Бумага "Снегурочка"

Договор № __
поставки бумаги для ксерокопирования
г. Северодвинск
«___» ___________ 2016 г.
Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое
бюро «Онега» (АО «НИПТБ «Онега»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
генерального директора Куликова Константина Николаевича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона» заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар,
указанный в Приложении № 1 к Договору (Спецификация товара) (далее – Товар).
2 Комплектность и документы на товар
2.1 Комплектность Товара указана в Приложении № 1 к Договору
(Спецификация товара).
2.2 Покупатель, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора
поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых
требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования,
предусмотренные ст. 480 ГК РФ, если только Поставщик, получивший уведомление
Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления не
доукомплектует Товар либо не заменит его комплектными.
2.3 В случае передачи некомплектного Товара (ст. 478 ГК РФ) Покупатель
вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Товара в разумный срок.
Если Поставщик в разумный срок не выполнит требования Покупателя о
доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной
денежной суммы.
2.4 Товар передается с документами, предусмотренными к передаче законом
или иными правовыми актами.
Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Товаром товарную
накладную (№ ТОРГ-12), которая составляется на каждую партию Товара в двух
экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания
Покупателем), счет-фактуру и сертификат качества.
3 Качество товара
3.1 Передаваемый по Договору Товар не был в употреблении и недостатков не
имеет.
3.2 Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям,
установленным нормативными документами для соответствующего вида товара.
4 Цена и порядок оплаты
4.1 Цена одной пачки бумаги «Снегурочка» формат А4, плотность 80 г/м²
составляет ____________ (Сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС
_______________ (Сумма прописью) рублей __ копеек.
Цена одной пачки бумаги «Снегурочка» формат А3, плотность 80 г/м²
составляет ____________ (Сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС
_______________ (Сумма прописью) рублей __ копеек.
Цена одного рулона бумага MEGA Engineer InkJet 610*45м д.50 80г/м
составляет ____________ (Сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС
_______________ (Сумма прописью) рублей __ копеек.
Общая стоимость Товара (далее - цена договора), составляет ____________
(Сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС _______________ (Сумма
прописью) рублей __ копеек.
4.2 Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего
срока действия Договора.
4.3 Оплата Товара осуществляется по счету Поставщика в размере 100% его
стоимости, определенной в соответствии с заявкой и Спецификацией товара.
4.4 Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке
платежными поручениями.
4.5 Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
5 Сроки и условия поставки
5.1 Поставка Товара должна осуществляться партиями в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения заявки от Покупателя. Заявка должна содержать
наименование и количество Товара.
5.2 Поставщик в течение одного рабочего дня после получения заявки
направляет Покупателю копию счета на оплату Товара, определенного заявкой,
электронной или факсимильной связью, а почтовой связью – его оригинал.
5.3 Поставщик уведомляет Заказчика по факсимильной связи о предстоящей
выдаче Товара не позднее, чем за один рабочий день до дня начала выдачи.
5.4 Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю в
рабочие дни в период с 08:00 до 15:00 часов по Московскому времени.
5.5 Место поставки Товара: Архангельская область, город Северодвинск, проезд
Машиностроителей, дом 12.
5.6 Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки
принадлежит Поставщику.
5.7 Поставщик обязан передать Товара Покупателю путем погрузки Товара в
транспорт или помещение Покупателя.
5.8 Доставка осуществляется за счет Поставщика.
5.9 Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в
момент вручения Товара Покупателю.
5.10 Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) в обычно
применяемую для него тару (упаковку).
5.11 Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
5.12 Стоимость тары (упаковки) Товара входит в цену Товара и отдельно не
оплачивается.
5.13 Маркировка Товара должна соответствовать обычно предъявляемым
требованиям.
5.14 Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент
передачи Товара получателю.
5.15 Риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к
Покупателю с момента вручения Товара.
2
5.16 Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав
третьих лиц.
5.17 Неисполнение Поставщиком обязанности передать Товар свободным от
любых прав третьих лиц дает Покупателю право требовать уменьшения цены Товара
либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или
должен был знать о правах третьих лиц на этот Товар.
5.18 Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество
Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного
Товара или о доукомплектовании Товара в установленный срок, Покупатель вправе
приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на счет Поставщика
всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов
Покупателя на приобретение у других лиц Товара в случаях их недопоставки
Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков
товаров
либо
доукомплектовании
Товара
производится
по
правилам,
предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Покупатель вправе отказаться от оплаты
Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товаров, а если такого Товара
оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения
недостатков и доукомплектования Товара либо до его замены.
5.19 Допускается поставка Товара путем его выборки Покупателем.
5.20 Выборка Товара осуществляется в месте, доступном для подъезда
транспорта Покупателя по адресу: Архангельская область, город Северодвинск,
_________________________________________________, в рабочие дни с 8 до 15
часов по московскому времени.
5.21 В случае поставки Товара путем его выборки Покупатель забирает Товар,
определенный заявкой, в сроки установленные пунктами 5.1 и 5.3 Договора.
5.22 Покупатель выбирает весь Товар, указанный в Спецификации товара, до 31
декабря 2016 года.
6 Приемка товара
6.1 При
приемке
Товара
Покупатель
пользуется
всеми
правами,
закрепленными законом и Договором.
6.2 Приемка Товара осуществляется согласно обычно предъявляемым
требованиям.
6.3 О нарушении условий Договора, выявленном после приемки товара,
Покупатель обязан известить Поставщика в течение трех рабочих дней с даты
подписания товарной накладной на Товар.
7 Изменение и расторжение договора
7.1 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
7.2 Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или
одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения
Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).
7.3 Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в
случаях:
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
7.4 Сторона, которой Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными
правовыми актами или Договором предоставлено право на отказ от Договора
(исполнения Договора), должна при осуществлении этого права действовать
добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ,
3
другими законами, иными правовыми актами или Договором.
7.5 При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается
расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления
от другой стороны
8 Разрешение споров
8.1 До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что
ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой
стороне письменную претензию.
Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и
(или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
8.2 Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и
направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение пятнадцати
календарных дней со дня получения претензии.
В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
8.3 Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению
арбитражным судом Архангельской области.
9 Ответственность сторон
9.1 В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Покупатель вправе
потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 1 % от стоимости не
переданного в срок Товара за каждый день просрочки.
9.2 Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в
полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
9.3 Пени за каждое нарушение Поставщиком договорных обязательств могут
быть взысканы Покупателем в сумме, не превышающей 20 % от цены договора.
9.4 Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения
обязательства Поставщиком Покупатель купил у другого лица по более высокой, но
разумной цене Товар взамен предусмотренного Договором, он может предъявить
Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной
в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке.
9.5 Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения
обязательства Покупателем Поставщик продал Товар другому лицу по более низкой,
чем предусмотренная Договором, но разумной цене, Поставщик может предъявить
Покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной
в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке.
10 Заключительные положения
10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до исполнения ими всех взятых на себя обязательств по Договору.
10.2 Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически
значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление
гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только
одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых
Договором предусмотрен специальный способ направления):
- по электронной почте;
4
- по факсимильной связи.
Заявка на поставку должна направляться только следующим способом: по
электронной почте на адрес __________ или по факсимильной связи на номер
__________.
Уведомление об отказе от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке должно направляться только следующим способом: заказным письмом с
уведомлением о вручении на юридический адрес стороны.
Претензии должны направляться только следующим способом: заказным
письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес стороны.
Юридически
значимые
сообщения
направляются
исключительно
предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не
может считаться надлежащим.
10.3 Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения
по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых
последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
10.4 Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него,
не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
10.5 Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу
своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в
ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по
указанному адресу.
10.6 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации
10.7 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
10.8 Приложения к договору:
Приложение № 1 Спецификация товара
11 Реквизиты сторон
Покупатель
Наименование: Акционерное общество
«Научно-исследовательское проектнотехнологическое бюро «Онега» (АО
«НИПТБ «Онега»)
Юридический адрес: 164509,
Архангельская обл., г. Северодвинск,
проезд Машиностроителей, дом 12
Почтовый адрес: 164509, Архангельская
обл., г. Северодвинск, проезд
Машиностроителей, дом 12
Тел.: (8184) 52-55-52
Факс: (8184) 52-45-39
ИНН: 2902057961
КПП: 290201001
ОГРН 1082902000213
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810404260013070
в Архангельском отделении № 8637
ПАО Сбербанк, г. Архангельск
Поставщик
5
к/с: 30101810100000000601
БИК:041117601
Покупатель
Генеральный директор АО «НИПТБ
«Онега»
_______________ К.Н. Куликов
«___» __________ 2016 г.
М.П.
Поставщик
___________________________
«___» __________ 2016 г.
М.П.
6
Приложение 1
к договору от «__» _____________ 2016 г. № ______
поставки бумаги для ксерокопирования
Спецификация товара
Цена за
единицу
товара
(пачку/
рулон) с НДС
№
п/п
Наименование товара
Количество
листов в
пачке
1
Бумага «Снегурочка» формат
А4, плотность 80 г/м²
не менее 500
2200
2
Бумага «Снегурочка» формат
А3, плотность 80 г/м²
не менее 500
115
3
Бумага MEGA Engineer InkJet
610*45м д.50 80г/м
–
100
Итого:
Кол-во
пачек,
рулонов
Общая
стоимость
товара с НДС
2415
Общая стоимость Товара по спецификации составляет ____________
(Сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС _______________ (Сумма
прописью) рублей __ копеек.
Покупатель
Поставщик
_______________ К.Н. Куликов
___________________________
«___» __________ 2016 г.
М.П.
«___» _______________ 2016 г.
М.П.
7