ТЗ, ОНМЦ, КЗ, ГПД №50 емкость

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач БУЗ Орловской
области «ДОКБ»
____________ В.И. Круглый
Приложение №1
к извещению о проведении запроса котировок
Техническое задание
на поставку полимерных емкостей-контейнеров
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая
больница»
Главный врач: Круглый Владимир Игоревич
Адрес: 302028, г. Орел, ул.Октябрьская, 4
Контактное лицо: Фёдорова Нелли Ивановна, тел. (4862) 76-13-15
Адрес электронной почты: plan-dokb@mail.ru
Источник финансирования: средства бюджетных учреждений
№
п/п
Наименование
товара
1
Емкостьконтейнер
полимерный для
дезинфекции и
предстерилизаци
онной обработки
медицинских
изделий,
объемом 1 литр
2
3
Емкостьконтейнер
полимерный для
дезинфекции и
предстерилизаци
онной обработки
медицинских
изделий,
объемом 3
литра
Емкостьконтейнер
полимерный для
Характеристика товара
Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически
стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета, стойкого к
воздействию растворов дезинфицирующих средств. Состоит из
корпуса, перфорированного поддона, пластины-гнета и крышки.
Технические характеристики:
1. Емкость-контейнер устойчив к температурному воздействию до
75оС.
2. Габаритные размеры:
- длина - 223 мм;
- ширина - 149 мм;
- высота - 91 мм.
3. Внутренние размеры: 145х112х70 мм
4. Масса емкости-контейнера – 0,53 кг.
5. Полезный объем – 1 литр.
6. Полный объем - 1,6литра
Срок службы не менее пяти лет.
Гарантийный срок эксплуатации не менее18 месяцев.
Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически
стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета, стойкого к
воздействию растворов дезинфицирующих средств. Состоит из
корпуса, перфорированного поддона, пластины-гнета и крышки.
Техничесие характеристики:
1. Емкость-контейнер устойчив к температурному воздействию до
75оС.
2. Габаритные размеры:
- длина - 315 мм;
- ширина - 206 мм;
- высота - 125 мм.
3. Внутренние размеры: 205х160х100 мм
4. Масса емкости-контейнера – 1,1 кг.
5. Полезный объем – 3 литра.
6. Полный объём - 5 литров
Срок службы не менее пяти лет.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев.
Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически
стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета, стойкого к
воздействию растворов дезинфицирующих средств. Состоит из
Количество,
шт.
120
90
50
дезинфекции и
предстерилизаци
онной обработки
медицинских
изделий,
объемом 5
литров
4
5
6
корпуса, перфорированного поддона, пластины-гнета и крышки.
Технические характеристики:
1. Емкость-контейнер устойчив к температурному воздействию до
75оС.
2. Габаритные размеры:
- длина - 394 мм;
- ширина - 260 мм;
- высота - 156 мм.
3. Внутренние размеры: 255х125 мм
4. Масса емкости-контейнера – 1,9 кг.
5. Полезный объем – 5 литров.
6. Полный объём - 7,5 литров
Срок службы не менее пяти лет.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев.
ЕмкостьЕмкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически
контейнер
стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета, стойкого к
полимерный для воздействию растворов дезинфицирующих средств. Состоит из
дезинфекции и
корпуса, перфорированного поддона, двух подставок для жестких
предстерилизаци эндоскопов, крышки и трубки для слива дезинфицирующего
онной обработки раствора.
медицинских
Технические характеристики:
инструментов
1. Емкость-контейнер устойчив к температурному воздействию до
75оС.
объемом 10
литров,
2. Габаритные размеры:
длинномерный с -длина - 870 мм;
подставкой для
- ширина - 235 мм;
жестких
- высота - 160 мм.
эндоскопов
3. Внутренние размеры поддона - не более 695х170х128 мм
4. Внутренний размер поддона по диагонали - не более 722 мм
5. Масса емкости-контейнера – 2,75 кг.
6. Полезный объем – 10 литров.
Срок службы не менее пяти лет.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев.
Контейнер
Контейнер изготовлен из ударопрочных, химически стойких,
полимерный для нетоксичных полистирола и пластика белого цвета, стойких к
химической
воздействию растворов дезинфицирующих средств.
дезинфекции и
Контейнер состоит из корпуса, перфорированного поддона,
транспортировки пластины-гнета и крышки с ручкой и защелками.
отработанных
Особенности:
медицинских
- прочная удобная ручка для переноса;
материалов,
- крышка с зафиксированными защелками исключает
инструментов и
выплескивание жидкости из контейнера при грубых толчках.
хранения
- герметичен – исключает расплескивание дезраствора;
опасных
Технические характеристик:
медицинских
1.
Контейнер
устойчив
к
воздействию
химических
отходов в
дезинфицирующих средств при температуре не более 50 С.
передвижных
2. Максимально выдерживает температурное воздействие до 75оС.
условиях
3. Габаритные размеры:
- длина 340 мм;
- ширина 220 мм;
- высота 190 мм.
4. Внутренние размеры: 205х160х100 мм
5. Полезный объем – 3 литра.
6. Масса контейнера - 1,2 кг.
Срок службы контейнера не менее 2 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.
ЕмкостьПрименение: применяется в процедурных, операционных,
контейнер для
лабораториях, на машинах скорой помощи, фельдшерских
сбора колющепунктах и пр. для сбора отходов не подлежащих сбору в мягкую
режущих
тару (пакеты).
5
2
400
медицинских
отходов (иглы,
наконечники от
скальпеля,
скарификаторы,
вскрытые
ампулы и т. д.),
объемом 1 литр
7
Особенности экплуатации и преимущества:
На крышке ёмкость-контейнера находится отверстие с выемками
для бесконтактного снятия иглы со шприца и паз для крепления
заглушки.
Дополнительная плотно закрывающаяся крышка красного цвета
предотвращает аэрозольную контаминацию окружающей среды и
гарантирует полную герметичность при транспортировке.
Дно контейнеров многократного закрепления с принципом
накручивания на резьбу ответной части для устойчивого
закрепления на поверхности медицинской тележки и другого
инвентаря.
Материал: пластик
Ёмкость-контейнер состоит из ведра, крышки, заглушки и
этикетки.
Цветовая маркировка ведра желтая, крышки красная
Обьём емкости - 1 л.
Высота - 3,8 см.,
Диаметр крышки - 13,6 см.,
Диаметр дна - 9,6 см.
ЕмкостьПредназначение:
вариативный
сбор
использованного
контейнер
для медицинского материала, в том числе игл, капилляров, пипеток,
сбора
скальпелей, фистульных игл и прочего инструментария длиной до
использованного 26см.
медицинского
Требования по наличию:
материала,
- Маркировочная наклейка с графами
объемом
1,1 Технические характеристики:
1. Овальный корпус
литра
2. Объем - 1,1 л.
3. Высота не менее 27 см не более 30 см
4. Ширина верхней части не менее 11 см,
5. Ширина нижней части не менее 9 см,
6. Толщина стенки не менее 2 мм.
7. Дно корпуса имеет возможность крепления на рабочей
поверхности при помощи фиксатора;
8. Откидная крышка, герметично закрывает контейнер, одной
стороной закрепленная на корпусе с помощью перемычки, имеет
копьевидный запорный механизм:
- ширина длинной оси не менее 10 см, не более 11 см,
- ширина короткой оси не менее 6,7см и не более 6,8см,
- длина жгута не менее 2,1см и не менее 2,2см,
- вес не менее 10 г.;
9. Съемная апертура, обеспечивающая безопасный сбор острого
инструментария любого типа:
- длина не менее 10 см, и не более 11 см;
- ширина длинной оси не менее 10 см, не более 11 см,
- ширина короткой оси не менее 7см и не более 8см,
- высота не менее 0,85 и не более 0,86см
- имеется четыре устройства для сброса игл и загрузочное
отверстие размером 5,5*7см.
10. Фиксатор для закрепления к рабочей поверхности;
Свойства: изделие должно обеспечивать герметичность, быть
непрокалываемым и непромокаемым. Конструкция крышки
должна исключать возможность повторного использования. В
случае падения не должно возникать протечек, и иных
повреждений механизмов изделия. По мере необходимости
изделие можно использовать как для бесконтактного сбора
острого инструментария, так и для сбора отходов, превышающих
в диаметре 7 см. Крепление корпуса к поверхности не должно
нарушаться или препятствовать проведению дезинфекции.
Изделие должно быть пригодно для переработки в
200
утилизирующей установке любого типа.
Упаковка: Упакованы в коробку; каждая коробка должна быть
оснащена фиксатором и схематичной инструкцией по
применению
Цвет емкости – желтый
Цвет крышки - красный
Остаточный срок годности Товара на момент поставки не менее 80%.
Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до БУЗ Орловской области «ДОКБ».
Разгрузка товара и погрузка тары осуществляется Поставщиком.
Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
При поставке победитель запроса котировок обязан приложить:
 сертификаты качества товаров, регистрационные удостоверения о возможности применения
Товара в России, и иные документы, которые в соответствие с законодательством России
должны предоставляться Заказчику при поставке товаров, являющихся предметом настоящего
извещения.
ТРЕБОВАНИЕ К КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКЕ:
Форма котировочной заявки (в том числе подаваемой в форме электронного
документа): подается по Форме №2.
Котировочные заявки принимаются в письменной форме или в форме электронного
документа.
Электронный документ представляется в открытом виде с электронно-цифровой подписью
(далее именуется ЭЦП)! Электронный документ может быть представлен на любом
машиночитаемом носителе информации или по электронной почте: plan-dokb@mail.ru
Требования к ЭЦП в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 №1-ФЗ "Об электронноцифровой подписи" (далее именуется Закон)
1. ЭЦП - это реквизит электронного документа (ст.3 Закона).
2. Котировочная заявка должна содержать в себе собственно ЭЦП (хэш функция присланного Вами документа),
а также сертификат ключа ЭЦП.
3. Ключ ЭЦП должен быть предназначен для использования в информационной системе общего пользования
(ч.1 ст.5 Закона).
4. Сертификат ключа ЭЦП - должен быть подписан электронно-цифровой подписью уполномоченного
удостоверяющего центра (ч.4 ст.6 Закона).
5. ЭЦП удостоверяющего центра, с помощью которой подписан сертификат ключа Вашей ЭЦП, должен быть
включен в единый гражданско-правовой реестр сертификатов ключей подписей (ч.3 ст.10 Закона).
Котировочные заявки по факсу или в форме электронного документа без электронно-цифровой подписи
не принимаются!
Котировочная заявка, поданная по почте, считается поданной вовремя, если была доставлена
до момента окончания приёма котировочных заявок.
Котировочная заявка, направленная по электронной почте, считается поданной до окончания
срока подачи котировочных заявок, если она была получена почтовым сервером
уполномоченного органа до окончания срока приема заявок, указанного в настоящем
извещении о проведении запроса котировок цен.
Котировочная заявка на каждом листе должна быть подписана участником размещения заказа (для физических
лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей) или руководителем участника размещения заказа с указанием
должности (для юридических лиц). Подпись должна быть скреплена печатью (для юридических лиц).
Обязательно указание расшифровки подписи.
Либо котировочная заявка должна быть прошита, пронумерована и опломбирована, в месте пломбировки
должна стоять надпись «Прошито, пронумеровано ___ листов», с указанием количества листов. Место
пломбировки должно быть подписано участником размещения заказа (для физических лиц, в т.ч.
индивидуальных предпринимателей) или руководителем участника размещения заказа с указанием должности
(для юридических лиц). Пломба и подпись должны быть скреплены печатью (для юридических лиц). Обязательно
указание расшифровки подписи.
В случае подписания котировочной заявки (в том числе подаваемой в форме электронного документа)
лицом, не имеющим права действовать от имени участника размещения заказа без доверенности, его право на
подписание котировочной заявки должно быть подтверждено доверенностью (оригинал или нотариально
заверенная копия), которая должна быть приложена к котировочной заявке. В соответствии с гражданским
законодательством РФ, такая доверенность не может быть выполнена в форме электронного документа (ст.185
ГК РФ).
Срок подписания гражданско-правового договора с победителем: не ранее чем через 7 дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем
через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Договор заключается
на условиях изложенных в проекте Договора. Изменение условий Договора при его заключении не
допускается
Котировочные заявки, поданные (полученные по почте) позднее установленного срока не рассматриваются.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в
которую не допускается. Котировочная заявка считается поданной вовремя, если была доставлена
Заказчику до момента окончания приема котировочных заявок, о чем свидетельствует запись в журнале
регистрации котировочных заявок.
Приложение №2
к извещению о проведении запроса котировок
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Определение начальной (максимальной) цены договора (цена лота) для размещения
государственного заказа Орловской области путем проведения торгов в форме запроса
котировок по следующему лоту: поставка полимерных емкостей-контейнеров
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование товара
Емкость-контейнер
полимерный для дезинфекции
и предстерилизационной
обработки медицинских
изделий, объемом 1 литр
Емкость-контейнер
полимерный для дезинфекции
и предстерилизационной
обработки медицинских
изделий, объемом 3 литра
Емкость-контейнер
полимерный для дезинфекции
и предстерилизационной
обработки медицинских
изделий, объемом 5 литров
Емкость-контейнер
полимерный для дезинфекции
и предстерилизационной
обработки медицинских
инструментов объемом 10
литров, длинномерный с
подставкой для жестких
эндоскопов
Контейнер полимерный для
химической дезинфекции и
транспортировки
отработанных медицинских
материалов, инструментов и
хранения опасных
медицинских отходов в
передвижных условиях
Емкость-контейнер для сбора
колюще-режущих
медицинских отходов,
объемом 1 литр
Емкость-контейнер для сбора
использованного
медицинского
материала,
объемом 1,1 литра
Количество,
шт.
Цены производителя (официального
дилера, поставщика), руб.
За единицу
Поставщик 1
Поставщик 2
г. Орел,
г. Орел,
коммерческое
коммерческое
предложение
предложение
вх. №350 от
вх. №349 от
05.06.2013
05.06.2013
Сумма,
руб.
120
450,00
460,00
54 000,00
90
563,00
567,00
50 670,00
50
842,00
850,00
42 100,00
5
1421,00
1430,00
7105,00
2
753,00
760,00
1 506,00
400
42,00
41,00
16 800,00
200
68,00
71,00
13 600,00
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) будет составлять: 185 781,00 руб. (Сто
восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один рубль 00 копеек)
Приложение №3
к извещению о проведении запроса котировок
Форма № 2
«___» __________ 2013 г. (заполняется Заказчиком)
Принято в _______ часов _______ минут (заполняется Заказчиком)
Регистрационный № ______ (заполняется Заказчиком)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку полимерных емкостейконтейнеров:
Наименование Поставщика:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Ф.И.О. физического лица (ИП)
Адрес (место жительства) ИП
ИНН
КПП*
Банковские реквизиты:
* рекомендуется указывать, но указание данной информации является не обязательным
готовы поставлять следующий товар на условиях извещения о проведении запроса котировок на
поставку полимерных емкостей-контейнеров;
№
п/п
Наименование товара,
предлагаемого участником
(товарный знак - при
наличие), страна
происхождения товара
Характеристика товара, предлагаемого
участником
Кол-во
в шт.
Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять ____________
(указать в соответствии с техническим заданием)
Цена на товар указана в рублях РФ, в цену включаются стоимость товара, расходы на
транспортировку и доставку до Заказчика товаров, разгрузку товара, погрузку тары, уплату налогов в
том числе НДС, сборов и других обязательных платежей.
Сроки поставки товара: Поставка Товара осуществляется одной партией по письменной
заявке Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора.
Цена Договора: _______________________________________
(указать цифрами и прописью в рублях)
Контактное лицо: ___________________________________
Номер контактного телефона:____________________________
Адрес электронной почты: ______________________________
До подготовки и оформления официального гражданско-правового договора настоящая
котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в
конкурсе будет выполнять роль обязательного Договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление
исполнителем
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
С условиями гражданско-правового договора №50, указанными в извещении о проведении запроса
котировок на поставку полимерных емкостей-контейнеров:
______________________ _____________________ ___________________________
(руководитель)
(подпись)
(расшифровка подписи)
______________________ _____________________ ___________________________
(главный бухгалтер)
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Приложение №4
к извещению о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Гражданско-правовой договор №50
на поставку полимерных емкостей-контейнеров
г. Орел
«____» ___________ 2013 г.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая
больница», в лице главного врача Круглого В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и ____________, в лице _________, действующего на основании ____________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с
Федеральным законом (далее Законом) от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и котировочного
протокола № ___ от ______, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о
нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется осуществлять поставку ________________________
Заказчику, в количестве и по ценам, указанным в Спецификации, приведенной в приложении 1 к настоящему
договору, а Заказчик, обязуется оплатить поставленные товары за счет внебюджетных средств.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет _____________________________ рублей (_____________________).
Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, включает стоимость товара,
расходы на транспортировку и доставку до Заказчика товаров, разгрузку товара, погрузку тары, уплату налогов
в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей. Цена договора может быть снижена по соглашению
Сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения договора.
2.2. Оплата Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика на основании выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной, в
течение 20 банковских дней со дня подписания накладной на товар.
2.3. Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет внебюджетных средств.
2.4. Цена Договора установлена в валюте Российской Федерации.
3. Условия поставки товара
3.1. Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
заключения договора, по заявке Заказчика. Доставка Товара, разгрузочные работы, подъем Товара до кабинета,
указанного в заявке Заказчика должны осуществляться силами и за счёт Поставщика. Поставка и выгрузка
товара осуществляется по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.4, в рабочее время с 9:00 до 15:00 местного
времени.
3.2. Не позднее 1 (одного) дня до момента отгрузки Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с
указанием количества Товара и сроков доставки до места поставки.
3.3. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата получения Товара
Заказчиком от Поставщика и подписание товарной накладной.
3.4. Для обеспечения качества Товара Поставщик организует перемещение и транспортировку Товара,
обеспечивающие сохранность качества, эффективность, безопасность Товара.
3.5. Безопасность для здоровья и качество поставляемого Товара должно соответствовать
действующим стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному наименованию Товара, и
подтверждаться соответствующими документами. Товар должен быть зарегистрирован и иметь сертификацию
для применения в РФ. Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, санитарноэпидемиологические заключения прилагаются к товаросопроводительным документам. Поставщик на момент
поставки товара должен предоставить товарную накладную в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика
и один экземпляр для Поставщика), акт сдачи-приемки товара в двух экземплярах (один экземпляр для
Заказчика и один экземпляр для Поставщика), счет - фактуру в двух экземплярах (один экземпляр для
Заказчика и один экземпляр для Поставщика), один экземпляр счета для оплаты.
4. Приемка товара по количеству и качеству
4.1. Поставленный товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ,
в том числе в части качества и безопасности. При поставке товара товарно-сопроводительные документы и
этикетка товара должны быть на русском языке.
4.2. Представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика удостоверяет соответствие
Товара условиям Договора. Товар считается переданным после подписания заказчиком и Поставщиком
товарной накладной и акта сдачи-приемки товара.
4.3. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия качества, количества, комплектности
Товара или расхождения в характеристиках поставляемого Товара с указанными в настоящем Договоре,
Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт, и в зависимости от причин предъявляет соответствующие
рекламации. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан в течение трех дней поставить недостающий
Товар.
4.4. Претензии Заказчика по количеству принимаются Поставщиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня приемки Товара.
4.5. Претензии Заказчика по качеству принимаются Поставщиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней
со дня приемки Товара.
4.6. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставленного с нарушением сроков поставки, в
нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и/или количеству и/или качеству, без
сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 3.5 договора. В этом случае Заказчик не
подписывает накладную о приемке товара и составляет акт, в котором указывает все несоответствия
поставляемого товара условиям договора. После устранения недостатков приемка осуществляется вторично.
5. Гарантии качества товара
5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров в течение всего срока гарантии.
5.2. Остаточный срок годности на Товар должен составлять __________ от срока годности, указанного
на этикетке. Упаковка товара должна обеспечивать стерильность Товара в течение всего срока годности и
содержать информацию на русском языке.
5.3. Поставляемые товары должны сопровождаться сведениями о сертификации.
5.4. Если поставляемые товары не подлежат обязательной сертификации и/или регистрации в
Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в товарно-сопроводительных документах должна
быть сделана соответствующая запись (товар «не подлежит сертификации», товар «не подлежит регистрации»)
5.5. Заказчик вправе предъявлять Поставщику претензии, связанные с несоответствием Товара по
количеству и качеству, которые принимаются Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента
получения Товара Заказчиком, а по скрытому браку в течение всего срока годности Товара. В случае
предъявления обоснованных претензий, Поставщик обязан устранить недостатки в течение 2 рабочих дней.
6. Упаковка и маркировка товара
6.1. Упаковка и маркировка товаров должна соответствовать требованиям ГОСТов, импортный товар международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать наименование товара,
технические характеристики, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.
6.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и погрузо-разгрузочных
работах к конечному месту поставки.
6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность
товаров при их хранении и транспортировке и отгрузке.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Поставщик обязуется:
- осуществить поставку заказчику Товара надлежащего качества, в соответствии с условиями
настоящего Договора;
- обеспечить соблюдение срока поставки Товара;
7.2. Заказчик обязуется своевременно осуществить приемку и оплатить Товар в порядке, определённом
в Договоре, при условии надлежащего качества Товара и соответствия Товара условиям Договора.
7.3. Право собственности на Товар переходит к заказчику с момента передачи Товара по товарной
накладной и акта сдачи-приемки товара.
8. Ответственность сторон
8.1.В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного Товара за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
8.2. В случае если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации
или условиям Договора, Поставщик считается нарушившим сроки поставки товара и несет ответственность в
соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора.
8.3. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Неустойка носит
штрафной характер.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
8.4. В случае нарушения сроков приемки Товара от Поставщика, Поставщик вправе потребовать от
Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости непринятого товара за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока
исполнения обязательства. Неустойка носит штрафной характер.
8.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств
явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.
8.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне
все причиненные таким нарушением убытки. При этом соответствующая сторона не освобождается от
обязанности исполнения обязательства в натуре.
9. Действие договора его изменение и расторжение
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2013
года.
9.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших в период действия договора, а также от ответственности за их нарушение.
9.3. Настоящий Договор не может быть изменен без обоюдного письменного соглашения Сторон,
кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
9.4. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, или в связи с односторонним отказом стороны
Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Все совершенные в письменной форме изменения и дополнения к Договору, надлежащим образом
оформленные и подписанные Сторонами, являются составной и неотъемлемой частью Договора.
9.6. Все сообщения, заявления, претензии и уведомления, связанные с исполнением настоящего
Договора, должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по указанным в Договоре почтовым
адресам Сторон. Указанные документы, переданные Сторонами факсимильным способом передачи
информации, имеют юридическую силу в случае подтверждения Стороной, которой адресованы документы,
соответственно, факта получения таких документов.
10. Форс-Мажор
10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному
Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на
сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных
причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить
документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой
утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
11. Прочие условия
11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством
Российской Федерации.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
11.4. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия
споры решаются в Арбитражном суде Орловской области.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Поставщик:
БУЗ Орловской области «ДОКБ»
302028 г.Орел, ул.Октябрьская, д.4
Р/с 4060181080000100001
в ГРКЦ ГУ банка России по Орловской области г. Орел
Л/с 22546У39270 в УФК по Орловской области
БИК 045402001
ИНН 5753006956 КПП 575301001
Адрес эл. почты: plan-dokb@mail.ru
Тел. (4862)76-13-15
Тел/факс: (4862)76-36-56
Главный врач ______________ Круглый В.И.
Приложение № 1
к гражданско-правовому договору №50
от ____________
№
п/п
Наименование товара
Характеристика товара
Количество
в шт.
Цена договора (руб.)
за единицу
всего
Цена Договора (прописью):___________________________
Подписи сторон:
Главный врач __________________ Круглый В.И.
______________________