и цену Товара;
1.3. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям по качеству и нормам комплектности предприятия-изготовителя Товара;
1.4.Товар должен быть сертифицирован;
1.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать Декларации о соответствии и сертификату
соответствия;
2. Условия оплаты Товара.
2.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, составляет : ________________ руб.
(сумма прописью руб., коп. с НДС), в том числе НДС 18% в размере _______________ руб. (сумма прописью руб., коп.);
2.2. Цена каждой единицы Товара указана в Спецификации к настоящему Договору;
2.3. Сумма договора включает стоимость Товара, упаковки, оформления необходимой документации,
сертификаты и иные необходимые документы (паспорт, инструкцию по эксплуатации и другие документы) на русском и английском языках, доставку до склада Покупателя;
2.4. После подписания сторонами договора цены изменению не подлежат;
2.5. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет
Поставщика;
2.6. Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от даты получения и приёмки Товара согласно выставленным счету или счету-фактуре;
2.7. Днем оплаты считается момент списания денежных средств с банковского счета Покупателя;
2.8. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю предусмотренные Договором первичные документы (накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры и другие необходимые документы) в течение
10 календарных дней от даты поставки Товара, но не позднее 4 числа месяца, следующего за расчётным
периодом.
3. Порядок и сроки поставки.
3.1. Товары по настоящему договору должны быть поставлены в течение _____ (количество прописью)
календарных дней после подписания Договора;
3.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, расположенного по адресу:
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 10;
3.3. Датой получения Товара и перехода права собственности к Покупателю считается дата передачи
Товара Покупателю, о чем делается отметка в соответствующих документах (товарно-транспортной
накладной, накладной);
3.4. К Товару по настоящему Договору должны прилагаться следующие документы:
- счет-фактура (1 оригинал и 1 копия);
- оригинал счёта;
- товарная накладная;
1
- сертификаты (или иные документы, подтверждающие качество Товара) качества на поставляемый Товар по настоящему Договору на русском и английском языках;
- иные необходимые документы (паспорт, инструкция по эксплуатации и другие документы на русском
и английском языках.).
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим условиям и стандартам
предприятия – изготовителя и/или страны происхождения;
4.2. Покупатель обязан содержать и эксплуатировать Товар в соответствии с техническими условиями,
обычными для данного вида Товара, производить своевременное профилактическое и сервисное обслуживание;
4.3. Покупатель признает, что Поставщик не несет ответственности с момента принятия Товара за любые потери и убытки, возникающие у Покупателя или третьих лиц, связанные с непригодностью Товара
или любой его части для эксплуатации, кроме оговоренных в разделах 5 и 6 настоящего Договора;
4.4. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Поставщиком п. 2.8. Договора, Поставщик по требованию Покупателя за каждый день просрочки обязан уплатить неустойку в размере 0,02 %
от общей денежной суммы, выставленной в не предоставленных в срок документах за соответствующий
отчетный период, если Стороны не договорятся об ином.
5. Сдача-приемка Товара.
5.1. Приемка Товара по количеству и комплектности, отсутствию видимых повреждений и целостности
осуществляется Покупателем при получении Товара на складе Покупателя в течение 3 (трёх) календарных дней со дня получения Товара на складе Покупателя по товарной накладной;
5.2. Приемка Товара производится в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приёмки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.
№П-6 и Инструкции «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7;
5.3. При наличии несоответствия количества и комплектности, видимых повреждений и целостности
Товара условиям Договора Покупатель обязан информировать Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих
дней с момента приёмки Товара. Несоответствие Товара требованиям настоящего Договора удостоверяется дефектным актом, подписанным Сторонами, для чего Поставщик в течение 3(трёх) рабочих дней
отправляет своего представителя на место поступления Товара.
6. Гарантийные обязательства.
6.1. Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком на товар, соответствует стандартам предприятия-изготовителя, а именно ________ (количество прописью) месяцев с момента получения Товара;
6.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока устранить недостатки Товара путем ремонта или
замены по обоюдному согласию сторон, если недостатки не возникли вследствие нарушения Покупателем порядка ухода и правил эксплуатации, либо вследствие действия третьих лиц или действия непреодолимой силы;
6.3 Срок выполнения гарантийных обязательств – 45 дней с момента информирования Поставщика о
возникших недостатках. В случае, когда исполнение гарантийных обязательств невозможно в течение
данного срока, он может быть продлен по взаимному согласованию Сторон;
6.4. Из гарантии исключаются повреждения и дефекты, возникшие по следующим причинам:
- преднамеренные порча или повреждения, ненадлежащие условия эксплуатации Товара.
7.Ответственность Сторон.
7.1. Покупатель в случае просрочки платежа в соответствии с настоящим Договором обязан уплатить
Поставщику, на основании выставленной претензии, пеню в размере 0,05 % от суммы просроченного
платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов стоимости неоплаченного Товара;
7.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю, на основании выставленной претензии, пеню в размере 0,05% от общей стоимости Товара за каждый день просрочки, но
не более 5 (пяти) процентов от стоимости не поставленного Товара;
7.3. В случае, если задержка поставки составит более 2 (двух) недель против сроков, указанных в Договоре, Покупатель имеет право отказаться от Договора или его части, письменно уведомив Поставщика
за 10 дней до даты расторжения Договора;
2
7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном
объеме.
8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (Форс-мажор). Сроки исполнения обязательств по Договору продлеваются на время действия этих обстоятельств;
8.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 60 (шестидесяти) дней, Сторона являющаяся кредитором по обязательствам, которые не могут быть исполнены ввиду форс-мажорных обстоятельств,
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;
8.3. Сторона, которая ввиду форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности выполнять свои обязательства, обязана в течение 2 (двух) дней известить другую Сторону окончания таких обстоятельств.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые форсмажорные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору;
8.4. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден письменно ТорговоПромышленными палатами территории, где произошли такие обстоятельства.
9. Арбитражный суд.
9.1. В случае, если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Краснодарского края.
10. Дополнительные условия.
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон. Факсимильные документы имеют юридическую силу.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2012 года, а в части гарантий до истечения гарантийного срока;
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке при подаче одной из Сторон заявления о расторжении Договора не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до даты расторжения Договора;
10.4. Сторона, желающая расторгнуть данный Договор, имеет право не сообщать причину своего решения;
10.5. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны Сторонами. Копии таких изменений, дополнений и приложений также
признаются действительными, если они предварительно получены по факсимильной связи.
10.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
11. Дополнения и приложения к договору.
11.1. Приложение № 1 к договору поставки № О -2012/_____ от «____» _____________ 2012 г.
12.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель: Открытое Акционерное Общество
"Новороссийский зерновой терминал"
353901, г.Новороссийск, ул.Портовая, 14а
тел./факс: (861 7) 602277 / 4871 / 2294 / 4775
e-mail: arubailo@nzt.ru , nzt@nzt.ru
ИНН 2315122574 / КПП 231501001
р/с 40702810952460102159
в Новороссийском АК СБ РФ
к/с 30101810600000000602
(ИНН банка 7707083893)БИК 046015602 ЮгоЗападный банк Сбербанка РФ, г.Ростов-на-Дону
ОГРН 1062315013298
3
Поставщик:
Генеральный директор
ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель:
Главный инженер
ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
______________________________________
______________________________________
А.В.Арабаджиев
(по доверенности № 16 от 16.02.2012 г.)
Договор № О-2012/ ____ от «___» ______________ 2012 г.
составлен на 5 (пяти) листах
4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
от «___» ____________ 2012 г.
к Договору № О-2012/ ____ от «___» ______________ 2012 г.
между
ОАО «Новороссийский зерновой терминал» и ____________________
1. Поставщик поставит Покупателю следующий Товар:
№
п/
п
1
Наименование Товара
Тип/модель/кат
№
Колво
Ед.
изм.
Цена,
за шт.,
руб.
Сумма,
руб.
Товар
Упаковка, оформление необходимой
документации, сертификаты и иные
необходимые документы (паспорт,
инструкция по эксплуатации и другие
документы) на русском и английском
языках, доставка до склада Покупателя
Итого:
В том числе НДС 18%:
Стоимость Товара составляет : ____________ руб. (сумма прописью руб., коп. с НДС), в том числе
НДС 18% в размере _____________ руб. (сумма прописью руб., коп.).
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:
Покупатель:
Главный инженер
ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
____________________________
_____________________________ А.В.Арабаджиев
(по доверенности № 16 от 16.02.2012 г.)
5