Красным цветом выделены наиболее часто изменяемые пункты.

Красным цветом выделены наиболее часто изменяемые пункты.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 001
г. Санкт-Петербург
2007г.
«
»
Общество с ограниченной ответственностью «А1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального
директора A1., действующего на основании Устава с одной стороны, и Иванова Елена Алексеевна (паспорт серия
№ , выдан), и именуемая в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию
Заказчика работы по созданию, поисковой оптимизации и размещению Сайта, расположенного на www.a1.ru,
а Заказчик обязуется принять данную Продукцию и оплатить Подрядчику выполненную работу в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2 Перечень, стоимость и срок выполняемых по настоящему Договору работ определяются Техническим
заданием (Приложение №1) которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3 Результатом Работ по настоящему Договору является созданный Корпоративный Сайт, функционирующий
без сбоев и неполадок в строгом соответствии с Техническим заданием.
1.4 На комплекс работ по поддержке и продвижению Корпоративного Сайта Стороны составляют отдельный
долгосрочный Договор сроком на 1 (один) год.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.1 Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные условиями настоящего Договора.
2.2 Подрядчик обязуется качественно и в срок выполнить своими силами, инструментами, механизмами и
материалами работы, поручаемые Заказчиком в полном соответствии с ТЗ.
2.3 Подрядчик обязан каждый третий день знакомить Заказчика с ходом выполнения работ по Договору.
2.4 Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы всю информацию по управлению сайтом.
2.5 После подписания Акта сдачи-приемки работ, Подрядчик по первому требованию Заказчика, в течение
3(трех) рабочих дней обязан передать ему все необходимое для управления Сайтом третьими лицами.
2.6 Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Заказчик обязуется: принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных
настоящим Договором.
3.2 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Результата Работ рассматривает Результат
Работ. В случае если Результат Работ не устраивает Заказчика по причинам, ни как не связанными с
условиями Технического задания, Заказчик вправе предложить Подрядчику соответствующим образом
переработать Результат Работ по данному этапу, при этом Стороны согласовывают сроки и стоимость таких
изменений.
3.3 В случае если Результат Работ полностью соответствует Техническому Заданию и устраивает Заказчика,
Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ, составленный в двух экземплярах.
3.4 Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить необходимые
изменения, которые Он сочтет необходимыми для успешного и экономичного завершения работ.
3.5 Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения стоимости и сроков выполнения
работ, оформляются Дополнительным Соглашением к Договору.
4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Подрядчик обязан приступить к работе в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего
Договора, Технического задания, получения необходимых материалов для работы, а так же предоплаты в
размере половины стоимости всех работ по Договору.
4.2 Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются Техническим Заданием (Приложение № 1).
5.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Общая сумма Договора согласована Сторонами и не подлежат изменению в течение всего срока действия
Договора, и составляет 1 (один) руб., включая все применимые к Продукции налоги и сборы,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также причитающееся
Подрядчику вознаграждение.
5.2 Сторонами настоящего Договора определены следующий порядок и сроки расчетов за выполняемые
Подрядчиком Работы.
5.2.1
Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора производит
предоплату услуг Подрядчика на основании подписанного Сторонами настоящего Договора.
5.2.2
Заказчик после подписания Акта сдачи-приемки работ, в течение 3 (трех) банковских дней производит
окончательную оплату услуг Подрядчика на основании подписанного Сторонами настоящего Договора.
5.3 Обязательства Заказчика по оплате услуг Подрядчика считаются выполненными с момента поступления
соответствующих денежных средств Подрядчику.
5.4 Подрядчик гарантирует Заказчику, что он зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской
Федерации и отвечает за уплату всех применимых налогов в связи с исполнением обязательств по
настоящему Договору;
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от ТЗ.
6.2 Подрядчик не несет ответственности за задержки в выполнении Работ, произошедшие вследствие
неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, а так же обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор):
6.3 В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для
нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение
10 рабочих дней.
6.4 В случае нарушения Подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем Договоре,
Заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере 0,1% за каждый день
просрочки от суммы Договора, но не более 5%.
6.5 В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору, Подрядчик вправе
потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа от суммы
Договора, но не более 5%.
6.6 Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Такие обстоятельства непреодолимой силы как:
взрывы, пожары, наводнения, землетрясения. Стихийные бедствия, действия и акты федеральных и
областных государственных органов, войны, мятежи, эмбарго, эпидемии, внутренние вооруженные
конфликты, массовые гражданские беспорядки, саботаж или террористические акты. В этом случае срок
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается на период существования
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
7.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия
обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении,
их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности вышеуказанных
обстоятельств не позднее 2 (двух) дней с момента их наступления. При наступлении указанных в пункте 7.1
настоящего Договора обстоятельств, стороны в кратчайшие сроки согласуют свои действия по настоящему
Договору.
7.3. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, каждая
из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и ни одна из Сторон не вправе
требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
7.4 Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств обязана представить другой Стороне
документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный
соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другим уполномоченным государственным органом.
Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а
также непредставление или несвоевременное предоставление документа, подтверждающего факт
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств
непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств.
8.
ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
8.1 Подрядчик предоставляет гарантию работоспособности Сайта при условии не внесения Заказчиком
изменений в программные компоненты Сайта. Гарантийный срок эксплуатации, т. е. срок, в течение которого
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика бесплатного устранения неисправностей в работе Сайта,
составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев, с момента подписания Акта сдачи-приемки всех
выполненных работ.
8.2 Заказчик вправе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента приема всех работ обращаться к
Подрядчику за разъяснением нюансов навигации CMS (Системы Управления Содержимым сайта), а так же
по другим вопросам, связанными с работой Сайта в целом.
8.3 Подрядчик не отвечает за сбои и неисправности в работе Сайта, вызванные неполадками в работе
компьютерной техники, с которой осуществляется управление Сайтом, либо неполадками на сервере
Интернет-провайдера Пользователя, либо неполадками на сервере хостинг-провайдера Пользователя.
9.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1 Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если соглашение между сторонами не будет
достигнуто, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все вопросы авторских и иных смежных прав по используемым Подрядчиком в работе материалам
разрешаются Заказчиком самостоятельно.
10.2. Подрядчик настоящим обязуется освободить от ответственности и защищать Заказчика от претензий или
исков, а так же от расходов на оплату гонораров адвокатов, возникающих в связи с использованием и
распространением Продукции и фотографий, графических фрагментов, фигур и т.п., защищенных авторским
правом третьих лиц, которые использованы для изготовления Продукции, при условии, что они не были
указаны Подрядчиком, либо согласованы со стороны Заказчика.
10.3. Подрядчик не несёт ответственности по любым претензиям или искам, возникающих в связи с
использованием и распространением Продукции и фотографий, графических фрагментов, фигур и т.п.
предоставленных Заказчиком для выполнения обязательств по данному договору.
10.4 Исключительные права на использование объектов авторского права, созданных в порядке выполнения
Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору, должны быть переданы Подрядчиком Заказчику, и в
дальнейшем будут принадлежать Заказчику. При этом Заказчик вправе при любом использовании такого
объекта авторского права указывать свое фирменное наименование и торговую марку.
10.5 Подрядчик имеет право опубликовать информацию о разработанном Сайте в портфолио своего web-сайта
(http://ivadesign.ru), а также указать себя качестве разработчика на Сайте Заказчика.
14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
A1. ___________________________
МП
Подрядчик:
Иванова Е.А. __________________________________