ДОГОВОР ПОДРЯДА №____________ г. Москва «____» ___________ 2011 г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____________
г. Москва
«____» ___________ 2011 г.
Открытое акционерное общество «Группа Е4» (ОАО «Группа Е4»), именуемое в
дальнейшем «Генподрядчик», в лице Первого заместителя Генерального директора –
Исполнительного директора Бизнес-единицы № 1 Умрихина Александра Анатольевича,
действующего на основании доверенности № 083-11 от 09.03.2011, с одной стороны,
и
(Указать наименование Подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
______________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:
Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
В настоящем Договоре следующие термины, начинающиеся с заглавной буквы, будут
иметь значения, определяемые ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из
содержания соответствующей статьи или пункта:
Настоящий договор между Генподрядчиком и Подрядчиком,
включая все неотъемлемые Приложения, а также любые
дополнительные соглашения к настоящему Договору, если
таковые будут подписаны.
Любое лицо, уполномоченное Генподрядчиком в соответствии с
Представитель
настоящим Договором действовать от имени Генподрядчика,
Генподрядчика
требования и указания которого являются обязательными для
Подрядчика.
Любое лицо, уполномоченное Подрядчиком в соответствии с
Представитель
настоящим Договором действовать от имени Подрядчика и
Подрядчика
согласованное с Генподрядчиком.
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
Заказчик
Любое лицо, указанное в Договоре в качестве Субподрядчика,
Субподрядчик
изготовителя или поставщика для части Работ, или любое другое
лицо, с которым у Подрядчика был заключен договор субподряда
на выполнение части Работ в соответствии с настоящим
Договором.
Электростанция
(ПГУ),
запланированная
Заказчиком
к
Объект
сооружению на северо-востоке на расстоянии около 50 м от
действующей котельной «Центральная» в г. Астрахань, ул.
Энергетическая, 7 проезд, 8.
Зона выполнения Работ Место, указанное Генподрядчиком Подрядчику для выполнения
Работ на Объекте и размещения Подрядчиком средств,
материалов в целях выполнения Работ по Договору.
Процедура проверки совместной работы основных агрегатов
Комплексное
основного
технологического
оборудования
и
всего
опробование
вспомогательного оборудования под нагрузкой. Комплексное
опробование считается проведенным при непрерывной, без
отказов, работе основного оборудования в течение 72 часов на
основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными
параметрами газа; успешном проведении 10 автоматических
пусков; проверке соответствия вибрационных характеристик
агрегатов действующим нормам; проверке эффективности работы
Договор
системы автоматического регулирования и двукратном
опробовании всех защит при постоянной или поочередной работе
всего вспомогательного оборудования входящего в пусковой
комплекс.
Земельный участок (участки) или его (их) часть, расположенный
Строительная
на северо-востоке на расстоянии около 50 м от действующей
площадка
котельной «Центральная» в г. Астрахань, ул. Энергетическая, 7
проезд, 8, отведенное в установленном порядке для строительства
Объекта.
Комплекс всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему
Работы
Договору, указанных в п. 2.1. настоящего Договора.
Рабочая документация Рабочие чертежи, предназначенные для производства Работ;
спецификации на оборудование, изделия, сметная и иная
документация.
Период времени, составляющий 24 (Двадцать четыре) месяца с
Гарантийный срок
даты подписания Акта приемки законченного строительством
объекта, в течение которого Подрядчик гарантирует качество
Работ, соответствие конечного результата Работ требованиям
настоящего Договора и действующего законодательства РФ и
обязуется устранять все выявленные недостатки за свой счет.
Гарантия качества, если иное прямо не предусмотрено Договором
распространяется на все, что составляет результат Работ.
Акт
приемки Документ, подписанный рабочей комиссией, по унифицированной
форме № КС-11, подтверждающий соответствие Объекта
законченного
проектной документации, государственным нормам и стандартам.
строительством
Дата подписания Акта приемки законченного строительством
объекта
объекта определяет начало течения Гарантийного срока по
Договору.
Акт приемки Объекта Документ, подписываемый Генподрядчиком и Заказчиком после
в
гарантийную проведения Гарантийных испытаний и по их результатам.
эксплуатацию
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Подрядчик обязуется выполнить пуско-наладочные работы (ПНР) КИПиА и локальных
САУ в рамках реализации проекта «Котельная «Центральная» в г. Астрахань.
Расширение с сооружением ПГУ» в объеме, определяемом в Техническом задании
(Приложение № 1 к настоящему Договору), в сроки, указанные в п. 2.3. настоящего
Договора, а Генподрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять Работы собственным
иждивением.
Сроки выполнения Работ:
 Срок начала выполнения Работ: 01 июня 2011 года.
 Срок окончания выполнения Работ: 31 октября 2012 года.
Промежуточные сроки выполнения Работ определены в Графике выполнения Работ
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
Подрядчик обязан в счет цены настоящего Договора обеспечить выполнение также
работ, хотя прямо и не указанных в настоящем Договоре, однако являющихся
необходимыми или обычно выполняемыми для обеспечения непрерывности или для
завершения Работ, указанных в п. 2.1. настоящего Договора. Такие работы считаются
включенными в состав Работ, при этом размер цены Договора не изменяется.
-2-
СТАТЬЯ 3. ЦЕНА ДОГОВОРА
Общая стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору,
составляет _______________ (прописью), в т.ч. НДС 18% _______________ (прописью)
и определяется Стоимостью выполняемых Работ (Приложением № 3 к настоящему
Договору). Окончательная стоимость Работ определяется на основании фактически
выполненных объемов Работ, сданных Подрядчиком Генподрядчику по Акту сдачиприемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2).
Единичные расценки стоимости отдельных видов Работ, определенные в Стоимости
выполняемых Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) являются твердыми и не
подлежат пересмотру на весь период действия Договора.
Стоимость выполненных в соответствующем месяце Работ определяется путем
умножения единичных расценок, указанных в Стоимости выполняемых Работ
(Приложение № 3 к настоящему Договору), на фактически выполненные в
соответствующем месяце объемы Работ.
Общая стоимость Работ по настоящему Договору может быть изменена соглашением
Сторон, в случае:
 внесения изменений в Рабочую документацию, влекущих за собой уменьшение
или увеличение объемов Работ;
 необходимости выполнения Подрядчиком дополнительных работ, не
предусмотренных настоящим Договором, необходимость в выполнении которых
стала очевидна после заключения настоящего Договора.
Указанное в п. 3.4. настоящего Договора изменение стоимости Работ должно быть
произведено на базе единичных расценок стоимости отдельных видов Работ,
определенных в Стоимости выполняемых работ (Приложение № 3 к настоящему
Договору) и оформлено Сторонами путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
СТАТЬЯ 4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
Генподрядчик осуществляет платежи в пользу Подрядчика по настоящему Договору за
счет средств, полученных от Заказчика, в рамках исполнения обязательств по Договору
№ _________ от __________. Оплата результата Работ по настоящему Договору
осуществляется Генподрядчиком в следующем порядке:
4.1.1. Авансовый платеж в размере 15% (Пятнадцати процентов) от общей стоимости
Работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, производится Генподрядчиком в
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, но
не ранее предоставления Подрядчиком соответствующего счета.
Подрядчик в соответствии со ст. 168 НК РФ, в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты получения суммы авансового платежа, обязан направить в адрес
Генподрядчика счет-фактуру на сумму выплаченного авансового платежа.
4.1.2. Оплата до достижения 90% (Девяносто процентов) от стоимости выполненных
Работ, с учетом авансовых платежей, предусмотренных п. 4.1.1. настоящего
Договора, производится Генподрядчиком по факту выполнения Работ, в течение 45
(Сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных
работ (формы КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), но не
ранее предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 7.2.1. настоящего
Договора.
4.1.3. Оплата в размере 5% (Пяти процентов) от общей стоимости Работ, указанной в п.
3.1. настоящего Договора, производится Генподрядчиком в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком и Заказчиком Акта приемки
законченного строительством Объекта, но не ранее предоставления Подрядчиком
4.1.
-3-
соответствующего счета.
4.1.4. Окончательный платеж за Работы производится Генподрядчиком в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком и Заказчиком Акта о
приемке Объекта в Гарантийную эксплуатацию, но не ранее предоставления
Подрядчиком соответствующего счета.
4.2. Расчеты осуществляются в рублях РФ, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика. Обязательство Генподрядчика по оплате считается
исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.
4.3. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику убыток, понесённый последним
вследствие
признания
налоговыми
органами
неправомерным
применение
Генподрядчиком налоговых вычетов на сумму НДС, предъявленного Подрядчиком
Генподрядчику, по мотиву неправильного или несвоевременного оформления счетовфактур, выставленных Подрядчиком Генподрядчику в соответствии с п. 4.1.1. и 7.2.1.
настоящего Договора. В состав убытков подлежащих возмещению включаются:
 Сумма НДС, признанная налоговыми органами неподлежащей вычетам по мотиву
неправильного или несвоевременного оформления соответствующих счетовфактур, выставленных Подрядчиком.
 Начисленные пени на сумму, указанную в подпункте 1 пункта 4.3 настоящего
Договора.
 Суммы, подлежащие уплате налогоплательщиком, в связи с привлечением его к
ответственности.
4.4. Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение
оснований для уплаты Подрядчиком Генподрядчику соответствующих сумм убытков,
предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Договора, является:
 Решение налогового органа, в котором указывается на доначисление
Генподрядчику соответствующих сумм НДС, в связи с нарушениями в
оформлении счетов-фактур, выставленных Подрядчиком.
 Решение налогового органа, в котором указывается на начислении пени на суммы
доначисленного НДС.
 Решение налогового органа, в котором указывается на привлечение Генподрядчика
к налоговой ответственности, в связи с неуплатой соответствующей суммы НДС.
4.5. В случае невыполнения и/или нарушения Подрядчиком обязательств по Договору,
Генподрядчик вправе приостановить осуществление оплаты на срок задержки по
выполнению обязательства Подрядчиком или устранения его нарушения плюс 5 (пять)
рабочих дней. При этом указанные в настоящей Статье обязательства Генподрядчика по
оплате не будут считаться неисполненными.
4.6. В случае неуплаты Подрядчиком Генподрядчику предусмотренных Договором неустоек
(штрафов, возмещений) Генподрядчик имеет право вычесть указанную сумму из
очередного платежа Подрядчику, который осуществляется после предъявления
Генподрядчиком Подрядчику соответствующей претензии по уплате неустоек, штрафов,
убытков с прилагаемым расчетом подлежащих уплате Подрядчиком Генподрядчику
неустоек, штрафов, убытков.
При этом Подрядчик не вправе предъявлять к Генподрядчику какие-либо требования,
связанные с получением от Генподрядчика денежных средств в меньшем объеме в связи
с произведенным удержанием, не вправе не исполнять (ненадлежащее исполнять) свои
обязательства по Договору, требовать освобождения от ответственности по Договору за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств. При этом также не
возникает основания для продления сроков выполнения Работ и/или неисполнения
Подрядчиком иных обязательств по Договору и/или освобождения Подрядчика от
ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
-4-
Подрядчик компенсирует Генподрядчику оплату за пользование для собственных нужд
и в технологическом процессе электроэнергией и связью с оформлением расчета,
который передается Генподрядчиком Подрядчику одновременно с подписанной
Справкой по форме КС-3. Размер компенсации определяется на основании показаний
измерительных приборов (счетчиков). При отсутствии счетчиков для расчета
компенсации за электроэнергию - расчетным путем согласно применяемым методикам
(согласно установленной мощности), т.е. при подключении аппарата Подрядчика к
сетям Генподрядчика специалист Генподрядчика на строительной площадке определяет
мощность данного аппарата, а также учитывает время его использования. В срок до 30
числа отчетного месяца путем проведения расчета сумма компенсации выставляется
Подрядчику.
Подрядчик перечисляет указанную в расчете сумму на расчетный счет Генподрядчика в
течение 10 банковских дней после получения оплаты согласно п.4.1.2. настоящего
Договора.
4.7.
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить Работы согласно условиям настоящего Договора в полном соответствии
с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Стоимостью
выполняемых Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать их результат
Генподрядчику.
5.1.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора,
предоставить Генподрядчику список ответственных Представителей Подрядчика.
5.1.3. Обеспечить до 23 числа отчетного месяца ежемесячную сдачу Работ с
предоставлением документов, указанных в п. 7.2.1. настоящего Договора.
5.1.4. По требованию Генподрядчика принять участие в подписании Акта приемки
законченного строительством Объекта.
5.1.5. Иметь все необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ
разрешения и свидетельства на допуск к работам, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов
капитального строительства, полученные в порядке членства в действующей
саморегулируемой организации (СРО), предоставляющие Подрядчику право на
проведение Работ, являющихся предметом настоящего Договора и передать их
копии Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора.
В случае проведения Работ с привлечением Субподрядчиков, Подрядчик
гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядчиков необходимых в соответствии
с действующим законодательством РФ разрешений и свидетельств на допуск к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, полученных в порядке членства в действующей саморегулируемой
организации (СРО), предоставляющих Субподрядчику право на проведение
соответствующих работ и передает их копии Генподрядчику (не позднее, чем за 3
(три) рабочих дня до даты начала выполнения работ Субподрядчиком).
В случае отсутствия необходимых разрешений и свидетельств на допуск к
определенным работам у Подрядчика и привлекаемых Субподрядчиков, Стороны
считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и
Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
возмещения убытков.
5.1.6. В случае обнаружения ошибок в Рабочей документации в течение 5 (Пяти) дней с
даты её получения письменно информировать Генподрядчика о своих замечаниях и
5.1.
-5-
обнаруженных ошибках, с тем, чтобы последний (в случае их признания)
своевременно принял меры по устранению ошибок во избежание задержки
выполнения Работ Подрядчиком.
5.1.7. В счет цены Договора разработать и согласовать с Генподрядчиком и при
необходимости с соответствующими государственными органами программы и
графики пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний, программу и график
Комплексного опробования.
5.1.8. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора
согласовать с Генподрядчиком полный перечень и график выдачи рабочих программ
ПНР, программ индивидуальных и Гарантийных испытаний и программ проведения
Комплексного опробования.
5.1.9. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора
согласовать
с
Генподрядчиком
потребность
в
квалифицированном
эксплуатационном персонале Заказчика с графиком выхода на Строительную
площадку в период проведения пусконаладочных Работ.
5.1.10. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора
согласовать с Генподрядчиком график присутствия шеф-персонала заводовизготовителей или поставщиков оборудования на Объекте для участия в проведении
пусконаладочных Работ, индивидуальных испытаниях, Комплексном опробовании и
Гарантийных испытаниях.
5.1.11. Обеспечить предоставление ежемесячного плана освоения по согласованной с
Генподрядчиком форме (Приложение № 5 к настоящему Договору). Ежемесячный
план освоения на следующий месяц Подрядчик согласовывает с Генподрядчиком не
позднее 23 числа текущего месяца.
5.1.12. Доставить на Строительную площадку свои технические средства, необходимые для
выполнения Договора, средства контроля качества выполненных Работ, прочие
средства, оборудование, инструмент и материалы, необходимые для выполнения
Работ по Договору.
5.1.13. Обеспечить проживание сотрудников Подрядчика своими силами и за свой счет.
5.1.14. Обеспечить своих рабочих спецодеждой с символикой Подрядчика, спецобувью,
защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной
и коллективными средствами защиты, а также всем необходимым инструментом, в
т.ч. электроинструментом, приборами, средствами измерений и испытаний. Все
перечисленные
выше приборы, средства и пр.
должны быть заводского
производства или специального изготовления и иметь паспорта, бирки и клейма
установленного образца и иметь подтверждение о прохождении необходимых
периодических испытаний и поверок.
5.1.15. Обеспечить Зону выполнения Работ средствами пожаротушения в соответствии с
правилами пожарной безопасности.
5.1.16. Обеспечить при производстве Работ выполнение установленных требований СНиП,
ПУЭ, правил Ростехнадзора РФ, техники безопасности, охраны окружающей среды,
противопожарной безопасности, выполнение предписаний государственных органов
надзора Российской Федерации, а также службы охраны труда Генподрядчика.
5.1.17. Нести всю полноту ответственности за факт нарушения его работниками правил
внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности, пожарной
безопасности, санитарных норм.
5.1.18. Нести полную ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ за нарушение режима пребывания в Зоне выполнения Работ включая
оформления права на трудовую деятельность и соблюдение требований техники
безопасности иностранными гражданами, привлеченными Подрядчиком для
-6-
выполнения Работ по настоящему Договору.
5.1.19. Обеспечить своими силами в счет цены Договора освещение рабочих мест, если это
необходимо по условиям выполнения Работ при недостаточности штатного
освещения в Зоне выполнения Работ. После подписания Договора, но не позднее
даты начала Работ Подрядчик устанавливает в Зоне выполнения Работ щиты учета
(счетчики) электроэнергии и связи, согласно показаниям которых Подрядчик
компенсирует Генподрядчику оплату их использования при производстве Работ
согласно п. 4.7. настоящего Договора.
5.1.20. Поддерживать порядок и чистоту в выделенной Подрядчику Зоне выполнения Работ,
ежедневно, а также по указанию Генподрядчика, производить в счет цены Договора
и своими силами удаление в установленные места мусора и отходов из Зоны
выполнения Работ в соответствии с графиком, утверждённым Генподрядчиком, а
также излишнего оборудования, механизмов и приспособлений Подрядчика. В
случае неисполнения указаний Генподрядчика по содержанию Зоны выполнения
Работ, компенсировать затраты Генподрядчика по привлечению третьих лиц для
обеспечения соответствующего содержания Зоны выполнения Работ.
5.1.21. Принять все меры по исключению повреждения оборудования, конструкций,
сооружений или коммуникаций, находящихся на Строительной площадке.
5.1.22. При проведении Работ руководствоваться действующими на территории Российской
Федерации законодательными и другими нормативными правовыми актами об
охране окружающей среды, Правилами технической эксплуатации электрических
станций и сетей, Правилами техники безопасности с обеспечением со стороны
Подрядчика необходимых организационных и технических мероприятий по
безопасному выполнению Работ.
5.1.23. Убрать со Строительной площадки своими силами и в счет цены Договора в течение
10 (Десяти) дней с даты окончания Работ в полном объеме принадлежащую
Подрядчику технику, передвижные бытовые и рабочие помещения и др., произвести
окончательную уборку мусора и отходов.
5.1.24. После завершения Работ и освобождения Зоны выполнения Работ сдать её
Генподрядчику по Акту передачи, подписываемому обеими Сторонами.
5.1.25. Обеспечить ведение общего журнала Работ.
5.1.26. В случае досрочного расторжения Договора по одной из причин, установленных
Договором и/или действующим законодательством РФ, Подрядчик обязан в течение
20 (двадцати) Рабочих дней после составления Акта сверки взаиморасчетов
осуществить все предусмотренные настоящим Договором и Актом сверки
взаиморасчетов выплаты в адрес Генподрядчика.
5.1.27. В случае если вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих
обязательств по Договору в отношении Генподрядчика будут выставлены претензии
со стороны третьих лиц, урегулировать такие претензии своими силами и за свой
счет или по выбору Генподрядчика компенсировать все понесенные им
документально
подтвержденные
расходы
Генподрядчика,
связанные
с
удовлетворением требований к Генподрядчику третьих лиц.
5.1.28. Ежеквартально в течение срока действия Договора составлять и предоставлять
Генподрядчику двусторонний Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на
последний календарный день квартала.
5.1.29. В случае досрочного расторжения Договора по одной из причин, установленных
Договором и/или действующим законодательством РФ, если сумма авансового
платежа, установленная п. 4.1.1. настоящего Договора превышает стоимость
фактически выполненных Работ, Подрядчик обязан до подписания акта сверки
взаиморасчетов в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента расторжения Договора
-7-
осуществить возврат суммы авансового платежа, уменьшенной на стоимость
фактически выполненных Подрядчиком Работ.
5.1.30. Получать письменное согласие Генподрядчика на уступку, передачу, перепоручение
прав (требований) и обязанностей Подрядчика по Договору, а также по
дополнительным соглашениям, заключенным в рамках настоящего Договора,
третьему лицу.
5.1.31. Оформлять первичные учетные документы и счета-фактуры в соответствии с
требованиями действующего законодательства и настоящего Договора. Указанные
документы должны быть подписаны руководителем, главным бухгалтером или
иными лицами, уполномоченными доверенностью (приказом) с обязательным
представлением документа, подтверждающего его полномочия. Подрядчик несет
ответственность за заполнение всех реквизитов унифицированных форм и
оформление иных документов в соответствии с реквизитами, указанными в
настоящем Договоре.
5.1.32. Принимать участие в проводимых Генподрядчиком штабах по строительству
Объекта, совещаниях. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
получения извещения Генподрядчика о проведении штаба по строительству или
совещания направляет Генподрядчику посредством электронной почты
подтверждение прибытия своих Представителей Подрядчика с указанием их
должности и Ф.И.О. Решения принятые на штабах по строительству Объекта и
зафиксированные в протоколах проведения штабов по строительству Объекта или
протоколах совещаний являются обязательными для исполнения Подрядчиком.
5.1.33. По требованию Генподрядчика, представлять любую информацию и документацию
в связи с выполнением Работ, которая может потребоваться от Подрядчика в связи с
исполнением настоящего Договора.
5.1.34. Обеспечить сохранность своих технических средств, помещений, оборудования и
результатов выполненных Работ до полного завершения Работ по Договору и
подписания последней Справки КС-3.
5.1.35. Подрядчик несет риски случайной гибели и повреждения:
 своих средств, передвижных помещений, инструмента, используемых при
выполнении Подрядчиком Работ до полного их вывоза из Зоны выполнения
Работ или подписания Акта приемки законченного строительством Объекта;
 результатов выполненных Работ до подписания Акта приемки законченного
строительством Объекта или акта о передаче результата работ при расторжении
договора по основаниям, предусмотренным в Договоре.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. С согласия Генподрядчика сдать результат Работ досрочно.
5.2.2. С согласия Генподрядчика привлечь к выполнению Работ специализированные
субподрядные организации.
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА
Генподрядчик обязан:
6.1.1. Предоставить Подрядчику по акту приема-передачи Зону выполнения Работ и
Рабочую документацию со штампом «в производство работ» на поручаемый объем
Работ в одном экземпляре, а также список ответственных Представителей
Генподрядчика для контроля и надзора за ходом Работ и приемки выполненных
Работ.
6.1.2. Принимать выполненные Работы у Подрядчика по Актам сдачи-приемки
выполненных Работ (унифицированная форма КС-2) и Справок о стоимости
6.1.
-8-
выполненных работ (унифицированная форма КС-3) с обязательным приложением к
ним документов, указанных в п. 7.2.1. настоящего Договора.
6.1.3. Оплачивать Подрядчику выполненные Работы в соответствии с условиями
настоящего Договора.
6.1.4. Обеспечить допуск персонала Подрядчика на место выполнения Работ (на
Строительную площадку).
6.1.5. Предоставить Подрядчику точки подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения для обеспечения Подрядчика временным электроснабжением и водой.
6.2. Генподрядчик вправе:
6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков
их выполнения.
6.2.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены
надлежащим образом и в сроки указанные в Графике выполнения Работ
(Приложение № 2 к настоящему Договору), Генподрядчик вправе назначить
Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении
Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего
Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение
недостатков третьему лицу с последующим отнесением расходов на Подрядчика, а
также потребовать возмещения убытков, в том числе, упущенной выгоды.
6.2.3. Рассматривать совместно с Подрядчиком все технические вопросы, возникающие в
процессе ведения Работ, без вмешательства в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
6.2.4. Выдавать Подрядчику предписание об устранении выявленных в Работе отклонений
от Рабочей документации, требований законодательства РФ и настоящего Договора,
а в необходимых случаях - о приостановлении Работ, а также не принимать эти
Работы до устранения отклонений.
6.2.5. В случае оформления первичных учетных документов с нарушением требований
Договора, а так же при задержке их выставления, приостановить осуществление
оплаты Подрядчику на соответствующее количество дней просрочки плюс 5 (пять)
рабочих дней. При этом указанные в Статье 4 настоящего Договора обязательства
Генподрядчика по оплате не будут считаться неисполненными.
6.2.6. Проводить штабы по строительству. О дате и месте проведения штаба по
строительству Генподрядчик письменно извещает Подрядчика не позднее 3 (трех)
Рабочих дней до даты его проведения.
6.2.7. Вносить корректировки в перечень, объем Работ, сроки их выполнения.
6.2.8. Расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор в случаях,
установленных
положениями
настоящего
Договора
и
действующего
законодательства РФ.
СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРОИЗВОДСТВА И СДАЧИПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Условия выполнения Работ
7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ,
осуществления технического надзора и контроля за качеством Работ, Стороны в
течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты подписания настоящего Договора
сообщают друг другу в письменном виде список лиц, представляющих
Генподрядчика и Подрядчика на Строительной площадке с указанием их
полномочий. Такой список может периодически меняться с уведомлением об
изменениях в письменном виде.
7.1.
-9-
7.1.2. Подрядчик ведет общий журнал производства Работ (по форме №КС-6), в котором
отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства,
связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Подрядчика и Генподрядчика.
7.1.3. Ежемесячно Генподрядчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в
журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями
Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.
7.1.4. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков,
указанных Генподрядчиком в журнале производства Работ по форме № КС-6.
7.2. Сдача и приемка Работ.
7.2.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно (отчетным
периодом является месяц). Подрядчик, по факту выполнения Работ в
соответствующем месяце, до 23 числа отчетного месяца предоставляет для
рассмотрения Генподрядчику:
 Акты сдачи-приемки выполненных Работ (унифицированная форма КС-2) в 2
(Двух) экземплярах в бумажном виде и в 1 (Одном) экземпляре в
редактируемом формате (Гранд Смета);
 Справку о стоимости выполненных Работ (унифицированная форма КС-3), в 2
(Двух) экземплярах в бумажном виде и в 1 (Одном) экземпляре в
редактируемом формате (Гранд Смета);
 Комплект исполнительной документации на выполненные Работы;
 Счет-фактуру;
 Ежемесячный отчет о ходе выполнения Работ по форме, приведенной в
Приложении № 4 к настоящему Договору (Форма ежемесячного отчета о ходе
выполнения Работ).
7.2.2. Генподрядчик, в случае отсутствия замечаний по выполненным Подрядчиком
Работам, в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных
Подрядчиком Работ, путем рассмотрения и подписания документов, указанных в п.
7.2.1. настоящего Договора. В случае наличия замечаний к выполненным Работам,
либо к представленным документам, Генподрядчик в этот же срок направляет
Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и подписания
соответствующих документов.
7.2.3. В случае получения мотивированного отказа от приемки Работ Генподрядчиком и
Подрядчиком составляется двусторонний акт, с указанием перечня обнаруженных
недостатков, порядка и сроков их устранения. Работы по устранению обнаруженных
недостатков проводятся Подрядчиком за свой счет.
7.2.4. Повторная сдача-приемка выполненных Работ производится в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Договора.
7.2.5. Окончательная приемка Результатов выполненных Работ оформляется путем
подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.
7.2.6. Риски случайной гибели и повреждения результатов выполненных Работ до
подписания Генподрядчиком Акта приемки законченного строительством Объекта
несет Подрядчик.
СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим на территории
Российской Федерации законодательством. Убытки по настоящему Договору
возмещаются Сторонами в полном объеме сверх предусмотренных настоящим
- 10 -
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Договором неустоек.
В случае возникновения риска нарушения утвержденных промежуточных сроков
выполнения Работ по настоящему Договору, указанных в Графике выполнения Работ
(Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик за 10 (десять) Рабочих дней до
наступления указанного события направляет Генподрядчику «Уведомление Подрядчика
о возможном невыполнении этапа Работ в утвержденные сроки» с указанием причин
нарушения сроков и приложением плана действий Подрядчика по ликвидации
отставания от утвержденных сроков выполнения Работ. Генподрядчик в течение 5
(пяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика «Уведомления о
возможном невыполнении этапа Работ в утвержденные сроки» рассматривает
представленные материалы и при отсутствии замечаний согласовывает представленный
план».
При нарушении утвержденных сроков выполнения Работ по настоящему Договору,
указанных в Графике выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) как
промежуточных так и конечных свыше 5 (пяти) Рабочих дней, Подрядчик уплачивает
Генподрядчику неустойку в размере 0,5% от стоимости невыполненных в срок Работ за
каждый день просрочки (начиная с первого дня просрочки), но не более 20% от
стоимости невыполненных в срок Работ, и возмещает расходы подрядных организаций,
привлеченных Генподрядчиком при реализации проекта, связанных с простоем по вине
Подрядчика. Подрядчик уплачивает указанную неустойку в течение 20 (двадцати)
Рабочих дней с даты получения требования Генподрядчика, если не докажет отсутствия
своей вины в просрочке.
Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать возврата
уплаченных Подрядчику денежных сумм, а также возмещения убытков в случае
ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, если такое невыполнение
обязательств длится более чем 30 (тридцать) рабочих дней и в совокупности в течение
действия Договора более 45 (сорока пяти) рабочих дней.
За просрочку оплаты свыше 5 (пяти) Рабочих дней (при условии соблюдения
Подрядчиком порядка выставления документов, необходимых для осуществления
платежа), Генподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5% (пять
десятых процента) за каждый день просрочки от неоплаченной суммы (начиная с
первого дня просрочки), но не более 20 % (двадцати процентов) от неоплаченной
суммы.
Генподрядчик, в случаях выявления грубых нарушений правил охраны труда,
промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды,
допущенных персоналом Подрядчика при проведении работ, вправе применить
штрафные санкции:
 при нарушениях персоналом Подрядчика мер безопасности производства огневых и
газоопасных работ, работ повышенной опасности, при неиспользовании средств
индивидуальной защиты, взимать с Подрядчика штраф в размере 5000 рублей за
каждый случай нарушения;
 при нарушении режима курения на Строительной площадке персоналом
Подрядчика, взимать с Подрядчика штраф в размере 1000 рублей за каждый случай
нарушения;
 при несвоевременном вывозе отходов с территории Строительной площадки,
образующихся в результате Работ и размещение их в несанкционированных местах,
взимать с Подрядчика штраф в размере 3000 рублей за каждый случай нарушения;
 в случае не проведения ежедневной уборки персоналом Подрядчика своих рабочих
мест по истечении рабочего дня, взимать с Подрядчика штраф в размере 3 000
рублей за каждый случай нарушения;
- 11 -

при выявлении нахождения персонала Подрядчика в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, взимать с Подрядчика штраф в
размере 20 000 рублей за каждый случай нарушения, а также потребовать
отстранения персонала Подрядчика нарушившего данное требование от Работ, а
Подрядчик обязан удовлетворить такое требование Генподрядчика.
Все нарушения, выявленные контролирующими службами Генподрядчика,
оформляются предписанием в одностороннем порядке, в двух экземплярах.
8.6. В случаях систематического нарушения Подрядчиком правил и инструкций по охране
труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей
среды, Генподрядчик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном
порядке.
8.7. Применение мер ответственности Сторон, предусмотренных условиями настоящего
договора, является правом, а не обязанностью и осуществляется по усмотрению
Стороны, по отношению к которой другой Стороной допущено нарушение, за которое
условиями настоящего Договора предусмотрена ответственность.
8.8. Подрядчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности
Генподрядчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности
за произошедшие на территории Строительной площадки несчастные случаи,
производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, а также
другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика,
вытекающих или связанных с Работами по Договору, включая оплату штрафов,
предъявленных комитетом по охране окружающей среды или другими
контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
8.9. Генподрядчик имеет право взыскать любую неустойку, которая подлежит уплате
Поставщиком в соответствии с настоящим Договором, из стоимости гарантийного
удержания (п. 4.1.3. и п. 4.1.4. настоящего Договора). Гарантийное удержание является
одним из способов обеспечения исполнения обязательств, прямо не предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации и не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
8.10. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования
Генподрядчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком обязательств, в частности:
8.10.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законодательством РФ или
настоящим Договором;
8.10.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных работ,
если соответствующее право было реализовано Генподрядчиком в соответствии со
ст. 723 ГК РФ настоящего Договора, а также требования о возмещении иных
убытков.
8.11. Требование Генподрядчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных
удержаний в следующем порядке:
8.11.1. В случае, предусмотренном п. 8.10.1. настоящего Договора, Генподрядчик
направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
 сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора;
 указание на основание для начисления неустойки;
 сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение
Договора;
 указание на получение Генподрядчиком неустойки за счет гарантийных
удержаний.
Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается
предъявленным Генподрядчиком Подрядчику в день получения Подрядчиком
- 12 -
названного уведомления Генподрядчика. В этот же день неустойка признается
уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.
8.11.2. В случае, предусмотренном п. 8.10.2. Договора, Генподрядчик направляет
Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
 сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора;
 указание на сумму расходов, иных убытков, подлежащих возмещению
Подрядчиком;
 указание на получение Генподрядчиком возмещения расходов (иных убытков)
за счет гарантийных удержаний.
К требованию Генподрядчика, указанному в настоящем подпункте, должны быть
приложены копии документов, подтверждающих сумму расходов (иных убытков).
Требование о возмещении расходов (иных убытков) считается предъявленным
Генподрядчиком Подрядчику в день получения Подрядчиком названного
уведомления Генподрядчика. В этот же день расходы (иные убытки) признаются
возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере,
который указан в требовании Генподрядчика.
8.12. Стороны признают, что гарантийные удержания, используемые в настоящем Договоре,
не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляет собой согласованный
способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их
нахождения у Генподрядчика, любого рода проценты начислению не подлежат.
СТАТЬЯ 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
Подрядчик гарантирует Генподрядчику соответствие качества результата Работ
техническим характеристикам, технико-экономическим показателям, установленным в
настоящем Договоре и действующим нормативным документам.
Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по
Договору. Гарантийный срок устанавливается равным 24 (двадцати четырем) месяцам с
даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта.
Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных
при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации.
Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме о выявленных
дефектах, связанных с настоящими гарантиями, в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты
их обнаружения. Не позднее 3 (трех) Рабочих дней со дня такого уведомления
Подрядчик обязан направить своего Представителя для участия в составлении акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчиком.
В случае если в указанный срок Подрядчик не явится для составления акта выявленных
дефектов, Генподрядчик составляет такой акт в одностороннем порядке с последующим
направлением его Подрядчику. Подрядчик обязуется устранить указанные
Генподрядчиком дефекты в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения от
Генподрядчика указанного акта за свой счет. В случае не устранения дефектов в
указанный срок, Генподрядчик вправе устранить дефекты самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц, с последующим отнесением понесенных Генподрядчиком
затрат на Подрядчика. Затраты на устранение дефектов Подрядчик возмещает в течение
20 (двадцати) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования
Генподрядчика.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
Объекта со стороны Генподрядчика, Заказчика или третьих лиц, а также на случаи
нарушения правил эксплуатации Генподрядчиком, Заказчиком или третьими лицами.
- 13 -
СТАТЬЯ 10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в
претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) дней с момента
получения.
10.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе
исполнения настоящего Договора или в связи с ним и неурегулированные путем
переговоров, в претензионном порядке подлежат разрешению Арбитражным судом г.
Москвы в соответствии с законодательством РФ.
10.3. Рассмотрение спора в претензионном, судебном порядке в процессе исполнения
Сторонами своих обязательств по заключенному Договору не является основанием для
приостановления Подрядчиком выполняемых по Договору Работ.
СТАТЬЯ 11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия,
пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские
беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие
обязательных к исполнению нормативных актов, препятствующих одной из Сторон
исполнить свои обязательства по настоящему Договору.
11.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства, упомянутые в п.п. 11.1. настоящего
Договора, только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на
возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
11.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства невозможности исполнения своих
обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении
и планируемом прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты их возникновения.
11.4. Извещение об обстоятельствах форс-мажора, не сделанное в течение указанного срока,
лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на эти
обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
11.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности
будут
служить
справки
(сертификаты),
выдаваемые
уполномоченным государственным органом (организацией) Российской федерации (в
т.ч. Торгово-промышленной палатой).
11.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают
действовать более 30 (тридцати) календарных дней, или когда при наступлении таких
обстоятельств становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока,
Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления
приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
СТАТЬЯ 12. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Одностороннее изменение условий Договора или односторонний отказ от его
исполнения допускаются только в случаях, предусмотренных Договором и/или
действующим законодательством РФ.
12.2. Генподрядчик имеет право в любое время до приёмки Работ в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора с оплатой Работ, фактически выполненных
Подрядчиком на момент получения уведомления Генподрядчика об отказе от
- 14 -
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
исполнения Договора. Одним из оснований одностороннего отказа Генподрядчика от
настоящего Договора может являться прекращение/приостановление действия договора,
заключенного между Генподрядчиком и Заказчиком.
Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права на компенсацию упущенной
выгоды в связи с досрочным прекращением Договора по любым основаниям и все
возможные убытки Подрядчика определяются фактическими документально
подтвержденными расходами.
Договор считается расторгнутым в срок, указанный в уведомлении о расторжении, или,
в случае отсутствия в уведомлении срока, в течение 20 (Двадцати) дней с момента
направления Генподрядчиком уведомления.
В случае досрочного расторжения Договора, Стороны в течение 20 (двадцать)
календарных дней с момента расторжения Договора должны подписать акт сверки
взаиморасчетов.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
сторон и заверены их печатями.
СТАТЬЯ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Вся информация и документация, связанная с содержанием, действием и исполнением
настоящего Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также
дополнительная информация, переданная Генподрядчиком или от его имени
Подрядчику в связи с Договором, и содержащая специальную пометку
"Конфиденциально", признается конфиденциальной информацией Генподрядчика.
13.2. Информация и документы не являются конфиденциальными и Стороны не несут какихлибо обязательств, предусмотренных настоящей Статьей, если документы и
информация являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с
действиями Стороны, либо разрешены к раскрытию по письменному согласию другой
Стороны на снятие режима конфиденциальности, либо не могут являться
конфиденциальными в силу прямого указания законодательства РФ.
13.3. В течение 5 (пяти) лет с даты заключения Договора Сторона обязана, обеспечивая то же
самое со стороны своих сотрудников и правопреемников, сохранять в секрете
конфиденциальную информацию и документацию, полученную от другой Стороны;
принимать меры по охране ее конфиденциальности и сохранности (в том числе меры по
защите от пожара, кражи, повреждения, несанкционированного копирования и
уничтожения); не допускать их разглашения и использования в целях иных, чем
надлежащее исполнение Договора.
13.4. Предоставление доступа и использование конфиденциальной информации и
документации будет осуществляться только теми сотрудниками и должностными
лицами Стороны, которым такая информация и документация непосредственно
необходимы для исполнения Договора. Сторона обязана оформить соглашения о
конфиденциальности с сотрудниками и должностными лицами, которым
предоставляется доступ к конфиденциальной информации.
13.5. Стороны не будут использовать конфиденциальную информацию в официальных
бюллетенях, пресс-релизах, официальных сообщениях и публикациях.
13.6. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящей
Статьей, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки.
СТАТЬЯ 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
- 15 -
14.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адресов и банковских
реквизитов путем направления письменного уведомления друг другу не позднее 1
(одного) Рабочего дня, следующего за днем такого изменения. Указанное уведомление
должно быть оформлено в письменном виде, на бланке организации, на русском языке,
иметь номер и дату составления, должно содержать ссылку на номер и дату настоящего
Договора, должно быть удостоверено подписью уполномоченного лица и печатью
соответствующей Стороны.
Уведомление, направленное по телеграфу, телексу, факсу или электронной почте,
считается доставленным в день получения Стороной-адресатом письменного оригинала
соответствующего уведомления на бумажном носителе. Если уведомление доставлено
Стороне-адресату после окончания рабочего дня, либо в выходной или праздничный
день, такое сообщение будет считаться доставленным на следующий рабочий день.
Сообщение, переданное нарочно («из рук в руки»), считается полученным Сторонойадресатом, при условии проставления подписи уполномоченного представителя данной
Стороны на копии оригинала уведомления с указанием даты и времени получения.
С момента получения такого уведомления Стороной-адресатом, указанное уведомление
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу,
по одному для каждой из Сторон. Все указанные в Договоре приложения являются его
неотъемлемой частью.
14.4. Стороны согласовали, что Генподрядчик вправе уступить/перевести свои права и/или
обязанности по настоящему Договору в пользу Заказчика. Для того, чтобы такая
уступка/перевод считались состоявшимися, достаточно уведомления, направленного
Заказчиком в адрес Подрядчика.
Подрядчик не имеет право предъявлять какие-либо требования к Заказчику до того
момента, как Заказчик в порядке, установленном настоящим пунктом, принял на себя от
Генподрядчика права и/или обязанности по настоящему Договору.
Подрядчик не имеет права требовать от Генподрядчика передачи в пользу Заказчика
прав и/или обязанностей Генподрядчика по настоящему Договору.
14.5. Во всем остальном, что не урегулировано положениями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
14.6. Упомянутые в Договоре Приложения № 1-5 является его неотъемлемой частью.
14.7. Приложения к настоящему Договору:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – График выполнения Работ.
Приложение № 3 – Стоимость выполняемых Работ.
Приложение № 4 – Форма ежемесячного отчета о ходе выполнения Работ.
Приложение № 5 – Ежемесячный план освоения (форма).
СТАТЬЯ 15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ОАО «Группа Е4»
[Наименование Подрядчика]
Местонахождение:
115280, г.Москва, ул.Автозаводская, д.21,
корп. 1
т. (495) 642-83-44
ф. (495) 642-83-45
ИНН 7720554943/ КПП 774501001
ОКПО 95989812
ОГРН 1067746688008
- 16 -
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» р/с
40702810367020000831 к/с
30101810800000000651 БИК 047102651
Генподрядчик:
Подрядчик:
Первый заместитель Генерального директора –
Исполнительный директор БЕ 1
ОАО «Группа Е4»
Генеральный директор
________________ А.А. Умрихин
М.П.
____________________ [ФИО]
М.П.
- 17 -