ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ «Расширение автоматизированной системы контроля напряженно-

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«Расширение автоматизированной системы контроля напряженнодеформированного состояния трубопроводов, в том числе шеф-монтажные
и пусконаладочные работы, на месторождении им. Ю. Корчагина»
1. Цель работы
Целью данной работы является расширение системы мониторинга
напряжённо-деформированного состояния технологических трубопроводов
обвязки, с подключением в систему датчиков от компрессоров НД линий А и В
месторождения им. Ю. Корчагина ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», с
возможностью дальнейшего развития данной системы на другие объекты
МЛСП.
2. Назначение системы
Система АСК НДС предназначена для осуществления мониторинга и
контроля напряжённо-деформированного состояния трубопроводов.
Система позволяет измерять статические и динамические напряжения,
возникающие в трубопроводных системах в режимах реального времени.
Система контролирует превышение допустимых уровней напряжений путем
сравнения текущих значений измеренных напряжений с предельно
допустимыми и выдачей соответствующей информации оперативному
персоналу. Места измерения (точки контроля) напряжённо-деформированного
состояния определяются по результатам расчётного исследования с
применением специализированного программного обеспечения.
Данный комплекс позволяет оценивать напряжённо-деформированное
состояние в зависимости от режима работы технологического оборудования,
контролировать накопленные усталостные напряжения, определять срок
безопасной эксплуатации трубопроводов.
3. Спецификация трубопроводов для установки точек контроля
№
п/п
Объект
Среда
1
Трубопровод от
скруббера V-2901А до
компрессора К-2911А
(Паспорт на
трубопровод №34)
Трубопровод от
компрессора К-2911А
до холодильника Е2911А и линии 150-PG10-1008-А13T (Паспорт
на трубопровод №36)
технологиче МЛСП
ский газ
им. Ю.
Корчагина
Рраб=0,12
МПа;
Траб=40 °С
технологиче МЛСП
ский газ
им. Ю.
Корчагина
Рраб=0,61МПа 219,1х7,04 7,8
;
Траб=106,5°С
168х7,11 0,8
2
3
4
5
6
7
Место
Рабочие
установк параметры
и
объекта
Размеры
ПротяженDH × S, мм ность
участков
трубопровода, м
355,6x7,92 1,8
60,3х5,54
технологиче МЛСП
Трубопровод от
им. Ю.
скруббера V-2911А до ский газ
Корчакомпрессора К-2921А
гина
(Паспорт на
трубопровод №39)
Рраб=0,56
МПа;
Траб=40°С
Марка
материала
ASTM A333
Gr 6
ASTM A333
Gr 6
ASTM A333
Gr 6
0,1
ASTM A333
Gr 6
219,1х7,04 4,2
ASTM A333
Gr 6
168,3х7,11 1,85
ASTM A333
Gr 6
Трубопровод от
компрессора К-2921А
до холодильника Е2921А (Паспорт на
трубопровод №40)
технологиче МЛСП
ский газ
им. Ю.
Корчагина
Рраб=1,6 МПа; 168,3х7,11 5,0
Траб=98,9 °С
ASTM A333
Gr 6
323,9х10,3 1,0
1
ASTM A420
Gr WPL6-S
Трубопровод от
скруббера V-2901В до
компрессора К-2911В
(Паспорт на
трубопровод №41)
Трубопровод от
компрессора К-2911В
до холодильника Е2911В и линии 150-PG10-1077-А13T (Паспорт
на трубопровод №43)
технологический МЛСП им.
газ
Ю. Корчагина
Рраб=0,12 МПа;
Траб=40°С
355,6х7,92 6,0
ASTM A333
Gr 6
технологический МЛСП им.
газ
Ю. Корчагина
Рраб=0,61 МПа;
Траб= 106,5°С
219,1х7,04 6,7
ASTM A333
Gr 6
168х7,11
0,35
ASTM A333
Gr 6
60,3х5,54
0,1
ASTM A333
Gr 6
219,1х7,04 1,3
ASTM A333
Gr 6
технологиче МЛСП
Трубопровод от
им. Ю.
скруббера V-2911В до ский газ
Рраб=0,56
МПа;
8
компрессора К-2921B
(Паспорт на
трубопровод №46)
Трубопровод от
компрессора К-2921В
до холодильника Е2921В (Паспорт на
трубопровод №47)
Корчагина
технологиче МЛСП
ский газ
им. Ю.
Корчагина
Траб=40°С
168,3х7,11 3,5
ASTM A333
Gr 6
Рраб=1,6 МПа; 168,3х7,11 4,6
Траб=46,7°С
324х10,31 0,5
ASTM A333
Gr 6
ASTM A333
Gr 6
ASTM A333
Gr 6
60,3х5,54
0,1
Места расположения точек контроля на трубопроводах определяются
исходя из проведённых в процессе проектирования расчётов.
Результаты расчёта должны приводиться в пояснительной записке к
проектной документации.
4. Требования предъявляемые к системе АСК НДС
4.1. В состав системы АСК НДС для нужд ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» должно входить оборудование для контроля напряжённодеформированного состояния. Данное оборудование должно быть установлено
на открытой площадке и обеспечивать надежную работу при следующих
условиях:
- температура окружающего воздуха от - 35°С до + 40°С;
- влажность воздуха среднегодовая:
- абсолютная - 9,3 г/м3;
- относительная - 82 %.
- максимальная скорость ветра (порывы), 46,0 м/с.
Степень защиты оборудования, входящего в систему АСК НДС и
расположенного на открытой площадке должна быть не ниже IP54.
Применяемое электрооборудование должно соответствовать требованиям по
обеспечению взрывобезопасности в соответствии с взрывоопасной зоной, в
которой будет установлено данное оборудование. Способ крепления
оборудования к трубопроводам – накладной.
4.2. Данная система должна предусматривать измерение напряжённодеформированного состояния в контрольных точках минимум по двум
направлениям в каждой точке.
4.3. Места установки датчиков для контроля должны определяться на
основании расчётного исследования с применением специализированного
сертифицированного программного обеспечения. При расчёте должны быть
учтены отклонения положения трубопроводов и/или изменение параметров
режима работы от проектных значений, которые могут быть обусловлены:
- нарушением проектных условий эксплуатации;
- некорректным исполнением проектных заданий;
- подвижками фундаментных оснований опор трубопроводов и
оборудования;
4.4. Измерение параметров напряжённо-деформированного состояния
должно производиться в режиме реального времени. Состояние трубопроводов
(напряжения) должно отображаться на экранах оператора (старшего механика)
цифровое и графическое изображение.
4.5. При превышении допустимых уровней напряжений и при
отключении питания любого тензометрического шкафа или коммутационного
шкафа на экране оператора должна быть реализована сигнализация с записью в
файл события. Включение оборудования системы и загрузка ПО после
пропадания питания должно происходить в автоматическом режиме.
4.6. Должно осуществляться архивирование измеренных напряжений для
последующего анализа с глубиной архива не менее 2 лет.
4.7. Для контроля накопленных усталостных напряжений на экранах
оператора должно отображаться не только цифровое изображение, но и график
изменения значений.
4.8. Обеспечить интеграцию вновь монтируемого оборудования с
существующей системой АСК НДС технологических трубопроводов обвязки
компрессоров высокого давления с увеличением производительности
оборудования обработки данных.
4.9. Определять срок безопасной эксплуатации трубопроводов.
Для хранения актуальной и архивной информации измерений с датчиков
предусмотреть развертывание базы данных на сервере Заказчика с
использованием MS SQL Express техническое решение согласовать с ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».
4.10. В АСК НДС должно быть реализовано формирование отчетов с
информацией о состоянии трубопроводов за 1 неделю с возможностью
отправки их по e-mail.
5. Объем поставки и перечень дополнительных услуг поставщика
5.1. Минимальный объем поставки должен включать в себя:
- тензорезистивные датчики напряжений – 16 шт.;
- соединительные коробки – 8 шт.;
- контроллеры измерений статических и динамических напряжений – 2
шт.;
- защитный бокс для контроллеров – 1 шт. (один для размещения двух
контроллеров);
- барьеры искрозащиты – 16 шт. (три шт. на каждый измерительный
канал);
- комплект кабельной продукции (ориентировочная длина – 500 м);
- программное обеспечение, полностью совместимое с существующим
ПО «Мониторинг НДС», реализованное на базе MasterSCADA.
5.2. В объем поставки должен быть включен необходимый комплект ЗИП
на два года эксплуатации системы.
5.3. На поставляемое оборудование должна быть представлена
техническая документация в следующем минимальном объеме:
- паспорт (формуляр)
- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
отдельных единиц оборудования или комплекса в целом
- каталог запасных частей с указанием каталожных номеров
- сертификат соответствия на оборудование
- разрешение на применение оборудования
- руководство по эксплуатации программного обеспечения
- сертификат/свидетельство об утверждении типа средств измерений
- методика поверки
- действующее свидетельство о поверке средств измерений
Техническая документация должна быть представлена: 1 экз. на
бумажном носителе и 1 экз.в электронном виде в формате pdf.
Техническая документация должна быть выполнена в соответствии с
ГОСТ 2.601-2013. Помимо эксплуатационной документации должна быть
подготовлена
документация,
предусмотренная
СНиП
3.05.07-85.
Исполнительная документация должна быть выполнена путём внесения
изменений в ИД существующей системы (должны быть подготовлены
обобщённые схемы, обобщённые ведомости оборудования, обобщённая
инструкция и т. п.).
5.4. В перечень дополнительных услуг поставщика входит: строительномонтажные работы, пуско-наладочные работы, обучение персонала.
5.5. На поставляемое оборудование должна быть дана гарантия
производителя не менее 36 месяцев с момента отгрузки со склада или 24 месяца
с момента ввода в эксплуатацию.
5.6. Поставщик подтверждает выполнение требований к упаковке,
маркировке и хранению поставляемого оборудования выставленных
Заказчиком. Транспортировка возможна любыми видами крытого транспорта
при условии обеспечения температурного режима не ниже 200С, отсутствии
паров активной химической среды.
Срок поставки: ориентировочно июнь 2016 г.
Необходимо предоставление паспортов при поставке продукции.
Требования по обязательному наличию сертификатов, лицензий,
свидетельств, разрешений и пр. по предмету:
1. Сертификат таможенного союза ЕАС (или Разрешение на применение при
действии до 2017 г.); Обоснование безопасности (или Сертификат
соответствия ГОСТ Р при действии до 2017 г.)
2. Претендент должен быть либо производителем продукции, либо дилером
(дистрибьютером),
необходимо
предоставление
подтверждающих
документов.
Условия расчетов по договору: оплата товара производится не позднее 65
календарных дней по истечении месяца подписания Покупателем без
замечаний товарной накладной ТОРГ-12 при условии получения
Покупателем оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с
действующим законодательством РФ, на основании представленного счета
на оплату.
Условия поставки: право собственности на продукцию, а также риск
случайной гибели или повреждения переходит к Покупателю в момент
подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12 и передачи груза на
складе Покупателя. Поставка осуществляется силами Поставщика.
Место доставки: Комплексная транспортно-производственная база ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», Российская Федерация, Астраханская
область, Икрянинский район, 1 км. южнее р.п. Ильинка, 2,9 км. северовосточнее р.п. Красные Баррикады.
Порядок подачи коммерческих предложений:
Коммерческое предложение необходимо направить на электронный адрес
Viktor.Sukhorukov@lukoil.com или факс (8512) 40-28-85.
Коммерческое
предложение
должно
содержать
следующую
информацию:
1. Общая цена предложения в рублях без учета НДС. В случае, если НДС
не предусмотрен, необходимо указать данную информацию. В цену
коммерческого предложения должны быть включены все расходы, связанные с
выполнением обязательств по договору.
2. Срок поставки/оказания услуг/выполнения работ.
3. Условия оплаты.
4. Контактное лицо.
5. Номер телефона контактного лица.
6. Коммерческое предложение должно быть датировано, подписано
руководителем Организации-претендента и заверено печатью.
7. Коммерческое предложение направляется на имя начальника отдела
организации тендеров и аукционов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Хапугина Виктора Валентиновича.
8. К рассмотрению принимаются коммерческие предложения
исключительно на весь объем поставки/услуг/работ.
Окончательный срок подачи коммерческих предложений «21» марта
2016 года до 17:00 по московскому времени.
Претендент не допускается к участию в процедуре в следующих
случаях:
–
коммерческое предложение предоставлено на неполный объем
поставки/услуг/работ;
– коммерческое предложение не соответствует техническому заданию
Заказчика;
–
коммерческое
предложение
поступило
позже
указанного
окончательного срока.
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», расположенное по
адресу: Российская федерация, Астраханская область, г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, дом 1, корпус 2.
Организатор: отдел организации тендеров и аукционов ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть», расположенный по адресу: Российская федерация,
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, дом 1, корпус 2,
кабинет 2-11.
Контактный телефон: (8512) 40-29-41, факс 40-28-85.
E-mail: Viktor.Sukhorukov@lukoil.com
Договор на поставку товара заключается в редакции ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Приложение №1).
Предлагаемый проект Договора содержит все положения, которые
являются существенными для Заказчика. В случае наличия замечаний
Претендент должен направить с коммерческим предложением проект
протокола разногласий к договору поставки. Заказчик вправе не
принимать условия протокола разногласий к договору. Приоритет при
заключении
договора
будет
у
коммерческих
предложений,
предоставленных без протокола разногласий.
Приложение №1
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Астрахань
«___» _________ 201 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
(сокращенное
дальнейшем
действующего
наименование
«Покупатель»,
на
ООО
в
лице
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»),
именуемое
в
___________________________________________,
основании_____________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице __________________________________ действующей на основании _______________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить товар в номенклатуре, в количестве и сроки,
определенные в Спецификации №1 (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель - принять и оплатить его.
1.2. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром все принадлежности и
документы (при необходимости с переводом на русский язык), относящиеся к товару
(сертификаты, тех. паспорта, инструкции, иные документы, оформление которых является
обязательным для данной категории товара в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации), а также счета-фактуры и товарные накладные по
форме ТОРГ-12.
В случаях, когда это предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами РФ,
Поставщик оформляет и передает Покупателю разрешение Ростехнадзора на применение
технических устройств на опасных производственных объектах.
1.3. Поставщик, по письменному согласованию с Покупателем, имеет право досрочно
поставить товар.
2. Качество и комплектность товара.
2.1. Качество и комплектность товара, поставляемого по настоящему Договору, должны
соответствовать условиям настоящего Договора, товар должен быть новым, не бывшем в
употреблении, а также соответствовать стандартам (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТП), установленным
действующим законодательством Российской Федерации для данной категории товаров.
2.2.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется по документам завода-
изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый товар не должен быть менее 12
месяцев с даты поставки товара и подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 без
замечаний.
В случае отказа в гарантийном обслуживании товара со стороны завода-изготовителя
по причинам, не связанным с неверной эксплуатацией товара Покупателем, Поставщик
самостоятельно несёт гарантийные обязательства в отношении такого товара в полном
объёме в течение установленного гарантийного срока.
2.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемого товара, а
также то, что товар свободен от прав третьих лиц, в том числе патентных (патентную
чистоту), в связи с чем, Поставщик обязуется проводить проверку поставляемого товара на
патентную чистоту.
Поставщик гарантирует, что обладает всеми необходимыми свидетельствами,
лицензиями, разрешениями, сертификатами и иными документами, которые подтверждают
права Поставщика на поставляемый товар и его составляющие, и наличие или оформление
которых
для
него
обязательны
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ для целей настоящего Договора.
В случае предъявления к Покупателю третьими лицами каких-либо связанных с
поставленным товаром требований о возмещении ущерба, причиненного вреда, или
требований иного характера, основания для которых возникли до передачи товара от
Поставщика Покупателю, а также требований, связанных с нарушением патентных прав,
Поставщик обязан немедленно после получения от Покупателя письменного уведомления о
предъявлении таких требований самостоятельно и за свой счет их урегулировать, а также
возместить Покупателю вред, причиненные такими требованиями убытки в полном объеме.
2.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, с письменного согласия Покупателя
обязан восполнить недопоставленное количество товара в сроки, указанные Покупателем.
2.5. Приемка товара по количеству и качеству, если иное не установлено законом или
настоящим Договором, производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и ТНП по количеству и качеству,
утвержденными постановлениями Госарбитража СССР № П-6, № П-7.
2.6. В случае если в течение гарантийного срока выявляются недостатки, дефекты товара,
Поставщик, после получения соответствующего письменного уведомления от Покупателя с
подробным описанием недостатков, должен в течение срока, указанного в уведомлении
(срок должен быть разумным и учитывать минимально необходимое Поставщику время для
устранения недостатков либо замены товара), за свой счет устранить их путем исправления
либо замены некачественного товара (его частей) на качественный.
В случае не согласия с изложенным в уведомлении, Поставщик должен письменно
проинформировать об этом Покупателя и в течение 5 рабочих дней (или в иной письменно
согласованный представителями Сторон срок) с даты получения уведомления направить за
свой счет своего представителя к месту нахождения товара для выяснения обстоятельств
дела.
Если выяснится, что недостатки (дефекты) товара возникли по причинам, не зависящим от
Поставщика, Покупатель компенсирует Поставщику расходы, связанные с прибытием его
представителя к месту нахождения товара в пределах следующих лимитов: проезд поездом –
в плацкарте, самолетом - в эконом. классе, проживание в гостинице – в стандартном
одноместном номере.
Если представитель Поставщика по уважительным причинам не может прибыть к месту
поставки в течение вышеуказанного срока, Поставщик должен своевременно письменно
известить об этом Покупателя с указанием причин. В данном случае Сторонами согласуется
новый срок.
Неявка представителя Поставщика в установленный 5-тидневный
срок (или иной
согласованный Сторонами срок) приравнивается к признанию Поставщиком изложенных в
уведомлении претензий Покупателя и Поставщик должен в течение срока, указанного в
уведомлении, за свой счет устранить недостатки товара.
2.7. В случае нарушения установленного срока устранения недостатков (замены) товара (его
частей) Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора.
2.8. Если из-за обнаруженных недостатков, дефектов невозможно продолжать нормальную
эксплуатацию товара, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких
недостатков, дефектов.
3. Тара и упаковка.
3.1. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и
обеспечивающую сохранность товара при перевозке, перевалке и хранении. На таре и
упаковке не должно быть видимых механических повреждений, подтеков, следов конденсата
и т.д.
3.2. Тара и упаковка входят в цену поставляемого товара и возврату не подлежат.
4. Порядок расчетов и сумма Договора.
4.1. Оплата товара производится не позднее 65 календарных дней по истечении месяца
подписания Покупателем без замечаний товарной накладной № ТОРГ-12, при наличии
оригиналов счетов-фактур, оформленных в соответствии с действующим законодательством
РФ на основании представленного счета на оплату. При этом Поставщик не вправе требовать
уплаты процентов, согласно пункту 1 статьи 317.1 ГК РФ.
4.2. Цена Договора, согласно Спецификации № 1, составляет ______ (__________________)
рублей ___ копеек, кроме того НДС 18% - ______ (______________________) рублей ___
копеек, всего с НДС – _______ (_____________) рублей ___ копеек и включает в себя все
возможные расходы Поставщика по поставке товара (расходы на таможенную очистку,
доставку, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы и т.д.).
4.3. Цена Договора является фиксированной и может быть изменена Сторонами только путем
подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору в случае изменения
объема поставок.
4.4. Счет-фактура представляется не позднее 5 календарных дней с момента поставки товара
Покупателю. В случае просрочки представления первичных учетных документов и/или счетафактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, Поставщик
уплачивает Покупателю пени в размере 0,02% от суммы несвоевременно предоставленного
документа (с НДС) за каждый день просрочки представления, но не менее 10 000 (десяти
тысяч) рублей.
4.5. Датой исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
5. Поставка и порядок приемки.
5.1. Срок поставки указывается в Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора. О дне отгрузки Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя
(в
том
числе
по
факсу:
______________,
по
электронной
почте
по
адресу:
_____________________) за 24 часа до предполагаемой даты отгрузки товара.
5.2. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения
переходит к Покупателю в момент подписания Сторонами без замечаний товарной накладной
по форме № ТОРГ-12 и передачи груза на складе Покупателя (база КТПБ ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть»), расположенном по адресу: Российская Федерация, Астраханская обл.,
416357, Икрянинский район, 1 км южнее р.п. Ильинка, 2,9 км северо-восточнее р.п. «Красные
Баррикады».
5.3. Товар считается поставленным в срок, если момент передачи товара Поставщиком на
склад Покупателя происходит согласно сроку поставки по Спецификации № 1.
6. Ответственность Сторон.
6.1. В части, не предусмотренной настоящим Договором, за неисполнение, либо за
ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае причинения убытков, виновная Сторона возмещает их другой в полном объеме.
6.3. Некачественный и/или некомплектный товар подлежит замене/доукомплектованию за
счет Поставщика в 10-дневный срок с момента получения уведомления, при этом Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного/некомплектного
товара.
6.4. В случае нарушения сроков поставки (замены, доукомплектования, устранения
недостатков, в том числе по гарантии) товара Поставщик обязуется уплатить Покупателю
пени в размере 0,1% от стоимости такого товара за каждый день просрочки.
Товар, поставленный без полного комплекта документации, указанной в п. 1.2.
настоящего Договора, считается не поставленным в срок, и Поставщик несет ответственность
в соответствии с настоящим пунктом.
6.5. При просрочке поставки товара более чем на 15 дней Покупатель имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика за
3 дня до предстоящего расторжения, при этом Поставщик обязан уплатить все штрафные
санкции, предусмотренные настоящим Договором, и возместить Покупателю причиненные
убытки в полном объеме.
6.6. За просрочку оплаты поставленного товара, т.е. за неоплату товара по истечении 15 дней
с даты, указанной в п. 4.1. Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты
неустойки в размере 0,01% от суммы несвоевременного платежа за каждый день просрочки
оплаты свыше 15 дней, но не более 10% от неоплаченной суммы.
6.7. Возможность применения штрафных санкций является правом Стороны, чьи права
нарушены.
Никакие штрафные санкции не будут применяться автоматически. Право на получение
неустойки (штрафа и/или пени) возникает у Стороны после того, как она выставит другой
Стороне претензию с обоснованным расчетом суммы неустойки, а та признает ее, либо после
вступления в законную силу решения суда о взыскании конкретной суммы неустойки.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. При возникновении спора Стороны будут стремиться разрешить его мирным путем,
посредством направления претензий; срок ответа на претензию – 15 дней с момента ее
получения.
7.2. В случае не урегулирования спора мирным путем, все споры, противоречия и
разногласия, возникающие из (или в связи с) настоящего Договора передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.
8. Дополнительные условия.
8.1. Договор оформлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, наделенных одинаковой
юридической силой.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «___» _______ 201_г., а в отношении условий об ответственности, расчетах и гарантиях до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.
8.3. Покупатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора путем
направления Поставщику письменного уведомления об отказе за 15 дней до предполагаемой
даты расторжения Договора.
При одностороннем отказе Покупателя от исполнения Договора, за исключением
случаев, когда такой отказ вызван неисполнением или ненадлежащим исполнением
Поставщиком своих обязательств по Договору, Покупатель оплачивает Поставщику
документально подтвержденные реальные убытки, связанные с исполнением Договора,
понесенные Поставщиком до получения извещения об отказе Покупателя от исполнения
Договора.
8.4. Вся предшествующая переписка между Сторонами теряет юридическую силу с момента
заключения настоящего Договора.
8.5. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.6. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы
третьим лицам, заложены или отчуждены любым иным способом без предварительного
письменного разрешения на то другой Стороны.
9. Конфиденциальность.
9.1.
Конфиденциальной
информацией
в
рамках
настоящего
Договора
признается
информация, полученная или приобретенная получающей Стороной в ходе исполнения
принятых на себя договорных обязательств и касающаяся деятельности раскрывающей
Стороны, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ и в
отношении которой обладателем информации установлен режим коммерческой тайны.
Передача конфиденциальной информации, зафиксированной на материальном носителе,
осуществляется в порядке, установленном предоставляющей Стороной.
Каждая Сторона хранит конфиденциальную информацию, полученную от другой
Стороны, в тайне, не раскрывает такую конфиденциальную информацию кому-либо, а также
не использует ее для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему
Договору,
без
предварительного
письменного
согласия
соответствующей
Стороны,
передающей такую информацию (за исключением случаев, когда доступ к такой информации
необходим
для
выполнения
обязанностей
по
настоящему
Договору
постоянными
подрядчиками одной из Сторон, связанными письменными обязательствами о сохранении
тайны).
Настоящие обязательства остаются в силе в течение 3 лет после окончания срока
действия, расторжения по любой причине или аннулирования настоящего Договора.
Любая Сторона, раскрывшая информацию в нарушение данного обязательства,
обязана возместить прямой ущерб, нанесенный другой Стороне, и компенсировать
упущенную выгоду.
10. Форс-мажор.
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств
по
настоящему
Договору,
обусловленное
действием
обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии,
блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или
иным
компетентным
органом,
является
достаточным
продолжительности действия непреодолимой силы.
подтверждением
наличия
и
Сторона, которая не исполняет своего
обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение двух суток
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств
по Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца,
настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления
письменного уведомления другой Стороне.
11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Покупатель:
Поставщик:
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Покупатель»:
_________________
м.п.
«Поставщик»:
__________________
м.п.