ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №_____ Акционерное общество «СН Инвест» г.
advertisement
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №_____ г. Москва ___________ 2015 г. Акционерное общество «СН Инвест», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Окорокова Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице Генерального директора__________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый - «Договор») о нижеследующем: 1. ПРИМЕНИМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ Нижеприведенные термины и понятия, используемые в Договоре, имеют следующее значение: «Работы» - все работы, установленные Сторонами в настоящем Договоре и Приложениях к нему. «Скважина» -разведочная скважина Кумжинского лицензионного участка, строящаяся на Лицензионной территории (в отдельности - «Скважина»). «Акт о готовности Оборудования к бурению скважины» - документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий готовность Оборудования к бурению скважины. «Акт о приемке выполненных работ» - документ, ежемесячно подписываемый Сторонами, удостоверяющий сдачу-приемку выполненного объема работ и являющийся основанием для оплаты соответствующего объема работ. Подписание указанного акта (за исключением акта выполненных работ, подписываемого сторонами по завершении работ в целом по договору) не является приемкой результата работ, ни отдельных этапов работ. «Акты о демонтаже» - документы, подписываемые Сторонами подтверждающие выполнение Подрядчиком демонтажа Оборудования. «Акт о демобилизации» - документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий завершение Подрядчиком Демобилизации. «Гарантийный срок» означает период, в течение которого Подрядчик гарантирует, что результат Работ соответствует Договору, Проектной документации и нормативным техническим требованиям, предъявляемым к аналогичным Работам в соответствии с Законодательством Российской Федерации, и несет ответственность за исправление недостатков и дефектов в Работах. Продолжительность Гарантийного срока составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами Договора Акта по завершению Работ в целом по Договору. «Дата вступления в силу Договора» - дата подписания Договора Сторонами. «Дата прекращения действия Договора» - дата Завершения Работ и выполнения Сторонами всех своих договорных обязательств. «Мобилизация и монтаж Буровой установки» - доставка на Лицензионную территорию оборудования и персонала Подрядчика, монтаж оборудования (в том числе буровой установки), пусконаладочные работы. Участок Мобилизации будет расположен в месте нахождения площадки, выданной по координатам устья скважин – разведочная скважина №30 Кумжинского лицензионного участка. «Демонтаж буровой установки и Демобилизация» - демонтаж и удаление Подрядчиком с Лицензионной территории всего Оборудования, материалов Подрядчика, Персонала, включает в себя Заключительные работы. «Строительство скважин» - комплекс работ по сооружению скважин, включая мобилизацию и монтаж, бурение и крепление скважин, испытание на герметичность, вызов притока, установку наземного оборудования (колонная головка и фонтанная арматура). «Этапы строительства скважины» - Подготовительные работы к строительству, Мобилизация и монтаж, Бурение, Испытание, Демонтаж. «Завершение работ» - завершение Подрядчиком всего комплекса работ по строительству скважины. «Законодательство Российской Федерации» - действующие законы, подзаконные нормативно - правовые акты государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, обязательные для соблюдения Сторонами настоящего Договора. «Дополнительные работы» - любые дополнительные работы и услуги, выполняемые Подрядчиком на основании письменных требований Заказчика и подлежащие оплате на условиях, согласуемых Сторонами Дополнительных соглашениях. «Лицензионная территория» - означает территорию, предоставленную для нижеследующих видов недропользования: геологическое изучение, поиск и оценка месторождений углеводородного сырья в пределах Кумжинского участка недр, осуществляемых Заказчиком в соответствии с лицензией на право пользования недрами НРМ 14645 НР соответственно. «Рабочая площадка» - место в пределах Лицензионной территории, предоставленное Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ. «Модификации» - усовершенствование оборудования Подрядчика по сравнению с действующими стандартами отрасли «Оборудование» - буровые установки, иное оборудование «Персонал» - работники Подрядчика, работники субподрядчиков, привлекаемые Подрядчиком для выполнения Работ. Термины «Персонал», «работник», «работники» используются как равнозначные. «План работ» - документ, содержащий перечень видов работ, сроки их выполнения. «Приложение (я)» означает следующие Приложение(я) к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - Порядок контроля и оценки качества строительства скважины; Приложение № 2 - Разграничительный перечень при строительстве разведочной скважины Кумжинского лицензионного участка; Приложение № 3 - Буровая установка, Оборудование и Персонал, предоставляемые Подрядчиком; Приложение № 4.1. - Расчёт стоимости строительства разведочной скважины Приложение № 4.2. Календарный план строительства скважины Приложение № 5 - График строительства скважины; Приложение № 6 - Перечень документов для формирования дела скважины; Приложение № 7 - Положение о взаимодействии в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды между АО «СН Инвест» и _____________________; Приложение № 8 – График выделения и погашения аванса Приложение № 9 – Банковская гарантия возврата аванса; Приложение №10 – Банковская гарантия обеспечения выполнения; Приложение №11 – Банковская гарантия на гарантийный период. «Глубина скважины» - проектная глубина скважины в соответствии с требованиями проектной документации, если Заказчиком не принято решение по изменению проектной глубины скважины в процессе бурения. «Проектная документация» - разработанная и утвержденная Заказчиком документация, содержащая комплекс технических, технологических и природоохранных решений и мероприятий по выполнению Работ. «Рапорт» - ежедневно составляемый документ установленной формы, содержащий сведения о выполнении Подрядчиком Работ за сутки. «Субподрядчик» - любой субподрядчик, привлеченный Подрядчиком для осуществления Работ. «Разрешение на возобновление работ» - направляемый Заказчиком Подрядчику документ о возобновлении Работ, приостановленных по требованию Заказчика. «Акт о приостановлении работ» - направляемый Заказчиком Подрядчику документ о приостановлении Работ с указанием причин для их приостановления. «Заключительные работы» - работы, связанные с зачисткой кустовой площадки от металлолома и твердых бытовых отходов (ТБО), загрязненного грунта и других отходов. Рекультивация. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству разведочной скважины № 30 Кумжинского лицензионного участка (далее - Скважины) в объёме, количестве и в сроки, установленные настоящим Договором, Приложениями к нему, проектной документацией, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Договором. Начальный и конечный сроки выполнения всех Работ, сроки завершения этапов строительства Скважины (промежуточные сроки) предусмотрены «Графиком строительства скважины» (Приложение № 5), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.2. Подрядчик обязан осуществить Завершение работ, не позднее даты указанной в «Графике строительства скважин» с учётом положений п.4. п.10.1., о чем составляется Акт сдачи-приемки работ. 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ 3.1. Обеспечение всем необходимым оборудованием и материалами осуществляется Подрядчиком, кроме Оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком в соответствии с Разграничительным перечнем (Приложение № 2). Обязанность Сторон по доставке оборудования и материалов считается выполненной с момента их доставки на Рабочую площадку. Расходы по доставке Персонала, оборудования и материалов на Рабочую площадку распределяются между Сторонами в соответствии с «Разграничительным перечнем для разведочной скважины №30 Кумжинского лицензионного участка (Приложение № 2. к Договору). 3.2. Оборудование Подрядчика должно иметь надлежащие технические характеристики и соответствовать стандартам качества, необходимым для выполнения Работ и требованиям Законодательства Российской Федерации, предъявляемым к промышленной безопасности и охране окружающей среды, технические паспорта 3.3. Подрядчик обязан обеспечивать своевременную доставку на Рабочую площадку необходимых запасных частей и расходных материалов, которые могут потребоваться для содержания Оборудования Подрядчика в технически исправном состоянии. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить техническую документацию и акты проверок доставленного им Оборудования. 3.4. Подрядчик несёт ответственность за сохранность Оборудования, материалов, переданных Заказчиком, в том числе обеспечивает его складирование, хранение, позволяющее исключить отрицательное воздействие окружающей среды, обязуется поддерживать в исправном состоянии оборудование Подрядчика и Заказчика, производить ремонтные работы в согласованный Сторонами срок после возникновения неполадок в работе оборудования, информировать Заказчика о несоответствии оборудования техническим характеристикам или требованиям безопасности. 3.5. Заказчик вправе за свой счет заменить Оборудование Подрядчика или предоставить дополнительное оборудование с учетом обеспечения соблюдения требований к качеству оборудования, предусмотренных Законодательством Российской Федерации. Затраты на эксплуатацию оборудования, подлежащего замене, подлежат исключению из цены работ. В случае если замененное Заказчиком Оборудование превышает энергоемкость, установленную Договором, то Заказчик возмещает Подрядчику превышение затрат на обеспечение оборудования соответствующим источником энергии по Дополнительному соглашению. 3.6. Оборудование, предоставляемое Заказчиком, передается Подрядчику, а по Завершении работ возвращается Подрядчиком Заказчику по Акту приемки передачи. Материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). По завершении работ неиспользованные материалы возвращаются Подрядчиком по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). Подрядчик обязуется использовать Оборудование и материалы Заказчика исключительно для выполнения Работ по настоящему Договору. Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику отчёт по использованию Оборудования и материалов по форме, установленной Заказчиком. Подрядчик обязуется возвратить Оборудование, неиспользованные материалы Заказчика на Рабочей площадке в состоянии, пригодном для эксплуатации, не позднее даты завершения работ или не позднее 5 (пяти) дней после получения уведомления об отказе от исполнения Договора (при одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора). 3.7. Заказчик несет ответственность за обеспечение запасными частями оборудования Заказчика и осуществляет технический надзор за Оборудованием Заказчика. 3.8. Буровая установка Подрядчика должна соответствовать проектной документации, перечню и требованиям, содержащимся в Приложении № 3 «Буровая установка. Оборудование и Персонал, предоставляемые Подрядчиком» к настоящему договору. Подрядчик гарантирует, что буровые установки можно перемещать во всех направлениях в пределах Лицензионной территории при наличии дорог/зимников и эксплуатировать в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. Подрядчик обязуется обеспечить соответствие всем нормативным требованиям законодательства Российской Федерации в отношении безопасной и эффективной эксплуатации буровых установок на Рабочей площадке в течение срока действия Договора. По письменному согласованию Сторон Договора буровая установка или ее часть после Завершения работ может быть оставлена на Рабочей площадке для проведения испытания и тестирования скважины. Подрядчик гарантирует: • что буровые установки имеют сертификат о пригодности к эксплуатации (или его эквивалент), выданный компетентными государственными органами, уполномоченными выдавать такие документы, • что сертификат о пригодности к эксплуатации (или его эквивалент) действителен в течение всего срока действия настоящего Договора. Любые расходы по продлению срока действия сертификата несет Подрядчик. 3.9. По письменному требованию Заказчика Подрядчик обязан в сроки, согласованные Сторонами, осуществить необходимые Модификации на любом оборудовании. Заказчик оплачивает произведенные работы по модификации, при этом срок производства Работ отодвигается на срок необходимый для производства модификации в случае, когда модификация требует остановки Работ. 3.9.1. В связи с положениями п. 3.9. Заказчик вправе: • контролировать осуществление Модификаций, • проверять буровые установки, иное оборудование и материалы; • требовать от Подрядчика производить любые последующие Модификации буровых установок и относящегося к ним оборудования, по результатам проверок Заказчиком буровых установок за счет Заказчика по Дополнительному соглашению. 4. БУРИЛЬНАЯ КОЛОННА 4.1. Подрядчик поставит новую, либо бывшую в эксплуатации бурильную колонну, отвечающую требованиям соответствующих ГОСТов. Подрядчик обязан предоставить паспорт бурильной колонны с копией акта экспертизы, проведенной до даты начала работ. 4.2. Бурильная колонна Подрядчика подлежит полной проверке и освидетельствованию за счет Подрядчика после наступления одного из наиболее ранних обстоятельств: через каждые 10 000 п.м. буровых работ или по истечении 6-ти (шесть) месяцев эксплуатации колонны. Детали бурильной колонны, которые не будут отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, будут немедленно заменяться Подрядчиком. Все другие забойные инструменты должны проверяться в соответствии с установленными требованиями. 5. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН 5.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определена договорной ценой, которая подлежит изменению только в случае изменения объемов работ и составляет __________________(_________________________) рубля ____ копеек, кроме того НДС (18%) – _____________________ (____________________________) рубля ____ копеек, всего с учетом НДС ____________________________(_____________________________________) рублей _____ копеек и определяется в согласованном сторонами Приложение №4. к настоящему договору. Цена работ включает все издержки Подрядчика согласно Приложению № 2. «Разграничительный перечень (для разведочной скважины № 30 Кумжинского лицензионного участка). 5.2. С целью приобретения и транспортировки на строительную площадку материалов и оборудования Заказчик производит авансирование Подрядчика в размере ____% от договорной цены, что составляет _____________________ (___________________________ ) рублей. Перечисление суммы аванса производится на указанный в настоящем договоре расчетный счет Подрядчика в течение 10-ти дней с момента выставления счета. Погашение аванса производится при оплате выполненных работ в соответствии с графиком выделения и погашения аванса (Приложение №8). 5.3. Оплата выполненных работ по строительству скважины производится Заказчиком поэтапно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия согласно п. 5.6 договора акта приёмки выполненных работ исходя из Приложения №4.2. к настоящему договору, при условии представления Подрядчиком следующих документов за выполненные Работы: счета; счета - фактуры; актов приемки выполненных работ (КС-2); справки о стоимости выполненных работ (КС-3). исполнительной документации на выполненный объем работ; отчета Подрядчика о расходе материалов, принятых от Заказчика; накладных на принятые материалы Заказчика (с соответствующими подписями). Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счёта. 5.3. Выполнение Подрядчиком дополнительных Работ, влекущих увеличение цены Договора, которые выполнены без письменного разрешения/согласования с Заказчиком, оплате Заказчиком не подлежат. 5.4. Оплата за демобилизацию, в том числе оплата за Заключительные работы, осуществляется после подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС11) и передачи Подрядчиком Заказчику Дела скважины в четырёх экземплярах, содержащего все документы, установленные Приложением № 6 к настоящему Договору. Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) составляется Подрядчиком и предоставляется Заказчику в течение 15 дней после завершения Заключительных работ. 5.5. Счета, выставляемые Подрядчиком на оплату работ в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, составляются в российских рублях. Заказчик вправе поручить третьему лицу исполнить обязательства Заказчика по оплате Работ, выполненных Подрядчиком. 5.6. Субподрядчик не позднее 15 (пятнадцатого) числа расчетного месяца, предоставляет Генподрядчику надлежащим образом оформленные и подписанные Субподрядчиком Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) в 3-х (трех) экземплярах и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) в 3-х (трех) экземплярах. При предоставлении Генподрядчиком всех или части материалов, Субподрядчик одновременно с указанными актами представляет Отчет об использованных материалах Генподрядчика по согласованной с Генподрядчиком форме. В случае непредставления Субподрядчиком вышеуказанных документов в срок до 15 (пятнадцатого) числа отчетного месяца, приемка Генподрядчиком выполненных Работ переносится на следующий расчетный месяц. Генподрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения указанных документов, обязан их рассмотреть. По результатам рассмотрения Генподрядчик подписывает Акт о приемке выполненных Работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) или направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ в их подписании. Субподрядчик должен в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения замечаний Генподрядчика устранить данные замечания и повторно направить исправленные документы Генподрядчику. В случае, если Субподрядчик не устранит замечания в течение указанного срока, приемка Генподрядчиком выполненных Работ переносится на следующий расчетный месяц. 5.7. Ежеквартально Стороны производят сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением акта сверки. Акт сверки должен быть предоставлен Подрядчиком не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, в котором выполнялись работы. 5.8. Дополнительные работы и их оплата по настоящему Договору осуществляется на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения. Заказчик оплачивает следующие дополнительные работы: 5.8.1. Связанные с ликвидацией осложнений или аварий по геологическим причинам на основании Акта и расчётов, согласованных сторонами. 5.8.2. Связанные с отменой работ по инициативе и (или) по вине Заказчика, связанные с увеличением сроков и /или объемов работ, вследствие несоответствия проектной документации геолого-техническому заданию (Приложения №8.1. и №8.2.) или из-за производства работ, выполняемых иными подрядчиками Заказчика на Рабочей площадке. 5.8.3. Затраты, связанные с увеличением объема работ при испытании скважины в эксплуатационной колонне. 5.8.4. По вине сторонних организаций привлеченных Заказчиком для выполнения работ. 5.8.5. Стоимость технологического дежурства, связанного с остановкой работ по инициативе и (или) вине Заказчика, с метеоусловиями – при температуре окружающего воздуха ниже -37 градусов С и скорости ветра больше 20м/сек, определяются путем умножения фактического времени дежурства и суточной ставки дежурства в размере _____________________ рублей без НДС. (Приложение №4.1.) 5.9. Дополнительные работы (которые не запланированы в ГТЗ и рабочем проекте) и их оплата могут осуществляться только на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения. 6. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА НА МЕСТЕ 6.1. Представитель Заказчика (Супервайзер или иное уполномоченное лицо) осуществляет контроль и надзор за выполнением Работ, вправе приостанавливать какую-либо часть Работ или все Работы выполнение которых не соответствует применяемым стандартам отрасли, законодательству Российской Федерации, возобновлять приостановленные Работы, требовать от Подрядчика устранения за его счет выявленных нарушений, недостатков Работ, проведения дополнительных работ, которые представитель Заказчика сочтет обоснованно необходимыми для обеспечения безопасности скважины, осуществлять иные полномочия, необходимые для реализации возложенных на него функций. Порядок контроля и оценки качества строительства скважины, основания для приостановления Работ, формы Акта о приостановлении, Разрешения на возобновление Работ установлены в Приложении № 1 к Договору. 6.2. Подрядчик гарантирует постоянное присутствие на Рабочей площадке своего представителя, наделенного полномочиями действовать от имени Подрядчика по вопросам, связанным с исполнением Подрядчиком настоящего Договора. 7. ПЕРСОНАЛ 7.1. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками, иными привлеченными им лицами требований Законодательства Российской Федерации по охране труда и технике безопасности, трудовой дисциплине, Положения о взаимодействии в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды между АО «СН Инвест» и _____________________________(Приложение № 7 к Договору). 7.2. Уровень профессиональной подготовки Персонала должен соответствовать квалификационным требованиям, необходимым для выполнения Работ согласно условиям Договора: уровню и профилю образования, квалификации по диплому, опыту работы в профессиональной сфере, навыкам и умению, наличию необходимых документов. Заказчик вправе запросить все подробности в форме резюме о квалификации и опыте любого работника Подрядчика, служебные обязанности которого связаны с работой по настоящему Договору. До Даты начала работ Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика предоставить документы подтверждающие, что работники Подрядчика, привлекаемые к Работам по настоящему договору, обучены в учебно-курсовых комбинатах или среднее профессиональнотехнических училищах по специальности в области бурения нефтяных и газовых скважин, имеющие необходимые удостоверения (свидетельства) по данной специальности. 7.3. Подрядчик обязан предоставить Персонал в количестве, достаточном для производства Работ. Подрядчик обязан получить одобрение Заказчика на увеличение или сокращение числа работников, привлекаемых для производства Работ. 7.4. Подрядчик обязуется включать положения раздела 7 настоящего Договора в условия всех договоров, заключаемых Подрядчиком с субподрядчиками. 8. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8.1. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности, охраны окружающей среды, установленных Законодательством Российской Федерации, Положением о взаимодействии в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды между АО «СН Инвест» и ______________________________________(Приложение № 7). 8.2. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение требований земельного, лесного законодательства и водного кодекса. 8.3. Подрядчик производит первичный учет водопотребления с предоставлением информации за отчетный период (календарный месяц) Заказчику. 8.4. Подрядчик обязан заботиться о предотвращении пожаров, взрывов и выбросов флюидов, предпринимать все возможные меры для содержания оборудования, для регулирования работы скважины в пригодном для эксплуатации состоянии на время действия настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь, применением правильных схем обслуживания, своевременную замену неисправных запасных частей, регулярное испытание на герметичность, должен обеспечивать, чтобы проверенное оборудование для регулирования работы скважины постоянно находилось в полной исправности. 8.5. Во время Работ Подрядчик обязуется использовать противовыбросовое оборудование, указанное в Приложении № 3. Подрядчик обязан проверять и тестировать противовыбросовое оборудование в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №101 от 12 марта 2013 года и заносить результаты тестирования в отчеты по бурению. 8.6. Подрядчик учитывает, что работы проводятся вблизи ФГУП ГПЗ «Ненецкий» с флорой и фауной занесенной в красную книгу. На территории Кумжинского лицензионного участка охота и рыболовство запрещены. 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОТНОШЕНИИ РАБОТ 9.1. Подрядчик обязан выполнять Работы качественно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью, безопасным и компетентным способом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, проектной документации, Плана работ, условиями настоящего Договора. 9.2. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми лицензиями, разрешениями, необходимыми для выполнения Работ по настоящему Договору. 9.3. Подрядчик обязан выполнять Работы, установленные настоящим Договором и Приложениями к нему, Дополнительные работы, установленные письменными требованиями Заказчика, взаимодействовать с иными подрядчиками Заказчика на Рабочей площадке. Дополнительные работы оплачиваются по согласованной сторонами стоимости. В целях соблюдения качества Работ и координации выполнения Работ с иными подрядчиками Заказчика на Рабочей площадке Подрядчик обязан выполнять указания представителя Заказчика, относящиеся к соблюдению технологического процесса при проведении Работ, устранению нарушений, недостатков Работ. 9.4. Подрядчик должен сохранять текущие документы, относящиеся к Работам по Договору, и обязуется предоставлять Заказчику такие данные и информацию, включая копии любых документов, которые позволят Заказчику соблюдать обязательства по отчетности. Формат и содержание запрашиваемой Заказчиком отчетности определяется Заказчиком. Все документы, образцы и иная информация, доступная Подрядчику в связи с исполнением Договора принадлежит Заказчику. 9.5. Вся техническая информация (в т.ч. на электронных носителях, данных, документов, технических требований, планов и т.п.), приобретенная или полученная Подрядчиком в связи с исполнением Договора, должна быть передана Заказчику на дату завершения работ, дату прекращения действия Договора (в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора) или в любое время на основании письменного указания Заказчика. Доставка документов, образцов и иной указанной информации Подрядчиком осуществляется по адресу Заказчика, указанному в Договоре. До транспортировки документов, образцов и иной указанной информации Подрядчик сообщает представителю Заказчика о деталях погрузки и упаковки. 9.7. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику: Рапорт по форме, установленной Заказчиком, с указанием технических характеристик скважины, глубины каждого участка ствола скважины, учитываемого в Работах, и пробуренных формаций по состоянию на день представления Рапорта - ежедневно; Подрядчик обязан также готовить отчеты и документы по запросу Заказчика, включая, но, не ограничиваясь, еженедельной ведомостью контроля противовыбросового оборудования, данными контроля проявления скважины и письменно немедленно уведомлять Заказчика в случае обнаружения признаков нефте- или газосодержащей формации. Подрядчик также обязуется по запросу Заказчика сохранять и подготавливать за счет Заказчика чистые образцы пробуренных формаций. 9.8. В целях формирования Заказчиком блока обязательной информации о строительстве скважин Подрядчик в течение 20 дней с даты завершения всех Работ, установленной Графиком строительства скважин (Приложение № 5 к Договору), оформляет и предоставляет Заказчику в 4 экземплярах дело скважины, содержащее все документы, установленные Приложением № 6, за исключением справки о стоимости строительства скважины и акта приёма-передачи скважины, которые оформляются после завершения Демонтажа Буровой установки, Демобилизации и Заключительных работ. 9.9. Подрядчик по указанию Заказчика обязан проводить тестирование обсаженного ствола скважины в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации. 9.10. Если Подрядчик полагает, что продолжение Работ приведет к возникновению непредвиденной ситуации, то Подрядчик аргументировано, в письменном виде уведомляет Заказчика о появлении признаков непредвиденной ситуации и одновременно, предпринимает все необходимые действия для устранения соответствующих осложнений. Подрядчик обязан советоваться с представителем Заказчика в отношении критериев непредвиденной ситуации и ее признаков. 9.11. Подрядчик обеспечивает взаимодействие с государственными органами, наделенными полномочиями контроля производства Работ, в частности, по вопросам согласования и предоставления документации, предоставления Оборудования Подрядчика для проверки. Подрядчик обязан письменно информировать представителя Заказчика обо всех фактах проверок, полученных запросах и иных формах контроля государственных органов, либо заблаговременно предупреждать об известных Подрядчику планируемых проверках, с предоставлением имеющихся у Подрядчика или полученных им копий актов проверок, предписаний, постановлений и иных актов и корреспонденции. 9.12. Подрядчик обязан производить выемку керна из керноприемника только в присутствии представителя Заказчика. 9.13. Подрядчик осуществляет транспортировку кернового материала и передачу его в лабораторию по указанию Заказчика для проведения анализов. 9.14. Подрядчик обязан представить Заказчику Справку о потерях газа и конденсата в процессе проведения исследования на скважине. 9.15. Отбор проб газа и конденсата производить в соответствии с ГОСТ 31370-2008 с учетом содержания агрессивных компонентов (сероводород и диоксид углерода) в контейнеры инертные к компонентам природного газа. Доставка образцов в лабораторию должна произведена в кратчайшие сроки позволяющие выполнить качественный анализ. 9.16. В целях обеспечения выполнения Работ Подрядчик будет привлекать Субподрядчиков, Отвечать за качество и сроки выполнения работ, выполняемых Субподрядчиками. 9.17. Обеспечить за свой счет все виды обязательного страхования, предусмотренные законодательством РФ, связанные с выполнением своих обязательств по данному Договору. 9.18. Самостоятельно заключить договор на обслуживание специализированной службы по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов. 9.19. Подрядчик берет на себя обязательства по техническому сопровождению строительства площадки (супервайзинг). 9.20. По поручению, за счет и от имени Заказчика заключить со специализированной организацией договор о конечном размещении отходов бурового производства (далее – «Отходы»), в соответствии с которым указанная специализированная организация станет собственником Отходов и примет на себя все обязанности по их конечному размещению и внесению платы за их размещение. 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 10.1. В срок за один месяц до начала работ предоставить Подрядчику: 1) проектно-сметную документацию на строительство скважины, прошедшую необходимые экспертизы в соответствии с действующим законодательством. 2) копии договоров аренды земельного (лесного) участка для строительства поисково-оценочной скважины и строительства временного проезда. А также другие правоустанавливающие документы дающие право производства работ на данном участке. 3) разработанный и согласованный проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). В случае невыдачи соответствующими органами лимитов и разрешения на выбросы по причине недоработки ПНООЛР и проекта ПДВ, Заказчик возмещает Подрядчику сверхнормативные платежи за негативное воздействие до устранения недоработок и получения лимитов и разрешения. 4) Заказчик обязуется к _______ ________ 2015 года передать Подрядчику отсыпанную площадку (в соответствии с проектом) для производства работ, о чём составляется соответствующий двухсторонний акт. 10.2. Осуществить вынос в натуру проектной точки строящегося объекта с привлечением представителя Подрядчика. Предоставить Подрядчику акт выноса проектной точки на местности с привязкой к профилям и фактическим координатам, отметку земли в точке строящегося объекта. 10.3. Предоставить до начала строительства скважин Подрядчику необходимый привязочный материал для выполнения геологической нагрузки (ГИС, структурные планы, результаты испытания соседних скважин). В течение строительства скважин предоставлять Подрядчику для оперативной работы материалы ГИС по скважине, заключения по их интерпретации. 10.4. Перед началом работ передать Подрядчику земельный (лесной) участок по акту. 10.5. Возместить Подрядчику затраты, произведённые сверх стоимости работ, определённой в настоящем договоре, связанные с перерывами в работе, произошедшими по причинам, не зависящим от Подрядчика, а также с осложнениями геологического характера, оформленные актами. 10.6. Принять выполненные по настоящему Договору работы и оплатить их в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором. 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 11.2. Подрядчик возмещает вред, причиненный окружающей среде, в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) своих обязанностей. В случае, если Заказчик возмещает вред, причиненный окружающей среде в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей Подрядчиком, Подрядчик обязуется в течение 45 (сорока пяти) дней с момента вступления в законную силу решения соответствующего суда и после получения от Заказчика письменного требования возместить уплаченные Заказчиком решению суда суммы штрафов. 11.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), а также промежуточных сроков выполнения работ, указанных в промежуточных графиках выполнения работ, которые могут быть подписаны Сторонами в ходе исполнения Договора, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пеню в размере 0,2 % от общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки В случае, если работы не будут выполнены (полностью или частично), Субподрядчик возвратит Генподрядчику сумму неиспользованного (незачтенного) аванса и уплатит пеню за период пользования авансом из расчета 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы неиспользованного (незачтённого) аванса за каждый день пользования, начиная с даты оплаты аванса до момента возврата суммы неиспользованного (незачтённого) аванса. Уплата пени производится одновременно с возвратом неиспользованного (незачтённого) аванса, т.е. не позднее 3 дней с момента истечения сроков выполнения работ или с момента расторжения Договора. 11.4. В случае причинения вреда третьим лицам в связи с исполнением Договора, вред возмещается стороной, причинившей вред. В случае совместного причинения сторонами вреда в связи с исполнением Договора, стороны возмещают вред солидарно. 11.5. В случае, если источником вреда, причиненного третьим лицам, окружающей среде в связи с исполнением Договора, является Оборудование и (или) объект, отвечающие признакам источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ), которым владеет Подрядчик, Подрядчик обязан во всех случаях возместить вред, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 11.6 Подрядчик несет все расходы по глушению скважины или получению контроля над скважиной иным способом в случае НГВП (нефтегазоводопроявлений), произошедших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по договору. В случае возникновения НГВП (равно как и поглощений) при соблюдении Подрядчиком требований ПСД и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности Заказчик полностью компенсирует Подрядчику затраты на их ликвидацию на основании двухстороннего акта на геологическое осложнение. В случае если геологическое осложнение является длящимся (более 30 суток) Заказчик компенсирует затраты на его ликвидацию ежемесячно на основании двухсторонних актов. 11.7. Подрядчик возмещает Заказчику убытки (в частности, суммы уплаченных Заказчиком штрафов), вызванные нарушением Подрядчиком требований законодательства об охране окружающей среды, земельного, лесного законодательства, в течение 45 (сорока пяти) дней с момента вступления в законную силу решения соответствующего суда и после получения от Заказчика письменного требования. 11.8. В случае уничтожения или повреждения Подрядчиком Оборудования, запасных частей и материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в том числе стоимость нового оборудования или стоимость ремонта поврежденного оборудования. 11.9. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком (выполнение работы с нарушениями требований законодательства Российской Федерации, проектной документации, Плана работ, условий договора) Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика • безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок; • соразмерного уменьшения цены Работы; • возмещения своих расходов на устранение недостатков. При этом за совершение нарушений, предусмотренных Порядком контроля и оценки качества строительства скважин (Приложение № 1), уменьшение цены осуществляется в размере, предусмотренном Приложением № 1. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком с учетом суммы уменьшения цены работ. Если недостатки не устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 11.10. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в связи с предъявлением иска третьей стороной в отношении патентных, авторских или иных исключительных прав на устройства, приборы, системы или методы использования, поставленные или применяемые Подрядчиком при выполнении Работ. 11.11. В случае нарушения срока предоставления Субподрядчиком Генподрядчику Исполнительной документации согласно п. 5.6. Договора Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в следующем порядке: при нарушении срока предоставления Исполнительной документации до 5-ти календарных дней – 2 % от стоимости выполненных Работ; при нарушении срока предоставления Исполнительной документации более чем на 5 календарных дней – 0,2 % от стоимости выполненных Работ за каждый день просрочки. 11.12. В случае нарушения Подрядчиком Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, требований охраны труда, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, ответственность за которые специально не предусмотрена в настоящем Договоре, после двукратного предупреждения с записью в вахтовом журнале, на него налагается штраф в размере ___________ руб. за каждый день, в течение которого недостаток не был устранен. 11.13.Взыскание штрафов, неустоек, процентов, предусмотренных законодательства Российской Федерации, настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом если в случае нарушения обязательства одной из сторон, другой стороне причинены убытки, последняя имеет право взыскать со стороны, нарушившей обязательство, убытки в полном объеме. 11.14. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты за выполненные Подрядчиком работы, Подрядчик вправе требовать от Заказчика пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки оплаты. 11.15. Сторона в результате действия (бездействий) которой другая сторона понесла убытки, вызванные уплатой штрафов за проведение работ без разрешительной документации, обязана возместить данные убытки. 11.16. В случае несвоевременной передачи Заказчиком площадки для производства работ Подрядчику, последний освобождается от ответственности за нарушение срока начала работ. Также, начало работ по бурению скважины переносится на количество дней, соответствующее несвоевременной передаче площадки. 11.17. Общий размер всех санкций по настоящему договору, которые могут быть предъявлены Заказчиком Подрядчику в период выполнения работ по настоящему договору по тем или иным основаниям, не может превышать 5% от стоимости работ по настоящему договору (п. 5.1.). 12. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 12.1. Подрядчик обязан за свой счет застраховать свою ответственность перед третьими лицами, за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта на сумму ____________ рублей с оговоркой в договоре страхования о невозможности суброгации права требования к Заказчику. 13. ФОРС-МАЖОР 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы). Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, которые возникли после вступления настоящего Договора в силу, находящиеся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Форс-мажорными обстоятельствами считаются такие как война, военные действия, наводнение, землетрясение, ураган и другие стихийные бедствия, если такие обстоятельства повлияли на исполнение сторонами настоящего Договора. 13.2. Сторона, заявляющая о форс-мажоре, должна в письменном виде известить другую Сторону об указанных обстоятельствах не позднее 10 (Десяти) дней с даты их возникновения. В противном случае, Сторона, заявляющая о форс-мажоре, лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности. 13.3. Подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств является письмо (справка), выданная компетентными государственными органами Российской Федерации. 13.4. В течение 14 (четырнадцати) дней с даты форс-мажорных обстоятельств Стороны встретятся для взаимных консультаций в отношении дальнейшего исполнения Договора. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ 14.1. Вся информация, относящаяся к деятельности Заказчика, полученная Подрядчиком в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь, информацией о глубине пробуренной формации, результатах наблюдений, керне, является конфиденциальной и не может быть раскрыта Подрядчиком третьей стороне без письменного согласия Заказчика. Заказчик обязуется не раскрывать третьей стороне без письменного согласия Подрядчика информацию об используемых технологиях Подрядчика. 14.2. Подрядчик не будет публиковать и (или) разрешать публиковать без письменного согласия Заказчика какую-либо графическую, письменную, устную или иную информацию, связанную с настоящим Договором. 14.3. Обязательства Сторон по выполнению условий настоящего раздела Договора действуют в течение 3 (трех) лет с даты прекращения действия договора. 15. 15. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 15.1. Настоящий Договор действует с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 15.2. Заказчик вправе в любое время до завершения работ изменить объём работ, выполняемый по настоящему Договору: увеличить или сократить объем этапов работ, исключить отдельные работы, добавить дополнительные работы. Изменение объема работ осуществляется путем направления Заказчиком Дополнительного соглашения. 15.3. Заказчик вправе в любое время до завершения работ отказаться от исполнения Договора путем направления Подрядчику письменного уведомления об отказе от исполнения Договора за 15 (пятнадцать) дней. При этом Заказчик гарантирует оплату за фактически выполненный объем работ, возмещение затрат на консервацию и (или) ликвидацию скважин, возмещение стоимости демобилизации буровой установки и бурового хозяйства Подрядчика после документального подтверждения выполненных Подрядчиком Работ. 16. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 16.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. При отсутствии соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. 16.2. Любой спор между Сторонами настоящего Договора, неурегулированный путем переговоров, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы 16.3 Настоящий договор изложен на русском языке, составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: АО «СН Инвест» Генеральный директор _________________ В.А. Окороков ПОДРЯДЧИК:
