поставщик

Проект по лоту №1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №________________
на поставку продуктов питания
г. Томск
«____»___________ 2009г.
Государственное учреждение «Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Крутовского Алексея
Олеговича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании __________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт по итогам
проведения открытого аукциона в электронной форме «Поставка продуктов питания для нужд ГУ
«Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», протокол аукциона ___ от
«____»__________ 2009 г. на следующих условиях:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика продукты питания (далее –
«Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Количество, номенклатура и характеристики Товара, цена за единицу Товара, указываются в
Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет ________________(___________________________________).
2.2. Цена Контракта устанавливается в рублях РФ и включает в себя:
- стоимость товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки) товара;
- стоимость доставки товара до места назначения;
- стоимость выгрузки товара в месте назначения;
- налоги, сборы, пошлины, страхование;
- прочие расходы.
2.3.Цена на Товар на момент подписания настоящего Контракта соответствует цене, указанной в
протоколе проведения Аукциона в электронной форме. В процессе исполнения Контракта изменение
цены не допускается.
2.4. Оплата товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика после поставки товара в течение 10 банковских дней со дня подписания
акта приема-передачи, а также предоставления Заказчику счетов, счетов-фактур и товарных накладных.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5.Поставщик засчитывает денежные средства, поступающие от Заказчика, в порядке,
предусмотренном ст. 319 Гражданского кодекса РФ.
2.6.Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 636700,
Томская область, р.п. Каргасок, пристань в районе ул.Пушкина, 53 (теплоход “Аврора”) 20-22 мая
2009 г. Резервный адрес поставки: метеостанция Каргасок, аэропорт, ул.Трактовая, 104.
3.2.Конкретная дата поставки согласовывается сторонами.
3.3. Разгрузка Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика в
присутствии представителя Заказчика. Уполномоченным лицом на получение Товара (представителем
Заказчика) будет являться сотрудник ГУ “Томский ЦГМС”, предъявивший доверенность.
3.4. Заказчик обязуется обеспечить принятие Товара от Поставщика в указанные сроки сразу по
прибытию транспорта (в светлое время суток).
3.5. Поставщик на момент поставки Товара должен предоставить сертификаты соответствия
установленного образца ГОСТ Р, ОСТ и ТУ, а также сертификат качества.
3.6. Остаточный срок годности каждой партии товара к моменту поставки должен составлять не
менее 85%. Дата изготовления Товара (срок годности) должна быть отчетливо видна на упаковке Товара
или отражаться в товаросопроводительных документах.
Поставщик_____________________
Заказчик__________________________
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ОСТов и ТУ и подтверждаться
на момент поставки сертификатами качества.
4.2. Приемка Товара по количеству, качеству осуществляется представителем Заказчика в месте
поставки.
4.3. В случае, выявления недостачи или (и) несоответствия качества Товара составляется акт за
подписями лиц, производивших приемку Товара. Вызов представителя иногороднего отправителя
(изготовителя) в этом случае не требуется.
4.4. Прием Товара должен осуществляться в соответствии с той же методикой, что и при загрузке
Товара (ГОСТ Р, средства измерения, применяемые при приемке и разгрузке должны иметь клеймо
государственной поверки).
4.5. Приемка Товара осуществляется путем подписания сторонами товарной накладной.
4.6. Претензии Заказчика по количеству и качеству принимаются Поставщиком не позднее 20
(двадцати) дней с момента приемки Товара.
4.7. Ф.И.О. и телефоны контактных лиц от Поставщика ___________________________________
______________________________________________________________________________, от Заказчика
_________________________________________________________________________________________.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поставщик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение сроков поставки в
размере 1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Поставщик подтверждает, что
ознакомлен с Распоряжением Администрации Томской области от 25 марта 2009 г. № 166-ра "О
временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального значения в весенний период 2009 года» и подтверждает, что указанные
обстоятельства не могут быть им использованы в качестве обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. В случае если поставленный Товар не соответствует по качеству, стандартам, иной
документации или условиям Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в
размере 5 % стоимости Товара ненадлежащего качества. Уплата неустойки не освобождает Поставщика
от выполнения своих обязательств по контракту. Недопоставленный товар Поставщик обязуется за свой
счет поставить по адресу с.Напас, метеостанция Волкову Викторовичу Федоровичу до 25 мая 2009 г. В
этом случае Поставщик освобождается от необходимости оплаты штрафной неустойки.
5.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного государственным Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка носит
штрафной характер.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.4. Заказчик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение сроков приемки Товара в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного государственным Контрактом срока исполнения обязательства, а
также возмещает Поставщику все штрафные санкции, наложенные на Поставщика Грузоперевозчиком
за указанные нарушения.
5.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств
явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.
5.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой
стороне все причиненные таким нарушением убытки. При этом соответствующая сторона не
освобождается от обязанности исполнения обязательства по настоящему Контракту.
5.7. В случае нарушения одной из сторон сроков документооборота (рассмотрения документов),
предусмотренных п.9.1 настоящего Контракта, другая сторона вправе без дополнительного уведомления
Поставщик_____________________
Заказчик__________________________
отодвинуть срок исполнения своего обязательства на количество дней задержки ответа (срока
согласования).
6. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
6.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному
Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно
повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в
течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в
извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными
органами.
7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п.7.2. влечет за
собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем
переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение
Арбитражного суда Томской области.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Официальный документооборот в рамках настоящего Контракта осуществляется путем
обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен
документами посредством факсимильной связи с обязательной досылкой (передачей) подлинного
документа.
9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.
9.3.Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.5. Все приложения к Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны
надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
Поставщик_____________________
ЗАКАЗЧИК
Заказчик__________________________