Document 383089

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Нижний Новгород
«__» ________ ____ г.
______________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующ___ на
основании ____________, с одной стороны, и ООО «Арсенал», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в
лице Директора Черноталова Евгения Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
запасные части/ расходные материалы для автомобилей из ассортимента Поставщика (далее по
тексту – «Товар») на условиях настоящего Договора.
1.2. Товар поставляется партиями. Наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена Товара,
общая сумма заказа (партии), срок поставки, иные характеристики Товара определяются в письменных
Заказах Покупателя (по форме Приложения № 1), а также в счетах и товарных накладных, которые
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Перечень Товара, который может быть передан Поставщиком Покупателю в рамках настоящего
Договора, а также стоимость каждой отдельно взятой единицы Товара, определяется на основании
прайс-листа Поставщика, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Качество Товара должно соответствовать мировым стандартам качества и техническим условиям
предприятия-изготовителя. Соответствие Товара российским нормам и требованиям безопасности
подтверждается сертификатами соответствия, действительными на территории РФ. Если поставляемый
Товар подлежит сертификации, Поставщик обязан представлять Покупателю документы,
подтверждающие проведение такой сертификации.
1.5. На Товар устанавливается гарантийный срок __________ (месяца/месяцев, года/лет). Течение
гарантийного срока начинается с продажи товара конечному покупателю, что подтверждается
подписанной Товарной накладной/ документом об установке товара на транспортное средство
конечного Покупателя.
1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Основанием для поставки Товара является Заказ, направленный Покупателем Поставщику. Заказ
должен содержать все данные, которые необходимы Поставщику для надлежащего исполнения условий
настоящего Договора по поставке Товара, указанные в п.1.2 настоящего Договора.
Заказ Поставщику может быть отправлен:
- в виде e-mail сообщения – на адрес электронной почты __________________.
2.2. Поставщик, при условии наличия Товара на складе, в течение 2 (Двух) календарных дней с момента
поступления Заказа, подписывает со своей стороны данный Заказ, и направляет его Покупателю.
Получение подписанного Заказа Покупателем считается моментом согласования заказа. В случае если
на момент получения Заказа Покупателя заявленный в нем Товар отсутствует на складе Поставщика в
ассортименте и/или количестве, указанном в Заказе, сроки поставки могут быть продлены
Поставщиком на срок, дополнительно согласованный сторонами.
2.3. Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, указанные в Заказе Покупателя. Максимальный срок
поставки Товара не может превышать 10 (Десяти) календарных дней с момента согласования Заказа в
соответствие с п.2.2 настоящего Договора.
2.4. Поставка Товара осуществляется путем:
- доставки Поставщиком до склада Покупателя, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Ларина, 23, либо по адресу, указанному в отгрузочной разнарядке/Заказе Покупателя.
2.5. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при
перевозке и хранении в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ.
2.6. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Поставщик____________________
Покупатель___________________
2.7. Не позднее чем за 2 (Два) календарных дня до срока поставки, Поставщик обязуется уведомить
Покупателя посредством факсимильной связи о готовности Товара к отгрузке/выборке и указать
точную дату и время поставки, в случае, если доставка осуществляется силами Поставщика.
2.8. Покупатель при получении Товара осуществляет проверку упаковки, количества и ассортимента
Товара. Проверка производится на основании транспортных и сопроводительных документов. Если
Товар находится в ненарушенной таре (упаковке), то приемка производится по количеству мест или по
количеству единиц. Если упаковка нарушена, то Покупатель проверяет Товар по качеству на предмет
явных недостатков Товара при его получении.
2.9.
Фактически
принятое
количество
Товара
оформляется
двусторонним
подписанием
приемопередаточных документов (товарная накладная ТОРГ 12,).
2.10. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Стороны, где производится, соответственно,
погрузка или разгрузка.
2.11. Проверка Товара по комплектности, а также по качеству на предмет наличия явных недостатков
Товара (в случае, если тара (упаковка) не нарушена) осуществляется в течение 7 (Семи) календарных
дней с момента приемки Товара Покупателем, что подтверждается подписанной товарной накладной.
2.12. Проверка Товара по качеству, а именно: скрытым недостаткам, которые не могли быть обнаружены
при передаче Товара и выявлены в процессе обработки, подготовки к установке (монтажу), в процессе
монтажа, испытания, использования и хранения Товара, осуществляется в течение всего гарантийного
срока на Товар.
2.13. В случае выявления недостатков Товара при его приемке составляется Акт о недостатках Товара,
который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
2.14. Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения претензии обязуется
произвести по усмотрению Покупателя замену бракованного Товара, (допоставку комплектующих)
либо, по согласованию с Покупателем уменьшить стоимость Товара. В противном случае Поставщик
несет ответственность в соответствии со статьей 4 настоящего Договора.
2.15. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него (товарная
накладная, счет-фактура, а при доставке Товара путем сдачи Товара перевозчику дополнительно
товарно-транспортная накладная, сертификат качества). Все транспортные расходы по замене
некачественного (некомплектного) товара осуществляются за счет Поставщика.
2.16. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (получателю) по накладной или (в
случае доставки товара перевозчиком) с момента передачи первому перевозчику для его отправки
Покупателю.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена товара включает стоимость упаковки, доставки, НДС, а для импортной продукции - все
импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ. Общая стоимость товара,
поставляемого Покупателю по настоящему договору, складывается из суммирова нной стоимости
всех товарных накладных.
3.2. Цена каждой отдельно взятой единицы Товара и, соответственно, партии Товара, определяется на
основании прайс-листа Поставщика, действующего на момент выставления счета на конкретную
партию Товара. При этом Поставщик не реже 1 (одного) раза в квартал отсылает Покупателю по
электронной почте прайс-лист, где отражены (в случае их наличия) изменения ассортимента и цены
Товара.
3.3. Порядок оплаты:
100% стоимости партии Товара после передачи Товара Покупателю, не позднее 30 дней со дня
подписания Сторонами товарной накладной.
3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на указанный Поставщиком расчетный счет в п.8.6 настоящего Договора. Обязательства Покупателя по
оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п.3.3 Договора, Поставщик вправе требовать с
Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Одна десятая) процента от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных п.2.3. Договора, Покупатель вправе требовать
с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Одна десятая) процента от стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
Поставщик____________________
Покупатель___________________
4.3. При просрочке Поставщиком выполнения гарантийных обязательств, Покупатель вправе требовать с
Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Одна десятая) процента от стоимости Товара,
подлежащего гарантийному ремонту (замене, доукомплектации и прочее) за каждый день просрочки.
4.4. В случае нарушения Поставщиком любых обязательств по настоящему Договору на срок более 14
(четырнадцати) календарных дней против соответствующих условий настоящего Договора, Покупатель
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
Возврат денежных сумм, уплаченных Покупателем, в случае отказа Покупателя от исполнения
настоящего Договора, производится Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
получения Поставщиком уведомления от Покупателя об отказе от исполнения. В случае задержки
возврата денежных сумм Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1%
(ноль целых одна десятая)% от стоимости оплаченной части Товара за каждый календарный день
просрочки.
4.5. Не представление вместе с поставкой отгрузочных документов (товарная накладная ТОРГ 12, счетфактура), а также документов, удостоверяющих качество и комплектность поставленной Продукции
(технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве и т.п.) является нарушением
Поставщиком обязательств по Договору. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с
п.4.2. Договора.
4.6. В случае несоблюдения Поставщиком условий п.1.6. Договора он обязуется возместить Покупателю по
первому письменному требованию, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, все причиненные
последнему убытки.
4.7. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные
действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары или другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом
другую Сторону.
5.3. Документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2(Двух) месяцев, то каждая
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ____________
20__ года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, возникших до истечения срока его действия. В случае, если ни одна из сторон письменно за
30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора не уведомит другую сторону о
его прекращении, настоящий договор считается продленным на очередной календарный год.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из
Сторон в одностороннем внесудебном порядке с направлением письменного уведомления другой
Стороне не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты расторжения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Нижегородской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями
Поставщик____________________
Покупатель___________________
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон и скреплены печатями.
8.4. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия стороны – контрагента.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________
Юридический адрес:
___________________________
ООО «Арсенал»
Фактический адрес:
___________________________
Почтовый адрес:
___________________________
Р/счет _____________________
___________________________
Кор/счет __________________
ИНН/КПП ______________
БИК _________________
ОГРН ________________
Юридический адрес:
603124, г. Нижний Новгород, Московское шоссе,
294 Г
Фактический адрес (доставка):
603124, г. Нижний Новгород, Московское шоссе,
294 Г
Почтовый адрес:
603124, г. Нижний Новгород, Московское шоссе,
294 Г
Р/счет 40702810100454724851
в филиале ЗАО «ЮниКредит Банк» в г.
Нижнем Новгороде
Кор/счет 30101810500000000799
ИНН/КПП 5257148262/525701001
БИК 042202799
ОГРН 1145257005629
Генеральный директор
______________________
Директор
ООО «Арсенал»
____________________/___________/
____________________/ Черноталов Е. С. /
Поставщик____________________
Покупатель___________________
Приложение № 1
к Договору Поставки №_______________
от «___» ________ 201_ г.
Заказ № ______
№ п/п
Наименование Товара
Колич
ество
ед.
Цена за
единицу
товара с
учетом
НДС, руб.
Общая
сумма Товара
с учетом
НДС, руб.
1
2
3
Итого:
1. Поставка товара осуществляется в срок до _____.
2. Иные условия (способ поставки и т.п.):______________________________________________.
Поставщик
Покупатель
Наименование: ______________________
Наименование: ООО «Арсенал»
От имени Поставщика
____________________ (__________)
От имени Покупателя
__________________ (Черноталов Е.С.)
М.П.
Поставщик____________________
М.П.
Покупатель___________________