Приложение № 1 к Извещению

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Предприятие по управлению собственностью за рубежом»
Управления делами Президента Российской Федерации
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении мониторинга цен и предложений
на поставку и монтаж распределительных панелей и панелей конденсатора
в трансформаторной подстанции представительства ФГУП «Госзагрансобственность»
в Индии, расположенном по адресу: г. Нью-Дели, ул. Д-р Хосе Ризал Марг,
Чанакияпури, Блок Е-15
№ _____
«6» марта 2015 г.
1. Способ проведения закупки: Мониторинг цен и предложений.
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по
управлению собственностью за рубежом» Управления делами Президента Российской
Федерации, (сокращенное наименование - ФГУП «Госзагрансобственность»).
3. Адрес местонахождения заказчика: Малый Казённый переулок, д. 3, г. Москва, 105064
4. Почтовый адрес заказчика: Малый Казённый переулок, д. 3, г. Москва, 105064
5. Контактные телефоны заказчика: тел. +7(495)531-07-26, +7(495)531-07-27;
факс +7(495)531-07-01.
6. Адрес электронной почты: uro@ugp-property.ru
7. Контактное лицо: Курхин Сергей Юрьевич, Варваренко Сергей Викторович.
8. Предмет договора: поставка и монтаж распределительных панелей и панелей конденсатора
в трансформаторной подстанции представительства ФГУП «Госзагрансобственность»
в Индии, расположенном по адресу: г. Нью-Дели, ул. Д-р Хосе Ризал Марг, Чанакияпури, Блок
Е-15.
9. Место выполнения работ: Индия, г. Нью-Дели.
10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 9 756 300 (Девять
миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч триста) индийских рупий, в том числе НДС.
11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Предприятием за предоставление документации, если
такая плата установлена Предприятием, за исключением случаев предоставления
документации в форме электронного документа: Информация о закупке предоставляется
бесплатно по запросу заинтересованного лица в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты
поступления запроса от заинтересованного лица на бумажном носителе или в электронном
виде – по заявлению участника закупки, направленного в адрес заказчика.
12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки: Малый Казённый переулок, д. 3, г. Москва, каб. 704. «13» марта 2015 г.
13. Установленные Заказчиком требования к качеству выполняемых работ, к их
безопасности, к результатам выполняемых работ и иные требования, связанные с
определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика: Работы
должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к
извещению «Техническое задание»).
14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке: В заявке должна содержаться информация о стоимости, сроках и объеме
выполняемых работ. Форма заявки – произвольная.
15. Требования к описанию участниками закупки выполняемой
количественных и качественных характеристик: не установлены.
работы,
их
16. Условия и сроки выполнения работ: все работы должны быть выполнены в течение
40 дней с момента подписания договора, на условиях предусмотренных настоящей
документацией.
17. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Все платежи осуществляются в национальной
валюте по курсу ЦБ страны на день оплаты. Оплата работ осуществляется следующим
образом:
- 30% от общей суммы договора перечисляется Заказчиком в качестве авансового
платежа Подрядчику на основании выставленного счета в течение 10 дней после подписания
договора;
- промежуточный платеж в размере 40% от суммы договора перечисляется Заказчиком
в течение 10 дней после подписания совместного протокола сторон о поставке на объект
распределительных панелей и панелей конденсатора;
- оставшиеся 30% всей суммы Заказчик перечисляет Подрядчику после завершения
работ по счету Подрядчика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта приемки
выполненных работ, путем перечисления денежных средств Заказчиком на банковский счет
Подрядчика.
18. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей): Цена включает в себя стоимость выполняемых работ, оборудования и всех
необходимых материалов в соответствии с предлагаемыми объемами (Приложение
«Техническое задание»). Также в цену договора включены расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
19. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке: Заявки на участие в закупке направляются в течение 5 (Пяти) дней с даты
публикации по адресу заказчика общедоступной почтовой связью или нарочным. В случае
подачи заявки в форме электронного документа, заявки направляются на электронный адрес
заказчика, указанный в настоящем извещении.
20. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
Гарантия обеспечения качественного исполнения работ (наличие у участника закупки
лицензии (разрешения) на производство работ, являющихся предметом закупки,
подтверждение выполнения аналогичных работ и т.д.).
21. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке: Участники вправе направить
заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке в период с даты
публикации извещения и не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до истечения срока подачи
заявок. Форма запроса произвольная. В запросе должна содержаться информация об
электронном или почтовом адресе, на который должно быть направлено разъяснение.
22. Место и дата подведения итогов закупки: Малый Казённый переулок, д. 3, г. Москва,
каб. 704. «13» марта 2015 г.
23. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
1) Основным критерием отбора победителя закупки в процессе мониторинга цен и
предложений является цена выполняемых работ.
2) В процессе мониторинга цен могут учитываться дополнительные критерии, содержащиеся в
предложениях участников закупки, которые способны повлиять на выбор победителя в
закупке:
2.1) качество работ и (или) квалификация (деловая репутация) участника закупки;
2.2) сроки (периоды) выполнения работ;
2.3) сроки и объемы предоставления гарантии качества работ;
2.4) иные дополнительные критерии, позволяющие определить приоритеты в выборе
победителя в закупке с учетом основного ценового критерия отбора.
24. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Осуществляется на
основании заключения, подготовленного структурным подразделением Заказчика,
выступившим инициатором закупки, о полученных в результате проведения мониторинга цен
и предложений заявках участников закупки.
Мониторинг цен и предложений проводится в соответствии с Положением о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ФГУП «Госзагрансобственность», размещенным на сайте Предприятия
www.ugp-property.ru, а также на Официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru.
Приложение № 1 к Извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж распределительных панелей и панелей
конденсатора в трансформаторной подстанции представительства ФГУП
«Госзагрансобственность» в Индии, расположенном по адресу:
г. Нью-Дели, ул. Д-р Хосе Ризал Марг, Чанакияпури, Блок Е-15
1. Место выполнения работ
1.1. Территории представительства ФГУП «Госзагрансобственность» в
Индии, расположенного по адресу: г. Нью-Дели, ул. Д-р Хосе Ризал Марг,
Чанакияпури, Блок Е-15
2. Условия выполнения работ
2.1. Все работы должны быть выполнены в течение 40 дней с момента
подписания договора. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
Расходы за оборудование, материалы, используемые при работах,
использование машин и механизмов осуществляет Подрядчик.
2.2. В случае если представителем Заказчика будут обнаружены
некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без
увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти
работы, а также провести замену недоброкачественного материала.
2.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение мер по
технике безопасности в ходе производства работ.
2.4. В случае порчи имущества Заказчика, Подрядчик возмещает ущерб в
полном объеме при проведении работ.
2.5. По окончании выполненных работ Подрядчик передает Заказчику акт
приема-передачи
оборудования,
техническую
и
исполнительную
документацию.
3. Требования к устанавливаемому оборудованию
3.1.
Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям,
указанным в п. 4 данного технического задания.
3.2. Доставка оборудования, перенос до места установки, хранения,
разгрузочно-погрузочные работы, демонтаж, монтаж, подключение к источнику
электроэнергии,
пусконаладочные
работы,
ввод
в
эксплуатацию
осуществляются силами и за счет Подрядчика.
3.3. Качество всего устанавливаемого оборудования или его частей должны
соответствовать действующим в настоящее время на территории Индии
стандартам и правилам эксплуатации электроустановок.
4. Технические характеристики
основных панелей и панелей конденсатора, требующих замены на
территории представительства ФГУП «Госзагрансобственность» в Индии,
расположенного по адресу: Индия, г. Нью-Дели, ул. Д-р Хосе Ризал Марг,
Чанакияпури, Блок Е-15
Технические характеристики основной панели в сборе:
Наименование характеристики
Материал корпуса панели
Мощность трёх основных 3-х фазных
приёмных автоматических выключателей
Мощность двух шинных соединителей
Мощность двух 3-х фазных выходных
автоматических выключателей
Мощность шести 3-х фазных
электромагнитных контакторов
Мощность шести 3-х фазных
электромагнитных контакторов
Мощность шести 3-х фазных
электромагнитных контакторов
Требование
Соответствие
Технические
характеристики товара
сталь
Соответствие
1600 ампер
Не менее
1600 ампер.
Соответствие
1000 ампер
Соответствие
630 ампер
Соответствие
400 ампер
Соответствие
250 ампер
Технические характеристики панели конденсаторов в сборе:
Материал корпуса панели
Мощность комплектной конденсаторной
установки (трёхфазные конденсаторы)
Мощность основного приёмного 3-х фазного
электромагнитного контактора
Мощность восьми 3-х фазных выходных
электромагнитных контакторов
Восемь реле
Соответствие
сталь
Соответствие
380 В, 500 квар
Соответствие
630 ампер
Соответствие
200 ампер
Аналог
C660D5S
5. Объем монтажных и пусконаладочных работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование работ
Монтаж оборудования в помещении, масса
оборудования 1 т
Испытание машин и механизмов с электроприводом
на холостом ходу массой от 1 т до 15 т в течение 2
часов при мощности электродвигателя до 1000 кВт
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по всей длине,
масса 1 м кабеля до 1 кг (типа 5х2,5 мм2).
Автоматизированная система управления II категории
Единица
измерения
Количество
шт.
2
шт.
2
п.м.
260
система
1
5.
технической сложности с количеством каналов 160
Технологический комплекс, включающий в себя
агрегаты, связанные между собой блокировочными
связями
комплекс
1
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует обеспечение качественного исполнения работ и
берет на себя ответственность за любую халатность и недобросовестное
исполнение сотрудниками фирмы своих обязанностей (в случае, если такие
факты получат доказательное подтверждение).
6.2. По окончании выполненных работ Подрядчик передает Заказчику акт
приема-передачи
оборудования,
техническую
и
исполнительную
документацию.
6.3. Срок гарантии на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты
подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на
установленное оборудование составляет 12 месяцев с даты подписания акта
приемки выполненных работ.
7. Стоимость работ и порядок расчетов
7.1. Начальная максимальная цена на поставку и монтаж основных панелей
и панелей конденсатора – 9 756 300 (Девять миллионов семьсот пятьдесят шесть
тысяч триста) индийских рупий, в том числе НДС и все затраты, производимые
Подрядчиком при выполнении работ.
7.2. Стоимость работ является твердой, окончательной и не подлежит
пересмотру.
7.3. Оплата работ и материалов производится следующим образом:
- 30% от общей суммы договора перечисляется Заказчиком в качестве
авансового платежа Подрядчику на основании выставленного счета в течение 10
дней после подписания настоящего договора;
- промежуточный платеж в размере 40% от суммы договора перечисляется
Заказчиком в течение 10 дней после подписания совместного протокола сторон о
поставке на объект основных панелей и панелей конденсатора;
- оставшиеся 30% всей суммы Заказчик перечисляет Подрядчику после
завершения работ по счету Подрядчика в течение 10 рабочих дней с даты
подписания Акта приемки выполненных работ, путем перечисления денежных
средств Заказчиком на банковский счет Подрядчика.
Приложение № 2 к Извещению
Договор №
на поставку и монтаж распределительных панелей и панелей конденсатора в
трансформаторной подстанции по адресу: г. Нью-Дели, Чанакияпури, Ризал
Марг, Блок Е-15
г. Нью-Дели
«__» _________ 2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по
управлению собственностью за рубежом» Управления делами Президента
Российской
Федерации
(сокращенное
название
«ФГУП
«Госзагрансобственность»), в лице Представителя в Индии Лысенко Юрия
Анатольевича, действующего на основании доверенности № __ от __________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и
компания
_________________, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Подрядчику осуществить своими силами и
средствами поставку и монтаж распределительных панелей и панелей
конденсатора в трансформаторной подстанции по адресу: г. Нью-Дели,
Чанакияпури, Ризал Марг, Блок Е-15.
1.2. Виды работ и их стоимость представлены в Смете (Приложение № 1 к
настоящему Договору), которая являются неотъемлемой его частью.
1.3 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в
письменной форме, подписываются обеими Сторонами, скрепляются подписями
и оформляются в виде дополнительных соглашений к Договору, являющихся,
равно как и приложение, неотъемлемой частью Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Полная стоимость оборудования и работ по настоящему договору,
составляет __________ (__________) индийских рупий, в том числе НДС.
2.2. Стороны согласились, что оплата работ и материалов должна быть
произведена следующим образом:
- 30% от общей суммы настоящего Договора, что составляет __________
(__________) индийских рупий, перечисляется Заказчиком в качестве авансового
платежа Подрядчику на основании выставленного счета в течение 10 дней после
подписания настоящего договора;
- промежуточный платеж в размере 40% от суммы настоящего Договора,
что составляет __________ (__________) индийских рупий, перечисляется
Заказчиком в течение 10 дней после подписания совместного протокола сторон о
поставке на объект основных панелей и панелей конденсатора. Формат
совместного протокола сторон приведен в Приложении 2 к настоящему
Договору;
- оставшиеся 30% всей суммы, что составляет __________ (__________)
индийских рупий, Заказчик перечисляет Подрядчику после завершения работ по
счету Подрядчика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта приемки
выполненных работ Приложение № 3, путем перечисления денежных средств
Заказчиком на банковский счет Подрядчика.
2.3. Начало работ осуществляется в течение трех дней с момента
подписания настоящего Договора.
2.4. Дата окончания работ – «__» ________ 2015.
2.5. Срок гарантии на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты
подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на
установленное оборудование составляет 12 месяцев с даты подписания Акта
приемки выполненных работ (Приложение № 4), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств по
настоящему Договору с момента подписания договора.
3.2. Все работы должны быть выполнены в течение 40 дней с момента
подписания договора.
3.3. Приемка выполненных работ производится Сторонами, в течение
2 (двух) дней с момента уведомления о завершении работ, и оформляется
подписанием «Акта приемки выполненных работ».
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
4.1. Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
4.2 Срок действия Договора может быть изменен по обоюдному согласию
Сторон.
4.2.1 Изменение сроков исполнения Договора оформляется Соглашением
сторон к нему в двух экземплярах в простой письменной форме.
4.3 Договор может быть прекращен ранее срока окончания его действия:
4.3.1 В одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, с
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до даты его прекращения, если иное не оговорено
дополнительно.
4.3.2 По обоюдному согласию Сторон.
4.4 Изменение и досрочное прекращение (расторжение) Договора
оформляется Соглашением Сторон к нему в 2-х экземплярах в простой
письменной форме и скрепляется подписями обеих Сторон.
4.5 При расторжении Договора Стороны производят окончательные
взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат в течение 30 (тридцати) дней,
исчисляя от даты получения уведомления о расторжении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
Договору Стороны несут имущественную ответственность.
5.2 Подрядчик гарантирует обеспечение качественного исполнения услуг и
берет на себя ответственность за любую халатность и недобросовестное
исполнение сотрудниками фирмы своих обязанностей (в случае, если такие
факты получат доказательное подтверждение).
5.3 При выявлении дефектов работ Подрядчик своевременно и за свой счет
устранит выявленные недостатки.
5.4 Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение мер по
технике безопасности в ходе производства работ.
5.5 Поставляемое оборудование должно соответствовать Техническим
характеристикам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.
5.6 Доставка оборудования, перенос до места установки, хранения,
разгрузочно-погрузочные работы, демонтаж, монтаж, подключение к источнику
электроэнергии, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию осуществляются
силами и за счет Подрядчика.
5.7 Качество всего устанавливаемого оборудования или его частей должны
соответствовать действующим в настоящее время на территории Индии
стандартам и правилам эксплуатации электроустановок.
5.8 Подрядчик обеспечивает содержание объекта в надлежащем состоянии,
осуществляет в процессе работ уборку объекта от растительных отходов. После
завершения работ по Договору Подрядчик обязан в кратчайший срок освободить
объект от оборудования, а также убрать мусор, образовавшийся в результате
работ.
5.9 Подрядчик страхует в пользу Заказчика строительно-монтажные риски
и ответственность (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при
проведении работ до окончания всех работ на объекте.
5.10 В качестве работодателя Подрядчик несет ответственность за все
вопросы, касающиеся найма рабочей силы в связи с производством работ, и
обеспечивает соблюдение местного законодательства в отношении мер
безопасности, денежных пособий, трудовых споров, выплат заработной платы и
т.д.
5.11 Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между
Заказчиком и Подрядчиком в ходе осуществления настоящего Договора обе
Стороны обязуются решать дружественно, путем переговоров.
5.12 В случае, если согласие не достигнуто, все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в
соответствии с его регламентом.
5.13 Применимым правом при рассмотрении споров, Стороны признают
право Российской Федерации.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1 Обязательства Подрядчика могут быть приостановлены без какоголибо возмещения с его стороны убытков в случае невозможности выполнения
этих обязательств по причине обстоятельств непреодолимой силы или форсмажора; войн, революций, социальных беспорядков, распоряжений властей,
делающих
невозможным
дальнейшее
продолжение
деятельности,
землетрясений, пожаров, наводнений и других стихийных бедствий.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен сторонами в
период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных
причин, вызвавших такие действия.
7.2 Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий
настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны сторонами договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке.
Оба экземпляра подписаны Сторонами и имеют одинаковую юридическую силу.
ЗАКАЗЧИК:
Представительство ФГУП «Госзагрансобственность» в Индии
Plot EP-15. Dr. Jose P. Rizal Marg
Diplomatic Enclave, Chanakyapuri
New Delhi - 110021
Представитель
Лысенко Ю.А.
ПОДРЯДЧИК:
__________________
Приложение № 1
к Договору № _________________
от «___»___________ 2015 г.
Заказчик: ФГУП «Госзагрансобственность»
Подрядчик: ___________________________
СМЕТА
поставку и монтаж распределительных панелей и панелей конденсатора в
трансформаторной подстанции по адресу: г. Нью-Дели, Чанакияпури, Ризал
Марг, Блок Е-15
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
Наименование работ и затрат
Ед.
измер.
Колво
Строительно-монтажные работы
Монтаж оборудования в помещении, масса
шт.
2
оборудования 1 т
Основная панель: изготовленной из 1,5 мм
листовой стали, имеющей в своём составе: три
основных 3 фазных приёмных автомата
мощностью 1600 ампер, шинный соединитель
мощностью 1600 ампер в количестве 2 шт.,
автоматический выходной выключатель 3-х
фазный мощностью 1000 ампер – 2 шт., 3-х
шт.
1
фазный электромагнитный контактор
мощностью 630 ампер в количестве 6 шт., 3-х
фазный электромагнитный контактор
мощностью 400 ампер - 6 шт. и 3-х фазный
электромагнитный контактор мощностью 250
ампер - 6 шт.
Конденсаторная панель (500 квар):
включающая в себя конденсаторные батареи,
основной приёмный 3-х фазный
электромагнитный контактор мощностью 630
шт.
1
ампер, 8 выходных 3-х фазных
электромагнитных контактора мощностью 200
ампер и 8 реле.
Испытание машин и механизмов с
электроприводом на холостом ходу массой от
шт.
2
1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности
электродвигателя до 1000 кВт
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам по всей длине, масса 1
м.п.
260
м кабеля до 1 кг (типа 5х2,5 мм2).
Пусконаладочные работы
Автоматизированная система управления II
Система
1
категории технической сложности с
Цена за
ед. (инд.
рупий)
Стоим.
(инд.
рупий)
количеством каналов 160
Технологический комплекс, включающий в
себя агрегаты, связанные между собой
блокировочными связями
Итого включая НДС
2.2
Комплекс
1
Заказчик:
Подрядчик:
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
Приложение № 2
к Договору № _________________
от «___»___________ 2015 г.
Заказчик: ФГУП «Госзагрансобственность»
Подрядчик: ___________________________
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
распределительных панелей и панелей конденсатора, устанавливаемых
в трансформаторной подстанции по адресу: г. Нью-Дели, Чанакияпури,
Ризал Марг, Блок Е-15
Технические характеристики основной панели в сборе:
Наименование характеристики
Материал корпуса панели
Мощность трёх основных 3-х фазных
приёмных автоматических выключателей
Мощность двух шинных соединителей
Мощность двух 3-х фазных выходных
автоматических выключателей
Мощность шести 3-х фазных
электромагнитных контакторов
Мощность шести 3-х фазных
электромагнитных контакторов
Мощность шести 3-х фазных
электромагнитных контакторов
Соответствие
Технические
характеристики товара
сталь
Соответствие
1600 ампер
Не менее
1600 ампер.
Соответствие
1000 ампер
Соответствие
630 ампер
Соответствие
400 ампер
Соответствие
250 ампер
Требование
Технические характеристики панели конденсаторов в сборе:
Материал корпуса панели
Мощность комплектной конденсаторной
установки (трёхфазные конденсаторы)
Мощность основного приёмного 3-х фазного
электромагнитного контактора
Мощность восьми 3-х фазных выходных
электромагнитных контакторов
Восемь реле
Соответствие
сталь
Соответствие
380 В, 500 квар
Соответствие
630 ампер
Соответствие
200 ампер
Аналог
C660D5S
Заказчик:
Подрядчик:
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
Приложение № 3
к Договору № _________________
от «___»___________ 2015 г.
Формат совместного протокола сторон о достижении Ключевого события
Республика Индия, г. Нью-Дели
Протокол №
Дата
Договор №
Заказчик
Подрядчик:
Настоящий Протокол подтверждает, что указанное ниже Ключевое событие к
Договору № __________ от ________ 2015 было достигнуто.
№ п/п
1
1
Описание ключевого события
2
Основные панели и панель конденсаторов
поставлена Подрядчиком на объект в
полном объеме
Размер платежа, % от
общей стоимости
Договора
3
40 %
Подписание Сторонами настоящего Протокола является основанием для
выставления Подрядчиком счета на оплату на сумму __________ (___________)
инд. рупий, который будет оплачен Заказчиком в течение 10 дней после
получения счета.
Заказчик:
Подрядчик:
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
Приложение № 4
к Договору № _________________
от «___»___________ 2015 г.
Акт приемки выполненных работ
по поставке и монтажу распределительных панелей и панелей конденсатора в
трансформаторной подстанции по адресу: г. Нью-Дели, Чанакияпури, Ризал
Марг, Блок Е-15
г. Нью-Дели
«
» ____________ 2015 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ФГУП «Госзагрансобственность» в
Индии Лысенко Ю.А., инженер ФГУП «Госзагрансобственность» В.В. Пауков, и
руководитель компании "_______________ " __________ составили настоящий
акт о нижеследующем:
Компания
"____________" в соответствие с Договором в период с "___"
_______ по "___" _______ 2015 г. выполнила в полном объёме поставку и
монтаж
распределительных
панелей
и
панелей
конденсатора
в
трансформаторной подстанции по адресу: г. Нью-Дели, Чанакияпури, Ризал
Марг, Блок Е-15, в соответствии со сметой:
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Наименование работ и затрат
Ед.
измер.
Колво
Строительно-монтажные работы
Монтаж оборудования в помещении, масса
шт.
2
оборудования 1 т
Основная панель: изготовленной из 1,5 мм
листовой стали, имеющей в своём составе: три
основных 3 фазных приёмных автомата
мощностью 1600 ампер, шинный соединитель
мощностью 1600 ампер в количестве 2 шт.,
автоматический выходной выключатель 3-х
фазный мощностью 1000 ампер – 2 шт., 3-х
шт.
1
фазный электромагнитный контактор
мощностью 630 ампер в количестве 6 шт., 3-х
фазный электромагнитный контактор
мощностью 400 ампер - 6 шт. и 3-х фазный
электромагнитный контактор мощностью 250
ампер - 6 шт.
Конденсаторная панель (500 квар):
включающая в себя конденсаторные батареи,
основной приёмный 3-х фазный
электромагнитный контактор мощностью 630
шт.
1
ампер, 8 выходных 3-х фазных
электромагнитных контактора мощностью 200
ампер и 8 реле.
Испытание машин и механизмов с
шт.
2
Цена за
ед. (инд.
рупий)
Стоим.
(инд.
рупий)
электроприводом на холостом ходу массой от
1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности
электродвигателя до 1000 кВт
1.5 Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам по всей длине, масса 1
м.п.
2
м кабеля до 1 кг (типа 5х2,5 мм ).
2
Пусконаладочные работы
2.1 Автоматизированная система управления II
категории технической сложности с
Система
количеством каналов 160
2.2 Технологический комплекс, включающий в
себя агрегаты, связанные между собой
Комплекс
блокировочными связями
Итого включая НДС
260
1
1
Стоимость работ в соответствии с договором составляет __________
(___________) индийских рупий, в том числе НДС.
Качество выполненных работ оценивается как ___________________.
В процессе выполнения работ выявлены следующие замечания
____________________________.
На основании вышеизложенного принято решение принять и оплатить
компании "_________" выполненные работы.
Сумма, подлежащая оплате, составляет ___________ (___________) индийских
рупий.
Заказчик:
Подрядчик:
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
____________________ Ф.И.О.
(подпись)