ДОГОВОР - Закупки

Договор поставки (стандартная закупка)
ДОГОВОР
поставки №_______________
г. Челябинск
«_______»_______________20__ г.
Открытое акционерное общество _________________(_____________________),
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
____________________________________________________________________________,
(наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество должностного
лица)
действующего
на
основании
______________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________________________________, действующего на основании
(наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество должностного лица)
____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Определение понятий и терминов, используемых в Договоре
1.1. В настоящем Договоре нижеизложенные термины обозначают следующее:
1.1.1. «Договор» означает соглашение, заключенное между Покупателем и Поставщиком
в соответствии с изложенным в подписанной Сторонами форме Договора, включая
все дополнительные соглашения, приложения и добавления к нему и все документы,
на которые в нем сделана ссылка.
1.1.2. «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть уплачена Поставщику по
Договору за исполнение его договорных обязательств в полном объеме и в
соответствии с требованиями Договора.
1.1.3. «Товары» означают предмет поставки - оборудование, технику и/или другие
материалы, которые Поставщик должен поставить Покупателю по Договору.
1.1.4. «Спецификация» означает документ, часть Договора, содержащую указание на
предмет поставки (количественные и качественные показатели), срок, место и иные
существенные условия поставки.
1.1.5. «Уполномоченные представители» – уполномоченные представители сторон, а
именно: физические лица, обладающие полномочиями на осуществление
мероприятий, предусмотренных настоящим Договором, действующие на основании
закона, и (или) надлежащим образом оформленной доверенности, и (или)
физические лица, состоящие со стороной в трудовых отношениях, действующие на
основании должностных инструкций работодателя.
1.1.6. «Уведомление» – уведомление, направляемое Стороне посредством факсимильной
или почтовой связи или по каналам электронной почты или посредством курьерской
доставки, в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.
1.1.7. «Происхождение» - место, где Товары были добыты или произведены. Товары
считаются произведенными, если в результате изготовления, обработки, или
выполнения операций по сборке получен коммерчески признанный новый продукт,
который по своим основным характеристикам, назначению или полезности в
значительной степени отличается от исходных компонентов.
1.2. Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с
действующим законодательством, это не затрагивает и не ограничивает
действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из
Договор поставки (стандартная закупка)
положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны
договориться о внесении соответствующих изменений в Договор.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять
______________________, именуемые в дальнейшем «Товар», и произвести его
оплату на условиях настоящего Договора.
2.2. Наименование Товара, требования к качеству (ГОСТ, ТУ или др.), единица измерения,
количество, цена Товара за единицу измерения указываются в подписанными
сторонами Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору и
Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Поставщик обязан выполнять требования, установленные в Приложениях № 5 и №6
к настоящему Договору. Выполнение Поставщиком требований, указанных в
Приложениях № 5 и № 6 к настоящему Договору, являются существенным условием
настоящего Договора.
2.3. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в сроки, указанные в Спецификации
(Приложение №2 к настоящему Договору).
2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих
лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара
иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по
настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории
Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых
таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при
таможенной очистке Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное
оформление Товара и за уплату таможенных платежей.
2.5. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает
интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В
случае если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут
предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их
интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или
иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные
Покупателем.
3.
Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цены на поставляемые Товары определяются в рублях РФ и приведены в
Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), в которую включены
расходы по доставке /если по Договору предусмотрена доставка/, погрузке,
стоимость упаковки, страховки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного
обслуживания Товара, НДС и иных налогов и сборов.
3.2. Цена Товаров, приобретаемых Покупателем по настоящему Договору, составляет
__________________ (________________________) рублей, в том числе НДС по
ставке_______________ (__________________). Если НДС не предусмотрен ,
указать на каком основании.
3.3. Форма расчётов при оплате денежными средствами – перечисление денежных
средств на расчётный счёт Поставщика платежными поручениями Покупателя.
3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Обязанность Покупателя по оплате
2
Договор поставки (стандартная закупка)
считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
3.5. Сумма Договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока
действия Договора. Изменение суммы Договора возможно только по письменному
соглашению Сторон
3.6. Покупатель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара
(подписания без замечаний товарных накладных и получения Покупателем
документов, указанных в п. 5.6 настоящего Договора) производит оплату за Товар.
3.7. В случае, если указанные документы не поступили одновременно с товарной
накладной Поставщик обязуется в срок не позднее 5-ти календарных дней
организовать доставку Покупателю оригиналов документов заказной почтой с
уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным
способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю оригиналов
указанных документов. Вся товарораспорядительная документация должна
содержать наличие ссылки на регистрационный номер настоящего Договора.
3.8. В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 5.6 настоящего
Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара
соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.
(пункт 3.9. Договора применяется, если по результатам закупочной процедуры
предусмотрен аванс)
3.9.
Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере 30 (тридцать) %
{опционально} % от суммы Договора, составляющий ____________ (_________)
рублей, в течение 10 (десяти) дней с момента получения счета и предоставления
Поставщиком обеспечения возврата выплачиваемого по настоящему Договору
аванса в виде банковской гарантии на сумму аванса (применяется, если сумма
аванса превышает 1 000 000 (один миллион рублей, в том числе НДС).
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей по настоящему
Договору Поставщик обязан возвратить аванс в течении 5 дней с даты получения
соответствующего требования Покупателя.
(применяется, если по условиям закупочной процедуры предусмотрен аванс ).
3.10. Сумма уплаченных авансовых платежей зачитывается пропорционально объему
поставленного Товара.
Счета за поставленный Товар выставляются на сумму, определяемую как стоимость
поставленного Товара, с указанием суммы ранее уплаченного аванса и суммы,
причитающейся к оплате.
(применяется, если по условиям закупочной процедуры будут предусмотрен аванс).
3.11. В случае установления в соответствующем Приложении к настоящему Договору
цены в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу
соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа.
3.12. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате
поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по
иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных
требований в порядке статьи 410 Гражданского кодекса РФ.
3.13. Поставщик обязан представить Покупателю счета-фактуры для оплаты Товара,
соответствующие положениям ст. 169 НК РФ.
Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру на сумму аванса в течение 5
(Пяти) календарных дней, считая со дня получения суммы аванса.
4.
Гарантийный срок
4.1. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение
эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при
3
Договор поставки (стандартная закупка)
соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации Товара. Гарантийный срок
на Товар составляет 12 месяцев с даты поставки, если иной срок не указан в
Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).
В случае, если изготовителем / производителем Товара установлен более длительный
гарантийный срок, действует более длительный Гарантийный срок.
Продолжительность Гарантийного срока на каждое наименование Товара
указывается в гарантийных обязательствах Поставщика, предоставляемых в
соответствии с п. 5.6 настоящего Договора.
4.2. В случае, если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или
иное несоответствие Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему,
Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Поставщика путем направления
в его адрес уведомления (посредством заказного письма либо по факсу, электронной
почте).
Факсимильные копии уведомлений и копии уведомлений, направленных по
электронной почте (в форме сообщения электронной почты), имеют юридическую
силу оригиналов и являются достаточными доказательствами, допустимыми для
представления в качестве доказательства в суде, если между Сторонами возникнет
судебный спор.
Уведомление о вызове представителя Поставщика должно содержать информацию о
выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о
помещении Товара на ответственное хранение), сроках и месте прибытия
представителя Поставщика для осмотра и фиксации выявленных несоответствий.
Поставщик обязан в течение суток после получения уведомления Покупателя
сообщить по телеграфу (факсу) о направлении им Представителя для участия в
составлении Акта о выявленных недостатках Товара.
Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о
выявленных недостатках Товара в срок, указанный в уведомлении.
В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный уведомлением,
Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем в одностороннем
порядке.
Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или
количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и
Приложений к нему.
В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается
соответствующая запись и он считается надлежаще составленным в одностороннем
порядке.
4.3. По прибытию представителя Поставщика ему по его запросу должны быть
предоставлены все имеющиеся документы для выявления причин повреждения
(протоколы проверки технического состояния поврежденного оборудования,
выполненные на месте его установки; протоколы испытаний и комплект
документации по вводу Товара в эксплуатацию; эксплуатационную документацию;
записи оперативных журналов и т.п.).
4.4.При необходимости представитель Поставщика имеет право произвести осмотр
поврежденного Товара на месте установки и его диагностику силами привлеченной
и согласованной Сторонами лаборатории/экспертной организации.
4.5. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления Акта о
выявленных недостатках Товара обязан устранить указанные в акте недостаткилибо
произвести замену Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует
условиям настоящего Договора ( в случае, если выявленные недостатки
неустранимы без замены Товара).
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов/замены Товара.
4
Договор поставки (стандартная закупка)
4.6. При поставке электрооборудования поставленный Товар должен вводиться в
эксплуатацию в соответствии с техническими условиями и «Руководством по
эксплуатации» изготовителя с выполнением требований «Правил устройства
электроустановок», издание 1998 года, Главгосэнергонадзор Министерства топлива
и энергетики России, издание шестое, с оформлением соответствующих протоколов
испытаний и выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию уполномоченной на это
организацией или государственным органом.
5.
Качество товаров и порядок приемки
5.1. Поставщик обеспечивает соответствие поставляемой продукции требованиям
Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и Спецификации
(Приложение №2 к настоящему Договору), иным условиям настоящего Договора и
любых его неотъемлемых составных частей (приложений); проектной и рабочей
документации (в т.ч. заказным спецификациям и опросным листам); действующему
законодательству и стандартам качества (в том числе, носящим рекомендательный
характер).
5.2. Поставщик гарантирует, что все Товары, поставляемые по настоящему Договору,
сертифицированы в РФ. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает
Покупателю документы, относящиеся к Товару (технический паспорт, сертификат
качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), составленные на русском языке и
необходимые для использования Товара по назначению.
5.3. Поставщик гарантирует, что поставляемые по Договору Товары являются новыми,
не были в употреблении, представляют собой новейшие или текущие модели и
включают все последние усовершенствования конструкций и материалов, если в
Договоре не оговорено иное. Поставщик гарантирует, что Товары, поставляемые по
настоящему Договору, принадлежат ему на праве собственности, не заложены, не
являются предметом ареста, свободны от прав третьих лиц, ввезены на территорию
РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, не имеют
дефектов, связанных с конструкцией, материалами или исполнением или с
действиями или отсутствием таковых со стороны Поставщика, которые могут
иметь место при обычном использовании поставленных Товаров в условиях РФ.
5.4. Все Товары, поставляемые по Договору, должны иметь происхождение из стран и
территорий, приемлемых в соответствии с условиями настоящего Договора, и
обеспечивающих соответствие их требованиям Спецификации (Приложения № 1 к
настоящему Договору).
5.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров таким образом, чтобы
предотвратить их повреждение или разрушение при транспортировке до конечного
пункта назначения, указанного в Договоре. Упаковка должна быть достаточной,
чтобы без ограничений выдержать нагрузки, связанные с грубым обращением при
перевозке всеми видами транспорта и воздействием экстремальных температур, соли
и осадков при перевозке и хранении под открытым небом. Габариты и вес упаковки
должны, при необходимости, учитывать удаленность конечного пункта назначения
Товаров и отсутствие оборудования для перемещения тяжелых грузов во всех точках
транзита.
Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого
Товара во время транспортировки (с учетом возможной многократной перевалки в
пути) и хранения в течение гарантийного срока на Товар. Товар должен быть
упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при
изменении его положения. Места, требующие специального обращения, должны
иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: "Осторожно",
"Верх", "Не кантовать" и т.д. В случае если единица Товара состоит из нескольких
5
Договор поставки (стандартная закупка)
мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения:
Поставщик, Покупатель, Заказчик, Грузоотправитель, Грузополучатель/Получатель,
контактный телефон Поставщика, № и дата Договора, № и дата Приложения, №
заказа, № места, количество мест, Вес брутто, Вес нетто, наименование Товара
согласно Приложению, комплектовочной ведомости и накладной ТОРГ-12, особые
отметки.
Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный
номер конкретного грузового места, а знаменатель - общее количество грузовых
мест, составляющих комплектную единицу упакованного(ых) Товара(ов).
На сверхгабаритных, тяжелых и длинномерных грузах (длиной более 10 м) и ящиках
весом 500 кг и выше, а также на ящиках высотой более одного метра и с центром
тяжести отличным от геометрического четко наносится яркой несмываемой краской
центр тяжести знаком "+" и буквами "Верх" (на торцовых и боковых сторонах
грузового места). Кроме того, груз должен иметь нанесенные яркой несмываемой
краской указания в отношении способов его погрузки и разгрузки, а также мест
грузозахватов.
Поставщик обязуется обеспечить крепление Товара в транспортном средстве
способом, исключающим порчу Товара при транспортировке и осуществлении
перегрузок в пути.
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу
Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.
5.6. Поставщик одновременно с передачей Товара передает Покупателю документы,
относящиеся к данному Товару:
- паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует
паспортизации, скрепленный печатью производителя;
- счет-фактуру;
- сертификат качества, подтверждающий соответствие качества поставляемого
Товара условиям настоящего Договора;
- сертификат количества;
- копия сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем
(собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен
нотариально;
- 2 экземпляра накладной на Товар (ТОРГ-12);
- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
- упаковочный лист;
- разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору России (Ростехнадзор РФ) на применение Товара;
- инструкции по эксплуатации и хранению Товара,
- разрешение уполномоченных органов на использование Товара (технического
оборудования),
- иные документы,
составленные на русском языке и необходимые для использования Товара по
назначению.
(указанный перечень может быть изменен по условиям конкурентной процедуры)
5.7. Покупатель или его представитель имеют право проводить проверки и/или испытания
Товаров для подтверждения их соответствия Спецификации (Приложение №2 к
настоящему Договору), причем такие проверки не влекут за собой дополнительных
расходов со стороны Покупателя.
5.8. В случае, если у Покупателя имеются замечания по количеству и качеству Товара, то
товарная накладная не подписывается Покупателем, а Покупатель осуществляет
приемку Товаров по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
6
Договор поставки (стандартная закупка)
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 и Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража
СССР от 25.04.1966г. № П-7, о результатах информирует Поставщика и в
трехдневный срок направляет ему документы по приемке.
Приемка Товара в соответствии с требованиями настоящего пункта Договора
оформляется
Актами по количеству и качеству. Формы актов являются
Приложениями № 3,4 к настоящему Договору.
Порядок вызова представителя Поставщика для составления Актов по количеству и
качеству аналогичен порядку, предусмотренному п.4.2 настоящего Договора.
5.9. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и Спецификации к
нему о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или
ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным
документам, Покупатель вправе закончить разгрузку поступившего Товара на
отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном
виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в
том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество,
5.10. В случае выявления несоответствия количества поставленного Товара количеству,
указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в
части поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными и
Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с
п.6.5 настоящего Договора.
5.11.В случае несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему о качестве
и/или о комплектности и/или о сборке и/или ассортименте, подтвержденного Актом
о выявленных недостатках Товара Покупатель имеет право отказаться от приемки
такого Товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения
недостатков и/или замены и/или доукомплектования и/или сборки Товара.
В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар
считается не поставленным и Поставщик несет ответственность за просрочку
поставки Товара в соответствии с п.6.5 настоящего Договора.
Покупатель в случае передачи ему Товара ненадлежащего качества праве по своему
выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков)
Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной суммы за товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим
Договору.
В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору
потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Товара в разумный срок.
Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о
доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
7
Договор поставки (стандартная закупка)
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной
денежной суммы (аванса) (включить, если по условиям закупочной процедуры
будет предусмотрен аванс ).
Если Поставщик передал в нарушение Договора Покупателю меньшее количество
Товара, чем определено Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать
недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его
оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы
(аванса)(включить, если по условиям закупочной процедуры будет предусмотрен
аванс ).
5.12. В случае если это предусмотреноСпецификацией (Приложение №2 к настоящему
Договору), Товар должен поставляться комплектом.
В
Спецификации (Приложении №2к настоящему Договору) должно быть
определено, что считается комплектом для конкретного Товара. Товар, не
соответствующий описанию, данному вСпецификации, считается некомплектным.
Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки
не указана вСпецификации (Приложении №2 к настоящему Договору). В случае,
если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях
транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть
смонтированы на месте установки Товара силами и за счет Поставщика, с
использованием его инструментов.
5.13. Дата устранения недостатков в Товаре (в том числе выполнение обязательств по
сборке Товара) подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанным
Поставщиком и Покупателем. В случаеесли для устранения недостатков
Товара/сборки Товар вывозился Поставщиком с территории Покупателя, датой
устранения недостатков/сборки будет дата доставки Товара в место поставки Товара,
указанное в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору) после
устранения недостатков/сборки, подтвержденная транспортными документами.
Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке,
аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки (в зависимости от
условий поставки, определенных в Договоре/Приложениях к нему).
5.14. Доставка/отгрузка Товаров осуществляется Поставщиком за его счёт на склад
Покупателя по адресу:____________________________________.
В случае если поставка Товаров производится самовывозом Покупателя со склада
Поставщика, то п.5.15. изложить в следующей редакции:
Поставка Товаров по настоящему Договору осуществляется путем выборки Товаров
Покупателем
со
склада
Поставщика,
расположенного
по
адресу:
_________________________________________________________________________
5.15. Погрузка Товаров на складе Поставщика осуществляется Поставщиком и за его счёт,
разгрузка Товаров также производится Поставщиком и за его счёт.
В случае если разгрузка Товаров производится Покупателем, то п.5.16. необходимо
изложить в следующей редакции:
Погрузка Товаров на складе Поставщика осуществляется Поставщиком и за его
счёт, разгрузка Товаров производится Покупателем и за его счёт.
Если при приемке Товара требуется проведение проверок и испытаний, то в
настоящем разделе следует изложить порядок проведения таких приемок и
испытаний.
5.16. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной в момент
вручения товара Покупателю и предоставления полного пакета документов,
перечисленных в пункте 5.6 настоящего Договора.
5.17. Риск случайной гибели либо повреждения Товара, а также право собственности на
Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара и подписания Сторонами
товарных накладных без замечаний Покупателя. При этом, с даты подписания
8
Договор поставки (стандартная закупка)
товарной накладной начинается гарантийный срок, предоставленный Поставщиком
Покупателю для данного вида Товара в соответствии с разделом 4 настоящего
Договора.
5.18. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не
ограничены.
6.
Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями
настоящего Договора.
6.2. В случае поставки некачественных Товаров, Покупатель имеет право взыскать с
Поставщика штрафную неустойку в размере 10% от стоимости поставленных
некачественных Товаров. При этом Поставщик обязан произвести замену
некачественных Товаров в сроки, согласованные с Покупателем. Взыскание
неустойки является правом Покупателя, не зависимо от замены Товара на Товар
надлежащего качества.
6.3. В случае просрочки поставки Товаров, невыполнения требований Покупателя о
замене недоброкачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров более чем
на 20 (двадцать) дней, Покупатель вправе приобрести непоставленные Товары у
третьих лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их
приобретение, в том числе транспортных издержек.
6.4. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества и
некомплектных Товаров, а если такие Товары оплачены, потребовать возврата
уплаченных сумм.
6.5. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем
Договоре и Спецификации к нему, в том числе в случае несоответствия количества
поставленного ТовараСпецификации (Приложение №2 к настоящему Договору),
Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 %
от стоимости
непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
6.6. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, возникшие у Покупателя при
эксплуатации поставленного с нарушениями условий настоящего Договора по
качеству и количеству Товара за весь период до момента устранения недостатков
Товара.
При расчете убытков будет учитываться перерасход условного топлива,
определенный по отклонениям основных параметров технического состояния
Оборудования в сторону ухудшения. Оценка отклонений осуществляется в
результате анализа величин, полученных при замерах и испытаниях, проведенных до
и после выполнения Работ в соответствии с п.2.8.4., п.2.9.2. СО 34.04.181-2003, РД
34.20.581-96, РД 153-34.1-26.303-98.(этот пункт применяется только для
договоров ОАО «Фортум»)
6.7.
Совокупный размер ответственности Покупателя по настоящему Договору
независимо от ее характера и оснований возникновения (в т.ч. в виде возмещения
убытков, уплаты неустойки, штрафов, пеней, процентов за пользование чужими
денежными средствами, иных аналогичных мер ответственности, предусмотренных
настоящим Договором или действующим законодательством) в любом случае не
может превышать 10 (Десяти) % от общей стоимости (цены) настоящего Договора.
6.8. Любые убытки Поставщика , возникшие в связи с заключением, исполнением и/или
прекращением настоящего Договора, возмещаются Покупателем (с учетом
вышеуказанного ограничения) только в части реального ущерба и только в той его
сумме, которая образована фактически произведенными и документально
подтвержденными расходами Поставщика, объективно необходимыми для
9
Договор поставки (стандартная закупка)
восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или
поврежденного имущества в пределах его фактической стоимости на момент
утраты/повреждения.
6.9. За несоблюдение положений Требований (Приложение №6 к настоящему Договору),
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, Поставщик несет
ответственность, предусмотренную Приложением № 6 к настоящему Договору.
7.
Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ, по соглашению Сторон, либо в одностороннем
порядке по инициативе Покупателя.
7.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление в случаях:
поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
неоднократного (более двух раз) нарушения сроков поставки Товаров;
если Поставщик стал банкротом или лишился платежеспособности иным
образом;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
7.3. Об отказе от исполнения Договора Покупатель направляет Поставщику уведомление,
в котором указывается срок, с которого Договор считается прекратившим свое
действие. Если в уведомлении такой срок не указан, то Договор считается
расторгнутым с даты получения Поставщиком такого уведомления.
7.4. В случае если Договор прекращается по взаимному согласию Сторон, то Стороны
заключают соглашение о расторжении Договора. Соглашение о расторжении
Договора заключается в той же форме, что и Договор.
8. Способы обеспечения исполнения обязательств Поставщика
(редакция раздела 8 должна быть приведена в соответствии с условиями закупочной
процедуры)
8.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю Банковскую гарантию на сумму аванса
в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств, в счет которых
Поставщиком будет получен авансовый платеж (пункт 3.9 настоящего Договора) в
течение 20 дней с момента подписания Договора. Форма банковской гарантии
(Приложение № 7 к Договору). Предоставление аванса возможно в любом случае не
ранее предоставления соответствующей банковской гарантии, к отношениям Сторон
в данном случае применяются правила о встречном исполнении обязательств
согласно ст. 328 Гражданского Кодекса РФ.
(применяется для договоров поставки, подряда, оказания услуг, аванс по
которым превышает 1 000 000 (один миллион рублей, в том числе НДС.)
8.2. В качестве способа обеспечения обязательств Поставщика по надлежащему
исполнению своих обязательств по Договору:
8.2.1. Поставщик в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания Договора обязуется
предоставить Покупателю обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств
в виде Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств в размере 10
(десяти) % от цены Товара, указанной в п. 3.2 настоящего Договора. Форма
банковской гарантии (Приложение № 8 к Договору).
10
Договор поставки (стандартная закупка)
8.2.2. Покупатель формирует гарантийный фонд путем удержания 10 (десяти) %, в том
числе НДС (18 %), от суммы каждого счета-фактуры , далее по тексту - гарантийный
фонд..
Формирование Покупателем гарантийного фонда является обеспечением
надлежащего исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
Стороны признают, что формирование Покупателем гарантийного фонда
представляет собой согласованный способ обеспечения выполнения Поставщиком
своих обязательств.
В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения своих обязательств
Поставщиком по его вине суммы неустоек, предусмотренных законом и/или
настоящим Договором, убытков, подтвержденных соответствующими расчетами,
любых иных денежных требований Покупателя к Поставщику подлежат удержанию
из гарантийного фонда.
(из пунктов 8.2.1 и 8.2.2 необходимо оставить только один)
8.3. В качестве способа обеспечения обязательства Поставщика в период гарантийного
срока Поставщик обязан предоставить Банковскую гарантию исполнения
обязательств в гарантийный период в размере 5 (пяти) % от цены Товара, указанной
в п.3.2 настоящего Договора. . Форма банковской гарантии (Приложение № 9 к
Договору).
(применяется для договоров подряда, оказания услуг, поставки от 20 млн.руб., по
которым
предусмотрены
обязательства
Подрядчика/Исполнителя/Поставщика на период гарантийного срока)
8.4. Гарантийный фонд, Банковская гарантия , предусмотренная пунктами 8.1 и 8.2
настоящего Договора, выплачивается/возвращается Поставщику
в течение 30
(тридцати) календарных дней после наступления последнего из нижеуказанных
условий:
8.4.1- передача Товара Покупателю в полном объеме по товарным накладным без
замечаний Покупателя по количеству и качеству Товара;
- оказание Поставщиком всех предусмотренных договором поставки услуг и их
приемка без замечаний Покупателя, если по договору предусмотрено оказание
сопутствующих услуг;
- передача Покупателю всех относящихся к Товару принадлежностей и документов,
которые Поставщик обязан передать Покупателю по условиям Договора;
- положительный результат всех требуемых для поставляемого Товара тестирований,
испытаний, опробований по завершении выполнения работ по его монтажу;
- подписание акта сверки взаиморасчетов; при этом уклонение Поставщика от
подписания данного документа влечет автоматическое признание им размера
обязательств, установленных по данным Заказчика;
- оплата Поставщиком сумм неустойки, штрафов, пеней, процентов за пользование
чужими денежными средствами, любых услуг, оказанных Заказчиком в рамках
настоящего Договора, а также суммы авансов, в счет которых не поставлен Товар;
- предоставление Поставщиком банковской гарантии в обеспечение своих
обязательств по Договору в гарантийный период. (применяется, если требуется
обеспечение на исполнение обязательств в гарантийный период - стандартное
требование для договоров свыше 20 млн.руб.)
11
Договор поставки (стандартная закупка)
8.4.2 В случае досрочного (до полного объема Товара , подлежащего поставке по
Договору) прекращения настоящего Договора по любым основаниям гарантийный
фонд возвращается Поставщику в аналогичном порядке, сроки и на условиях. При
этом Покупатель вправе удержать (путем одностороннего зачета) из гарантийного
фонда денежную сумму, рассчитанную как 5 (пять) % от стоимости поставленного к
моменту пре5ращения Договора Товара. Указанная денежная сумма является
согласованной Сторонами неустойкой за частичную потерю Покупателем
соответствующих гарантийных обязательств со стороны Поставщика.
8.5. Банковские гарантии, предоставление которых предусмотрено п.п. 8.1, 8.2 и 8.3
настоящего Договора, должны быть безусловными и безотзывными. Банк-гарант и
текст банковской гарантии должны быть предварительно согласованны
Покупателем. Вознаграждение банку за выдачу и поддержание в силе банковской
гарантии уплачивается Поставщиком и последнему Покупателем не компенсируется
(включено в цену Договора). Предоставление вышеуказанных банковских гарантий
является существенным условием настоящего Договора.
Срок действия Банковской гарантии на сумму аванса и Банковской гарантии
надлежащего исполнения обязательств должен не менее, чем на 30 (двадцать) дней
превышать окончательный срок поставки Товара (последней партии Товара) по
настоящему Договору. Срок действия Банковской гарантии исполнения обязательств
в гарантийный период должен не менее, чем на 30 (тридцать) дней превышать срок
окончания определенного согласно условий настоящего Договора гарантийного
периода.
В случае, если действие любой из вышеуказанных банковских гарантий истекает до
фактической поставки Товара (поставки последней партии Товара), до окончания
гарантийного периода или иных указанных в Договоре для банковских гарантий
сроков, Поставщик обеспечит предоставление до даты, выпадающей за 30 (тридцать)
дней до истечения срока действия такой банковской гарантии, другую (либо
продленную) банковскую гарантию взамен истекшей, которая будет удовлетворять
требованиям Договора (условия и порядок согласования такой банковской гарантии
аналогичны описанным в абзацах первом и втором настоящего пункта Договора).
После предоставления Поставщиком Покупателем другой банковской гарантии
взамен истекшей Покупатель вернет предыдущую банковскую гарантию.
Покупатель проверяет действительность любой предоставляемой по Договору
банковской гарантии, направляя запрос на подтверждение действительности
банковской гарантии в банк-гарант. Банковская гарантия считается не
предоставленной, если в ответ на запрос Покупателя банк-гарант направляет
уведомление, что не выпускал предоставленную Поставщиком банковскую
гарантию, или информирует о не действительности представленной Поставщиком
банковской гарантий по иной причине. Банковская гарантия также считается не
предоставленной, если банк-гарант не предоставляет ответа на запрос Покупателя о
подтверждении действительности предоставленной Поставщиком
банковской
гарантии.
8.6. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по предоставлению банковской
гарантии, предусмотренной в п.п. 8.1, 8.2 и 8.3 настоящего Договора, а также
неисполнения обязательств по предоставлению новой (продленной) банковской
12
Договор поставки (стандартная закупка)
гарантии в порядке и сроки согласно п. 8.5. Договора, Покупатель вправе по своему
усмотрению воспользоваться одним или несколькими из нижеуказанных способов
восстановления нарушенного права:
- отказаться от исполнения настоящего Договор в одностороннем порядке;
- взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от цены настоящего Договора (пункт
3.2 Договора), в т.ч. путем одностороннего зачета штрафных санкций к стоимости
поставленных Товаров, иных встречных однородных обязательств Покупателя перед
Поставщиком по настоящему Договору или иному основанию. Сумма штрафа может
быть также взыскана за счет соответствующей банковской гарантии.
Вышеуказанный штраф не взыскивается с Поставщика исключительно в случае не
предоставления банковской гарантии на сумму аванса (п. 8.1 Договора), при этом за
нарушение порядка и условий продления такой банковской гарантии штраф
взыскивается на общих основаниях.;
- произвести удержания в Гарантийный фонд из любых причитающихся к уплате
Поставщику денежных сумм по настоящему Договору или иным заключенным
между Сторонами договорам в любом фактическом размере, но не свыше суммы
непредставленной (в т.ч. непродленной) банковской гарантии. При последующем
предоставлении соответствующей банковской гарантии возврат гарантийного фонда
производится в дополнительно согласованные Сторонами сроки и порядке..
в случае неисполнения Поставщиком обязанности по предоставлению новой
(продлению) банковской гарантии на сумму аванса, установленной п. 8.5. Договора,
срок возврата аванса считается наступившим и Покупатель также вправе удержать
всю сумму аванса из любых встречных платежей, причитающихся Поставщику по
Договору или иному основанию (в т.ч. из гарантийного фонда, а также
удовлетворить свои требования за счет соответствующей банковской гарантии).
9. Применимое право , порядок разрешения споров
9.1. Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае, если Договор заключается для нужд Уральского региона, то редакцию
данного пункта договора необходимо изложить: «Все споры и разногласия,
связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном
порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ
на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.
Споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении или расторжении
настоящего Договора, а также связанные с недействительностью настоящего
Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
В случае, если Договор заключается для нужд Западно-Сибирского региона и
Ханты-Мансийского региона, то редакцию данного пункта договора необходимо
изложить: «Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего
Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая
претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10
(десяти) календарных дней со дня получения претензии. Споры, возникающие при
заключении, исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, а также
связанные с недействительностью настоящего Договора, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.
10. Конфиденциальность
13
Договор поставки (стандартная закупка)
10.1. Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу при исполнении своих
обязательств по Договору, в т. ч., но не ограничиваясь, текст настоящего Договора,
сведения
производственного
и
коммерческого
характера,
является
конфиденциальной и не подлежит разглашению без предварительного письменного
согласия раскрывающей Стороны.
10.2. Стороны договорились, что следующая информация не является конфиденциальной:
- информация, которая является общедоступной и (или) была раскрыта Сторонами
публично на дату заключения настоящего Договора;
- информация, ставшая общедоступной после заключения настоящего Договора
иначе, чем в результате нарушения настоящего Договора получающей Стороной;
- информация, которую получающая Сторона независимо и законно получила иначе,
чем в результате нарушения настоящего Договора, узнала от третьей стороны;
- информация, которую Стороны обязаны раскрывать в целях исполнения
требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или
предписаний органов исполнительной власти.
10.3. В случае необходимости раскрытия конфиденциальной информации в целях
исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений
суда или предписаний органов исполнительной власти раскрывающая Сторона
обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и раскрыть
конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить максимально
возможную ее защиту.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно
повлиявших на исполнение обязательств по Договору.
11.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся:
наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а
также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие
органом государственной власти или управления, правового акта, повлекшего
невозможность исполнения настоящего Договора.
11.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 11.2 настоящего Договора, Сторона,
для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна
известить об этом другую Сторону в трёхдневный срок, приложив к извещению
справку компетентного государственного органа. В противном случае Сторона не
вправе ссылаться (в том числе в суде) на действие непреодолимой силы как на
основание освобождения от ответственности.
11.4. После получения сообщения, указанного в п.11.3 настоящего Договора Стороны
обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по
Договору и заключить Дополнительное соглашение с обязательным указанием
новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которые с момента его
подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо
инициировать процедуру расторжения Договора.
11.5. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 11.3 настоящего
Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки,
причинённые не извещением или несвоевременным извещением.
14
Договор поставки (стандартная закупка)
11.6. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт
увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных
обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев. В случае действия
этих обстоятельств более предусмотренных сроков любая из сторон вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента расторжения Договора. При
этом упущенная выгода не возмещается.
11.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся в течение более 6 (шести)
месяцев, то каждая из Сторон вправе заявить отказ от настоящего Договора.
12. Срок действия Договора
12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13. Прочие условия
13.1. Все изменения условий Договора оформляются в письменном виде дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
13.2 Любое уведомление или сообщение, (акт, письмо и т.п.), которое должно быть
направлено в связи с вопросами, предусмотренными настоящим Договором, должно
быть составлено в письменной форме, если иное прямо не предусмотрено
Договором, и доставлено либо лично в руки уполномоченным представителям
Сторон (вручение курьером считается вручением лично в руки), либо
предоплаченным заказным почтовым отправлением, по адресам Сторон, указанным
в Договоре, за исключением направления уведомлений по факсимильной связи или
электронной почте в случаях, прямо указанных в настоящем Договоре.
Датой и временем получения уведомлений, доставленных курьером, считается дата и
время отметки о получении уведомления, проставленной на копии уведомления «для
отметки».
Датой и временем получения уведомлений, направленных предоплаченным
заказным почтовым отправлением, считается дата и время получения уведомления,
проставленная на уведомлении о вручении.
Датой и временем получения уведомлений, направленных по факсу, являются дата и
время получения на факсимильный аппарат получающей Стороны в соответствии с
отметкой на отчете факсимильного аппарата направляющей Стороны.
Датой и временем получения уведомления по электронной почте являются дата и
время получения сообщения электронной почты на адрес электронной почты
получателя сообщения.
Факсимильные копии уведомлений и копии уведомлений, направленных по
электронной почте (в форме сообщения электронной почты), имеют юридическую
силу оригиналов и являются достаточными доказательствами, допустимыми для
представления в суде.
В любых уведомлениях или сообщениях относительно Договора Стороны ссылаются
на номер и дату настоящего Договора.
13.3 . В случае если Договор составлен на русском и английском языках, текст Договора
на русском языке имеет приоритет.
13.4. В случае изменения реквизитов, в том числе почтового адреса, Сторона обязана
незамедлительно в письменной форме, известить другую Сторону. Неблагоприятные
последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на
Сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.
15
Договор поставки (стандартная закупка)
13.5. Уступка права требования по настоящему Договору либо перевод долга могут быть
произведены только с письменного согласия Покупателя. Уступка права требования
либо перевод долга по настоящему Договору оформляется трехсторонним
договором.
13.6.Каждая Сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов, представленный
другой Стороной, в случае несогласия с Актом, эта Сторона обязуется в течение 3-х
(трех) рабочих дней с момента получения направить в адрес другой Стороны свой
вариант Акта сверки.
14 . Порядок проведения технических аудитов и инспекций
(включается в текст Договора, если проведение аудитов и инспекций изготовления
Товара необходимо Поставщику в связи со сложностью процесса изготовления, а
также для целей осуществления контроля изготовления оборудования )
14.1. В целях контроля за функционированием системы обеспечения качества Поставщика
(производственных мощностей Поставщика) и его поставщиков - Производителей
Товара, Покупатель оставляет за собой право проводить собственными силами и/или
с привлечением сторонних организаций технические аудиты производственных
процессов на предприятиях Поставщика и/или его поставщиков - Производителей
Товара. Расходы на проведение технического аудита несет Покупатель.
Для проведения технического аудита Покупатель направляет Поставщику
уведомление о проведении аудита с указанием в уведомлении графика, объема
технического аудита, ФИО направляемых специалистов - Представителей
Покупателя (далее - аудиторы) не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала
аудита. Поставщик в течение 2-х рабочих дней письменно сообщает о готовности
принятия аудиторов и обеспечивает возможность проведения технического аудита,
как на собственном предприятии, так и на предприятии Производителя Товара или
субподрядчиков, вовлеченных в изготовление Товара.
В случае выявления недостатков системы обеспечения качества Поставщика и/или
его поставщиков - Производителей Товара, недостатков производственных
процессов и/или их несоответствия условиям Договора по результатам
проведенного технического аудита Поставщик должен разработать и согласовать с
Покупателем в течение 2-х рабочих дней с даты получения Поставщиком от
Покупателя отчета по результатам аудита План корректирующих мероприятий,
который должен содержать обязательства Поставщика обеспечить устранение
выявленных недостатков, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации.
Согласованный, подписанный уполномоченными представителями Сторон и
оформленный в качестве дополнительного соглашения к Договору План
корректирующих мероприятий становится неотъемлемой частью Договора.
Поставщик обязуется выполнить либо обеспечить выполнение Производителем
Товара все мероприятия, предусмотренные в Плане корректирующих мероприятий в
установленные сроки. О ходе реализации и статусе завершения Плана
корректирующих мероприятий Поставщик должен информировать Покупателя по
запросу Покупателя.
14.1.1.
Стороны договорились, что выявление недостатков при проведении
технического аудита приравнивается к поставке Товара ненадлежащего качества, а
подписание Плана корректирующих мероприятий является установлением
обязанности Поставщика устранить выявленные недостатки в приемлемый для
Покупателя срок. Невыполнение Поставщиком или необеспечение Поставщиком
выполнения Производителем Товара Плана корректирующих мероприятий, равно
как и отказ от принятия аудита или подписания Плана корректирующих
16
Договор поставки (стандартная закупка)
мероприятий является существенным нарушением Договора Поставщиком и
основанием для одностороннего отказа Покупателя от Договора.
14.2. В целях обеспечения контроля качества производимого Товара на соответствие
требованиям, указанным в Договоре, Покупатель вправе проводить собственными
силами и/или с привлечением сторонних организаций на заводе Поставщика и/или
его субподрядчиков техническую инспекцию в процессе производства и испытаний
Товара.
Не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала производства Товара Поставщик
исходя из производственных процессов изготовления Товара разрабатывает и
согласовывает с Покупателем План проверок и инспекций (ППИ), который
подписывается
в
качестве
дополнительного
соглашения к
Договору
уполномоченными представителями обеих сторон и становится неотъемлемой
частью Договора.
В ППИ должен быть определен объем технической инспекции, который
согласовывается Сторонами при согласовании ППИ.
В ППИ в должен быть указан представитель Поставщика (ФИО, должность,
контакты), уполномоченный на получение и подписание со стороны Поставщика
"Разрешений об отгрузке" и "Уведомлений о несоответствии", выпущенных по
результатам проведения технической инспекции. Уполномоченный представитель
указывается по каждому заводу Поставщика и/или его субподрядчиков, на котором
осуществляется производство Товара. Если в ППИ не было возможности указать
такую информацию, Поставщик обязуется сообщить ее Покупателю официальным
письмом не позднее 1-го рабочего дня до начала инспекции.
Поставщик обязуется принять техническую инспекцию в процессе производства и
испытаний Товара в соответствии с ППИ и объемом технической инспекции,
определенным Покупателем, а также обеспечить работу инспекторов на
производстве. Непринятие инспекции, равно как и отказ от подписания ППИ
является существенным нарушением Договора Поставщиком и основанием для
одностороннего отказа Покупателя от Договора.
Расходы на проведение технических инспекций несет Покупатель.
14.2.1. Представитель Покупателя имеет право:
- Присутствовать при изготовлении Товара, поставляемого по настоящему Договору на
любом технологическом этапе, а также при испытаниях Товара.
- Осуществлять
оперативный контроль за производством, упаковкой и отгрузкой Товара
Поставщиком (Грузоотправителем) и контроль соблюдения сроков производства и
поставки.
- Проверять наличие договоров на поставку комплектующих и контролировать ход
поставки комплектующих.
- Согласовывать с Поставщиком (Грузоотправителем) график периодического
выборочного контроля качества Товара на предмет соответствия требованиям
настоящего Договора, организовывать и проводить отбор образцов Товара для их
последующего анализа, испытания под нагрузкой в соответствии с применяемыми
методиками и ГОСТ.
- Осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами
Поставщика (Производителя) с целью решения оперативных вопросов по качеству
Товара, участвовать в совещаниях технических служб Поставщика (Производителя)
по вопросам повышения качества Товара, поставляемого по настоящему Договору.
- Участвовать в испытаниях новых и модернизированных образцов Товара,
предназначенного для поставки Покупателю.
- Совместно с Поставщиком (Производителем) изучать причины возникновения брака
и дефектов Товара в процессе производства, участвовать и контролировать
выполнение мероприятий по повышению качества Товара.
17
Договор поставки (стандартная закупка)
Принимать участие в работе комиссий Поставщика (Производителя),
осуществляющих проверку соблюдения условий настоящего Договора в части
качества поставляемого Товара и осуществлять контроль исполнения
корректирующих действий, выработанных в процессе работы комиссий.
- При необходимости информировать руководителей Поставщика (Производителя) о
проблемах, возникающих в процессе работы Представителя.
- Подписывать "Разрешение на отгрузку" и "Уведомление о несоответствии".
14.2.2.
Поставщик обязуется заблаговременно (не менее чем за 10 календарных дней)
уведомить Покупателя о дате начала производства Товара и календарном графике
производства Товара в целях обеспечения возможности своевременного прибытия
Представителя Покупателя к началу производства Товара для проведения
инспекции. Поставщик обязан обеспечить предоставление Представителю
Покупателя помещения, обеспечить доступ к технической документации,
регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и
транспортировки
Товара,
поставляемого
Покупателю.
Уполномоченный
Представитель Покупателя в своей работе должен выполнять правила внутреннего
распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике
безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика (Производителя).
Поставщик обязуется уведомить Покупателя об изменении даты начала
производства Товара не позднее, чем за 10 календарных дней до ранее сообщенной
даты начала производства Товара. В случае не соблюдения данного срока для
уведомления, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы и убытки,
понесенные в связи с необходимостью переноса сроков инспекции (включая уплату
штрафов и возмещение расходов сторонним организациям, привлеченным для
проведения инспекции).
В случае если Представитель Покупателя прибыл в указанный Поставщиком срок, а
производство Товара, подлежащего инспекции:
1) не было начато в данный срок - Поставщик возмещает Покупателю все расходы и
убытки, понесенные Покупателем в связи с изменением сроков инспекции (включая
уплату штрафов и возмещение расходов сторонним организациям, привлеченным
для проведения инспекции);
2) было начато раньше срока или было уже закончено – Покупатель вправе взыскать
с Поставщика штрафную неустойку в размере 10% от максимальной
запланированной стоимости инспекции соответствующего объема Товара.
Максимальная запланированная стоимость инспекции определяется исходя из цены
услуг и запланированного количества человеко-дней, зафиксированных в договоре
со сторонней организацией, привлеченной Покупателем для проведения инспекции
соответствующего объёма Товара.
3) было начато в срок, но затем было остановлено, в связи с чем осуществление
инспекции было временно невозможно (если такая остановка производства Товара
не была произведена по указанию Покупателя) - Поставщик возмещает все расходы
и убытки Покупателя, понесенные в результате остановки производства Товара,
понесенные с даты остановки производства Товара и до даты возобновления
производства Товара (включая уплату штрафов и возмещение расходов сторонним
организациям, привлеченным для проведения инспекции).
Поставщик обязуется возместить указанные выше документально подтвержденные
расходы и убытки Покупателя и/или оплатить штраф в течение 30 календарных
дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя, в безналичном
порядке путем перечисления на расчетный счет Покупателя.
14.2.3. По результатам проведения технической инспекции и/или заводских испытаний
в отношении Товара, подлежащего инспекции в соответствии с ППИ, Покупателем
или привлеченной для инспекции компанией должно быть выпущено:
-
18
Договор поставки (стандартная закупка)
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
- "Разрешение на отгрузку" - в случае соответствии Товара и/или процесса его
изготовления и/или процесса его испытания требованиям Договора; или
- "Уведомление о несоответствии" - в случае не соответствия Товара и/или процесса
его изготовления и/или процесса его испытания требованиям Договора. В
"Уведомлении о несоответствии" указываются конкретные несоответствия,
допущенные при изготовлении/испытании Товара.
"Разрешение на отгрузку" или "Уведомление о несоответствии" подписывается
Покупателем или сотрудником привлеченной для инспекции компании в 2-х
экземплярах и передается уполномоченному представителю Поставщика для
подписания. Уполномоченный представитель Поставщика в тот же день обязан
подписать и вернуть 1 экземпляр "Разрешения на отгрузку" или "Уведомления о
несоответствии" представителю Покупателя или сотруднику привлеченной для
инспекции компании.
В случае получения "Уведомления о несоответствии" Поставщик обязан произвести
устранение недостатков, отраженных в "Уведомлении о несоответствии" или
осуществить замену Товаром, в отношении которого получено "Разрешение на
отгрузку".
При отгрузке Товара Поставщик обязан приложить копию "Разрешения на отгрузку"
к каждой части Товара, отгруженной единицей транспортного средства.
Отгрузка Поставщиком Товара, подлежащего инспекции в соответствии с ППИ, без
"Разрешения на отгрузку" или с выпущенным в отношении такого Товара
"Уведомления о несоответствии" не допускается и будет являться нарушением
договорных обязательств.
В случае прибытия такого Товара Покупатель имеет право не осуществлять приемку
Товара и потребовать от Поставщика его замены Товаром, в отношении которого
было получено "Разрешение на отгрузку". Все расходы, связанные с заменой Товара,
несет Поставщик. В этом случае применяется процедура фиксации нарушений,
предусмотренная п. 4.2 настоящего Договора, и в Акте о выявленных недостатках
отражается наличие "Уведомления о несоответствии" или отсутствие "Разрешения
на отгрузку".
Невыдача "Разрешения на отгрузку" не является просрочкой кредитора (Покупателя)
и не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку поставки.
Выдача "Разрешения на отгрузку" не лишает Покупателя права осуществлять
приемку по количеству и качеству после поставки Товара в соответствии с
Договором и не лишает права предъявлять в дальнейшем претензии в отношении
количества и качества поставленного Товара.
С целью перспективного развития производства Поставщика (Производителя),
координации действий производителей и потребителей Товара, Покупатель имеет
право по своей инициативе проводить технические совещания с участием
представителей Поставщика и Производителя, предварительно письменно
согласовав с Поставщиком время и продолжительность технических совещаний.
Результаты технических совещаний оформляются протоколом совещаний и
подписываются уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика.
Решения технических совещаний обязательны к выполнению обеими Сторонами.
Стороны признают, что выполнение Поставщиком обязательств, установленных
настоящим разделом, является существенным условием Договора и их
невыполнение может являться основанием для расторжения Договора.
Проведенные технический аудит и/или инспекция не лишают Покупателя права
предъявления претензий Поставщику по количеству и качеству Товара.
Принимая во внимание, что Покупатель и/или его представители во время
проведения
технического
аудита
и/или
инспекции
могут
получить
19
Договор поставки (стандартная закупка)
конфиденциальную информацию от Поставщика (Производителя), Стороны
договорились и берут на себя обязательства о нижеследующем:
Поставщик (Производитель) может раскрывать Покупателю определенную
информацию технологического характера в письменной, устной и в других формах.
Если информация, доступ к которой может быть получен Представителем
Покупателя на предприятии Поставщика, является конфиденциальной, она должна
быть должным образом идентифицирована Поставщиком и на нее будут
распространяться следующие требования:
- любая конфиденциальная информация используется Поставщиком только в рамках
выполнения настоящего Договора и не подлежит разглашению третьей стороне;
- Поставщик не вправе раскрывать конфиденциальную информацию в течение пяти
лет со дня её получения, или, по конкретной информации, получить на то
разрешение от Покупателя в письменной форме;
Приложения к Договору:
Приложение № 1 Техническое задание
Приложение № 2 Спецификация
Приложение № 3 Форма Акта приемки продукции по количеству
Приложение № 4 Форма Акта приемки продукции по качеству
Приложение № 5 Гарантии и заверения
Приложение №6 Перечень Требований к Поставщику.
Приложение №7 Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа
(применяется, если по условиям закупочной процедуры будет предусмотрена такая
обеспечительная мера).
Приложение №8 Форма Банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств по
Договору
(применяется, если по условиям закупочной процедуры будет предусмотрена такая
обеспечительная мера).
Приложение № 9 Форма Банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств в
гарантийный период
(применяется, если по условиям закупочной процедуры будет предусмотрена такая
обеспечительная мера).
ПОCТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________
__________________
20