Договор поставки № ___

Договор поставки №____
Санкт-Петербург
«___» ____________ 2013 года
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ГИДРОМЕХ»
(ООО «ГИДРОМЕХ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Николаева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора, действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые также «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. На основании настоящего договора и в соответствии с его условиями Поставщик
обязуется передавать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать его.
1.2.1. Наименование и количество товара, условия и срок его поставки, а также цена
товара, порядок и срок её уплаты согласовываются сторонами предварительно и
указываются в спецификациях, являющихся приложениями к настоящему договору.
1.2.2. Перечисленные условия могут быть также указаны в счетах Поставщика,
выставляемых Покупателю. Такие счета выступают аналогами спецификаций и являются
офертой, действующей в течение срока, определённого Поставщиком для акцепта.
1.3. Поставщик обязуется передать Покупателю товар, принадлежащий ему на праве
собственности, свободным от прав или притязаний третьих лиц, при этом, товар должен
быть новым (не бывшим в использовании).
1.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
исполнения Поставщиком обязанности передать товар, определяемого в соответствии с
действующим законодательством.
1.4.1. В случае, если сторонами согласована рассрочка и/или отсрочка уплаты цены
товара, право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
полной уплаты последним цены товара.
1.4.2. В случае, если сторонами согласована предварительная оплата товара, товар
подлежит передаче Покупателю в согласованный сторонами срок, но не ранее момента
исполнения Покупателем обязанности произвести предварительную оплату.
1.5. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят от
Поставщика к Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязанности передать
товар, определяемого в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Исполнение Поставщиком обязанности передать товар может подтверждаться в т.ч.
оформленными сторонами или уполномоченными ими лицами товарно-транспортными
накладными (товарными накладными) и (или) товарно-сопроводительной документацией
(приёмной накладной и т.п.), заполненной перевозчиком или организацией связи.
1.7. Поставщик одновременно с передачей товара обязан передать Покупателю
относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества,
инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные заводом-изготовителем.
1.8. Поставщик полагается надлежащим образом исполнившим обязанность передать
Покупателю товар, если в срок, согласованный сторонами, товар был передан
Покупателю, в ходе принятия товара Покупателем не было выявлено отклонений от
условий договора по наименованию, количеству и качеству товара.
//______________________________ //
//______________________________ //
П
о
с
т
а
в
щ
и
к
П
Поставщик
Пооккууппааттеелльь
Статья 2. Качество товара
1
2.1. Качество поставляемого товара, а также его маркировка должны соответствовать
требованиям,
предусмотренным
для
данного
вида
товаров
действующим
законодательством и заводом-изготовителем.
2.2. Поставляемый товар обязательному затариванию или упаковке не подлежит, если
иное не согласовано сторонами. Стоимость тары или упаковки в цену товара не включена.
Тара или упаковка товара возврату Поставщику не подлежат.
2.3. На товар, передаваемый на основании настоящего договора, Поставщик
устанавливает гарантийный срок, полагаемый равным гарантийному сроку,
установленному на соответствующий товар заводом-изготовителем.
Статья 3. Принятие и доставка товара
3.1. Принятие товара по наименованию, количеству и качеству осуществляется в
момент передачи товара от Поставщика к Покупателю за счёт последнего и силами
надлежащим на то образом уполномоченного представителя Покупателя.
3.2. В случае, если сторонами согласована доставка товара силами перевозчика или
организации связи, принятие Покупателем товара по наименованию, количеству и
качеству осуществляется в момент его получения.
3.3. В случае, если сторонами согласовано получение товара Покупателем в месте
нахождения Поставщика (выборка товаров), принятие и вывоз товара должны быть
осуществлены Покупателем в минимально на то необходимый разумный срок, считая с
момента получения последним уведомления о готовности товара к передаче.
3.3.1. Покупатель подлежит уведомлению Поставщиком о готовности товара к передаче
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента передачи товара.
3.3.2. Полномочия
представителя
Покупателя
должны
быть
подтверждены
доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством и
содержащей указание на право совершить юридические и фактические действия,
связанные с получением и принятием товара, от имени и за счёт Покупателя.
3.4. Покупатель вправе дать Поставщику указание об отгрузке (передаче) товара
третьему лицу (получателю), для чего Покупатель направляет Поставщику письменное
уведомление о необходимости передать товар получателю (отгрузочную разнарядку).
3.4.1. Отгрузочная разнарядка должна содержать указание на наименование и место
нахождения получателя, наименование и количество подлежащего передаче товара, а
также уполномочивать получателя на получение и принятие товара от имени и за счёт
Покупателя.
3.4.2. Отгрузочная разнарядка должна быть получена Поставщиком не позднее, чем за 3
(три) рабочих дня до момента передачи товара.
Статья 4. Порядок и срок оплаты
4.1. Товар, передаваемый Покупателю на основании настоящего договора, подлежит
оплате Покупателем посредством безналичного перечисления денежных средств на
расчётный счет Поставщика.
4.2. Моментом оплаты товара считается момент зачисления денежных средств на
расчётный счёт Поставщика при условии указания в платёжном поручении на назначение
платежа, позволяющее однозначно сопоставить платёж с настоящим договором,
соответствующей спецификацией к нему и выставленным счётом на оплату.
4.3. В случае, если сторонами была согласована предварительная оплата товара и
авансовый платёж не был перечислен на расчётный счет Поставщика в согласованный
срок, Поставщик вправе отказаться от исполнения договора, отнеся при этом на
Покупателя вызванные таким отказом убытки.
//______________________________ //
//______________________________ //
П
о
с
т
а
в
щ
и
к
П
Поставщик
Пооккууппааттеелльь
Статья 5. Ответственность сторон
2
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему договору, несёт ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты товара, Покупатель уплачивает Поставщику
штрафную неустойку в размере 0,1 % от цены товара за каждый календарный день
просрочки.
5.3. В случае нарушения сроков поставки товара по причинам, зависящим от
Поставщика, Покупатель вправе требовать от него уплаты неустойки в размере 0,1 % от
цены непоставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки.
5.4. Начисление неустойки, установленной настоящим договором для целей налогового
учёта, производится только в случае направления виновной стороне письменной
претензии и её последующего признания либо в случае фактического взыскания
неустойки на основании вступившего в законную силу и исполненного решения суда.
5.5. Обстоятельствами,
исключающими
ответственность,
стороны
полагают
обстоятельства непреодолимой силы в том смысле, в каком эти обстоятельства
понимаются действующим гражданским законодательством.
Статья 6. Порядок заключения договора
6.1. Настоящий договор может быть заключён в письменной форме как путём
составления единого документа, подписанного сторонами, так и путём обмена
документами с помощью почтовой связи или факса или электронной почты (e-mail).
6.2. При этом, передаваемые документы должны быть подписаны сторонами или их
уполномоченными представителями и скреплены печатью, а используемый способ связи
должен позволять достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
6.3. При соблюдении указанных условий факсимильные копии настоящего договора,
равно как и передаваемые по электронной почте графические файлы, содержащие
отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу оригинала и
считаются действительными до момента обмена сторонами оригиналами договора.
6.4. В случае заключения договора путём обмена документами с помощью факса или
электронной почты (e-mail) стороны обязуются незамедлительно обменяться оригиналами
договора при личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
Статья 7. Дополнительные условия
7.1. Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено в
соответствующей спецификации или в счёте, выставленном Поставщиком и
акцептованном покупателем в порядке, установленном статьёй 6 настоящего договора.
7.2. Правила, установленные статьёй 6 настоящего договора для случая заключения
договора путём обмена документами, применяются и для обмена иными документами,
связанными с заключением или исполнением настоящего договора, по аналогии.
7.3. Покупатель обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
исполнения Поставщиком обязанности передать товар подписать и передать Поставщику
оригиналы товарно-транспортной накладной (товарной накладной) и (или) товарносопроводительной документации, заполненной перевозчиком или организацией связи.
7.4. В случае изменения у одной из сторон адреса (фактического или юридического)
или иных реквизитов, другая сторона должна быть уведомлена о произошедших
изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления этих изменений в силу.
7.5. В течение всего срока действия настоящего договора стороны обязуются не
передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие
коммерческую тайну, ставшие известными сторонам в ходе их деловых отношений.
//______________________________ //
//______________________________ //
П
о
с
т
а
в
щ
и
к
П
Поставщик
Пооккууппааттеелльь
Статья 8. Порядок разрешения споров
3
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с его
исполнением, стороны согласились по возможности разрешать путём переговоров. В
случае недостижения сторонами компромиссного решения, спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.2. Обязательной предпосылкой для передачи спора на рассмотрение суда является
соблюдение претензионного порядка. Срок направления ответа по результатам
рассмотрения письменной претензии должен составлять 10 (десять) рабочих дней, считая
со дня её получения.
Статья 9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2013 года включительно. В случае, если за 1 (один) календарный
месяц до окончания срока действия договора ни одна из его сторон не получит
уведомления от другой стороны об отсутствии у неё намерения продлевать срок действия
договора, настоящий договор будет считаться заключённым на неопределённый срок.
9.2. Настоящий договор исполнен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Любые изменения и
дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента их подписания обеими
сторонами либо с момента обмена соответствующими документами по правилам,
установленным статьёй 6 настоящего договора.
Адреса и реквизиты сторон
Поставщик:
ООО «ГИДРОМЕХ»
место нахождения:
195299, г. Санкт-Петербург,
ул. Киришская, д. 2, лит. А, пом. 3-Н
адрес для корреспонденции:
195299, г. Санкт-Петербург, а/я 108
ОГРН 1047855179790, ОКПО 74825294
ИНН 7804309176, КПП 780401001
р/с: 40702810732260007892
в ФИЛИАЛЕ №7806 ВТБ 24 (ЗАО), г. САНКТПЕТЕРБУРГ
БИК 044030811
тел./факс: (812) 590-2050, 590-2054
mail@gidromeh.ru, www.gidromeh.ru
Покупатель:
Генеральный директор
ООО «ГИДРОМЕХ»
Генеральный директор
Николаев С.В.
4
/_______________ /
/_______________ /