Приложение №3. Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №_______
г.Нефтекамск
«___»___________20___г.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования Нефтекамский нефтяной колледж, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Казырбаева Фуата Муталиповича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на
основании результатов заседания комиссии по закупкам на размещение заказа в целях
обеспечения нужд Заказчика (протокол заседания комиссии по закупкам №____ от
_______________ 20___г.), заключили настоящий договор (далее «Договор») о
нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку _________________________ (далее
Товар), по объекту ГАОУ СПО Нефтекамский нефтяной колледж, расположенного по
адресу: РБ, г.Нефтекамск, ул.Дорожная, д.45, согласно прилагаемой спецификации
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик – принять
и обеспечить оплату на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Срок поставки Товара – по заявке Заказчика.
2. Обязанности сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Передать Товар и относящиеся к нему принадлежности и документы на территории
Заказчика по адресу: РБ, г.Нефтекамск, ул.Дорожная, д.45.
2.1.2. Осуществить отгрузку, перевозку, разгрузку, сборку, установку Товара за свой счет
на территории Заказчика, указанной в п.2.1.1.
2.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в
упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранению.
2.1.4. Передать Товар Свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
2.1.5. Предоставить Заказчику счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием Товара на русском языке.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Договором.
2.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке, установленном Договором.
3. Обеспечение исполнения условий договора
3.1. В обеспечение надлежащего исполнения условий Договора Поставщик предоставляет
Заказчику банковскую гарантию (или передача Заказчику в залог денежных средств, либо
обеспечение в форме страхования ответственности) в размере _____% от суммы,
указанной в п. 5.1. Договора, что составляет _____________(____________) рублей.
3.2. Сумма обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
Договору в предусмотренном законодательством порядке.
3.3. Обеспечение исполнения Договора должно быть погашено Заказчиком и возвращено
Поставщику не позднее, чем через 28 дней после подписания акта приема-передачи
последней партии Товара, включая устранение недостатков.
4. Порядок приема-передачи товара
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по партиям, по заявке Заказчика.
Поставка одной партии Товара должна осуществляться единовременно, поставка одной
партии Товара по частям не допускается.
4.2. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке
Товара в срок, Поставщик и Заказчик подписывают акты приема-передачи, отражающие
количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.
4.3. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта приема-передачи
подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме.
Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы
обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.
4.4. Доставка, сборка, установка партии Товара Заказчику должна осуществляться в
рабочие дни, в рабочее время. Предварительная приема партии Товара по количеству
производится по товарно-транспортной накладной и должна быть полностью завершена в
день доставки.
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от
Поставщика к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара обеими
сторонами.
5. Цена. Порядок расчетов
5.1. Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара (далее – сумма Договора)
составляет __________________ рублей, в том числе НДС ______________ рублей.
Финансирование осуществляется:
из внебюджетных средств Заказчика _____________________ рублей;
из бюджета Республики Башкортостан ______________________ рублей.
5.2. Оплата поставленного Товара производится после подписания акта приема-передачи
соответствующей партии Товара обеими Сторонами на основании счета-фактуры
Поставщика в течение 10-ти банковских дней .
5.3. Сумма Договора, стоимость единицы Товара, поставляемого по Договору, является
фиксированной на период действия Договора и пересмотру не подлежит.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по договору, не имеет недостатков,
связанных с качеством изготовления.
6.2. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с
государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются
соответствующей документацией (сертификат качества и гигиенический сертификат).
6.3. Гарантийный срок на Товар, включая все комплектующие, составные части и
принадлежности, составляет 24 мес. со дня подписания акта приема-передачи.
6.4. В течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:
безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на их
исправление Заказчиком или третьим лицом;
- замены на аналогичный Товар.
6.5. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему
вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.
-
6.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан
исполнить требования Заказчика, предусмотренные п.6.4. Договора, в установленные
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки,
согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего
представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
недостатков.
6.7. При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта
обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основании
проведения независимой экспертизы. В случае если экспертизой установлено, что
недостаток Товара возник по вине Поставщика, расходы на проведение независимой
экспертизы относятся на его счет.
7. Ответственность сторон
7.1 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
государственным или муниципальным договором, другая сторона вправе потребовать
уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или
муниципальным договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного государственным или муниципальным договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается
от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
7.2. За нарушение сроков устранения недостатков Товара, предусмотренных разделом
«Гарантийные обязательства» Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере
_____ от стоимости Товара, у которого выявлен недостаток, за каждый день просрочки.
7.3. В случае необоснованного отказа Поставщика от исполнения Договора, Заказчик
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. При этом Поставщик обязан
уплатить Заказчику штраф в размере ______ от суммы договора.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор полностью или
частично в случае, если Поставщик неоднократно нарушает сроки поставки Товара или
просрочил поставку партии Товара более чем на 30 дней. При этом Заказчик направляет
Поставщику письменное уведомление за 10 дней до расторжения Договора.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх
неустойки.
7.6. Ответственность сторон, не предусмотренная Договором, определяется в
соответствии с действующим законодательством.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Споры и разногласия по Договору Стороны будут пытаться разрешить путем
переговоров.
8.2. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд Республики Башкортостан.
9. Прочие условия
9.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:
Приложение 1 – Спецификация
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.20___г.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты сторон
Заказчик
Поставщик
Адрес
Адрес
Телефон
Телефон
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
________________________
________________________
___________(____________)
_____________(__________)
«___»_________200__г.
«___»____________200__г.
МП
МП
Приложение № 1
к Договору № ____/12
от «___» _________ 2012 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
товара
Страна и фирма
производитель
Кол-во
Единица
измерения
Цена за
единицу в руб.
(с НДС)
Общая
сумма,
руб.
(с НДС)
1
2
..
ИТОГО:
В т.с. НДС (__%):
Цена Договора составляет ______________ (Сумма прописью) руб. ___ копеек, в том
числе НДС (___%) - ______________ (Сумма прописью) руб. ___ копеек.
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК: