8. приемка выполненных работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на выполнение проектных работ
Санкт-Петербург
«__» ________ 2015 г.
ЗАО «КировТЭК», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Хафизова Салавата
Рашитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
____________________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения заказа путем
проведения _____________________ (протокол рассмотрения и оценки заявок № ____ от
___________201, извещение о проведении закупки №_________________), заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить
проектные работы по организации канализационных очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод (далее – Работы), которые расположены по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская (выпуск 2), производительностью 500
м3/сутки;
г. Санкт-Петербург, ул. Калинина (выпуск 6), производительностью 1000 м3/сутки;
1.2. Подрядчик выполняет Работы в сроки, установленные Договором.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика его силами и средствами в
соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
1.4. Качество Работ должно соответствовать Договору, действующим нормам и правилам,
техническим условиям.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Работ по Договору является фиксированной и в соответствии со Сметой
(Приложение № 1) составляет ______ (________________________) рублей 00 копеек,
в том числе НДС (18%) – ___________________.
2.2. Изменение стоимости Работ возможно только при наличии соответствующего
дополнительного соглашения к Договору.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором,
и сдать их результат Заказчику.
3.1.2. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней письменно информировать Заказчика о
намерении заключить договоры подряда с субподрядчиками. Информация должна
содержать предмет договора, наименование, место нахождения субподрядчика.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по
настоящему Договору привлеченными субподрядчиками.
3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора приказом
назначить ответственного представителя, контролирующего ход выполнения
Работ, и в письменной форме сообщить его данные Заказчику в срок не позднее 1
(одного) рабочего дня с его даты назначения.
3.1.5. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний
приостановить Работы в случае обнаружения возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения его же указаний, а также иных не зависящих
от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых
Работ, изменить их стоимость либо создающих невозможность завершения Работ
в согласованный Сторонами срок.
3.1.6. По выполнении Работ Подрядчик представляет Заказчику первичную документацию
по учету работ, в том числе следующие документы:
 Акт о приемке выполненных работ (в двух экземплярах);
 соответствующие счет и счет-фактуру.
3.2. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен и обязуется соблюдать и обеспечить
соблюдение своими работниками правил внутреннего распорядка, пропускного и
внутриобъектового режимов, установленных «Инструкцией по организации и
осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов в открытом
акционерном обществе «Кировский завод».
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Для выполнения работ предоставить Подрядчику доступ к Объекту и всей
необходимой для выполнения работ документации.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1.
5.2.
Начало выполнения работ – «01» октября 2015 года.
Окончание выполнения работ – «31» декабря 2015 года.
В случае просрочки Заказчиком исполнения обязанности по выплате аванса,
предусмотренного п.6.1 Договора, Подрядчик вправе увеличить срок выполнения
Работ соразмерно количеству дней просрочки.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Заказчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
настоящего Договора произвести авансовый платеж в размере ____________
(_______________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС(18%).
6.2. Окончательный расчет за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в срок
не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о
приемке выполненных Работ, которым завершается приемка всего объема Работ по
Договору.
6.3. Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
6.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
7. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке вносить любые изменения в объем Работ
путем дачи Подрядчику обязательного для него письменного распоряжения с
указанием:
7.1.1. увеличить или сократить объем любой Работы, включенной в Договор;
7.1.2. исключить любую Работу из Договора;
7.1.3. изменить характер, или качество, или вид любой Работы (или части Работ);
7.1.4. выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения выполнения
Работ по Договору.
Такие распоряжения являются обязательными для Подрядчика, при условии, что
их выполнение не увеличит стоимость или срок выполнения Работ, в противном
случае Подрядчик приступает к выполнению соответствующего распоряжения
Заказчика
только
после
подписания
Сторонами
соответствующего
дополнительного соглашения к Договору.
7.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ.
7.3. В случае если Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением
Работ будут обнаружены отступления от условий Договора, которые могут ухудшить
качество Работ, или иные недостатки Работ, Подрядчик своими силами и без
увеличения стоимости Работ обязан в срок, указанный Заказчиком, устранить эти
недостатки для обеспечения надлежащего качества Работ и соответствия их условиям
Договора. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком данного
требования Заказчика Заказчик вправе по своему усмотрению отказаться от Договора в
одностороннем внесудебном порядке и (или) исправить некачественно выполненные
Работы своими силами либо с привлечением третьего лица за счет Подрядчика.
8. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Подрядчик передает Заказчику разработанную проектную документацию по актам
приема-передачи.
8.2. Приемка выполненных Работ производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения им документов в соответствии с п.8.1, п.3.1.6 Договора. В
указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр Акта
о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от подписания данных
документов в случае обнаружения в ходе приемки несоответствия результата Работ
требованиям, установленным Договором.
8.3. В случае обнаружения при приемке Работ дефектов или иных недостатков
выполненных Работ Стороны составляют Акт обнаружения недостатков с перечнем
замечаний Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за
нарушение сроков сдачи Работ.
8.4. В любом случае для подтверждения недостатков выполненных Работ Заказчик
вправе по своему усмотрению привлечь независимого эксперта. В случае если
экспертное заключение будет дано в пользу Заказчика, Подрядчик обязан возместить
Заказчику расходы по экспертизе в течение 3 (трех) рабочих дней с даты дачи
заключения на основании соответствующего требования Заказчика.
8.5. Недостатки, обнаруженные при приемке Работ, устраняются силами и средствами
Подрядчика в сроки, указанные Заказчиком. В этом случае Акт о приемке
выполненных работ подписывается Заказчиком непосредственно после устранения
недостатков.
8.6. Заказчик вправе по своему усмотрению устранить недостатки Работ своими силами
либо
привлечь для устранения недостатков третье лицо с отнесением
соответствующих расходов на счет Подрядчика.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует:
9.1.1.
качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора;
9.1.2.
своевременное устранение дефектов и иных недостатков, выявленных при
приемке Работ и в период гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, а также входящих в него
оборудования и материалов составляет 5 (пять) лет с момента подписания Акта о
приемке выполненных Работ, которым завершается приемка всего объема Работ по
Договору.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или иные недостатки
результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, указанные
Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения недостатков.
9.4. В случае обнаружения дефектов или иных недостатков результата Работ в период
гарантийного срока применяются правила п.8.4, п.8.6 Договора.
9.5. Указанные в настоящем разделе Договора гарантии не распространяются на случаи
преднамеренного повреждения результата Работ со стороны третьих лиц, а также на
недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации результата Работ.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными средствами.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в срок не
более 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме обязана
известить другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт
наступления указанных обстоятельств. В случае нарушения данной обязанности
Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение
обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств продлевается
на то время, в течение которого действуют такие обстоятельства, но не более чем на
3 (три) месяца.
10.4. В случае, когда указанные в п.10.1 Договора обстоятельства и их последствия
действуют более 3 (трех) месяцев, или при наступлении таких обстоятельств станет
ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Подрядчик
обязан в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика возвратить авансовый платеж на расчетный
счет Заказчика. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения
убытков.
10.5. Доказательством
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
и
их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, предусмотренного
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки
в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% цены
Договора.
11.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных Работ Подрядчик
вправе потребовать от Заказчика письменной претензией уплаты неустойки в размере
0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% цены
Договора.
11.3. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от
исполнения своих обязательств в натуре.
11.4. Ответственность за соблюдение правил по технике безопасности при выполнении
Работ возлагается на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность в полном объеме
за вред, причиненный при выполнении Работ жизни и здоровью работников либо
третьих лиц и (или) имуществу Заказчика либо третьих лиц.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех
принятых по нему обязательств.
12.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от
исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику
часть установленной Договором цены пропорционально части Работ, выполненных до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
12.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке в следующих случаях:
12.3.1. задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на десять дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
12.3.2. нарушения Подрядчиком сроков выполнения отдельных Работ, влекущего
увеличение срока окончания выполнения всего объема Работ более чем на десять
дней;
12.3.3. несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ;
12.4. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Договора
Подрядчиком Подрядчик обязан в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с
момента получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора, вернуть
Заказчику авансовый платеж в размере, установленном настоящим Договором.
Заказчик также вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных
отказом от исполнения Договора в связи с его нарушением Подрядчиком.
12.5. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, перечисленным в
п.12.2. и п.12.3 Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения
Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от Договора. В любом случае момент
получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора
определяется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком
соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о его
вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они оформлены дополнительным соглашением, протоколом либо иными
документами в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
13.3. В любом случае момент получения Подрядчиком уведомления, извещения, иного
сообщения, направляемого Заказчиком в адрес Подрядчика в рамках исполнения
Договора, а также в случае расторжения Договора, определяется не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления по
почте заказным письмом с уведомлением о его вручении по адресу Подрядчика,
указанному в настоящем Договоре.
13.4. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются
Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
14.1.
14.2.
14.3.
Приложение № 1 – Смета;
Приложение №2 - Задание на проектирование;
Приложение №3 - Состав исходной и разрешительной документации.
15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: ЗАО «КировТЭК»
Юр. адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр.
Стачек, 47
Тел. (812) 302 60 06 Факс (812) 302 60 06
ОГРН 1027802714389
ИНН 7805060502, КПП 780501001
р/с 40702810200000005112 в ОАО «АБ
«РОССИЯ» г. Санкт-Петербург к/с
30101810800000000861
БИК 044030861
Директор
Директор
________________________ Хафизов С.Р.
______________________