(использующего электроэнергию в коммунально

Договор № _________
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств физического лица
(использующего электроэнергию в коммунально-бытовых целях и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности) с максимальной мощностью до 15 кВт
г. ___________
«__» ___________ 200_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Дмитровская энергетическая компания», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _______________________________________
______________________________________, действующего на основании _______________________
(Ф.И.О.)
_________ , с одной стороны, и гр. ___________________________________, проживающий(ая) по адресу
______________________________________, д. ___, к. __, кв. _____, паспорт _____№ _________
выдан_________года ________ ОВД _______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по
технологическому присоединению ______________________ (далее – Объект), расположенного по адресу:
_______________________, в точке присоединения, определенной техническими условиями, в размере
максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя ______ кВт, на уровне напряжения _____
(0,22/0,38 кВ) по III категории надёжности, а Заявитель обязуется оплатить указанную услугу в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2 Технические условия на технологическое присоединение, направленные Заявителю одновременно
с настоящим договором, являются неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).
Срок действия технических условий составляет _______ год (а).
1.1.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ______
месяцев с даты заключения настоящего договора, но не более 6 месяцев, при условии что:
-расстояние от существующих электрических сетей Исполнителя необходимого класса напряжения до
границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,
составляет не более 300 метров в городе и поселке городского типа и не более 500 метров в сельской
местности;
- Заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств.
Указанный срок может быть увеличен по желанию Заявителя при заключении договора (если срок
ввода в эксплуатацию его энергопринимающих устройств, указанный в заявке превышает 6 месяцев), а
также в ходе исполнения договора в порядке, определенном пунктом 2.2.2. настоящего договора.
В случае нарушения Заявителем сроков выполнения его обязательств, срок выполнения мероприятий
по технологическому присоединению увеличивается соразмерно.
1.4. Стороны определили границу раздела электрических сетей по балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности сторон
_________________________________________________________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить необходимый комплекс мероприятий по технологическому присоединению
энергопринимающего устройства Заявителя не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока,
указанного в пункте 1.3. настоящего договора в пределах границ раздела электрических сетей по балансовой
принадлежности, определенных настоящим договором
2.1.2. В течение 2-х рабочих дней с даты получения уведомления от Заявителя о выполнении им
технических условий по пункту 2.3.1 настоящего договора, но не ранее даты выполнения обязательств
Исполнителя в соответствии с пунктом 2.1.1. настоящего договора, осуществить проверку выполнения
технических условий Заявителем и подписать Акт о выполнении технических условий. Акт о выполнении
технических условий подписывается только со стороны Исполнителя.
2.1.3. В течение 15 рабочих дней с момента оформления документов, подтверждающих готовность
оборудования Заявителя к приему электрической энергии (Акт осмотра приборов учета и согласования
расчетной схемы учета электроэнергии (мощности), Акт о выполнении технических условий) осуществить
фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя, которое оформляется Актом о
технологическом присоединении, составить Акт разграничения балансовой принадлежности электрических
сетей и Акт эксплуатационной ответственности сторон, подписать со своей стороны и направить их
Заявителю. После подписания вышеуказанных актов со стороны Заявителя оформляется Акт об оказании
услуг по технологическому присоединению при условии внесения всей суммы платы за технологическое
присоединение, предусмотренной в разделе 3 настоящего договора.
Фактическое присоединение означает комплекс технических и организационных мероприятий по
технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя
к распределительным
электрическим сетям Исполнителя (без подачи напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя).
1.1.4. В согласованный с Заявителем срок устранить за свой счет недостатки и скрытые дефекты в
услуге, допущенные по вине Исполнителя.
1.1.5. Осуществить технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих
устройств Заявителя с участием Заявителя.
1.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по
настоящему договору.
2.2.2. Проверять ход выполнения Заявителем технических условий, в том числе путем ознакомления с
разработанной Заявителем проектной документацией (проектом электроснабжения) для проверки ее
соответствия техническим условиям.
2.2.3. Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к
объектам электросетевого хозяйства Исполнителя вплоть до момента устранения соответствующих
нарушений в следующих случаях:
- несоблюдение Заявителем Правил технологического присоединения, утвержденных в установленном
Федеральным законом порядке;
- несоответствие выполненных Заявителем работ техническим условиям;
- просрочка оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с условиями настоящего
договора.
Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Заявителя об обнаружении
вышеуказанных нарушений.
2.2.4. При получении уведомления от Заявителя в соответствии с пунктом 2.3.2. настоящего договора
и наличии на дату окончания срока технической возможности технологического присоединения Исполнитель
вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий.
При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических
условий
Исполнитель вправе выдать Заявителю новые технические условия, учитывающие ранее
выполненные Заявителем мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой
недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по
технологическому присоединению. Выдача новых технических условий в рамках действующего договора
Заявителю осуществляется без внимания дополнительной платы.
2.3.Заявитель обязуется:
2.3.1. Осуществить мероприятия, указанные в технических условиях (Приложение № 1), в срок не
позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока, указанного в пункте 1.3. настоящего договора, и
письменно уведомить Исполнителя о выполнении ТУ.
2.3.2. В случае невысокой степени готовности работ по строительству (реконструкции) Объекта
Заявитель не позднее одного месяца до окончания срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора,
уведомляет Исполнителя о намерении увеличить срок осуществления технологического присоединения с
2
указанием даты, до которой следует продлить срок, указанный в пункте 1.3. настоящего договора. При этом
заключается дополнительное соглашение. Срок не может быть продлен более чем на 6 месяцев.
При отсутствии уведомления от Заявителя за один месяц до окончания срока, указанного в пункте 1.3.
настоящего Договора, Исполнитель считает дату осуществления технологического присоединения
неизменной.
2.3.3. Обеспечить доступ представителя Исполнителя к энергопринимающим устройствам Заявителя
для проведения технического осмотра, а также для выполнения работ по фактическому присоединению с
участием
уполномоченного представителя Заявителя. Непредставление доступа или
отсутствие
уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был уведомлен надлежащим образом,
является основанием для исполнителя перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению.
2.3.4. Подписать Акт разграничения балансовой принадлежности
электрических сетей, Акт
эксплуатационной ответственности сторон, Акт о технологическом присоединении и Акт оказания услуг, либо
представить мотивированный отказ от подписания в течение 3-х рабочих дней с момента получения
указанных актов от Исполнителя.
2.3.5. Надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего Договора обязательства по
оплате услуг по технологическому присоединению.
2.4. Заявитель имеет право:
2.4.1. Проверять ход исполнения Исполнителем мероприятий по технологическому присоединению
и исполнения обязательств по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к
объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.
2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении Исполнителем сроков
технологического присоединения, указанных в договоре технологического присоединения, при условии
возмещения Исполнителю всех фактически понесенных расходов до даты уведомления Заявителя о
прекращении исполнения обязательств расходов, понесенных в связи с исполнением Исполнителем
обязательств по настоящему договору.
Заявитель, решивший расторгнуть договор, направляет письменное уведомление Исполнителю за
10 календарных дней до предполагаемого срока расторжения.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1 Стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому Исполнителем по
настоящему Договору, определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 334 от 21 апреля 2009г., и составляет: ___________, в том числе НДС 18% в сумме ____________.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора Заявитель вносит предоплату в
размере 100 % стоимости услуг по технологическому присоединению.
3.2 Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Условия изменения, расторжения Договора и ответственность сторон
4.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному согласию сторон путем оформления
дополнительного Соглашения.
4.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ.
4.3. Заявитель, решивший расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление Исполнителю
за 10 календарных дней до предполагаемого срока расторжения.
4.4. В случае просрочки Заявителем оплаты стоимости услуг в размере определенном п.3.1.
настоящего договора более чем на 30 календарных дней, Исполнитель вправе приостановить исполнение
договора. При этом Исполнитель обязан письменно уведомить Заявителя и приостановлении договора и в
случае если по истечении 30 дней с момента получения указанного уведомления Заявитель не оплатит
стоимость услуг по настоящему договору, договор считается расторгнутым.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору: в случае: невыполнения
мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя по окончании срока, указанного в
пункте 1.3., отсутствия обращения Заявителя к Исполнителю за продлением срока действия ТУ в соответствии
с п. 2.2.6. настоящего Договора до окончании срока, указанного в п. 1.3. настоящего договора.
3
В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств в указанных случаях, все денежные
средства, полученные Исполнителем, остаются у Исполнителя в счет возмещения расходов за оказанные
услуги.
О расторжении договора в одностороннем порядке Исполнитель письменно уведомляет Заявителя не
менее чем за 30 дней до даты предстоящего расторжения договора.
4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.7. При нарушении сроков технологического присоединения, указанных в п.1.3. , виновная сторона
обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку,
рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
установленной на дату заключения договора и общего размера платы за технологическое присоединение по
договору за каждый день просрочки.
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение
Сторонами обязательств по настоящему договору.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. Стороны установили обязательное соблюдение претензионного порядка. Срок
ответа на претензию 15 дней, с момента получения претензии.
5.2. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять меры для их решения путем
переговоров, а в случае, если Стороны не придут к согласию в Арбитражном суде.
6.
Действие Договора и прочие условия
6.1.Настоящий договор вступает в силу с даты представления Заявителем подписанного экземпляра
договора Исполнителю и действует до «____»_____________20__г. и может быть продлен соглашением
сторон. Для продления договора Заявитель не позднее, чем за месяц до окончания действия договора,
должен направить заявление на продление действия договора Исполнителю, содержащее номер и дату
договора «По технологическому присоединению». Исполнитель на основании заявления Заявителя о
продлении направляет в его адрес подписанное со своей стороны дополнительное соглашение.
В случае истечения срока действия договора и отсутствия дополнительного соглашения о продлении
договора Заявитель возмещает исполнителю фактически понесенные затраты, выданные технические условия
считаются не действительными.
6.2. Срок для акцепта (подписания и представления исполнителю) Заявителем устанавливается в
течение 30 (тридцать) дней с момента направления (выдачи на руки) Исполнителем настоящего договора
Заявителю.
6.3. В случае неполучения исполнителем акцепта в срок, указанный в пункте 6.2. настоящего договора,
договор считается незаключенным, а заявка Заявителя на технологическое присоединение аннулируется.
6.4. Если в результате действия (бездействия) органа государственной власти или местного
самоуправления, а так же при невозможности выполнения технических условий по причинам, выявившимся
при проектировании, исполнение Сторонами своих обязательств на условиях предусмотренных настоящим
договором становится невозможным полностью или частично, Стороны обязуются определить новые условия
исполнения обязательств путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.6. Исполнитель вправе поручить исполнение мероприятий по технологическому присоединению,
указанных в п. 2.1.1. настоящего договора третьим лицам.
6.7. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
4
6.8. Обязательства сторон по договору считаются выполненными после подписания сторонами Акта
технологического присоединения и Акта об оказании услуг.
6.19.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по
одному экземпляру у каждой из Сторон.
7. Приложения
7.1. Приложение № 1 «Технические условия для технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям».
8.
Исполнитель:
_________________________
Реквизиты Сторон
Заявитель:
ФИО
Адрес:
Паспорт
ИНН
Подпись ____________ /
5
/