Уважаемые господа - Егорьевскому району

10 октября 2007года.
г. Егорьевск
Извещение на проведение запроса котировок.
Уважаемые господа!
Заказчик: Управление культуры администрации Егорьевского муниципального района
Адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская, дом 9
Адрес электронной почты: e-mail: ukaer@rnc.ru
Контактный телефон (8-49640) 3-08-82, факс 4-31-14
Контактное лицо: Муравьев Денис Николаевич
Предмет запроса котировок: Производство и монтаж оконных блоков
Источник финансирования: средства бюджета Егорьевского муниципального района.
№ Лота
Наименование выполнения работ.*1
1
1.
2
Максимальная (предельная)
стоимость работ,
в текущих ценах
проверенная комитетом по
строительству и
архитектуре
(с учетом всех расходов,
налогов и пошлин, в т. ч.
НДС),
(руб. коп.) *1
3
Оконные блоки
ИТОГО
109 300,00
109 300,00
Сроки
выполнения
работ и
оказания
услуг
4
до 30.11.07
– Весь перечень выполняемых работ расписано в технического задания.
Максимальная стоимость выполнения работ (контракта) составляет 109 300 (Сто
девять тысяч триста) рублей 00 коп. и установлена на основании изучения рынка.
Место выполнения работ: СДК д. Дмитровка
Если исполнитель своим предложением превысит максимальную стоимость услуг
(максимальную стоимость контракта), указанную в извещении о проведении запроса
котировок заказчиком, то такое предложение котировочной комиссией рассматриваться
не будет.
Оплата за выполненные работы:
- авансовый платеж до 50% от стоимости контракта в течение 10 банковских дней;
- а оставшееся сумма по выполнению всех работ с предоставлением Акта
выполненных работ.
В случае Вашего согласия принять участие в котировке на ремонт помещений просим
представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 140300, Московская
область, г. Егорьевск, ул. Рязанская 9, Управление культуры администрации Егорьевского
района или на адрес электронной почты (E-MAIL): - ukaer@rnc.ru, до 15.00 часов
17.10.2007г.
*1
Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом всех расходов, страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Требования к качеству: соответствие выполняемых работ СНИП, соответствие
материалов ГОСТАМ.
Требование к безопасности выполняемых работ.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком извещения о проведении запроса
котировок и предоставление исполнителем котировочной заявки не накладывает на
стороны никаких дополнительных обязательств.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального
контракта составляет не ранние 5 и не позднее 20 дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Начальник управления культуры
Л.И. Аксенова
Приложение №1
к извещению о запросе котировок
от 27.09.2007 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по производство и монтаж оконных блоков
СДК д. Дмитровка
Изделие №1 Количество 4 шт.
Veka
Euroline
Окно
Цвет: Белый
4X16X4101.213 - Рама 64 EUROLINE
102.103 - Импост 82/58 EUROLINE
103.213 - Створка 75 EUROLINE
площ.- 5,10кв.м;
Изделие №2 Количество 1 шт.
Veka
Euroline
Окно
Цвет: Белый
4X16X4101.213 - Рама 64 EUROLINE
102.103 - Импост 82/58 EUROLINE
площ.- 2,44кв.м;
Изделие №3 Количество 1 шт.
Veka
Euroline
Окно
Цвет: Белый
4X16X4101.213 - Рама 64 EUROLINE
102.103 - Импост 82/58 EUROLINE
103.213 - Створка 75 EUROLINE
площ.- 5,40кв.м;
Наименование
Цвет
Изделие 1
Изделие 2
Изделие 3
Белый
Белый
Белый
ПВХ 400
ПВХ 400
Белый
Белый
Изделия
Кол-во
4 шт.
1 шт.
1 шт.
Подоконники
1 шт.
5 шт.
Стоимость
Размеры
57615,06 руб.
8062,54 руб.
14760,51 руб.
2430x2100
1160x2100
2510x2150
492,91 руб.
4929,06 руб.
1350,0мм.
2700,0мм.
Торцевые LD30
Белый
Отлив 200
Отлив 200
Отлив 200
Белый
Белый
Белый
Откос кирпичный
2-х ств.
Итого
6 шт.
Отливы
1 шт.
1 шт.
4 шт.
Откосы
6 шт.
305,56 руб.
210,01 руб.
436,83 руб.
1680,11 руб.
20807,42 руб.
109 300,00 руб.
1250,0мм.
2600,0мм
2500,0мм.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
от « » июня 2007г.
Начальнику управления культуры администрации Егорьевского района
Уважаемые господа!
Изучив направленное Вами извещение о запросе котировок, мы нижеподписавшиеся
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица)
________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа
№ Лота
Наименование выполнения работ.*1
1
2
1.
Стоимость работ
Максимальная
предложенная
(предельная)
участником,
стоимость работ,
в текущих ценах
в текущих ценах
проверенная
проверенная
Сроки
комитетом по
комитетом по выполнения
строительству и
строительству и
работ и
архитектуре
архитектуре
оказания
(с учетом всех
(с учетом всех
услуг
расходов,
расходов, налогов
налогов и
и пошлин, в т. ч.
пошлин, в т. ч.
НДС),
НДС),
1
(руб. коп.) *
(руб. коп.)
8
3
4
Оконные блоки
109 300,00
ИТОГО
109 300,00
Сроки
выполнения
работ
9
до
30.11.07
* смотреть в извещении.
*1 – Весь перечень выполняемых работ расписано в технического задания.
предлагаем осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в
соответствии с условиями, изложенными в извещении о запросе котировок от «10»
октября 2007 года.
Настоящее предложение действительно до «___» ___________ 2007 года.
Порядок оплаты:
- авансовый платеж до __ % от стоимости контракта в течение 10 банковских
дней;
- оставшаяся сумма по сдаче работ.
Цена выполняемых работ
____________(_______________________________________________) и указана с
учетом _____________.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнитель».
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки произвести
выполненных работ в соответствии с характеристиками (техническим заданием),
изложенными в извещении о запросе котировок, и согласны с имеющимся в нем
порядком платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка
вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль
обязательного контракта между нами.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального
контракта составляет не менее 5 и не позднее 20 дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
М.П.
___________________________________
(Проект контракта)
Муниципальный контракт № __
на выполнение работ по ремонту
___________________________________________________
(наименование объекта)
г. Егорьевск
«__» _______2007 г.
Управление культуры администрации Егорьевского муниципального района
Московской области, в лице начальника Управления культуры Аксеновой Людмилы
Ивановны, действующей на основании Доверенности №1-1-26/109 от 12.02.2007 г.,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________, в лице
директора ___________________, действующего на основании Устава и лицензии №
__________ от «__» ________ 200__ г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель
(генеральный подрядчик)», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, на основании решения котировочной комиссии
(_____________), заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в
дальнейшем “Контракт”, о нижеследующем:
1.
Предмет настоящего Контракта
1.1.
Исполнитель (генеральный подрядчик) по поручению Заказчика принимает
на себя обязательства выполнить работы по ремонту объекта ____________,
расположенного по адресу: ____________________, и сдать Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ в текущих ценах с НДС 18 % составляет _________ рублей
(__________________).
3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель (генеральный подрядчик) обязуется осуществить выполнение
работ, предусмотренные настоящим контрактом в следующие сроки:
начало: __________;
окончание: ____________.
3.2.
При необходимости по соглашению Сторон в письменной форме допускается
корректировка сроков выполнения работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. Обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Исполнителя (генерального подрядчика):
4.1.1. Исполнитель (генеральный подрядчик) обязуется выполнить работы по
ремонту Объекта согласно утвержденной в установленном порядке сметной
документации, обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами РФ и местными нормативными актами.
4.1.2. Исполнитель (генеральный подрядчик) обязуется сдать приемочной
комиссии законченный Объект в составе и объеме, предусмотренном утвержденной в
установленном порядке сметной документации и настоящим Контрактом.
4.1.3. Исполнитель (генеральный подрядчик) принимает на себя обязательства по
обеспечению работ материалами и оборудованием (машинами, механизмами, приборами,
инструментами, инвентарем, всякого рода оснасткой), необходимых для выполнения
работ. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать
спецификациям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть
представлены Заказчику на согласование до начала производства работ, выполняемых с
их использованием. В случае несоответствия материалов сметной документации или не
предоставления этих документов, Заказчик имеет право приостановить исполнение работ
Исполнителем (генеральным подрядчиком).
4.1.4. Исполнитель (генеральный подрядчик) обязан соблюдать на объекте
правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды
и других природоохранительных мероприятий, действующих в РФ.
4.1.5. Исполнитель (генеральный подрядчик) обязан обеспечить чистоту и
порядок на объекте и прилегающей к нему территории. Обеспечить организацию сбора
отходов на территории Объекта и их вывоз для утилизации и переработки.
4.1.6. Исполнитель (генеральный подрядчик) обеспечивает сохранность объекта,
переданного Заказчиком.
4.1.7. Предоставить Заказчику возможность осуществлять проверку выполнения
и качества работ по Контракту.
4.1.8. Исполнитель (генеральный подрядчик) обязуется известить Заказчика
(факсограммой/телефонограммой) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала
приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность
принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и
Исполнителем (генеральным подрядчиком) двухсторонних актов промежуточной
приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления
соответствующего акта.
Исполнитель (генеральный подрядчик) приступает к выполнению последующих
работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов
освидетельствования этих работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не
был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию
Заказчика Исполнитель (генеральный подрядчик) обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет,
без компенсации со стороны Заказчика.
4.1.9. Исполнитель (генеральный подрядчик) имеет право привлекать к
выполнению работ только те субподрядные организации, которые имеют надлежащим
образом оформленные лицензии на проведение соответствующих видов работ.
Обеспечить надлежащую приемку выполняемых привлеченными субподрядчиками работ.
Нести полную ответственность перед Заказчиком за исполнение работ по Контракту
субподрядчиками,
привлеченными
к
работе
Исполнителем
(генеральным
подрядчиком), и за координацию их деятельности.
В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель (генеральный
подрядчик) обязан в течение 5 (пяти) дней после заключения каждого договора
письменно
проинформировать об этом Заказчика, путем предоставления
информационного письма с указанием наименования организации, предмета договора,
лицензии.
4.1.10. Устранить своими силами и за свой счет все недостатки, выявленные при
производстве работ, при условии правильной эксплуатации объекта. Если во время
гарантийного срока эксплуатации недостатки выполненных работ повлекли нанесение
ущерба, Исполнитель (генеральный подрядчик) компенсирует стоимость причиненного
ущерба.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязан передать в установленном порядке утвержденную сметную
документацию, согласованную со всеми владельцами подземных коммуникаций и
другими заинтересованными лицами.
4.2.2. Заказчик обязан принять выполненные в соответствии с Контрактом работы и
оплатить их в сроки, указанные в Контракте.
4.2.3. Заказчик осуществляет:
- контроль за выбором применяемого оборудования;
- контроль и технический надзор за выполнением работ на Объекте, объемами
выполненных работ и их качеством, за соблюдение сроков выполнения работ
Исполнителем (генеральным подрядчиком);
-
-
-
-
промежуточную приемку ответственных конструкций зданий, сооружений и скрытых
работ;
контроль соответствия работ, применяемых изделий и материалов сметной
документации, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам;
проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых изделий и
материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных
испытаний);
освидетельствование и оценку совместно с работниками строительно-монтажных
организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при
производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению
производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование
скрытых работ;
контроль исполнения строительно-монтажными организациями требований
технического надзора Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых
ремонтных работ и применяемых изделий и материалов. Обеспечение своевременного
устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ,
конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом.
5.Платежи и расчеты
5.1. Заказчик в 10-дневный срок перечисляет аванс в размере до 30 % от стоимости
Контракта для приобретения материалов. Погашение аванса производится
пропорционально объему выполненных работ при расчетах за выполненные работы.
5.2. В случае не перечисления Заказчиком аванса в вышеуказанный срок, сроки
выполнения работ Исполнителем (генеральным подрядчиком) продлеваются на
соответствующий период.
5.3. Заказчик проводит текущие расчеты за выполненные работы в течение 50 дней
после подписания формы КС-3. Форма КС-3 подписывается при наличии формы КС-2,
исполнительной документации, актов на скрытые работы, которые представляются
Исполнителем (генеральным подрядчиком) до 25 числа каждого месяца.
Заказчик рассмотрит полученные документы в течение 10 рабочих дней с момента
их предоставления Исполнителем (генеральным подрядчиком).
Акт о приемке выполненных работ включает в себя только фактически выполненные
работы в строгом соответствии со сметной документацией. В случае необходимости
выполнения работ, не предусмотренных сметной документацией, Стороны заключат
дополнительное соглашение о видах необходимых к выполнению работ, сроков и
стоимости их выполнения.
5.4. Заказчик при выполнении Исполнителем (генеральным подрядчиком) п. 5.3
настоящего Контракта, обязан в указанный в п.5.3 настоящего Контракта срок, передать
Исполнителю
(генеральному
подрядчику)
подписанные
документы
или
мотивированный письменный отказ от приемки этих работ, с указанием всех замечаний
(со ссылкой на действующие строительные нормы и правила РФ, государственные
стандарты РФ, нормативные акты РФ и Московской области). При наличии
мотивированных замечаний со стороны Заказчика в части выполненных Исполнителем
(генеральным подрядчиком) работ в отчетном месяце, Исполнитель (генеральный
подрядчик) в согласованный Сторонами срок принимает меры к устранению выявленных
недостатков. Заказчик по факту устранения замечаний утверждает соответствующий Акт
и производит оплату согласно условиям настоящего Контракта. Если Исполнитель
(генеральный подрядчик) не успеет исправить указанные замечания по части объемов
выполненных работ в сроки, указанные в мотивированном письменном отказе, то оплата
неисправленных работ переходит на следующий месяц.
5.5. Окончательный расчет с Исполнителем (генеральным подрядчиком)
производится в 3 месячный срок после принятия объекта в эксплуатацию.
5.6. Стоимость выполненных работ определяется на основе базисных (2001 г.)
сметных норм и расценок на строительные работы с применением ежемесячных
расчетных индексов пересчета сметной стоимости для Московской области,
разрабатываемых ГУ МО «Мособлгосэкспертиза». При этом общая стоимость работ на
объекте по представленным Заказчику актам о приемке выполненных работ (форма КС2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не должна превышать
твердую договорную цену, определенную подписанным сторонами контрактом на
выполнение работ на объекте.
5.7. Финансирование объекта осуществляется при условии поступления бюджетных
средств Егорьевского района на счет Заказчика. При поступлении бюджетных средств
частями, оплата выполненных работ производится поэтапно, по мере поступления
бюджетных средств.
6. Ответственность сторон
6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом,
стороны несут ответственность на условиях и порядке, установленных действующим
Законодательством РФ.
6.2. Заказчик определяет необходимость выполнения контрольного обмера объемов
работ на объекте и проводит его с приглашением Исполнителя (генерального
подрядчика). При выявлении необоснованного завышения объема выполненных работ,
цен и индексов Заказчик удерживает всю сумму завышения в бесспорном порядке. В
случае необоснованного отказа со стороны Исполнителя (генерального подрядчика) в
участии контрольного обмера или не подписания акта контрольного обмера, Заказчик
вправе в одностороннем порядке оформить акт контрольного обмера с корректировкой
форм КС-2 и КС-3.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом по оплате выполненных работ, Исполнитель (генеральный
подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
начиная со дня, следующего после истечения установленного муниципальным контрактом
срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
техсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем (генеральным подрядчиком)
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а именно нарушение срока
окончания работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной техсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель (генеральный подрядчиком) освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы, повлекших неисполнение или частичное
исполнение обязательств по Контракту. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по
Контракту, должна известить другую сторону о
возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 3-х дней с момента их
наступления и представить доказательства их наличия и продолжительности.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения
выполнения условий Контракта.
6.7. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их
разрешения путем ведения переговоров.
1. 6.8. В случае если спорный вопрос не был решен путем ведения переговоров
между Сторонами настоящего Контракта, Стороны имеют право обратиться в
арбитражный суд Московской области в соответствии с действующим гражданским
законодательством в установленном порядке.
7. Гарантии
7.1. Исполнитель (генеральный подрядчик) гарантирует надлежащее качество
выполняемых работ на Объекте в соответствии с условиями, предложенными
победителем конкурса, требованиями СНиП и ТУ.
7.2. В случае обнаружения Заказчиком ненадлежащего качества выполненных
работ на Объекте составляется акт, фиксирующий выявленное несоответствие качества.
Для участия в составлении акта, фиксирующего нарушения качества, согласования
порядка и сроков устранения возникших претензий, Исполнитель (генеральный
подрядчик) обязан командировать своего представителя, не позднее 3 рабочих дней со
дня получения по факсу письменного извещения Заказчика.
7.3. При отказе Исполнителя (генерального подрядчика) от составления и
подписания
акта несоответствия качества выполненных работ, Заказчик назначает
квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по
фиксированию недостатков, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный
суд по данному вопросу.
7.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается на 24 месяца с даты
подписания сторонами акта о приемке готового объекта.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Все дополнения и изменения в Контракте должны быть согласованы и
письменно оформлены. Все дополнения и изменения в Контракте являются его
неотъемлемой частью.
8.3. Права, обязанности и ответственность Сторон в части, не урегулированные
настоящим Контрактом, определяются действующим гражданским законодательством.
8.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении
адресов и банковских реквизитов.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Исполнитель (генеральный подрядчик):
Управление культуры
администрации Егорьевского
муниципального района
Заказчик:
________________ Л.И. Аксенова
«___ » ___________ 2007 г.
МП
Исполнитель (генеральный подрядчик):
________________
«___» ____________ 2007 г.
МП