Место подачи заявки на участие в запросе предложений

Открытое акционерное общество
«Ненецкая нефтяная компания»
УТВЕРЖДАЮ:
И.о.генерального директора
ОАО «Ненецкая нефтяная компания»
_______________ Ф.Н. Заичко
«26» июня 2012 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на закупку крана мостового, электрического, однобалочного, опорного с талью
электрической г/п 3,2 тн. и подкрановыми путями из рельс Р 24
способом «Запрос предложений» размещаемой в сети интернет
на официальном сайте ОАО «Ненецкая нефтяная компания»
(www.noilco.ru)
1. Извещение о повторном проведении запроса предложений на поставку крана мостового,
электрического, однобалочного, опорного с талью электрической г/п 3,2 тн. и подкрановыми
путями из рельс Р 24
2. Информационная карта.
3. Технические требования (условия).
4. Проект Договора.
п. Искателей.
2012 г.
1
Извещение № 23 от 26.06.2012г.
о повторном проведении запроса предложений на поставку крана мостового,
электрического, однобалочного, опорного с талью электрической г/п 3,2 тн. и
подкрановыми путями из рельс Р 24 для нужд ОАО «Ненецкая нефтяная компания»
1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес организатора запроса предложений:
Открытое акционерное общество «Ненецкая нефтяная компания»
Адрес: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.3 «Б», корп. 3.
Адрес: Электронной почты info@noilco.ru
Контактное лицо: Михайлюта С. Р. тел: (81853) 2-20-56 доб. 207
2. Способ закупки: Запрос предложений
3. Предмет договора: Поставка оборудования
4. Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:
1шт.
5.Место поставки товара: Усинск Северной ж/д, код станции 288308, Получатель - ООО
"Нефтемашстрой" для ОАО "Ненецкая нефтяная компания", код получателя - 6338, ИНН 1106016490, ОКПО - 15091008.
Адрес получателя - 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д.11, а/я 49, тел.22-100
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 685 000,00 руб., в том числе НДС 18%.
7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Предложения
предоставляются согласно требованиям закупочной документации, в течение 8 (восьми)
рабочих дней со дня размещения извещения в сети интернет на сайте www.noilco.ru ОАО
«Ненецкая нефтяная компания» по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей,
ул. Губкина д.3 «Б», корп. 3.офис ОАО «Ненецкая нефтяная компания», «В службу закупок»
8. Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: 17 часов 30
минут по московскому времени «06» июля 2012года.
9. Место, дата и время вскрытия, рассмотрения и подведения итогов заявок на участие в
запросе предложений: «09» июля 2012г. В 10 часов 30 минут по московскому времени.
2
Запрос предложений не является разновидностью торгов (конкурсом, аукционом) или публичным
конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Общество обязательств,
установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении
запроса предложений приглашение к участию в запросе предложений вместе с документацией по
запросу предложений является приглашением поставщикам делать оферты в адрес организатора
запроса предложений; заявка на участие в запросе предложений является офертой потенциального
участника запроса предложений. При этом организатор запроса предложений не имеет обязанности
заключения договора по его результатам
№ Информация
о
Специальные сведения
п/п запросе предложений
1.
Сведения о Заказчике запроса предложений:
1) наименование:
2)
место нахождения и
3) почтовый адрес:
4) адрес
Открытое акционерное общество
«Ненецкая нефтяная компания»
166700, Россия, Ненецкий автономный округ, п. Искателей,
ул. Губкина, д. 3 «Б», корп. 3
электронной info@noilco.ru .
почты:
5) номера контактных
телефонов и лиц:
Предмет
запроса
предложений
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Тел. 8 (81853) 2-20-58, факс: 8 (81853) 4-76-05
Михайлюта С. Р.
Поставка крана мостового, электрического, однобалочного,
опорного с талью электрической г/п 3,2 тн. и подкрановыми
путями из рельс Р 24
Усинск Северной ж/д, код станции 288308, Получатель ООО "Нефтемашстрой" для ОАО "Ненецкая нефтяная
Место
поставки компания", код получателя - 6338, ИНН - 1106016490,
ОКПО - 15091008.
оборудования
Адрес получателя - 169710, Республика Коми, г. Усинск,
ул. Нефтяников, д.11, а/я 49, тел.22-100
Количество
1шт.
поставляемого
оборудования
в течение 75 календарных дней с момента получения
Срок поставки:
авансового платежа на расчетный счет Покупателя
договора
осуществляется
в
порядке,
Условия выполнения выполнение
установленном в проекте договора
договора
Начальная
(максимальная) цена 685 000,00 Российских рублей, в том числе НДС 18%
договора:
Цена договора включает в себя все расходы Поставщика,
Порядок
включая расходы на доставку, погрузку, разгрузку, упаковку,
формирования цены
маркировку, страховку, все налоги, сборы и пошлины,
договора
установленные законодательством РФ.
Оплата производится по безналичному расчету путем
Форма,
сроки
и перечисления денежных средств Покупателем на расчетный
счет Поставщика в размере 50% авансового платежа от
порядок оплаты
стоимости Оборудования в течение 7(семи) банковских дней с
момента подписания Договора и выставления счета на оплату
3
№ Информация
о
Специальные сведения
п/п запросе предложений
Поставщиком, оставшиеся 50% оплачиваются Покупателем в
течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения
Заказчиком уведомления о готовности Оборудования к отгрузке
Источник
10. финансирования
Собственные средства компании
заказа:
Сведения о валюте
рубль Российской Федерации
11. договора:
Обладание участником закупочных процедур полной
правоспособностью на участие в закупочной процедуре,
заключение и исполнение договора по результатам такой
закупочной процедуры.
1. Непроведение ликвидации участника закупочных
процедур - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупочных
процедур
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупочных
процедур в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
Обязательные
требования
к подачи заявки на участие в закупочной процедуре.
12. участникам
3. Отсутствие у участника закупочных процедур
размещения заказа: задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника
закупочных процедур по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период. Участник
закупочных
процедур
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
закупочной процедуре не принято
Требования
к 1. Фирменное наименование, адрес местонахождения,
составу документов почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
входящих в состав отчество, паспортные данные, банковские реквизиты, номер
предложения
на контактного телефона;
участие в запросе 2. Для потенциальных участников запроса предложений российских юридических лиц: копию полученной не ранее
предложений:
чем за два месяца до дня приглашения к участию в запросе
предложений выписки из единого государственного реестра
13.
юридических лиц;
3. Для потенциальных участников запроса предложений российских индивидуальных предпринимателей: копию
полученной не ранее чем за два месяца до дня приглашения к
участию в запросе предложений выписки из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей;
4
№ Информация
о
Специальные сведения
п/п запросе предложений
4. Документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего заявку на участие в запросе предложений, на
такое подписание от имени потенциального участника
запроса предложений в соответствии с законодательством
Российской Федерации и учредительными документами
данного участника (для юридических лиц);
5. Копии учредительных документов потенциального
участника запроса предложений (для юридических лиц);
6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки,
сделки с заинтересованностью, либо копия таких решений в
случае, если необходимость таких решений установлена
законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и, если для потенциального
участника запроса предложений поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
договора, или предоставление обеспечения исполнения
обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе
предложений, обеспечения исполнения обязательств по
договору являются
крупной
сделкой, сделкой
с
заинтересованностью;
7. Предложение о характеристиках и качестве товаров,
работ, услуг, подготовленное в соответствии с требованиями
закупочной документации:
а)
описание
функциональных
характеристик
(потребительских свойств) товара, его количественных и
качественных характеристик;
б) указание на зарегистрированные товарные знаки или
знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или
промышленные образцов, которым будет соответствовать
товар;
в) указание производителя и страны происхождения товара;
г) описание комплектации товара;
д) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в
том числе состав работ, услуг и последовательность их
выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые
результаты);
е) указание количества товаров, объема работ или услуг;
ж) предложение о цене договора (без налога на добавленную
стоимость), о цене единицы товара, единичных расценках
или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную
стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг;
з) предложения об учете налога на добавленную стоимость в
цене договора, цене единицы товара, единичных расценках
или тарифах работ или услуг;
и) иные предложения об условиях исполнения договора,
если это предусмотрено закупочной документацией;
к) в случаях, предусмотренных закупочной документацией,
также копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг установленным требованиям в
соответствии с пунктом 9.2 Положения о закупке товаров,
работ, услуг открытого акционерного общества «Ненецкая
5
№ Информация
о
Специальные сведения
п/п запросе предложений
нефтяная компания»
к Все листы предложения на участие в запросе предложений,
14. Требования
все листы тома предложения на участие в запросе
оформлению
предложения
на предложений должны быть прошиты и пронумерованы.
участие в запросе Заявка на участие в запросе предложений и том заявки на
участие в запросе предложений должны содержать опись
предложений
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписаны участником размещения заказа или лицом,
уполномоченным таким участником размещения заказа.
Участник запроса вправе не указывать на таком конверте
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о
месте жительства (для физического лица).
Если конверт не запечатан и не маркирован в
соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не
будет нести никакой ответственности в случае его потери
или досрочного вскрытия.
15. Дата начала срока
подачи заявок на Следующий день после размещения извещения на
участие в запросе официальном сайте компании www.noilco.ru
предложений:
16. Место подачи заявки Адрес для предоставления заявок почтой и нарочным:
Россия,
166700,
Ненецкий
автономный
округ,
на участие в запросе
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3 «Б», корп. 3, ОАО «Ненецкая
предложений:
нефтяная компания».
17. Дата
окончания
срока подачи заявок
на участие в запросе
предложений, дата и
время
вскрытия
конвертов
с
заявками на участие
в
запросе
предложений:
вскрытия
18. Место
конвертов
с
заявками на участие
в
запросе
предложений
заключения
19. Срок
договора:
Окончание приема заявок в 17 час. 30 мин. по московскому
времени 06 июля 2012 г. Вскрытие конвертов в 10 часов 30
минут по московскому времени 09 июля 2012г.
Россия,
166700,
Ненецкий
автономный
округ,
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3 «Б», корп. 3, ОАО «Ненецкая
нефтяная компания».
Договор может быть заключен не менее чем через 1
(один) день со дня размещения на официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений и не позднее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления предложений на участие в конкурсе
(протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе - для
участника, представившего единственную заявку на участие
в конкурсе, участника, который один допущен к участию в
конкурсе).
6
№ Информация
о
п/п запросе предложений
оценки
20. Критерии
заявки на запросе
предложений
Специальные сведения
Отбор участников запроса предложений проводится из
числа потенциальных участников запроса предложений,
своевременно подавших заявки на участие в запросе
предложений. В рамках отбора Комиссия проверяет
поданные заявки на участие в запросе предложений на
соответствие установленным требованиям и условиям
приглашения к участию в запросе предложений и закупочной
документации, в частности:
а) наличие, действительность и правильность
оформления требуемых документов;
б)
соответствие
предлагаемой
продукции
и
предлагаемых условий договора;
в) соответствие обеспечения исполнения обязательств
участника запроса предложений в связи с подачей заявки на
участие в запросе предложений, если требовалось.
В случае, если заявка потенциального участника
запроса предложений или сам потенциальный участник не
отвечают какому-либо из требований, указанных в пункте
10.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг открытого
акционерного общества «Ненецкая нефтяная компания» , его
заявка может быть отклонена.
Критерии оценки заявок на участие в запросе
21. Порядок оценки и
предложений касаются:
сопоставления
а)
стоимости
предлагаемой
продукции,
заявки на участие в
рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом
запросе
издержек организатора запроса предложений при принятии
предложений:
данного предложения (например, цена плюс расходы на
эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые
дополнительные затраты и т.д.);
б) экономической, технической, организационной,
финансовой, юридической привлекательности заявки с точки
зрения удовлетворения потребностей организатора запроса
предложений (включая предлагаемые договорные условия);
В ходе проведения оценки предложений Комиссия вправе
принять решение о проведении переговоров с участниками,
направленных на улучшение предложений участников, в том
числе цены, с оформлением соответствующего протокола.
По результатам оценки заявок на участие в запросе
предложений Комиссия ранжирует заявки по степени
уменьшения привлекательности заявок, начиная с самой
привлекательной и заканчивая наименее привлекательной.
Лучшим признается участник запроса предложений,
предложивший, по мнению членов Комиссии лучшие
условия
исполнения
договора.
Принятое
решение
фиксируется Протоколом, который размещается на
официальном сайте в течение 3-х рабочих дней. Протокол
содержит:
а) сведения обо всех потенциальных участниках
(наименования и адреса), подавших заявки на участие в
запросе предложений;
б) сведения о потенциальных участниках, заявки
7
№ Информация
о
Специальные сведения
п/п запросе предложений
которых были отклонены по итогам проведения отборочного
этапа с указанием кратких причин такого отклонения;
в) наименование участника, предоставившего лучшее
предложение.
8
Приложение к запросу предложений
на поставку крана мостового, электрического, однобалочного
с талью электрической г/п 3,2 тн.
и подкрановыми путями из рельс Р 24
Техзадание на кран мостовой электрический
однобалочный опорный с талью электрической г/п 3,2 т.
1
Грузоподъемность, т, не менее
3,2
2
Длина пролета, м (Lпр)
3
Высота подъема, м, не менее
6,0
4
Режим работы крана (по ГОСТ25835 или ISO4301/1)
3К
5
Температура окружающей среды на уровне крана, ОС
-20/+40
6
Климатическое исполнение и категория размещения
У3
7
Профиль подкранового пути
Р24 ГОСТ 6368-82
8
Тип тали (канатная, цепная)
Т45 канатная
9
Тип токоподвода (кабельный, троллейный)
10,5
кабельный
Дополнительные требования
10
Рельсовый путь – 70 м. (без износа)
общепромышленное
+
класс взрывоопасной зоны
11 Исполнение взрывобезопасное категория взрывоопасной смеси
группа взрывоопасной смеси
Пожаробезопасное (класс пожароопасной зоны)
12 Количество заказываемых кранов, шт
13 Необходимость доставки
14 Адрес доставки крана
1
Да
г. Усинск
9
Вся сопроводительная документация, входящая в комплект поставки, должна быть
выполнена на русском языке.
Независимо от места технического обслуживания поставленного товара дефекты
(неисправности), обнаруженные в течение гарантийного срока устраняются поставщиком за свой
счёт в согласованные сторонами сроки.
Требования к безопасности поставляемого товара:
Товар должен соответствовать требованиям качества, устанавливаемым техническим регламентам,
документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для
товаров такого рода.
Товар должен быть ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц,
быть неподвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться
в залоге, под арестом или под иным обременением. Товар должен соответствовать требованиям
безопасности, установленными действующим законодательством.
Сведения о включенных в цену расходах: Цена Договора должна включать расходы на
доставку в г. Усинск, погрузку, разгрузку, упаковку, маркировку, страхование, все налоги, сборы и
пошлины, установленные законодательством РФ.
Начальная (максимальная) цена закупки (руб.) (включая НДС): 685 000,00 руб.
Адрес доставки: Станция назначения - Усинск Северной ж/д, код станции 288308, Получатель ООО "Нефтемашстрой" для ОАО "Ненецкая нефтяная компания", код получателя - 6338, ИНН 1106016490, ОКПО - 15091008.
Адрес получателя - 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д.11, а/я 49, тел.22-100
Составил: главный механик
ОАО «Ненецкая нефтяная компания»
Леванович В.Ю.
10
Приложение к запросу предложений
на поставку крана мостового, электрического, однобалочного
с талью электрической г/п 3,2 тн.
и подкрановыми путями из рельс Р 24
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на поставку оборудования
Ненецкий А.О., п. Искателей
« __» ______ 2012г.
Открытое акционерное общество «Ненецкая нефтяная компания», именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Рудова Андрея Игоревича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и _______________________________________ именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава
с другой стороны, (далее – совместно именуемые Стороны), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик принимает на себя обязательства поставить кран мостовой
электрический (далее – Оборудование), согласно Спецификации (Приложение №2 к настоящему
Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование.
1.2. Номенклатура, количество, качество и комплектность Оборудования определяются в
Спецификации (Приложение №2), технические показатели – Техническим заданием (Приложение №
1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком по адресу: Усинск Северной ж/д, код
станции 288308, Получатель - ООО "Нефтемашстрой" для ОАО "Ненецкая нефтяная компания", код
получателя - 6338, ИНН - 1106016490, ОКПО - 15091008.
Адрес получателя - 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д.11, а/я 49, тел.22100.
2. Цена Договора и Порядок расчетов
2.1 Общая стоимость Договора составляет ____________ (______________________), в том числе
НДС ____________.
2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению
в течение срока действия
настоящего Договора. Цена Договора включает расходы на доставку, погрузку, разгрузку, упаковку,
маркировку, страховку, все налоги, сборы и пошлины, установленные законодательством РФ, и любые
иные расходы Поставщика связанные с исполнением Договора.
2.3. Оплата осуществляется в российских рублях путем перевода денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.4. Оплата за поставленное Оборудование производится Заказчиком в следующем порядке:
2.4.1. Авансовый платеж производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в размере 50% от стоимости Оборудования указанного в п.2.1. настоящего Договора в
течение 7(семи) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета на
оплату Поставщиком Заказчику, оставшиеся 50 % в течение 5(пяти) банковских дней с момента
получения Заказчиком уведомления о готовности Оборудования к отгрузке
3. Обязательства Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Доставить Оборудование по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Договора, в количестве
и по ценам согласно спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору).
3.1.2. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемое Оборудование.
3.1.3. Передать Заказчику необходимую техническую документацию Оборудования на русском языке,
а также заверенные копии сертификатов и регистрационных удостоверений, обязательные для данного
11
вида Оборудования, а также другую документацию, требуемую от поставщика (изготовителя) на
Оборудование, контролирующими органами РФ в соответствии с действующими нормативными
актами РФ, регламентирующими эксплуатацию Оборудования.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять Оборудование по количеству и качеству в присутствии Поставщика;
3.2.2. Осуществить оплату Оборудования в соответствии с разделом 2 настоящего Договора;
3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком своих обязательств.
4. Сроки и условия поставки
4.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Оборудования в соответствии со спецификацией
(Приложение №2 к Договору) в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента получения авансового
платежа в размере 50 % от стоимости Оборудования по адресу: Усинск Северной ж/д, код станции
288308, Получатель - ООО "Нефтемашстрой" для ОАО "Ненецкая нефтяная компания", код
получателя - 6338, ИНН - 1106016490, ОКПО - 15091008..
4.2. Досрочная поставка Оборудования допускается при условии согласования с Заказчиком.
4.3. Поставщик обязуется известить Заказчика о готовности Оборудования к отгрузке по факсу или
электронной почте с включением в извещение следующих данных: наименование, единица
измерения, количество, цена (с учетом НДС) и сумма (с учетом НДС) поставляемой продукции,
станция (база) отправления, номера железнодорожных вагонов, номера железнодорожных
контейнеров, дата отгрузки и число мест не позднее, чем за 3 дня до начала поставки.
4.4. К моменту поставки Оборудование должно быть испытано, упаковано, замаркировано и
подготовлено к передаче Заказчику.
4.5. Поставщик берет на себя обязательства по страхованию Оборудования от рисков гибели и/или
повреждения на время транспортировки Оборудования
4.6. Поставка Оборудования осуществляется силами Поставщика с правом привлечения третьих лиц
для организации транспортировки продукции от станции (пункта) отгрузки до станции (пункта)
назначения.
4.7. Поставщик в течение 5 календарных дней с даты отгрузки Оборудования предоставляет
Заказчику счет-фактуру и товарную накладную (Торг 12) на отгруженное Оборудование, в том числе
по факсимильной связи.
Оригиналы счета-фактуры и товарной накладной (Торг 12) должны быть предоставлены Заказчику не
позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки путем отправки заказным письмом с
уведомлением о вручении.
5. Упаковка
5.1. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям, предъявленным к ним действующими
нормативами и обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке, разгрузке-погрузке,
хранения в условиях действующих климатических условий.
5.2.Маркировка наноситься на русском языке и включает наименование и адрес поставки,
наименование Оборудования, номер Договора, номер упаковки или ящика, вес брутто и нетто,
условия хранения. Упаковка, требующая особого обращения, должна иметь дополнительную
маркировку, как-то: «Верх», «Осторожно», «Не кантовать», другие маркировки, требующиеся для
обеспечения надлежащего хранения и обращения.
5.3. Упаковка сопровождается упаковочным листом на русском языке, содержащим сведения об
ассортименте и количестве упакованного Оборудования, наименование и адрес Поставщика и
Заказчика, номер Договора.
5.4. Упаковку обеспечивает Поставщик.
5.5. Оборудование с нарушенной упаковкой не принимается Заказчиком.
6. Гарантии и качество Оборудования
6.1. Качество Оборудования должно соответствовать технологически требованиям, предъявленным к
Оборудованию данного вида действующими нормативами и стандартами России.
6.2. Оборудование должно быть новым и свободным от третьих лиц.
12
6.3. На Оборудование, определенного спецификацией (Приложение №2 к настоящему Договору), в
момент поставки Поставщик предоставляет заверенную копию сертификата соответствия ГОСТ РФ,
регистрационного удостоверения и санитарно-эпидемиологического заключения, что будет являться
подтверждением соответствия техническим и качественным требованиям
на поставляемое
Оборудование.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае не надлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств, сторона, право
которой нарушено, направляет другой стороне претензию. Ответ на претензию должен быть дан в
десятидневный срок со дня ее получения.
7.2. В случае необоснованного неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора, он
уплачивает Заказчику неустойку, которая устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
стоимости не поставленного в установленный срок товара.
7.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты за поставленное Оборудование, Поставщик вправе
потребовать уплату неустойки, которая устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока оплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
обязательств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.4. В остальном стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы (при подтверждении наличия
данных событий компетентными органами), а именно: пожара, наводнения, землетрясения и др.
стихийных бедствий, войны, забастовки, гражданских беспорядков, вмешательств со стороны
властей и т.п. событий находящихся вне сферы контроля не выполняющей обязательств Стороны
(форс-мажор). При этом срок обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течении
которого действовали такие обстоятельства, но не более шести месяцев, по истечении которых
Стороны считают себя свободными в отношении не выполненных обязательств и имеют право
аннулировать Договор.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои Договорные обязательства по причине форсмажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращения
действия указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих дней после начала их действия.
Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону
права на освобождение от Договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
9. Конфиденциальность информации
9.1. Стороны принимают на себя обязательства считать информацию, полученную ими в ходе
выполнения Договора, конфиденциальной и не подлежащей разглашению. При этом
конфиденциальной информацией любая информация коммерческого, финансового или технического
характера, доступная в письменной, электронной или устной форме, и не подлежащая разглашению
третьей стороне.
10. Разрешение споров
10.1. В случае не выполнения и/или не надлежащего выполнения своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между
сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области.
11. Срок действия Договора
13
11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует:
– в части выполнения обязательств по поставке Оборудования и оплате;
- до полного исполнения сторонами своих обязательств - в части уплаты неустоек и выполнения
гарантийных обязательств.
12. Заключительные положения
12.1. Любые Приложения и Дополнения к Договору являются неотъемлемыми его частями.
12.2. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 10 дней с момента их получения.
12.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1(одному)
для каждой из Сторон.
12.4. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов, Стороны обязаны сообщить
об этом друг другу в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменном виде.
12.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 – Техническое задание;
- Приложение №2 – Спецификация.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»
«Поставщик»
ОАО «Ненецкая нефтяная компания»
ИНН/КПП 8300004314/298301001
Юридический и почтовый адрес:
166700, Россия, Ненецкий автономный
округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3 «Б»,
корп. 3
Тел/факс 8(81853) 2-20-58,4-76-05
Банковские реквизиты:
Банк: ФКБ «Петрокоммерц»
в г. Архангельске
г. Архангельск
Р/с 40702810002150170716
К/c 30101810400000000916
БИК 041117916
Генеральный директор
ОАО «Ненецкая нефтяная компания»
____________________ А.И. Рудов
М.П.
_______________ Ф.И.О.
М.П.
14
Приложение №1
к Договору № _____
Техническое задание
на поставку крана электрического
Заказчик:
Поставщик:
_________________ А.И. Рудов
М.П.
_______________ Ф.И.О.
М.П.
15
Приложение №2
к Договору № ____
Спецификация
на поставку крана электрического
№
Наименование оборудования
Характеристика
(марка, модель)
Ед.
измер
Фирма производитель,
страна происхождения
оборудования
Колво
Ставка
НДС, %
Цена за ед. (с НДС),
руб.
Общая ст-ть за ед.
(с НДС), руб.
1.
ИТОГО (с НДС) руб:
Заказчик:
Поставщик:
__________________ А.И. Рудов
М.П.
__________________ Ф.И.О.
М.П.
16
17