скачать/открыть документы - НЭСК

Приложение №___ к Положению о технологическом
присоединении (в редакции Распоряжения №_______
от «____»__________20___г.)
ДОГОВОР №________
на технологическое присоединение к электрической сети
(заказчик – юридическое лицо, предприниматель, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых до 15 кВт включительно, с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
г. _____________
«____»__________20__г.
Открытое акционерное общество «НЭСК - электросети», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала «________________________________________________»,
(наименование филиала ОАО «НЭСК - электросети»)
действующего на основании Доверенности №___________ от ________________, с одной стороны,
и _______________________________________________ в лице _____________________________,
(наименование организации, ФИО предпринимателя)
(ФИО уполномоченного лица организации)
действующего(ей) на основании _______________________________________________________,
(устав, положение, реквизиты доверенности, для предпринимателя - свидетельство)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утв. Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее - Правила) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
1.1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В целях осуществления электроснабжения объекта Заказчика _________________________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: ________________________(далее — Объект), Исполнитель, через
свой филиал ОАО «НЭСК - электросети» «____________________________________» обязуется
(наименование филиала Исполнителя)
осуществить технологическое присоединение Объекта к электрической сети Исполнителя в точке
присоединения и в пределах заявленной Заказчиком присоединяемой мощности _____кВт по ____
категории надежности электроснабжения Объекта, определенных индивидуальными техническими условиями присоединения (далее - ТУ), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
Исполнителем по настоящему договору мероприятия.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Осуществить следующие мероприятия по технологическому присоединению:
2.1.1.1. Подготовить ТУ и согласовать их с системным оператором, ТУ содержат перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению;
2.1.1.2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
2.1.1.3. Выдать ТУ, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1), в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора (в случае отсутствия при подаче заявки сведений и документов, предусмотренных Правилами, - в течение 30 рабочих дней с даты заключения
договора);
2.1.1.4. Выполнить ТУ в части обязательств, возложенных на Исполнителя, включая осуществление Исполнителем мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;
2.1.1.5. Проверить выполнение ТУ Заказчиком;
2.1.1.6. Осмотреть (обследовать) присоединяемые энергопринимающие устройства совместно с
Заказчиком;
2.1.1.7. Осуществить фактическое присоединение Объекта Заказчика к электрическим сетям и
включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") при условии заключения Заказчиком договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией;
2.1.1.8. Резервировать заявленную Заказчиком электрическую мощность в точке присоединения
Объекта к электрической сети Исполнителя.
2.1.2. Осуществлять перечисленные выше мероприятия по технологическому присоединению качественно и в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора, а также требованиями нормативно-правовых актов, установленными для соответствующего вида услуг (Федеральный закон «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от 26.03.2003г., Правила).
2.1.3. По завершении мероприятий по технологическому присоединению направить Заказчику на
подписание акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Без предварительного согласия Заказчика привлекать третьих лиц для выполнения полностью или частично мероприятий по технологическому присоединению.
2.2.2. При неисполнении Заказчиком ТУ в согласованный срок и наличии на дату окончания срока
их действия технической возможности технологического присоединения по обращению Заказчика
продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не
взимается.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Надлежащим образом исполнить обязательства по оплате, указанные в Разделе 4 договора.
3.3.2. Выполнить ТУ в части обязательств, возложенных на Заказчика и сдать Исполнителю результат работ по их выполнению в течение срока действия ТУ.
3.3.3. Разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным ТУ, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством
РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
3.3.4. Обеспечить проведение технического осмотра (обследования) Объекта Заказчика с участием
лиц, указанных в пп. 2.1.1.6. договора, и получить разрешение на допуск Объекта Заказчика в эксплуатацию.
3.3.5. Подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения в течение 5 дней с момента их получения.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Направить Исполнителю заявку на продление выданных ТУ или на выдачу ТУ в новой редакции на условиях п.2.2.2. настоящего договора.
4.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА
4.1. Срок выполнения мероприятий по настоящему договору составляет:
4.1.1. Пятнадцать рабочих дней с момента подписания настоящего договора (если в заявке Заказчика не указан более продолжительный срок) – для заявителей (Заказчиков) при временном (на
срок не более 6 месяцев) технологическом присоединении энергопринимающих устройств для
обеспечения электроэнергией передвижных объектов (эксплуатируемых с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц) с
максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), если расстояние от энергопринимающего устройства Заказчика
до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300
м.
4.1.2. Шесть месяцев с момента подписания настоящего договора в случае технологического присоединения к сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка Заказчика составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не более 500 м. в сельской местности,
при присоединении энергопринимающих устройств Заказчика по одному источнику электроснабжения, максимальная мощность которых до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности);
4.1.3. Один год с момента подписания настоящего Договора – для заявителей (Заказчиков), суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА
(675 кВт) и технологическое присоединение устройств которых не отвечает признакам, указанным
в пп. 4.1.1., 4.1.2.
В случае если Заказчик своевременно не выполнит ТУ, срок оказания услуг по настоящему Договору отодвигается соразмерно просрочке Заказчика.
4.2. При выполнении мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения, которые подлежат подписанию Заказчиком в течение 5 дней с момента их получения.
4.3. В случае не подписания Заказчиком Актов, либо не предоставления Исполнителю возражений
в течение 5 рабочих дней с момента получения Актов, договор считается исполненным со стороны
Исполнителя и подлежащим оплате в соответствии с Разделом 5 договора.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Сумма договора определяется в соответствии с «Методическими указаниями по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», (Приложение к приказу ФСТ от 23.10.2007. № 277-э/7) на основании ставки платы за технологическое присоединение,
утвержденной решением РЭК-ДЦиТ Краснодарского края от 16.08.2006 № 27/2006-Э.
5.2. Исходя из утвержденной платы за технологическое присоединение сумма настоящего договора составляет 550,0 рублей (пятьсот пятьдесят рублей), в том числе НДС 83,9 рублей (восемьдесят три рубля девяносто копеек).
5.3. Сумма договора, указанная в п.5.2. перечисляется Заказчиком на расчетный счет или оплачивается Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в течение 10 дней с
момента получения счета на оплату.
5.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными после поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя или с момента внесения наличных денежных средств в
кассу Исполнителя в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.
5.5. Порядок расчетов по настоящему договору может изменяться по соглашению сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Во всем остальном за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору виновная сторона несет ответственность согласно действующему законодательству и
настоящему договору.
6.2. В случае нарушения Исполнителем по своей вине сроков технологического присоединения
энергопринимающего устройства Заказчика, последний вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с направлением письменного уведомления Исполнителю. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика.
6.3. В случае, если одна из сторон настоящего договора нарушает установленные законодательством РФ, договором или ТУ сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающего устройства, указанная сторона выплачивает другой стороне неустойку,
рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора, и размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки. Указанная
неустойка уплачивается виновной стороной в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за просрочку осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающего устройства Заказчика, вызванную неисполнением (ненадлежащим исполнением) смежной сетевой организацией своих обязательств по технологическому присоединению объектов электросетевого хозяйства.
7.
ПОРЯДОК РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Заказчик при присоединении по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности) несет балансовую и эксплуатационную
ответственность в границах своего участка. До границ участка Заказчика балансовую и эксплуатационную ответственность несет Исполнитель, если иное не установлено соглашением между сторонами.
7.2. Граница разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
сторон настоящего Договора отражается в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
8.3. Стороны не вправе уступать право требования по настоящему договору третьим лицам без
письменного согласия другой стороны.
8.4. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.
ФОРС-МАЖОР
9.1. Любая из Сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние. Например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера и другие, препятствующие выполнению настоящего договора. Сторона, ссылающаяся на действие непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону не позднее 10 дней с момента наступления действия этой силы.
10.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны разрешают путем проведения переговоров, а в случае не урегулирования споры передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
11.2. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об обстоятельствах, влияющих на
надлежащее исполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, в срок не позднее
5 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.
11.3. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся
по одному экземпляру у каждой из Сторон.
11.5. При невыполнении Заказчиком условий раздела 5 договора в установленные сроки, настоящий договор и технические условия утрачивают свою силу.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ОАО «НЭСК - электросети», Филиал «__________________________________»
адрес _____________________________________, ИНН/КПП ______________________________,
р/с __________________________________, банк ________________________________________,
БИК __________________________, к/с _______________________________
Директор филиала
_______________
М.П.
Заказчик: ___________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, ИНН и банковские реквизиты организации, ФИО предпринимателя, паспортные данные, адрес, банковские реквизиты)
_____________________________________________________________________________________
__________________
(должность уполномоченного лица)
_______________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА:
Заказчик обязан подписать два экземпляра договора на технологическое присоединение и возвратить 1 экземпляр договора в ОАО «НЭСК - электросети» не позднее 30 календарных дней с даты
получения экземпляров указанного договора. В противном случае заявка на технологическое присоединение аннулируется.