dog (76 КБ) - Администрация города Рубцовска Алтайского

ДОГОВОР № ______________
г. Рубцовск
«______» _________________ 2010 г.
МУП «Рубцовский тепловой комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Ельникова Николая Николаевича, действующего на основании Устава предприятия, с одной
стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании
__________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик обязуется принимать и оплачивать, а Поставщик обязуется поставлять в течение
____________________ г. уголь (далее – товар).
1.2. По настоящему договору поставляется следующий товар: уголь марки «______», в количестве
____________________ тонн.
1.3. Поставка угля производится в соответствии с графиком поставки.
1.4.Марка угля и объемы поставок определены в соответствии с утвержденной спецификацией на
поставку угля, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
2.1. Количество угля, поставляемого в соответствии с условиями настоящего договора, составляет
____________________ тонн.
2.2. Поставка угля осуществляется Поставщиком железнодорожным транспортом (в люковых
полувагонах) в соответствии с утвержденной спецификацией, графиком поставки угля и отгрузочной
разнарядкой.
2.3. Заказчик за 30 дней до согласованного периода поставки угля представляет Поставщику
отгрузочную разнарядку с указанием почтовых и транспортных реквизитов получателей угля,
номеров телефонной и факсимильной связи, марки угля, объемов поставки.
2.4. Поставщик в течение 24 часов уведомляет Заказчика об отгрузке и отправке каждой партии угля
(угледобывающая организация, дата отгрузки, количество угля, реквизиты подвижного состава)
одновременно с отгрузкой и отправкой и направляет с каждой партией угля сертификат соответствия
качества, счет-фактуру и иные сопроводительные документы.
2.5. Досрочная поставка угля (партии угля) может производиться с письменного согласия Заказчика.
Уголь (партия угля), поставленный досрочно и принятый Заказчиком, засчитывается в счет
количества угля (партии угля), подлежащего поставке в следующем периоде с соответствующим
внесением изменений и дополнений в график поставки угля.
2.6. Приемка угля (партии угля) осуществляется Заказчиком в течение трех суток с момента прибытия.
2.7. При приемке Заказчик проверяет соответствие угля по количеству и качеству сопроводительным
товарно-транспортным документам и сертификату соответствия качества угля, выдаваемому
Поставщиком на каждую партию отгруженного угля и подтверждает его анализом лаборатории
входного контроля топлива, который является основанием для окончательного определения
стоимости топлива в соответствии с п. 4.4. настоящего договора. В случае возникновения разногласий
в результатах анализов лаборатории входного контроля заказчика сторонами определяется
аккредитованная лаборатория, в которой производится анализ топлива для устранения разногласий,
услуги аккредитованной лаборатории оплачивает виновная сторона.
2.8. Поставщик в течение суток с момента получения уведомления о выявленных несоответствиях
поставленного угля (партии угля) условиям настоящего договора, направляет своего представителя для
участия в комиссии по проверки поставленной партии на соответствие условиям настоящего договора.
2.9. При недопоставке угля (партии угля) Поставщик обязан в течение согласованного периода
поставки произвести допоставку угля в необходимом количестве в адрес Заказчика.
2.10. По письменному соглашению Сторон при наличии нормативного запаса угля на складе
Заказчика допоставка угля может производиться в адрес Заказчика в течение следующего периода
поставки с соответствующим увеличением объема поставки и внесением изменений и дополнений
в график поставки угля.
2.11. При поставке в адрес Заказчика смерзшегося угля вследствие непринятия мер профилактики,
установленных ГОСТ 51586-2000, либо угля не соответствующего качеству настоящего договора,
Поставщик обязан возместить Заказчику все непредвиденные затраты, связанные с разгрузкой
смерзшегося угля, простоем вагонов и т.п., или при наличии согласия Заказчика произвести замену
угля за счет собственных средств.
3. Обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Осуществлять поставку угля в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2. Поставщик гарантирует достоверность и объективность результатов исследований и
измерений параметров и характеристик угля (партии угля), указанных в сертификате соответствия
качества угля (партии угля).
3.1.3. Поставщик гарантирует, что на его имущество не наложен арест, его финансовая
деятельность не приостановлена предписаниями государственных органов, он не находится в
процессе ликвидации, банкротства и не признан банкротом. О случае возникновения данных
обстоятельств обязуется немедленно письменно уведомить Заказчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять и оплатить уголь в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей
стороне.
4. Цена угля и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ________________________ рублей.
Цена одной тонны угля определена Сторонами в сумме _____________________ и включает в
себя цену тонны угля на условиях франко-шахта, затраты по его доставке до станции назначения,
расходы по переработке угля, налоги, сборы и иные платежи, связанные с исполнением настоящего
Договора.
Цены на уголь не подлежат изменению Поставщиком в течение всего срока действия
договора.
4.2. Заказчик гарантирует Поставщику своевременную оплату по настоящему договору,
безналичным расчетом с отсрочкой платежа равномерными долями помесячно с ___________ 2010 г. по
______________ 2010 г.
4.3. Для сверки взаимных расчетов Поставщик и Заказчик в течение 10 дней по окончании
каждого периода поставки оформляют акт сверки объемов поставки, производят перерасчет
стоимости угля по фактическому количеству и качеству угля.
4.4. Окончательная цена топлива поступающего угля с показателями качества в соответствии с
пунктом договора 2.7 определяется по формуле.
Qф
С1=Сб*---руб., где
Qб
С1 – окончательная цена 1 тонны угля, руб./тн;
Сб – базовая цена 1 тонны угля;
Qф, Qб – фактическая и базовая теплота сгорания, ккал/кг.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны
несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При нарушении сроков поставки либо при недопоставке угля Поставщик уплачивает
Заказчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент
предъявления требования об уплате неустойки, от стоимости не поставленного в срок угля за
каждый день просрочки.
5.3. При несоблюдении сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в
размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент предъявления требования
об уплате неустойки, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.4. Поставщик в полной мере несет ответственность за поставки угля и возмещает Заказчику
убытки, понесенные вследствие неисполнения условий настоящего договора в части объема и
качества поставленного угля.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к числу
которых относятся объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров или разногласий,
возникающих по настоящему договору. Срок рассмотрения претензий - 20 дней с момента их
получения в письменной форме. Претензия направляется другой Стороне с соответствующими
документами заказным письмом с уведомлением о вручении.
7.2. В случае невозможности разрешения спора или разногласий на стадии претензионного
регулирования они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«_____» ______________ 2010 г.
8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с пунктом 6.4.
настоящего договора, по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 30
дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
8.4. Досрочное прекращение срока действия настоящего договора возможно по обоюдному
соглашению Сторон при полном исполнении обязательств.
8.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой
прекращение обязательств, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение
условий настоящего договора.
9. Прочие условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным
соглашением, которое подписывается Сторонами и скрепляется печатями, по одному для каждой
из Сторон, и является неотъемлемой частью настоящего договора.
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом
другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего договора.
9.3. Замена марок угля, внесение изменений в график поставки в части проведения
корректировки объемов и сроков поставки производится только по обоюдному согласию Сторон,
оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору с внесением
соответствующих изменений и дополнений в спецификацию и график поставки угля.
9.4. Во всех вопросах, прямо или косвенно связанных с исполнение настоящего договора
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное унитарное предприятие
«Рубцовский тепловой комплекс»
Телефон/факс: 4-31-41
658210 г.Рубцовск, ул.Красная, 100
ИНН 2209036348 КПП 220901001
Р/счет 40702810402530011640
Алтайский банк Сбербанка РФ г.Барнаул
БИК 040173604
Кор/счет 30101810200000000604
____________________ ______________
________________________ Н.Н. Ельников
Приложение № 1 к договору № ________ от ____________ г.
№
п/п
Наименование марок угля
(с указанием технических
условий)
1
Марка % уголь каменный
СС:
Влажность максимальная
– не более 10 %
Зольность максимальная
– не более 23%
Летучие вещества – не
выше 18-28 %
Фракция – от 0 до 300 мм
Низшая теплота сгорания
– не менее 5 600 Ккал/кг
Спецификация на поставку угля
Ед.изм.
Объем
поставки в
единицах
измерения
тонны
ПОСТАВЩИК:
Базовая цена 1
тонны угля,
руб./тн
Общая
стоимость
угля, руб.
ЗАКАЗЧИК:
МУП «Рубцовский тепловой комплекс»
_____________________
_______________
__________________ Н.Н. Ельников
Приложение № 2
к договору поставки №
от «___» ________ 2010 г.
График поставки угля
№ п/п
Месяц, дата
(период поставки)
Объем, тонн
1
2
ИТОГО
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
МУП «Рубцовский тепловой комплекс»
______________________ ___________
___________________ Н.Н. Ельников