ОБРАЗЕЦ Примечание: в случае, если оплата по договору будет производиться из

ОБРАЗЕЦ
Примечание: в случае, если оплата по договору будет производиться из
бюджетных средств, то по тексту слово «договор» заменить словом «контракт»!!!
Договор поставки № ____
г. Томск
"___" __________ _____ г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России), далее
именуемое "Покупатель", в лице (должность, Ф.И.О.) , действующего на основании (устава,
доверенности №
от "
"
г.), с одной стороны и
,
далее именуем
"Поставщик", в лице
(должность)
(Ф.И.О.)
, действующего на основании
(устав, протокол, решение)
№
от "
"
г., с другой стороны и в соответствии с
___________________________________________________________________________________,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в Приложении № 1 к
Договору ("Спецификация товара") (далее - товар).
2.
Комплектность и документы на товар
2.1.
Комплектность товара указана в Приложении № 1 к Договору ("Спецификация товара").
2.2.
Передача некомплектного товара
2.2.1. Покупатель, которому поставлены товары с нарушением условий Договора поставки,
требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к
комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, если
только Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных
товаров, без промедления не доукомплектует товары либо не заменит их комплектными.
2.2.2. В случае передачи некомплектного товара (ст. 478 ГК РФ) Покупатель вправе по своему
выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования товара в разумный срок.
Если Поставщик в разумный срок не выполнит требования Покупателя о
доукомплектовании
товара,
Покупатель
вправе
по
своему
выбору:
потребовать
замены
некомплектного
товара
на
комплектный;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
2.3.
Документы на товар
2.3.1.
Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы на товар:
-
счет-фактуру в одном экземпляре в случае отгрузки товара и в одном экземпляре в
случае получения полной или частичной предоплаты в счет предстоящей поставки
товара;
страница 1 из 6
Договор поставки № ____
-
товарную накладную (№ ТОРГ-12) в двух экземплярах на каждую партию товара
(один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
(наименование, оригинал/копия) в количестве
экземпляров (для каждого
вида товара).
2.3.2. Счет-фактура передается Покупателю в течение 5-ти дней с момента отгрузки товара или
получения Поставщиком полной или частичной предоплаты в счет предстоящей поставки товара.
Накладная и другие документы на товар передаются Покупателю одновременно с товаром.
3.
3.1.
Качество товара и гарантийный срок
Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.
3.2.
Качество товара (наименование, количество) должно соответствовать обязательным
требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара.
Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после
передачи товара вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его
хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы (п. 2 ст. 476 ГК
РФ).
3.3.
Гарантийный срок на товар указан в Приложении № 1 к Договору ("Спецификация
товара").
Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Покупателю.
3.4.
Передача товара ненадлежащего качества
3.4.1. Получив товары ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику
требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление
Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные
товары товарами надлежащего качества.
3.4.2. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан
товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
соразмерного
уменьшения
покупной
цены;
безвозмездного
устранения
недостатков
товара
в
разумный
срок;
возмещения
расходов
на
устранение
недостатков
товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и
других
подобных
недостатков)
Покупатель
вправе
по
своему
выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной
суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.
3.4.3. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества,
если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения
правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств
непреодолимой силы.
3.4.4. Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара
согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено Поставщиком в срок 10-ти
дней с момента его получения.
страница 2 из 6
Договор поставки № ____
4.
4.1.
Цена и порядок оплаты
Общая стоимость товаров, поставляемых по Договору (далее - цена товара), составляет
(
) рублей, в т.ч. НДС (__%) __________(________) рублей.
В стоимость товара также включены расходы по доставке и разгрузке, упаковку,
сертификацию, декларирование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей.
4.2.
Цена товара может быть изменена по соглашению сторон.
4.3.
Покупатель обязуется произвести предоплату в размере
% общей стоимости товара в
течение
с момента подписания Договора сторонами.
Остальную часть цены товара Покупатель уплачивает в течение ____________________
после передачи ему товара.
4.4.
Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не уплачиваются.
Проценты на сумму отсрочки оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.
4.5.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
4.6.
Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.7.
Если Поставщик, получивший сумму предоплаты, не исполняет обязанность по передаче
товара в установленный срок (ст. 457 ГК РФ), Покупатель вправе потребовать передачи
оплаченного товара или возврата суммы предоплаты за товар, не переданный Поставщиком.
5.
Срок и условия поставки
5.1.
Поставка товара должна быть осуществлена в течение
Договора.
5.2.
с момента подписания
Поставка товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу:
.
5.3.
Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 5-ти дней
дней после истечения срока поставки.
Окончание срока действия Договора не прекращает обязанность Поставщика по
восполнению недопоставки товара.
5.4.
Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка
которых просрочена.
5.5.
Тара (упаковка)
5.5.1. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него
тару (упаковку).
5.5.2.
Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
5.5.3.
Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.
5.6.
Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.
5.7.
Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.
5.8.
Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с
момента вручения ему товара.
страница 3 из 6
Договор поставки № ____
5.9.
Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.
Приемка товара
6.
6.1.
Правила приемки
6.1.1.
Приемку осуществляют:
- со стороны Покупателя
(должность, Ф. И. О.) ;
- со стороны Поставщика
(должность, Ф. И. О.) .
6.1.2. Осмотр и проверка товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству
осуществляются в месте доставки Покупателю в день вручения товара.
6.2.
Покупатель обязан совершить все действия, которые в соответствии с обычно
предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения
соответствующего товара.
7.
7.1.
Ответственность сторон
Взыскание неустойки с Поставщика
7.1.1. В случае просрочки исполнения обязательств Покупатель вправе потребовать уплаты
Поставщиком неустойки (пеней) в размере 1/300 действующей на дату уплаты ставки
рефинансирования Банка России от цены договора, уменьшенной на стоимость фактически
исполненных Поставщиком обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств
начиная со следующего дня после истечения срока исполнения.
7.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Покупатель вправе
потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 10 % от общей стоимости товара.
7.2.
Взыскание неустойки с Покупателя
7.2.1. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты
Покупателем неустойки (пеней) в размере 1/300 действующей на дату уплаты ставки
рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
исполнения обязательств начиная со следующего дня после истечения срока исполнения.
7.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщик вправе
потребовать уплаты Покупателем штрафа в размере 2,5 % от общей стоимости товара.
7.3.
Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей
убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
7.4.
Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8.
8.1.
Изменение и расторжение договора
Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
8.2.
Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или
одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из
страница 4 из 6
Договор поставки № ____
сторон
(абз.
4
п.
2
ст.
450
ГК
РФ).
Нарушение
Договора
Поставщиком
предполагается
существенным
в
случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый
для
Покупателя
срок;
неоднократного
нарушения
сроков
поставки
товаров.
Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного
нарушения сроков оплаты товаров.
8.3.
Расторжение договора
8.3.1. В случае нарушения Поставщиком обязанностей по договору Покупатель вправе
отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление
Поставщику. Указанное нарушение признается сторонами существенным (ст. 523 ГК РФ).
При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с момента
получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.
8.3.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки более чем на 10-ть дней или более в
период действия Договора Покупатель вправе потребовать расторжения Договора. Указанное
нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
9.
9.1.
Разрешение споров
Претензионный порядок
9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную
претензию.
9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К
претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.
9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный
мотивированный ответ другой стороне в течение 15-ти дней с момента получения претензии.
9.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
9.2.
Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом по
месту нахождения ответчика.
Заключительные положения
10.
10.1.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
10.2. Условия Договора применяются к возникшим до заключения Договора отношениям
сторон по поставке согласованных в нем товаров.
10.3.
Договор действует до "
"
г.
10.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или
иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление
гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с
момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
страница 5 из 6
Договор поставки № ____
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому
оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
10.5.
Договор составлен в
экземплярах, по
10.6.
Приложения к договору:
для каждой из сторон.
10.6.1. Приложение № 1 Спецификация товара
11.
Адреса и реквизиты сторон
Покупатель
Поставщик
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России
Юридический адрес: 634050, г.Томск,
Московский тракт, 2
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7018013613/701701001
УФК по Томской области (ГБОУ ВПО СибГМУ
Минздрава России),
л/с: 20656У40590
р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Томской области г. Томск
БИК 046902001
КБК 00000000000000000130
ОКАТО 69401000000
ОКВЭД 80.30
ОКОПФ 72
ОКПО 01963539
ОКТМО 69701000
от имени Покупателя:
(должность)
(подпись) / (Ф.И.О.)
М.П.
/
Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон
Факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК
от имени Поставщика:
(должность)
(подпись) / (Ф.И.О.)
М.П.
страница 6 из 6
/
Приложение № 1
к договору поставки
№ _____ от "___" __________ 20___ г.
Спецификация товара
№
Наименование товара
Комплектность
товара
Количество
товара
Стоимость
товара (рубли,
включая НДС (
%))
Гарантийный
срок
обычная
обычная
обычная
Общая стоимость товара составляет
) рублей включен в цену товара.
) рублей. НДС (
(
%) в сумме
Реквизиты и подписи сторон:
Покупатель
Поставщик
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России
Юридический адрес: 634050, г.Томск, Московский тракт, 2
Банковские реквизиты:
ИНН 7018013613
Наименование:
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
от имени Покупателя:
(должность)
(подпись) / (Ф.И.О.)
М.П.
от имени Поставщика:
(должность)
(подпись) / (Ф.И.О.)
М.П.
/
страница 1 из 1
/
(