Запрос предложений о заключении договора оказания услуг по

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию Республики
Алтай»
А.В. Потапов
______________
«__» ________ 2015 г.
Документация о закупке № 001/06-2015
Предмет закупки:
право заключения договора на: Благоустройство объекта «Газовая котельная с
тепловыми сетями для комплексной застройки многоквартирными жилыми домами
расположена по адресу : район Алгаир -2, с.Майма Республика Алтай.»
Способ закупки: Открытый запрос предложений
(в электронной форме)
г.Горно-Алтайск
2015
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
Республики Алтай» (далее – Заказчик/ Организатор закупки), адрес местонахождения:
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Алтайская 22-2, телефоны: 8-388-22-2-37-99
электронный адрес: zakupki.aijkra@ngs.ru, сообщает о проведении закупки способом
открытого запроса предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений), в рамках
чего предлагает юридическим лицам, физическим лицам, в т.ч. индивидуальным
предпринимателям (далее – Участники закупки), подавать свои заявки на участие в Запросе
предложений (далее – Заявка на участие) на право заключения договора на: Благоустройство
объекта «Газовая котельная с тепловыми сетями для комплексной застройки
многоквартирными жилыми домами расположена по адресу : район Алгаир -2, с.Майма
Республика Алтай.»
(далее – Договор).
Запрос предложений проводится на основании Положения о закупке товаров, работ и
услуг ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай»,
утвержденного Решением Совета директоров
ОАО «АИЖК РА» Протокол №26 от 20 мая
2015г
(далее – Положение о закупке), разработанного в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон о закупках) и размещенного в единой информационной системе на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика http://www.aijk-ra.ru/.
Оператор электронной торговой площадки www.fabrikant.ru (далее – ЭТП) обеспечивает
проведение открытого запроса предложений в электронной форме на электронной торговой
площадке на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном федеральным
законодательством.
1) Установленные
Заказчиком
требования
к
качеству,
техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика:
Перечень (объем) Работ:
Полный перечень Работ, а также установленные Заказчиком требования к Работам,
указаны в Приложении №1 к документации о закупке.
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке:
Заявка на участие подается в форме электронного документа на ЭТП до установленного
срока окончания подачи Заявок на участие.
Участник закупки подает Заявку на участие по форме, установленной Приложением № 2
(Форма 2) к настоящей документации о закупке с приложением всех требуемых форм, а также
сведений и документов, предусмотренных разделом 10 настоящей документации.
Представление Заявки на участие с отклонением от Формы 2, расценивается закупочной
комиссией как несоответствие Заявки на участие требованиям, установленным документацией
о закупке.
Заявка на участие, приложения к ней, а также отдельные документы, входящие в состав
Заявки на участие размещаются на ЭТП в соответствии с регламентом оператора электронной
площадки, размещенной на его сайте, в отсканированном виде в полном соответствии
бумажной версии Заявки на участие Участника закупки.
В Заявке на участие декларируется соответствие Участника закупки обязательным
требованиям, предусмотренным в разделе 10 настоящей документации.
Заявка на участие должна быть подписана руководителем или уполномоченным лицом
Участника закупки, действующим на основании доверенности, оригинал которой прилагается
к Заявке на участие.
Заявка на участие, а также все документы, представляемые в составе Заявки на участие,
2
должны быть составлены на русском языке, заполнены по всем пунктам, заверены подписью
руководителя Участника закупки/его уполномоченного представителя, иметь оттиск печати
(при ее наличии).
Один Участник закупки имеет право подать только одну Заявку на участие.
Все Заявки на участие, поступившие в срок, указанный в настоящей документации,
регистрируются на ЭТП в порядке их поступления в соответствии с регламентом работы ЭТП.
В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более Заявок на
участие в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим
участником Заявки на участие не отозваны, к рассмотрению закупочной комиссией
принимается Заявка на участие этого участника, поступившая последней.
Заявки на участие, направленные Участниками закупки после истечения установленного
срока подачи Заявок на участие на сайте ЭТП не принимаются.
3) Порядок внесения изменений и отзыва заявок Участниками закупки:
Участник закупки, подавший Заявку на участие в Запросе предложений, вправе изменить
или отозвать Заявку на участие в любое время до истечения срока подачи заявок. В этом
случае Участник закупки не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения Заявки на
участие денежные средства.
Изменения заявки на участие или ее отзыв является действительным, если изменения
осуществлено или Заявка на участие отозвана до истечения установленного срока подачи
заявок.
4) Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных
и качественных характеристик:
Участник закупки должен представить Заявку на участие в соответствии с техническим
заданием (Приложение №1 к настоящей документации о закупке).
5) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги:
Место проведения Работ:
Республика Алтай, северо-восточная граница н.п.Майма , микрорайон Алгаир -2,
ул.Шукшина, 2
Сроки проведения Работ: с момента подписания договора по 15.07.2015г.
6) Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):
1 577 277 (Один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч двести семьдесят семь) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18% - 240 601 (Двести сорок тысяч шестьсот один ) рубль 58
копеек.
Все цены должны быть указаны в российских рублях.
Цена Договора указывается числом и прописью и не должна быть больше начальной
(максимальной) цены, указанной Заказчиком в настоящей документации о закупке. В случае
если числом и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная
прописью.
7)
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:
Оплата работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
Оплата по настоящему Договору производится по факту выполнения работ, на
основании счета-фактуры (счета), оформленной в соответствие требованиями НК РФ, и
подписанного сторонами акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 60 банковских дней с момента принятия документов к
оплате
3
8) Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей):
Цена договора включает затраты на проведение следующих работ (с учетом расходов на
обеспечение гарантийных обязательств, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов (включая НДС) и других обязательных платежей в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации):
Цена Договора не может быть увеличена (индексирована) в течение срока действия
Договора.
Все цены должны быть указаны в российских рублях.
9) Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи зая вок на
участие в закупке:
Заявки на участие в форме электронного документа, подаются Участниками закупки на
сайте ЭТП.
Дата начала подачи Заявок на участие: «23» июня 2015 года.
Дата окончания подачи Заявок на участие: «30» июня 2015 года.
10) Требования
к
Участникам
закупки
и
перечень
документов,
представляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям:
В настоящем Запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, либо
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
Участника закупки, т.ч. индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в
соответствии с Положением о закупке.
Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с участием в закупке,
как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной
и оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ, или ее нотариально
заверенной копией.
Участниками закупки не могут быть аффилированные с Заказчиком лица, имеющие
непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика,
выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, и т.д.
Если Заказчиком будет выявлено участие такой организации или индивидуального
предпринимателя, то такая заявка будет отклонена.
У организации должен быть положительный опыт поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, аналогичных предмету закупки. Организация должна иметь положительную
деловую репутацию. Заказчик имеет право не допустить к участию в закупке лицо, имеющее
негативный опыт сотрудничества с Заказчиком, а также со сторонними организациями.
Негативный опыт должен быть подтвержден Заказчиком документально, в том числе, но не
ограничиваясь, судебными документами, публикуемыми на официальном интернет-сайте
Высшего арбитражного суда РФ, письменными отзывами контрагентов, материалами
претензионно-исковой работы, сведениями из реестра недобросовестных поставщиков,
который ведется ФАС России.
Если Заказчиком будет выявлено, что лицо, подавшее заявку на участие в закупке, имеет
просроченную задолженность перед ним, неисполненные обязательства, срок исполнения
которых просрочен более чем на 3 месяца, не исполненные судебные решения, а также в
случае превышения цены заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены
договора, то Заказчик вправе не допустить к участию в закупке такое лицо.
Также Заказчик вправе не допустить к участию в закупке лицо, которому в течении 2-х
предшествующих дате размещения извещения о закупке лет были выставлены претензии в
4
связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств.
Обязательные требования к Участнику закупки:
 соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение Работ, являющихся предметом закупки;
 правомочность Участника закупки заключать договор;
 непроведение ликвидации Участника закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
 отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период;
 отсутствие сведений об Участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки – юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки;
 отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
 раскрытие Участником закупки в составе Заявки на участие информации в отношении
всех собственников, включая конечных выгодоприобретателей, по формам, установленным в
настоящей документации о закупке, с приложением соответствующих подтверждающих
документов.
 соблюдение Участником закупки особого порядка совершения крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установленного ФЗ «Об
акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Дополнительные требования к Участнику закупки, установленные Заказчиком:
Участник должен обладать соответствующими допусками к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренными Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Наличие у Участника закупки собственного карьера инертных материалов и
Асфальтобетонного завода или действующего долгосрочного договора с заводомизготовителем на поставку инертных материалов и асфальтобетонной смеси в объеме,
необходимом для выполнения Работ, являющихся предметом закупки.
Заявка на участие в Запросе предложений Участника закупки должна содержать
следующий перечень документов:
1. Опись, оформленная в соответствии с Приложением № 2 (Форма 1) настоящей
документации.
5
2. Заявка на участие, подготовленная в соответствии с требованиями настоящей
документации по установленной форме (Приложение № 2, Форма 2).
3. Карточка Участника закупки и информация о собственниках Участника закупки,
включая конечных выгодоприобретателей (бенефициаров), заверенные подписью
руководителя и печатью юридического лица / подписью индивидуального предпринимателя и
печатью (при наличии) по формам, установленным настоящей документацией, с приложением
соответствующих подтверждающих документов (Приложение № 2, Формы 3, 4).
4. Заявление(я)/ Декларация(и):
- о соответствии Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение Работ, являющихся предметом закупки;
- о правомочности Участника закупки заключать договор;
- о непроведении ликвидации Участника закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
- об отсутствии у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период;
- об отсутствии сведений об Участнике закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки – юридическом
лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника
закупки;
- об отсутствии у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
- о наличии/отсутствии у Участника закупки статуса субъекта малого
предпринимательства.
5. Справка о перечне и объемах оказанных услуг по предмету закупки за последние три
года (Приложение №2, Форма 5). В справке должны быть указаны сведения о договорах,
наиболее полно отражающих опыт оказания услуг Участника закупки по предмету Запроса
предложений. К справке должны быть приложены копии договоров (стр. 1, 2 и последняя
стр.), копий актов приема-передачи оказанных услуг к ним, и/или иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по договорам и позволяющих однозначно
идентифицировать соответствие имеющегося у Участника закупки опыта.
6. Справка о кадровых ресурсах (руководителей и ключевых специалистов)Участника
закупки (Приложение №2, Форма 6) с приложением копий действующих документов о
высшем образовании/квалификации.
7. Документы, подтверждающие наличие у Участника закупки собственного карьера
инертных материалов и Асфальтобетонного завода или копия действующего долгосрочного
договора с заводом-изготовителем на поставку инертных материалов и асфальтобетонной
смеси в объеме, необходимом для выполнения Работ, являющихся предметом закупки,
заверенные печатью организации.
8. Заверенная печатью организации Копия свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
6
строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, дающего право на
выполнение видов работ в соответствии с предметом данного контракта, входящих в «Перечень
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,
утвержденный Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 30
декабря 2009г №624:
III Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2. «Транспортное строительство »
33.3 «Жилищно- гражданское строительство»
***
Участник закупки, имеющий свидетельство о допуске к работам по организации
строительства, вправе выполнять указанные работы при условии, если стоимость
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по
одному договору не превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя из размера которой
членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд
саморегулируемой организации (ч. 1.1. статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ).
9. Документы, подтверждающие соблюдение Участником закупки особого порядка
совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
установленного ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
10. Сведения и документы об Участнике закупки.
Юридическому лицу необходимо представить следующие документы:
 заверенную печатью организации копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
 заверенную печатью организации копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
 заверенную печатью организации копию Устава (Положения) в действующей редакции;
 выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально
заверенную копию, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты направления Заявки на
участие;
 надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки (решение о
назначении или об избрании, либо приказ о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
Участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени
Участника закупки действует иное лицо, доверенность, на осуществление действий от имени
Участника закупки, должна быть заверена печатью Участника закупки, подписана
руководителем Участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
предоставляется нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки,
предоставляется также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Индивидуальному предпринимателю необходимо представить следующие документы:
 выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
ее нотариально заверенную копию, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты
направления Заявки на участие;
 заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
 заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
7
11. Участник закупки вправе приложить к Заявке на участие иные документы, которые,
по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с
соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
11)
Формы, порядок, дата начала и дата окончания
срока
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о
закупке:
Документация о закупке предоставляется бесплатно и размещается в единой
информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru , на сайте Заказчика в сети Интернет
http://www.aijk-ra.ru/., а также сайте электронной торговой площадки www.fabrikant.ru для
свободного ознакомления и скачивания.
Любой Участник закупки вправе направить в форме электронного письма на
официальный электронный адрес Заказчика запрос о разъяснении положений документации о
закупке с момента ее размещения в единой информационной системе на официальном сайте,
на сайте Заказчика в сети Интернет и на электронной торговой площадке.
В течение 3 (трех) календарных дней с даты поступления указанного запроса
Организатор закупки направляет в форме электронного документа разъяснение положений
документации о закупке, если указанный запрос получен не позднее, чем за 3 (три) рабочих
дня до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также
размещает его в единой информационной системе, на сайте Заказчика в сети Интернет и
электронной торговой площадке с указанием предмета запроса, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Дата начала предоставления разъяснений положений документации о закупке:
«23» июня 2015 года
Дата окончания предоставления разъяснений положений документации о закупке:
«29» июня 2015 года.
12)
Место и дата открытия доступа, рассмотрения и оценки заявок на
участие участников закупки и подведения итогов закупки:
Место и дата открытия доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений
«30» июня 2015 года в 10:00 часов по московскому времени на сайте ЭТП.
Место и дата рассмотрения и оценки Заявок на участие Участников закупки:
«02» июля 2015 года по адресу: г.Горно-Алтайск , ул.Алтайская.22
Место и дата подведения итогов закупки:
«06» июля 2015 года по адресу: г.Горно-Алтайск , ул.Алтайская.22
13) Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений:
Оценка Заявок на участие осуществляется с использованием следующих критериев
оценки Заявок на участие:
1. Цена договора (без учета НДС). – 40%
2. Наличие опыта работы аналогичного предмету закупки (выполнению работ
сопоставимого характера и объема )– 20%
3. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для выполнения работ – 20%
4. Наличие у Участника закупки собственного карьера инертных материалов и
Асфальтобетонного завода – 20%
Содержание и значимость критериев оценки указаны в Приложении № 3 настоящей
документации.
14) Обеспечения заявок на участие в Запросе предложений:
8
5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Что составляет 78863
(Семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 85 копеек
Обеспечение вносится на ЭТП «Фабрикант» в соответствии с правилами торговой
площадки.
15) Обеспечение исполнения Договора:
30% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Что составляет 473 183
(Четыреста семьдесят три тысячи сто восемьдесят три ) рубля 10 копеек. Порядок
предоставления Обеспечения исполнения Договора в соответствии с разделом 6 Договора
(Приложение №4 к Документации о закупке)
16) Порядок внесения изменений в извещение и документацию о закупке:
Изменения в извещение о проведении Запроса предложений и документацию о закупке
должны быть размещены в единой информационной системе, на сайте Предприятия в сети
Интернет и сайте электронной торговой площадки не позднее, чем в течение 3 (трех)
календарных дней со дня принятия решений о внесении указанных изменений.
Изменение предмета Запроса предложений, увеличение размера обеспечения заявок на
участие в Запросе предложений не допускаются.
17) Порядок открытия доступа к Заявкам на участие:
В день и во время, указанные в извещении о проведении Запроса предложений,
осуществляется открытие доступа Заказчику к поданным на электронную торговую площадку
Заявкам на участие в Запросе предложений.
18) Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке:
Закупочная комиссия рассматривает Заявки на участие и признает их надлежащими в
случае выявления соответствия Заявок на участие требованиям, установленным извещением о
проведении открытого запроса предложений и документацией о закупке, а Участников
закупки, подавших такие заявки, - требованиям, которые предъявляются к Участнику закупки
и указаны в документации о закупке.
Закупочная комиссия отклоняет Заявку на участие, если Участник закупки, подавший ее,
не соответствует требованиям к Участнику закупки, указанным в документации о закупке,
или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в документации о
закупке, а также в случае выявления недостоверности сведений, предоставленных в составе
Заявки на участие.
Оценка и сопоставление Заявок на участие, которые не были отклонены, для выявления
победителя Запроса предложений осуществляется на основе совокупности стоимостных и
нестоимостных критериев, указанных в разделе 13 документации о закупке.
Закупочная комиссия при рассмотрении Заявок на участие Участников закупки по
каждому критерию присуждает рейтинг каждой Заявке на участие. Рейтинг представляет
собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение
рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам
округления. Для расчета итогового рейтинга, присуждаемого Заявке на участие рейтинг
умножается на соответствующую указанному рейтингу значимость. Значимость критериев
определяется в процентах. При этом для расчетов рейтинга применяется коэффициент
значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Сумма значимостей критериев оценки Заявок на участие составляет 100 (сто) процентов. Для
оценки Заявок на участие осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке на
участие. Итоговый рейтинг Заявки на участие рассчитывается путем сложения рейтингов по
каждому критерию оценки Заявки на участие, умноженных на их значимость.
На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие закупочная
комиссия присваивает каждой Заявке на участие порядковый номер в порядке уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора. Заявке на участие, в
которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В
случае если в нескольких заявках на участие содержатся одинаковые условия исполнения
9
договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие, которая поступила
ранее других заявок на участие, содержащих такие же условия.
Победителем Запроса предложений признается Участник закупки, который предложил
лучшие условия исполнения Договора, указанные в документации о закупке, и Заявке на
участие которого присвоен первый номер.
Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе
предложений фиксируются в протоколе подведения итогов Запроса предложений, который
подписывается всеми членами закупочной комиссии. Подписанный протокол размещается
Организатором закупки в единой информационной системе и на сайте Заказчика в сети
Интернет в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня подписания.
19) Порядок проведения переторжки:
Закупочная комиссия в процессе рассмотрения и оценки Заявок на участие в закупке
может принять решение о проведении переторжки. При принятии такого решения
информация о переторжке размещается Заказчиком на ЭТП.
Возможность участия в переторжке предоставляется Участникам закупки, которые по
результатам рассмотрения заявок были допущены к участию в Запросе предложений.
Организатор закупки в соответствии с решением закупочной комиссии о назначении
даты и времени проведения переторжки не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты
проведения переторжки формирует и направляет приглашения к участию в ней участникам
Запроса предложений на электронные адреса или уведомляет их способом телефоннофаксимильной связи.
Переторжка проводится на сайте ЭТП в определенную Организатором закупки дату и
время начала и окончания переторжки.
Переторжка проводится только по одному критерию оценки заявок «Цена договора». По
данному критерию участник переторжки может внести изменения в свою заявку при участии
в переторжке.
Значения остальных критериев фиксируются в соответствии с первоначальными
заявками приглашенных участников.
Уменьшение цены произвольно не допускается. Цену можно уменьшить кратно шагу в 2
(два)% от цены, указанном в заявке Участником закупки.
Минимальное время проведения переторжки составляет 1 (один) час, максимальное
время проведения переторжки ничем не ограничивается.
В течение всего периода проведения переторжки Участник закупки может
редактировать свое предложение по критерию «Цена договора».
Протокол по переторжке формируется автоматически системой ЭТП, при наступлении
даты окончания переторжки.
После проведения переторжки Организатор закупки назначает этап подгрузки
итоговых коммерческих предложений по критерию «Цене договора» и определяют дату
окончания приема коммерческих предложений.
Участники переторжки в течение 1(одного) рабочего дня с даты ее проведения должны
предоставить окончательные коммерческие предложения в соответствии с протоколом
проведения переторжки, подписанные руководителем участника Запроса предложений. Файл
с итоговым коммерческим предложением по критерию «Цене договора» подгружается
Участником закупки на сайте ЭТП.
В случае непредставления участником переторжки подписанного окончательного
коммерческого предложения в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ее проведения,
закупочная комиссия при подведении итогов Запроса предложений принимает к оценке и
сопоставлению первоначальное предложение соответствующего участника закупки, поданное
до окончания срока подачи заявок.
20) Порядок определения победителя закупки:
Победителем Запроса предложений признается Участник закупки, который предложил
лучшие условия исполнения Договора, указанные в документации о закупке, и Заявке на
участие которого присвоен первый номер по результатам рассмотрения и оценки либо по
10
результатам переторжки (в случае ее проведения) в соответствии с разделом 19 настоящей
документации о закупке.
В случае признания Запроса предложений несостоявшимся в связи с подачей или
признанием надлежащей Заявки на участие от одного Участника закупки Заказчик имеет
право заключить Договор с этим единственным участником при условии соответствия
участника и его Заявки на участие требованиям, указанным в документации о закупке.
21) Порядок заключения Договора по итогам проведения Запроса предложений:
Основанием для заключения Договора является протокол, составленный по результатам
Запроса предложений.
Перед подписанием Договора, между Заказчиком и победителем закупки, могут
проводиться переговоры, направленные на уменьшение цены договора и/или уменьшения
размера аванса по договору.
Договор по итогам Запроса предложений формируется путем объединения проекта
Договора (условий договора), приведенного в документации о закупке, и предложения
победителя закупки с учетом результатов преддоговорных переговоров.
Проект Договора приведен в Приложении № 4 к настоящей документации о закупке.
Победитель Запроса предложений обязан подписать Договор со своей стороны в течение
7 (семи) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта Договора и представить все
подписанные экземпляры Договора Заказчику, в противном случае, он признается
уклонившимся от заключения Договора.
При уклонении победителя от заключения Договора Заказчик имеет право предложить
заключить Договор Участнику закупки, Заявке на участие которого присвоен второй номер.
Участник закупки, Предложению которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться
от заключения Договора. В случае отказа такого Участника закупки от заключения Договора
или уклонения от заключения Договора, Заказчик вправе признать процедуру Запроса
предложений несостоявшейся.
Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с победителем Участником закупки,
в случае предоставления им недостоверных сведений в Заявке на участие.
После подписания Договора обеими сторонами, информация (сведения) о Договоре
размещается в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru.
22) Отмена открытого Запроса предложений:
Предприятие вправе отменить проведение Запроса предложений в любое время до
подписания протокола подведения итогов Запроса предложений.
Решение об отмене Запроса предложений размещается в единой информационной
системе, на сайте Заказчика в сети Интернет и сайте электронной торговой площадки в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия этого решения, а также доводится до сведения
Участников закупки, подавших Заявки на участие (при наличии у Заказчика информации для
осуществления связи с данными Участниками закупки). Запрос предложений считается
отмененным с момента размещения решения об его отмене в единой информационной
системе, на сайте Заказчика в сети Интернет и сайте электронной торговой площадки.
При отмене Запроса предложений Заказчик не несет ответственность перед
Участниками закупки, подавшими Заявки на участие.
23) Другие условия:
При проведении данной закупки настоящая документация о закупке является
приглашением делать предложение (оферту) в адрес Заказчика. Заявка на участие, поданная
Участником закупки является офертой.
Заказчик не имеет обязанности заключать Договор по результатам проведения настоящей
закупки.
Закупочная комиссия имеет право отклонить все Заявки на участие.
Настоящий Запрос предложений не является конкурсом, его проведение не регулируется
нормами статей 447—449 части первой Гражданского кодекса РФ, также не является
публичным конкурсом и не регулируется нормами статей 1057—1061 части второй
11
Гражданского кодекса РФ и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика,
кроме прямо указанных в настоящей документации о закупке.
12
Приложение № 1
к документации о закупке
№ ________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Благоустройство объекта «Газовая котельная с тепловыми сетями для
комплексной застройки многоквартирными жилыми домами расположена
по адресу : район Алгаир -2, с.Майма Республика Алтай.»
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Заказчик - ОАО «АИЖК РА»
2.
ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.1.1. Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ не позднее до «15» июля 2015 г.
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РАБОТ
3.
3.1.1.1. Подрядчик должен выполнить комплекс работ по благоустройству
на объекте «Газовая котельная с тепловыми сетями для комплексной
застройки многоквартирными жилыми домами расположена по адресу:
район Алгаир-2, с. Майма Республика Алтай» в соответствии с проектом
"Схема планировочной организации земельного участка" шифр Э-115-14ПЗУ (приложение №1)
4.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
4.1.1.1. «Газовая котельная с тепловыми сетями для комплексной застройки
многоквартирными жилыми домами расположена по адресу: район Алгаир-2,
с. Майма Республика Алтай».
Приложение 1. "Схема планировочной организации земельного участка"
шифр Э-115-14-ПЗУ - 1 диск.
13
Приложение № 2
к документации о закупке
№ ____________
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С ЗАЯВКОЙ
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ФОРМА 1.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых
_________________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)
для участия в Запросе предложений на право заключения договора на
_________________________________________________________________________________
_________________________________.
№
п\п
Страницы
с ___ по ___
Наименование документов
Количество
страниц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЕГО листов:
Руководитель
/ Уполномоченный представитель/
______________________________________,
(должность)
_________________ (_______________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
14
ФОРМА 2.
На бланке Участника закупки
(для юр. лиц)
Заказчику
______________ (Наименование)
Дата, исх. номер
_______________ (Адрес)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Горно-Алтайск
«__»__________2015г.
Изучив
документацию
о
закупке
на
право
заключения
договора
на
_________________________________________ (далее – Работы), а также применимые к
данному Запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,
_______________________________________________________________________________
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), номер контактного телефона)
в лице _________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
_____________________________________________________________________________
сообщает о согласии участвовать в Запросе предложений на условиях, установленных в
документации о закупке, и направляет настоящую заявку на участие в Запросе предложений.
1. Мы согласны выполнить Работы в соответствии с требованиями документации о
закупке и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
(указываются критерии оценки в
соответствии с документацией о закупке)
Цена Договора (без учета НДС)
Российский рубль
1
НДС
Цена Договора (с учетом НДС)
2
Опыт выполнения работ, аналогичный предмету закупки
Российский рубль
Российский рубль
Договор
3
4.
Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения
работ
Наличие у Участника закупки собственного карьера
инертных материалов и Асфальтобетонного завода
Значение
(цифрами и
прописью)
сотрудник
Да/нет
2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке,
влияющими на стоимость выполнения Работ, и не имеем к ней претензий.
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не учтены какие-либо расценки на
выполнения Работ, которые должны быть проведены в соответствии с предметом закупки,
данные Работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с документацией о
закупке, в пределах предлагаемой нами цены Договора.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить Работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных
гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации о закупке, согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.
5. ________________________________________________________________________
(наименование организации)
гарантирует, что сведения и документы в отношении всех собственников и руководителей,
15
включая выгодоприобретателей (в том числе конечных), переданные с настоящей заявкой
(далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
6. _________________________________________________________________________
(наименование организации)
выдает свое согласие и подтверждает получение нами всех требуемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне
и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных или
причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на
раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам
государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации,
Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и
последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).
7. _________________________________________________________________________
(наименование организации)
освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе,
возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий,
исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены
таким Раскрытием.
8. Если
в
представленные
нами
сведения
о
собственниках,
включая
выгодоприобретателей (в том числе конечных), будут внесены изменения, обязуемся, в случае
заключения с нами Договора по результатам закупки, представить обновленную информацию
о собственниках, включая выгодоприобретателей (в том числе конечных) либо справку об
отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации
– дата заключения Договора (указанная в правом верхнем углу первой страницы Договора).
9. _______________________________________________________________________
(наименование организации)
уведомлено и согласно с условиями, что:

В случае предоставления недостоверных сведений _______________________________
(наименование организации)
может быть отстранено от участия в закупке.

В случае если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после
заключения с _______________________________________________________________
(наименование организации)
Договора по результатам закупки, такой Договор может быть расторгнут Заказчиком в
одностороннем внесудебном порядке.
 Условия Договора, заключенного по результатам закупки, о предоставлении Сведений и
о поддержании их актуальными являются существенными условиями указанного Договора в
соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Представление данной заявки не накладывает на Заказчика никаких дополнительных
обязательств, включая обязательство по принятию Заказчиком настоящего предложения.
10. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________
____________________________________ в реестр недобросовестных поставщиков в
(наименование организации)
случае уклонения нами от заключения Договора.
16
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
_________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
12. Банковские реквизиты Участника закупки:
ИНН _________________ КПП ________________ ОГРН ________________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________________
Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет _________________________
БИК _______________________ .
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства и месте
регистрации (для физических лиц).
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________
_________________________________________________________________________________
14. К настоящей заявке на участие в Запросе предложений прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в Запросе предложений, согласно
описи - на _____стр.
Руководитель Участника закупки
/ Уполномоченный представитель/
__________________________________,
(должность)
_________________ (_______________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
17
ФОРМА 3.
Карточка Участника закупки
№
Наименование
1
Фирменное наименование Участника закупки (полное и
сокращенное наименования организации либо Ф.И.О.–
физического лица, в том числе, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)
2
Закупка (реквизиты, предмет, цена в соответствии с
заявкой, срок действия Договора, место (адрес)
выполнения обязательств и иные существенные условия)
3
Организационно - правовая форма Участника закупки
(Указываются данные в соответствии с Уставом)
Сведения
Собственники, включая конечных выгодоприобретателей
(бенефициаров) и размер их вклада (перечислить
наименования и организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, с указанием размера вклада в
процентном и денежном выражении)
4
В отношении контрагентов, являющихся публичными
акционерными обществами, акции которых котируются
на бирже, или число акционеров которых превышает 50,
сведения должны содержать информацию об акционерах,
владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие
документы в отношении акционеров (бенефициаров)
такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на
общедоступный источник, посредством которого в
установленном законе порядке раскрыта
соответствующая информация. В отношении акционеров
(бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%,
допускается указание общей информации о количестве
таких акционеров
5
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо
паспортные данные физического лица
6
Основные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД
7
Дата регистрации (с учетом правопреемственности)
8
ИНН
9
КПП
10 ОГРН
18
11 ОКПО
12 Юридический адрес (страна, адрес)
13 Почтовый адрес (страна, адрес)
14 Фактическое местоположение
15 Телефоны (с указанием кода города)
16 Факс (с указанием кода города)
17 Адрес электронной почты
18 Размер уставного капитала
19
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
20
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего
21 право подписи согласно учредительным документам, с
указанием должности и контактного телефона
22 Органы управления юридического лица
23
Перечень документов, предоставленных Участником
закупки, подтверждающие предоставленные сведения
_____________________________
(должность руководителя)
________________
(подпись)
_____________________
(ФИО)
М.П., дата
19
ФОРМА 4.
Информация о собственниках Участника закупки, включая конечных выгодоприобретателей (бенефициаров)
Наименование Участника закупки
ИНН
ОГРН
КОД ОКВЭД (основной)
N
п/п
Наименование
/ФИО
Организационноправовая форма
ОГРН
ИНН
КПП
Участник/
акционер/
бенефициар
Размер вклада (в
процентном и денежном
выражении)
Информация о подтверждающих документах
(наименование, реквизиты, прямая ссылка на
общедоступный источник)
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
В случае если в представленные нами сведения о собственниках будут внесены изменения, обязуемся, в случае заключения с нами Договора по результатам
закупки, представить обновленную информацию о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата
подписания справки, подтверждающей актуальность информации – дата заключения Договора (указанная в правом верхнем углу первой страницы Договора).
_________________________________
__________________________
______________________
(Должность руководителя Участника закупки)
(Подпись руководителя Участника закупки)
(ФИО руководителя Участника закупки)
М.П.
дата
Примечание:
1, 2, и т.д. - собственники Участника закупки (собственники первого уровня)
2.1, 2.2 и т.д. собственники организации 2 (собственники второго уровня) и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника
ФОРМА 5.
Справка о перечне и объемах оказанных услуг по предмету закупки
Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения — год
и месяц
№фактического или
п планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
Договоров —
процент
выполнения)
1.
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
Договора
(описание
основных
условий
Договора)
Сумма
Договора,
рублей
2.
3.
ИТОГО
В этой форме Участник закупки указывает перечень договоров.
Участникам закупки
необходимо приложить копии документов, наиболее полно
отражающих опыт оказания услуг по предмету Запроса предложений, а именно – договоры,
(стр. 1, 2 и последняя стр.), акты приема-передачи к ним, и/или иные документы,
подтверждающие исполнение обязательств по договорам и позволяющие однозначно
идентифицировать соответствие имеющегося у Участника закупки опыта.
Руководитель организации
м.п.
________________ /_______________(ФИО)
«____» ________________ 2015 г.
ФОРМА 6.
Справка о кадровых ресурсах Участника закупки
Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________
Ключевой персонал, ответственный за выполнение Работ (состав группы сотрудников,
участвующих в проведении работ)
№
п/п
Фамилия, имя,
отчество сотрудника
Должность
Стаж Работы в
данной или
аналогичной
должности (лет)
Наличие
документов об
образовании
1.
2.
3.
…
Участникам закупки необходимо приложить копии документов, подтверждающих
квалификацию работников по (действующий квалификационный аттестат кадастрового
инженера).
Руководитель организации
________________ /_______________(ФИО)
м.п.
«____» ________________ 2015 г.
22
Приложение № 3
к документации о закупке
№ _________
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№
п/п
Критерии оценки
1
Цена Договора (без учета НДС)
2
Опыт выполнения работ, аналогичный предмету
закупки
Значимость
критерия в
процентах
Методика оценки критериев
40%
Rai=(( Amax- Ai)/ Amax)*100
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации о закупке;
Ai - предложение i-го участника закупки по цене договора.
20%
3
Квалификация трудовых ресурсов (руководителей
и ключевых специалистов), предлагаемых для
выполнения работ
20%
4
Наличие у Участника закупки собственного
карьера инертных материалов и
Асфальтобетонного завода
20%
ИТОГО:
менее 1 договора – 0 баллов
от 2 до 5 договоров – 40 баллов
от 6 до 9 договоров – 80 баллов
10 и более договоров – 100 баллов
менее 1 специалиста – 0 баллов
от 2 до 5 специалистов – 40 баллов
от 6 до 9 специалистов – 80 баллов
10 и более специалистов – 100 баллов
Наличие собственного карьера инертных материалов и Асфальтобетонного завода – 100 баллов
Наличие действующего долгосрочного договора с заводом-изготовителем на поставку
инертных материалов и асфальтобетонной смеси в объеме, необходимом для выполнения
Работ, являющихся предметом закупки – 0 баллов
100
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения Договора производится по результатам расчета
итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг присваивается первый номер.
Приложение № 4
к документации о закупке
№ _________________
Договор подряда №______
г. Горно-Алтайск
«___»__________ 201_ год.
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию Республики Алтай», в лице Генерального директора Потапова Александра
Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании
решения закупочной комиссии по осуществлению закупок для нужд Открытого акционерного
общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай»,
(протокол подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме от
«____»__________2015 №____), заключили настоящий Договор подряда, о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика за счет
средств Заказчика своими либо привлеченными силами и материалами, в соответствии с
утвержденной проектной документацией осуществить Благоустройство объекта «Газовая
котельная с тепловыми сетями для комплексной застройки многоквартирными
жилыми домами расположена по адресу : район Алгаир -2, с.Майма Республика Алтай.»
и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить
его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Работы по Договору должны выполняться в строгом соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, техническим заданием,
(Приложение № 1),
проектной документацией.
1.3. Срок выполнения работ : с момента подписания договора по 15.07.2015г.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость настоящего договора составляет _______________________ руб., с учетом
НДС , затрат на транспортировку, уплату налогов и других обязательных сборов и платежей.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится по факту выполнения работ, на основании
счета-фактуры (счета), оформленной в соответствие требованиями Налогового Кодекса РФ, и
подписанного сторонами акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 60 банковских дней с момента принятия документов к
оплате.
2.3. Сумма настоящего Договора является фиксированной и не подлежит изменению в
течение всего срока действия настоящего Договора.
2.4. В случае не предоставления Заказчиком в адрес Исполнителя в течение 30 рабочих дней с
момента получения от Исполнителя подписанных форм КС-2, КС-3, либо немотивированного
отказа от подписания актов форм КС-2и КС-3, работы несчитаются принятыми Заказчиком, и
Стороны вправе привлечь экспертную организацию для разрешения спора.
2.4. Заключение и исполнение настоящего Договора допускается путем обмена документами
по средствам телефаксовой или электронной связи. Не позднее 30 дней с момента обмена
документами данным способом стороны переоформят их путем составления единого документа,
подписанного сторонами.
3. Условия и сроки выполнения работ
3.1.Датой начала выполнения работ считается дата подписания Договора. Работы по
настоящему Договору должны быть выполнены Исполнителем с момента подписания
договора по 15.07.2015 г.
3.2. Датой окончания выполнения работ по Договору считается дата выполнения в полном
объеме работ согласно техническому заданию, (Приложение №1), проектной документации,
подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке (передаче) в
эксплуатацию законченного строительством Объекта.
3.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную
работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в
соответствии с условиями Договора.
4. Обязательства сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Исполнителем работ по
Договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ
требованиям, установленным Договором и проектной документацией.
4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Исполнителя.
4.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества
выполняемых работ требованиям, установленным Договором.
4.2. Заказчик Обязан:
4.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ.
4.2.2. Передать Исполнителю документацию, необходимую для выполнения работ, в том
числе проектную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения
Договора.
4.2.3. Оплатить выполненные Исполнителем работы в размере и в порядке, установленном
Договором.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.
4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке,
установленном Договором.
4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и
приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией, техническим заданием,
(Приложение № 1) и условиями Договора.
4.4.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектной документацией, техническим
заданием, (Приложение № 1);
- качественное выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией,
техническим заданием, (Приложение № 1);
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
4.4.3. Своими силами и за свой счет в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные
по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от требований
проектной документации, технического задания (Приложение № 1).
4.4.4. Поставить за свой счет на место проводимых работ все материалы, конструкции,
оборудование, инвентарь и изделия, которые необходимы для выполнения работ,
осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
4.4.5. Обеспечить соблюдение требований по безопасному ведению работ, пожарной
безопасности.
4.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5. Привлечение субподрядчиков
5.1. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц
(субподрядчиков) только с письменного согласия Заказчика, с предоставлением их лицензий
на право производства работ и свидетельств о допуске к видам работ, выданного
саморегулируемой организацией, в случае, если такие работы могут выполняться только при
наличии допуска.
5.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта
1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого
требования.
Исполнитель информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками,
информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого
субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.
5.3. Исполнитель подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного
изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и технической
документации. Исполнитель подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и
информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности
за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
5.4. Исполнитель не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни
частично свои права и/или обязательства (договора Цессии, уступки прав требования) по
настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом
случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных
услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами.
5.5. Исполнитель не вправе использовать без предварительного письменного согласия
Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него
информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора
6. Обеспечение исполнения договора
Вариант 1. Способ обеспечения исполнения – залог денежных средств.
6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по договору , Исполнитель перечисляет
денежные средства в форме денежного залога в размере 30% от начальной (максимальной)
цены договора, что составляет 473 183 рубля 10 копеек, на расчетный счет Заказчика по
следующим реквизитам:
ОГРН 1020400743318
ИНН 0411108240
КПП 041101001
Ф-л «Горно-Алтайский» АКИБ
«ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО)
р/с 40602810800800000002
к/с 30101810800000000720
БИК 048405720
платежа: Обеспечение исполнения
договора на выполнение работ по:
Благоустройству объекта «Газовая котельная с тепловыми сетями для комплексной
застройки многоквартирными жилыми домами расположена по адресу : район Алгаир 2, с.Майма Республика Алтай.»
Назначение
6.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате и справкой бухгалтерии Заказчика с
отметкой о поступлении денежных средств на расчётный счёт, указанный в пункте 6.1
договора.
6.3. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения
им всех обязательств по договору в течение 20 рабочих дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования от Исполнителя. Денежные средства
возвращаются на банковский счёт, указанный Исполнителем в письменном требовании.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом
обязательства Заказчик вправе обратить взыскание на заложенное имущество (внесенные в
качестве обеспечения договора денежные средства) без обращения в суд, в порядке,
установленном статьями 348 – 349 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вариант 2. Способ обеспечения исполнения – банковская гарантия.
6.1. Способом обеспечения исполнения договора является безотзывная банковская гарантия на
сумму в размере 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 473 183
рубля 10 копеек
6.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее
чем на один месяц.
6.3. До момента заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригинал
договора банковской гарантии.
6.4. Банковская гарантия должна содержать указание на договор, путем указания предмета и
ссылки на основание заключения договора, указанное в преамбуле договора.
6.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (иного
кредитно-финансового (гаранта) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор не
освобождают гаранта от обязательств по выданной банковской гарантии.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7. Имущественная ответственность
7.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за
выполненные работы, уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от стоимости
подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 61 дня после подписания
актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
7.2. Исполнитель при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в
размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ предусмотренных графиком
производства работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости невыполненных в
срок работ.
в случае устранения дефектов силами Заказчика, за задержку возмещения расходов Заказчика
на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению
дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей
и т.п.) за каждый день просрочки;
в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Исполнителем отходов
и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в
трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза имущества.
7.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Исполнитель имеет право на
продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от
уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны
принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у
Исполнителя возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или
ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным
письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с
подтверждающими их документами.
7.4. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня направления претензии.
7.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
7.6. Уплаченные Исполнителем пени и штрафы не освобождают его от обязанности
компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных
обязательств.
7.7. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного
счета.
8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и
работы, выполненные Исполнителем по настоящему Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине
отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы
в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть)
месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине
Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с
Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Исполнитель, стали
основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой
экономический ущерб для Заказчика, Исполнитель обязан возместить ущерб в согласованные
с Заказчиком сроки.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил
эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
8.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы,
привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой
установлено, что дефекты возникли по вине Иполнителя, последний компенсирует стоимость
экспертизы Заказчику.
9. Действие обстоятельств непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г.Горно-Алтайска
согласно порядку, установленному
законодательством Российской Федерации.
11. Порядок изменения и расторжения Договора.
11.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор вступает в действие с «__» ___2015 г и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору.
12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую
Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, 1 (один) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Исполнителя.
12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Техническое задание
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Исполнитель
ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию
Республики Алтай» юридический адрес:
649000, Республика Алтай,
г.Горно-Алтайск, ул.Алтайская 22-2,
тел.(388-22) 4-22-92,факс.(388-22) 2-39-99
ОГРН 1020400743318
ИНН 0411108240
КПП 041101001
Ф-л «Горно-Алтайский» АКИБ
«ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО)
р/с 40602810800800000002
к/с 30101810800000000720
БИК 048405720
Генеральный директор
________________ А.В. Потапов
________________
«____» _________________20__г.
«____» _________________20__г.
М.П.
М.П.
Приложение 1
к договору №
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Благоустройство объекта «Газовая котельная с тепловыми сетями для
комплексной застройки многоквартирными жилыми домами расположена
по адресу : район Алгаир -2, с.Майма Республика Алтай.»
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Заказчик - ОАО «АИЖК РА»
1.
ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ не позднее до «15» июля 2015 г.
2.
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РАБОТ
2.1.1.1. Подрядчик
должен
выполнить
комплекс
работ
по
благоустройству на объекте «Газовая котельная с тепловыми
сетями для комплексной застройки многоквартирными жилыми
домами расположена по адресу: район Алгаир-2, с. Майма
Республика Алтай» в соответствии с проектом "Схема
планировочной организации земельного участка" шифр Э-115-14ПЗУ (приложение №1)
3.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
3.1.1.1. «Газовая котельная с тепловыми сетями для комплексной
застройки многоквартирными жилыми домами расположена по адресу:
район Алгаир-2, с. Майма Республика Алтай».
Приложение 1. "Схема планировочной организации земельного участка"
шифр Э-115-14-ПЗУ - 1 диск.