Documentation - УФПС Владимирской области

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е
А Г Е Н Т С Т В О
ФЕДЕРАЦИИ
С В Я З И
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 33.7-39/31
г. Владимир
«30» октября 2009 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» в лице Управления
Федеральной почтовой связи Владимирской области - филиала ФГУП «Почта России» извещает о
проведении запроса котировок цен на выполнение работ по устройству перекрытия первого этажа
производственного здания Владимирского почтамта ЦПП в 4 квартале 2009 года.
Заказчик
Местонахождение филиала:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона
Заказчика:
Контактное лицо:
Источник финансирования
Форма котировочной заявки:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта
России» (краткое наименование ФГУП «Почта России») в
лице Управления федеральной почтовой связи Владимирской
области – филиала ФГУП «Почта России» (краткое
наименование УФПС Владимирской области – филиал ФГУП
«Почта России»)
600026, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 1-Б
600026, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 1-Б
root@vladimirpost.ru
gui.ufps@vladimirpost.ru
(4922) 32-17-18
Ларина Татьяна Николаевна
Собственные средства
Котировочная заявка составляется по прилагаемой форме
(приложение № 2) и заверяется подписью уполномоченного
представителя участника размещения заказа, а
для
юридических лиц подписью и печатью. В случае если
котировочная заявка насчитывает более одного листа, все
листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью
участника размещения заказа на прошивке (для юридических
лиц и предпринимателей без образования юридического лица)
и подписью уполномоченного лица участника размещения
заказа. При подготовке заявки не допускается применение
факсимильных подписей и печатей.
Комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они
не соответствуют требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, или предложенная в
котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает
максимальную цену, указанную в извещении о проведении
запроса котировок.
Заявки подаются на бумажном носителе лично
представителем Подрядчика или по почте.
Котировочная заявка должна содержать следующие
сведения и документы:
а) заполненную анкету, заверенную руководителем и главным
бухгалтером организации-участника, а также печатью
организации, содержащую следующую информацию:
o фирменное наименование, ИНН (для юридического лица),
o сведения об организационно-правовой форме (для
юридического лица),
o фактический адрес о месте нахождения (для юридического
лица),
o почтовый адрес (для юридического лица),
o фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для
физического лица),
o сведения о месте жительства (для физического лица),
o информация о контактном лице участника размещения
заказа (ФИО, телефон),
o реквизиты уведомления о постановке на учет в ИФНС,
o вид системы налогообложения,
o лицензирование деятельности,
o перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать
счета-фактуры,
o применение ставки НДС 10% (с приложением документов,
подтверждающих право на применение пониженной ставки
НДС),
o применение освобождения от НДС,
б) наименование, характеристика поставляемых товаров,
наименование выполняемых работ, оказываемых услуг;
в) согласие участника размещения заказа исполнить условия
договора, указанные в извещении о проведении запроса
котировок,
г) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о
включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе
расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
д) выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте извещения;
е) копию устава;
ж) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
и) копии лицензий, разрешений, сертификатов и т.п. в
зависимости от предмета торгов;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа - юридического лица (копия разрешения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности (далее для целей
настоящей главы - руководитель). В случае если от имени
Приложение 2.
ОБРАЗЕЦ
Директору УФПС Владимирской
области – филиалу ФГУП
«Почта России»
Алексютину Е.А.
Угловой штамп
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, (сведения об участнике
размещения заказа):
o фирменное наименование (наименование), ИНН (для юридического лица),
o сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица),
o фактический адрес о месте нахождения (для юридического лица),
o почтовый адрес (для юридического лица),
o фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица),
o сведения о месте жительства (для физического лица),
o информация о контактном лице участника размещения заказа (ФИО, телефон),
o вид системы налогообложения,
o применение ставки НДС 10% или освобождение от уплаты НДС (с приложением документов,
подтверждающих право на применение пониженной ставки НДС),
o перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры,
o согласие исполнить условия договора;
сообщаем о согласии принять участие в запросе котировок цен на условиях, установленных в
извещении о проведении запроса котировок № ____________ от
_________ 2009г.
Мы согласны в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о
проведении запроса котировок, проекте договора подряда и на условиях, указанных в
котировочной заявке и технического задания выполнить работы по устройству сборного
железобетонного фундамента производственного здания почтамта ЦПП:
Стоимость работ ____________ руб. _______ копеек без НДС (цифрами и прописью).
Цена договора указана с учетом всех затрат Подрядчика.
Цена договора с НДС составляет ____________ руб. ________ коп.
Мы обязуемся, что в случае принятия нашей котировочной заявки, качественно выполнить
работы в полном объеме в соответствии с техническим заданием, нормативно-технической
документацией и в установленные сроки.
С условиями, порядком и сроком оплаты, указанными в извещении-запросе котировок и
проекте договора согласны.
Гарантийный срок на выполняемые работы составляет _________месяцев с даты подписания
акта о приемке выполненных работ.
Руководитель
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение 3.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
на производство ремонтно-строительных работ
г. Владимир
«____»____________ 20__г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора УФПС Владимирской области – филиала ФГУП «Почта России» Алексютина
Евгения Александровича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № _________
от _______________ года, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________________________________________,
действующего на основании _________________________________, с другой стороны,
заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Подрядчик
обязуется
выполнить
следующие
ремонтные
работы
_____________________________________________________________________
по
адресу:
_________________________________________________________, в соответствии с условиями настоящего
договора и сметой, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат по акту приема-передачи формы КС-2, КС-3 и уплатить обусловленную настоящим
договором цену.
1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, определены в смете № ________от __________,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные условиями настоящего договора, с надлежащим
качеством и в установленный срок
2.1.2. Сдать работу Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.
2.1.3. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и
техническими условиями.
2.1.4. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные копии этих
сертификатов и т.п. на используемые материалы и оборудование, должны быть предоставлены Заказчику
при сдаче-приемке выполненных работ.
2.1.5. Вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и
строительный мусор, а также произвести уборку помещения до приемки работ Заказчиком.
2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо
создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Произвести возврат материалов, полученных от демонтажа металлических изделий,
конструкций, оборудования, при выполнении работ по настоящему договору по накладным с оформлением
акта приёмки-передачи материалов. Стоимость возвратных материалов определяется Заказчиком.
2.1.8. Предоставить Заказчику одновременно с актом приёма-передачи выполненных работ
документы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов, включенных в смету и примененных им
при выполнении работ по договору. Стоимость материальных ресурсов подтверждается счетамифактурами, товарными чеками и другими документами.
2.1.9. Возмещать Заказчику стоимость электроэнергии и воды, предоставленных Заказчиком при
проведении ремонтных работ на основании расчета Заказчика. Данная сумма удерживается Заказчиком из
причитающихся Подрядчику сумм при произведении окончательного расчета за выполненные работы. При
использовании Подрядчиком собственных источников энергоснабжения (генератор и т.п.) при выполнении
работ по договору, сторонами составляется соответствующий Акт.
2.1.10. Оформлять результаты приемки работ, скрываемые последующими работами в соответствии с
проектной и исполнительной документацией, двусторонними актами освидетельствования скрытых работ
на момент и их выполнения.
2.2. Подрядчик не вправе:
2.2.1. Выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению действующих норм.
2.2.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.3. Права и обязанности Заказчика:
2.3.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в пункте 1.1 договора.
2.3.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке,
предусмотренные настоящим договором.
2.3.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком,
не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.3.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора,
либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с
отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.3.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие
сроки:
- начало работ: «______»__________________20___ года
- окончание работ: «_____»_______________ 20____ года
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
4.1.Стоимость работ составляет _________________(________________________________) руб. ____
коп., в том числе НДС в сумме _____________( ________________________)
Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в п.1.2 настоящего договора.
4.2. Оплата работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика в течение 5 банковских дней после предъявления результата работ и получения счета и счетафактуры, выставленного на основании подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ
формы КС-2, КС-3.
4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон с обязательным
оформлением дополнительного соглашения.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения
договора.
Работы считаются принятыми с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
Заказчиком.
5.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается сторонами. При отказе от подписания
акта Заказчиком, об этом делается отметка в акте. Основания отказа излагаются в акте, либо для этого
составляется отдельный документ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким
нарушением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц,
и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.
6.3. Подрядчик, предоставивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие
государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их
ненадлежащим качеством.
6.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине порчу, утрату материалов или
оборудования, а также иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с
выполнением настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное
имущество или при невозможности сделать это, возместить Заказчику убытки.
6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результата
работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной по настоящему договору
цены.
6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с
отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в
установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными,
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если
не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо
поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее
приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.9. На результат работ по настоящему договору устанавливается гарантийный срок в течение
_________ с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе предъявить
требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженные в течение гарантийного срока.
6.10. За просрочку выполнения работы, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от
стоимости работ за каждый день просрочки. Сумму пени Заказчик вправе удержать с Подрядчика при
окончательном расчете.
6.11. За просрочку окончательного расчета за выполненные работы, Подрядчик вправе предъявить
Заказчику пени в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ.
6.12. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств наступает при наличии
письменных претензий сторон. При отсутствии письменных претензий размер пени и штрафов считается
равным «0» (ноль рублей).
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием природных явлений, действий
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения договора, которые соответствующая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
эпидемия и иные стихийные явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей
территории чрезвычайного или военного положения, изменение законодательства или иных нормативных
актов, регулирующих необходимые условия договора.
7.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, то каждая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна
немедленно извещать другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств.
7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности
будут служить справки, выдаваемые местным органом государственного управления либо органом, на
который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных
обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «____»_______________ и действует до выполнения
сторонами обязательств по договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10. При заключении договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику заверенные им копии
следующих документов:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или
свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Лицензия, если деятельность подлежит лицензированию.
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
4. Доверенность на подписание договора или выписки из Устава о полномочиях руководителя.
5. Приказ, контракт, протокола на руководителя, подтверждающего его назначение на должность.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу,
телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
ФГУП «Почта России»
Юридический адрес: 131000, г. Москва, Варшавское
шоссе, 37
УФПС Владимирской области – филиал ФГУП
«Почта России»
Адрес: 600026, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 1Б
ИНН 7724261610 КПП 332802001
Р/с 40502810600470000060 во Владимирском
филиале ОАО АКБ «Связь-Банк»
К/с 30101810700000000724
БИК 041708724
ОГРН 1037724007276
Директор УФПС Владимирской области – филиала
ФГУП «Почта России»
_____________________/___________________/
«____»_________________ 20___ г.
Подрядчик
____________________________________
_____________________/___________________/
«____»_________________ 20___ г.