Указания по устройству листовых асбестоцементных кровель

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от __________2011 №____-р
ИЗВЕЩЕНИЕ № 205-ЗК-085 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу: Узловский р-н, п.Каменецкий,
ул.Школьная, д.12
1. Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Каменецкое Узловского района
Место нахождения: 301631 Тульская область, Узловский район, п.Каменецкий ул. Комсомольская, д.12
Почтовый адрес: 301631 Тульская область, Узловский район, п.Каменецкий ул. Комсомольская, д.12
Адрес электронной почты: KameneckoeMO@yandex.ru
Контактное лицо: Помогаева Елена Валерьевна
Номер контактного телефона: (48731)7-84-35
Запрос котировок проводит:
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Узловский район Тульской области.
Место нахождения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1.
Почтовый адрес: 301600, Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1.
Адрес электронной почты: chaplyginaov@mail.ru
Контактное лицо: Тарелкина Марина Ивановна
Номер контактного телефона: (48731) 6-19-83, 6-19-57
2. Источник финансирования заказа: за счет средств бюджета муниципального образования Каменецкое
Узловского района. КБК 871-0501-5208202-010-225-2250400.
3. Предмет контракта: выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу: Узловский р-н,
п.Каменецкий, ул.Школьная, д.12
4. Наименование, характеристика выполняемых работ:
№ пп
Наименование работ и затрат
Единица измерения
Количество
1
1
3
100 м2 покрытие
4
6,11
100м
0,18
100м
0,40
4
2
Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление
стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена
стропильных ног из брусьев
Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
100 окон
0,02
5
Устройство слуховых окон
1 слуховое окно
2
6
100 м
0,06
100м2 сменяемой
обрешетки
100 м покрытия
0,23
9
Смена обделок из листовой стали, примыканий к
деревянным стенам слуховых окон
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до
30мм
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях
из рулонных и штучных материалов разжелобков
Смена обрешетки из брусков толщиной до 50 мм
3,70
10
Оштукатуривание поверхности дымовых труб
11
Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
12
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов :
унифицированного профиля по готовым прогонам
100м2 сменяемой
обрешетки
100м2
поверхности
100м2
окрашиваемой поверхности
100м2 кровли
13
Перевозка автосамосвалами грунта и строительного мусора на
5 км
2
3
7
8
1т
0,20
0,952
0,952
6,11
17,70
Используемые материалы:
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
2.
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
3.
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
4.
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
5.
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
6.
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
7.
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
8.
8.1
8.1.1
8.2
8.2.1
9.
9.1
9.1.1
9.2
9.2.1
10.
Наименование показателей
Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля
54/200 толщиной 7,5 мм
Функциональные характеристики
Предназначены для устройства кровель - верхний элемент покрытия,
предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков
Технические характеристики
ГОСТ 30340-95
Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм
Функциональные характеристики
Предназначены для крепления кровельных материалов
Технические характеристики
ГОСТ 7798-70
Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
Функциональные характеристики
Используются для получения различных видов деталей
Технические характеристики
ГОСТ 7062-90, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 7829-70, ГОСТ 8479-70
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства кровель -верхний элемент покрытия,
предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков
Технические характеристики
ГОСТ 30547-97
Гвозди строительные
Функциональные характеристики
Применяются для крепления кровельных материалов
Технические характеристики
ГОСТ 4028-80
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
Функциональные характеристики
Предназначена для устройства кровель - верхний элемент покрытия,
предохраняющая здание от проникновения атмосферных осадков
Технические характеристики
ГОСТ 14918-80
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки
пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
Функциональные характеристики
Используются в качестве обрешетки
Технические характеристики
СНиП-25
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм
толщиной 19-22 мм, III сорта
Функциональные характеристики
Используются в качестве стропильных ног
Технические характеристики
СНиП 11-25
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм,
толщиной 44 мм и более, III сорта
Функциональные характеристики
Используются в качестве стропильных ног
Технические характеристики
СНиП 11-25
Доски не обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины,
Требуемое
значение
(диапазон
значений)
показателей
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
10.1
10.1.1
10.2
10.2.1
11.
11.1
11.1.1
11.2
11.2.1
12.
12.1
12.1.1
12.2.
12.2.1
13.
13.1
13.1.1
13.2
13.2.1
толщиной 32-40 мм, II сорта
Функциональные характеристики
Используются в качестве стропильных ног
наличие
Технические характеристики
СНиП 11-25
Раствор готовый кладочный цементный марки 100
Функциональные характеристики
Применяется, в основном, при проведении кладочных и штукатурных
работ, а так же при изготовлении цементных стяжек полов
наличие
Технические характеристики
ГОСТ 28013-98
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм,
толщиной 150мм и более, II сорта
Функциональные характеристики
Используются в качестве стропильных ног, для смены обрешетки.
Технические характеристики
ГОСТ 8486-86
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм,
толщиной 44 мм и более, II сорта
Функциональные характеристики
Используются в качестве стропильных ног
наличие
Технические характеристики
СНиП 11-25
5. Максимальная (начальная) цена контракта: 433187,00 (четыреста тридцать три тысячи сто восемьдесят
семь) рублей 00 коп.
6. Место выполнения работ: Тульская область, Узловский район, пос.Каменецкий, улица Школьная, д.12
7. Срок выполнения работ: 30 дней с даты заключения муниципального контракта. Подрядчик имеет право
на досрочное выполнение работ.
8. В цену работ включены расходы: стоимость всех затрат на проведение работ по капитальному ремонту с
учетом стоимости материалов, заработной платы, эксплуатации машин и механизмов, расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, накладных и непредвиденных расходов, налогов, сборов и других
обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок и условия оплаты работ оплата работ производится по безналичному расчету после подписания акта
приема-сдачи выполненных работ по форме КС-2 и представления справки о стоимости работ по форме КС-3,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 банковских дней.
10. Условия выполнения работ: заказчик производит контроль качества выполняемых работ. Работы должны
выполняться с соблюдением техники безопасности. Выполнять работы в соответствии со сметной
документацией. Подрядчик должен выполнить работы в полном объеме из своих материалов, своими
силами и средствами, обеспечить надлежащее качество выполняемых работ и в установленные сроки. Нести
риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком. Нести
ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных сметой на
ремонт
и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (СниП). Гарантировать
безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение гарантийного срока. Заказчик осуществляет
приемку выполненных работ составлением акта приема-сдачи выполненных работ.
11. Гарантийный срок: срок гарантии качества выполняемых работ устанавливается 3 (три) года с даты
подписания акта о приемке законченного ремонта объекта.
12. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в
реестре недобросовестных поставщиков.
13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта: не ранее 7 дней с момента
размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг и не позднее 20 дней с момента размещения настоящего протокола.
14. Место подачи котировочных заявок: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 56.
Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час.
Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с «07» июля 2011 года по
«18 » июля 2011 до 17-00 часов (включительно)
Дата рассмотрения котировочных заявок: начиная с 09-00 часов « 19 » июля 2011 г.
15. Критерий оценки котировочных заявок: цена контракта.
16. Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа уполномоченному органу в письменной
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Участник размещения заказа может
подать котировочную заявку в форме электронного документа, при этом участник размещения заказа обязан
обеспечить выполнение нормативных требований, предъявляемых к такому документу в соответствии с
Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». В случае подачи
котировочной заявки в форме электронного документа уполномоченный орган в тот же день направляет в
письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую
заявку, подтверждение получения такой заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение
изменений в которую не допускается.
Условия исполнения контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям
исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
И.П. Картышева
Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от ________.2011 №____
Форма котировочной заявки
Регистрационный №________________
Дата регистрации «__»________ ____г.
Время регистрации_________________
Кому: главе администрации МО Узловский район
В.В.Ульянову
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок №205-ЗК-085 ________________________________ ,
наименование участника размещения заказа
место нахождения (для юридического лица) или место жительства (для физического лица)__________________
_______________________________________________________________________________________________;
ИНН ____________________________КПП___________________________________________________________
банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
согласны исполнить условия контракта на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу:
Узловский р-н, п.Каменецкий, ул.Школьная, д.12 в следующем порядке, а именно:
1. Перечень выполняемых работ:
№ пп
Наименование работ и затрат
Единица измерения
Количество
1
1
3
100 м2 покрытие
4
6,11
100м
0,18
100м
0,40
4
2
Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление
стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена
стропильных ног из брусьев
Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
100 окон
0,02
5
Устройство слуховых окон
1 слуховое окно
2
6
100 м
0,06
100м2 сменяемой
обрешетки
100 м покрытия
0,23
9
Смена обделок из листовой стали, примыканий к
деревянным стенам слуховых окон
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до
30мм
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях
из рулонных и штучных материалов разжелобков
Смена обрешетки из брусков толщиной до 50 мм
3,70
10
Оштукатуривание поверхности дымовых труб
11
Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
12
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов :
унифицированного профиля по готовым прогонам
100м2 сменяемой
обрешетки
100м2
поверхности
100м2
окрашиваемой поверхности
100м2 кровли
13
Перевозка автосамосвалами грунта и строительного мусора на
5 км
2
3
7
8
1т
0,20
0,952
0,952
6,11
17,70
2.
Цена
работ,
с
указанием
сведений
о
включенных
(не
включенных)
в
нее
расходах:________________________________________________________________________________________
3.______________________________ подтверждает, что на момент подачи котировочной заявки
наименование участника
реестре недобросовестных поставщиков.
не состоит в
Контактный телефон___________________________
Подпись руководителя __________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. полностью, подпись)
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
М.П.
И.П. Картышева
Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от __________2011 №_____
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу: Узловский район, п.Каменецкий,
ул.Школьная, д.12
г. Узловая
«_______» ________________2011 г.
Администрация муниципального образования Каменецкое Узловского района, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице главы администрации Кондратьева И.И., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и__________________________________________________________________
, в лице
_____________________________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий муниципальный
контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Настоящий контракт заключается в соответствии с решением единой комиссии по размещению заказа на
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Узловского района Тульской
области по рассмотрению и оценке котировочных заявок (протокол № от
года, Извещение №
)
1.2. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счёт средств бюджета муниципального
образования Каменецкое Узловского района. КБК 871-0501-5208202-010-225-2250400, КБК 871-0501-3500200500-225-2250400.
№
Наименование работ и затрат
пп
1
2
1 Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
2 Ремонт деревянных элементов конструкции крыш
укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух
сторон деревянных элементов конструкции крыш смена
3 Ремонт
стропильных ног из брусьев
4 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
5
Устройство слуховых окон
6
9
Смена обделок из листовой стали, примыканий к
деревянным стенам слуховых окон
Смена обрешетки сплошным настилом из досок
толщиной до 30мм
Смена мелких покрытий из листовой стали в
кровлях из рулонных и штучных материалов
разжелобков
Смена обрешетки из брусков толщиной до 50 мм
10
Оштукатуривание поверхности дымовых труб
11
Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
12
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных
листов : унифицированного профиля по готовым
прогонам
Перевозка автосамосвалами грунта и строительного
мусора на 5 км
7
8
13
Единица измерения
Количество
3
100 м2 покрытие
4
6,11
100м
0,18
100м
0,40
100 окон
0,02
1 слуховое окно
2
100 м
0,06
100м2 сменяемой
обрешетки
100 м покрытия
0,23
100м2 сменяемой
обрешетки
100м2
поверхности
100м2
окрашиваемой поверхности
100м2 кровли
3,70
1т
0,20
0,952
0,952
6,11
17,70
1.3. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.4. Место выполнения работ: Тульская область, Узловский район, пос.Каменецкий, ул.Школьная, д.12
1.5. Объем и состав подлежащих выполнению работ определяется сметной документацией, утвержденной в
соответствующем порядке, является приложение к контракту (дефектный акт, смета).
1.6. Работы выполняются Подрядчиком из собственных материалов, используя собственное оборудование.
1.7. Работы считаются выполненными после подписания Акта приемки работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Заключить договор подряда с Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента заключения
настоящего контракта.
2.1.2.
Предоставить до начала работ Заказчику для согласования перечень материалов, изделий,
конструкций, комплектующих изделий по объекту, с указанием количества, стоимости и фирмыпоставщика с приложением сертификатов соответствия.
2.1.3. Выполнять работы в соответствии со сметной документацией.
2.1.4. Выполнить работу с надлежащим качеством, из своих материалов, своими силами и средствами.
2.1.5. Выполнить работы в срок, указанный в 4.1 настоящего контракта.
2.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.
2.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до их приемки
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2.1.7 Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в сметной документации дефекты и, в
связи с этим возникла необходимость проведения дополнительных работ, обязан в течение 3-х дней сообщить
об этом Заказчику. Выявленные в процессе работы и неучтенные в проектно-сметной документации дефекты
должны быть оформлены дефектным актом.
2.1.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных сметной документацией и обязательными для сторон строительными нормами и правилами
(СниП).
2.1.9. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в сметной документации
показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, который устанавливается
3 года. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного
срока.
2.1.10. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ при сдаче работ или в течение гарантийного
срока Подрядчик обязуется приступить к их устранению в 3-х дневный срок с момента, когда ему стало
известно о таких дефектах.
2.1.11. Обеспечить в ходе строительства выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике
безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и
земли.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1 .Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.2.2. Запрашивать все документы и сведения, необходимые для выполнения обусловленного настоящим
контрактом объема работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Контролировать исполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом
2.3.2. Предоставлять все документы и сведения, запрашиваемые Подрядчиком, связанные с выполнением
работ, предусмотренных п.1.3. контракта.
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена контракта составляет
рублей
Цена контракта является неизменной в течение срока действия контракта, включает в себя стоимость
ремонтных работ, материалов, расходы на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, а также
уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и других платежей, установленных
законодательством Российской Федерации.
3.2. Оплата Подрядчику стоимости выполненных работ осуществляется путем перечисления средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.
3.3. Оплата производиться в течение 20 банковских дней после подписанного акта выполненных работ по
форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Срок выполнения работ: 30 дней с даты заключения контракта. Подрядчик имеет право на досрочное
выполнение работ.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик должен незамедлительно письменно известить
Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок
не позднее 3 дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает проведение рабочей
комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон и представителя организации осуществляющей
технический надзор по объекту.
Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным данными
сторонами.
5.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется
акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик
обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
5.3. Ввод объекта в эксплуатацию производится приёмочной комиссией на основании действующего
законодательства с привлечением всех заинтересованных сторон, после устранения замечаний рабочей
комиссии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения настоящего
контракта. Оглашение сведений по данному контракту, а также передача третьим лицам может производиться
только по взаимному письменному согласию сторон.
6.3.Подрядчик несет материальную ответственность:
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работ в срок, указанный в п.4.1 контракта,
Подрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от сметной стоимости за каждый день просрочки.
6.3.2. Уплата штрафной неустойки не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по
настоящему контракту.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если
такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий.
7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта Сторонами
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
7.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут
продолжать действовать более 10 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью
выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Все спорные вопросы и разногласия стороны регулируют путем переговоров. В случае не достижения
согласия спор передается заинтересованной Стороной в арбитражный суд Тульской области.
8.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
8.4. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде и подписываются представителями сторон.
8.5. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Приложение:
Приложение №1 - Сметная документация на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по
адресу: Узловский район, п.Каменецкий, ул.Школьная, д.12
Приложение №2 - Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по
адресу: Узловский район, п.Каменецкий, ул.Школьная, д.12
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:
Администрация муниципального образования Каменецкое Узловского района
Адрес: 301631, Тульская область, Узловский район, п.Каменецкий, ул.Комсомольская,12.
тел.(48731) 7-84-35
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области, г.Тула
р/сч 40204810700000000179 БИК 047003001 ОГРН: 1067150001511
ИНН 7117027180 КПП 711701001 ОКПО: 04256788
ОКАТО 70244819000
Глава администрации МО Каменецкое Узловского района
_______________________ И.И.Кондратьев
М.П.
Подрядчик:
М.П.
к контракту №__
Приложение №1
от « _____» __________20___ г
Утверждена
Заказчик:
Согласована
Подрядчик:
_________________________________
« » ______________200 г.
___________________________________
« » ___________________ 200 г.
СМЕТА
на ремонт кровли жилого дома по адресу:
Узловскии р-н. п.Каменецкий, ул. Школьная, д.12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата
433 187 р.
957,26 чел-ч
83 627 р.
Основание: ФЕРр(ред.2009), ФЕР(ред.2009), Ценники 'Гула. ТЕР-2001 'Гула
1
2
3
Кол-во
единиц
4
5
Цена на
единицу
измерения,
руб.
6
7
Стоимость в
ценах 2001 г.
руб.
8
9
Стоимость в
текущих
цепах, руб.
10
11
ЗТР, всего чел
Ед.
изм.
Коэффициенты
пересчета
Наименование работ и затрат
Шифр
расцепки и
коды ресурсов
Пункт коэффиц.
перерасчета
№№
п.п.
Поправочные
коэффициенты
Составлена в базисном уровне цен 2001 гола и в уровне цен по состоянию на 02.201 1г.
12
Т. Раздел
ФПРр58-17-3
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
100 6,11
м2
покрытия
190,24
1,07
0,00
0,00
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Накладные расходы (ПЗ) * 83 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 65 %
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
191,31
83,00 %
65,00 %
1,00
1,00
1,00
1,00
83,00%
65,00%
1 162,37
6,54
0,00
0,00
964,76
755,54
2889,21
ФЕРр 58-2-2
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
9 599,40
7517,60
28718,51
149,0229
100 0,02
окон
28 718,51
2466,21
3П
2 455,84
1.00
49,12
9,95
488,71
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
10,37
0,00
0,00
1,00
1.00
1,00
0,21
0,00
0,00
40,77
31,93
122,02
5,50
9,95
1,00
1,14
0,00
0,00
Накладные расходы (П3) * 83 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 65 %
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
83.00 %
65,00 %
83,00%
65.00%
405,63
317,66
1 213,15
Чел-ч 309,30
6,186
122,02
3
ФЕР 10-01003-01
1 1 565,55
35,96
0,00
0,00
Чел-ч 24. 39
2 889,21
2
9,95
5,50
9,95
1,00
Устройство слуховых окон
*Коэффициент к осн. зарплате =1,15
* Коэффициент к стоимости эксплуа
тации машин =1,25
* Коэффициент к зарплаты машини стов =1,25
ЗП
слу- 2,00
ховое
окно
1 213,15
| 378,81
56,55
1,15
130,06
9,95
1294,15
к контракту №__
Приложение №2
от « _____» __________20___ г
СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента строительства
и жилищно-коммунального хохяйства
Тульской области
__________________ М.Ю. Дорохин
«___»
на
_________________
2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ремонт кровли жилого дома по адресу: Узловский р-н,
п.Каменецкий, ул.Школьная, д.12
1.Ведомость объема работ:
№ пп
Наименование работ и затрат
1
2
Единица измерения
Количество
3
4
100 м2 покрытие
6,11
Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных
ног расшивкой досками с двух сторон
100м
0,18
3
Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из
брусьев
100м
0,40
4
Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
100 окон
0,02
5
Устройство слуховых окон
1 слуховое окно
2
6
Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным
стенам слуховых окон
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30мм
100 м
0,06
100м2 сменяемой
обрешетки
0,23
100 м покрытия
0,20
100м2 сменяемой
обрешетки
3,70
100м2
поверхности
0,952
100м2
окрашиваемой поверхности
0,952
100м2 кровли
6,11
1т
17,70
1
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов
2
7
9
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и
штучных материалов разжелобков
Смена обрешетки из брусков толщиной до 50 мм
10
Оштукатуривание поверхности дымовых труб
11
Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
12
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов :
унифицированного профиля по готовым прогонам
13
Перевозка автосамосвалами грунта и строительного мусора на 5 км
8
2.Место выполнения работ: Тульская область, Узловский район, пос.Каменецкий, ул,Школьная д.12
3. Условия выполнения работ: заказчик производит контроль качества выполняемых работ. Работы должны
выполняться с соблюдением техники безопасности. Выполнять работы в соответствии со сметной
документацией. Подрядчик должен выполнить работы в полном объеме из своих материалов, своими силами и
средствами, обеспечить надлежащее качество выполняемых работ и в установленные сроки. Нести риск
случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком. Нести
ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных сметой на
ремонт и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (СниП). Гарантировать
безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение гарантийного срока. Заказчик осуществляет
приемку выполненных работ составлением акта приема-сдачи выполненных работ.
4.Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания заключения муниципального контракта,
работ не более 30 дней с даты начала работ (возможно досрочное выполнение работ)
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:
Срок гарантии качества выполняемых работ устанавливается 3 (три) года с даты подписания акта о приемке
законченного ремонта объекта.
6.Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ,
методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности
выполняемых работ.
При выполнении работ необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации в области строительства.
7. Технические требования.
Указания по устройству листовых асбестоцементных кровель
Для устройства этих кровель применяют волнистые листы, содержащие асбест, и безасбестовые. Волнистые
листы и фасонные детали, содержащие асбест (шифер), выпускаются по ГОСТ 30340-95;
Асбестоцементные листы применяют в основном для общественных и промышленных зданий. Волнистые
безасбестовые листы (например, типа «Ондулин») применяют для жилых зданий.
7.1. Кровельные работы с волнистыми и плоскими асбестоцементными листами производятся на уклонах не
менее 10 %. Основанием для листов служит обрешетка, в которой опорами служат бруски (рядовые) сечением
6060 мм. На карнизе рекомендуется использовать брусок высотой 65 мм, на коньке два коньковых бруска
сечением 7090 мм и 60100 мм.
7.2. Листы укладывают на обрешетку рядами от карниза к коньку по предварительной разметке. Стыки
обрешетки располагают вразбежку; расстояния между обрешетинами устанавливают соответственно размерам
кровельных листов (деталей). В местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов обрешетка должна
быть сплошной.
7.3. Каждый вышележащий ряд вдоль ската должен напускаться на нижележащий: на 120 - 140 мм - при
устройстве кровель из асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля (длиной 2000 мм типа ВО)
и средневолнистых (длиной 1750, 2000 и 2500 мм типа УВ); на 200 мм - при устройстве кровель из листов
унифицированного (длиной 1750 и 2000 мм типа УВ) и усиленного (длиной 2800 мм типа ВУ) профилей; на 75
мм - при устройстве кровель из асбестоцементных плоских листов.
В направлении поперек ската листы (детали) укладывают с напуском соответственно направлению
господствующих ветров.
В местах примыкания к разжелобку листы должны заходить за кромку лотка не менее чем на 100 мм.
7.4. Величина карнизного свеса первого ряда листов принимается: для волнистых листов на крышах с
неорганизованным водостоком - 100 мм, а с подвесными желобами - 50 мм; для плоских листов - 30 мм.
7.5. Асбестоцементные волнистые листы обыкновенного профиля и средневолнистые могут укладываться
как со смещением на одну волну по отношению к листам предыдущего ряда, так и без смещения.
Листы унифицированного профиля и усиленного профиля укладывают по отношению к листам
предыдущего ряда без смещения.
7.6. Для устранения утолщений кровли в местах укладки внахлестку четырех листов производя обрезку
углов листов. У рядовых листов срезают диагональные противоположные углы. Между стыкуемыми
обрезанными углами листов оставляют зазор 3-4 мм. Срезки углов не требуется у начальных и конечных
коньковых листов. У карнизных, коньковых и крайних листов срезают один угол.
7.5. Асбестоцементный волнистый лист длиной до 1200 мм (типа ВО) следует крепить к обрешетке однимдвумя саморезными шурупами с прокладками (неопреновыми, пластмассовыми и т.п.); допускается - гвоздями
с оцинкованными шляпками, а плоские листы - двумя гвоздями и противоветровой кнопкой. Крайние рядовые
листы, а также коньковые детали дополнительно крепят двумя противоветровыми скобами.
7.6. Разжелобки, карнизы, ребра скатов и коньки накрывают фасонными деталями, стальными
оцинкованными листами или алюминиевыми листами с напуском 100 мм.
Металлические листы следует соединять между собой и в примыканиях, располагаемых поперек стока воды,
лежачими фальцами, а на ребрах скатов, коньках кровли и в примыканиях, располагаемых вдоль стока воды, стоячими фальцами аналогично устройству соответствующих примыканий металлических кровель (раздел 7).
При покрытии карнизного свеса верхний край листа прибивается к обрешетке гвоздями. Необходимо
следить, чтобы верхняя кромка листов на карнизе была расположена выше борта водоотводного лотка (желоба).
7.7. Примыкания листов к выступающим над кровлей конструкциям (стенам, трубам) следует заводить в
борозды конструкций на 100 мм со всех сторон и закрывать полосами из листового металла (фартуками).
7.8. На кровлях из листов (кроме пластмассовых) устраивают переносные деревянные (или из другого
материала) стремянки шириной не менее 30 см для прохода к фонарям, трубам, шахтам и антеннам.
7.9. Кровли из волнистых пластмассовых листов должны устраиваться аналогично кровлям из волнистых
асбестоцементных листов длиной 1200 мм; нахлестка вышележащего ряда на нижележащий - 120 мм, каждого
листа - на одну волну.
7.10.Прозрачные кровли устраивают с применением стальных оцинкованных, алюминиевых или
пластмассовых профилей и прокладок (фигурных резиновых, из герметиков и т.д.), обеспечивающих
водонепроницаемость стыков с учетом температурных деформаций стекла (пластика).
7.11. Места стыков листов рекомендуется герметизировать от атмосферных осадков нетвердеющей мастикой
по ГОСТ 14791-79.
8.Порядок сдачи и приемки результатов работ: Приемка фактически выполненных работ производиться
после выполнения Подрядчиком предусмотренных контрактом работ в следующем порядке.
8.1.Подрядчик письменно извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.
8.2.Подрядчик за два дня до сдачи –приемки выполненных работ представляет заказчику исполнительную
документацию о выполненных работах, необходимую для приемки выполненных работ (акт о приемке
выполненных работ, форма КС и др.)
8.3.Заказчик формирует комиссию с учетом представителя Подрядчика для приемки выполненных работ в
указанный в извещении Подрядчика о приеме срок.
8.4.Комиссия проверяет соответствие фактически выполненных видов и объемов работ видам и объемам работ,
представленным Подрядчиком в акте о приемке выполненных работ (форма- КС-2), и сметной документации,
качество выполненных работ, принимает выполненные работы и подписывает Акт сдачи-приемки
выполненных работ.
8.5.В случае, если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ,
содержащихся в акте выполненных работ и сметной документации, сторонами составляет акт, в котором
фиксируется перечень дефектов (недоделок, недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик
обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Комиссия проводит повторную приемку выполненных работ.
8.6.Заказчик подписывает представленный Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) только после
приемки комиссией выполненных работ и подписания всеми членами комиссии Акта сдачи – приемки
выполненных работ.
8.7.С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, который хранится
на объекте заказчика, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства,
связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
8.8.Контроль за выполнением видов и объемов работ, а также проверку соответствия используемых
Подрядчиком материалов сметной документации на объекте осуществляет Заказчик.
8.9.Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями
Подрядчика, то от обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока
допущенных отклонений.
8.10.Заказчик ежедневно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
8.11.Заказчик, представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течении всего периода их выполнения.
8.12.Скрытые работы на объекте принимаются Заказчиком.
8.13.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых
работ и составления актов освидетельствования этих работ.
8.14. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения
промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за два рабочих
дня до начала проведения этой приёмки.
8.15.Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных
работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми,
при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в
этом случае по требованию Заказчика производится за его счёт.
8.16. В случае, если Заказчик внес в журнал производства работ замечания по выполненным работам,
подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения
Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки.
8.17. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об
этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть
скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
8.19. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком
актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации в области строительства. Обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых
противопожарных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды АО время производства
работ.
10.Требования по передаче муниципальному заказчику технических и иных документов по завершению
и сдаче работ.
Выполненные работы по объекту приняты только при наличии исполнительной документации (схемы,
сертификаты, паспорта и т.д.)
При обнаружении муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков выполненной работе сторонами
составляет акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в
акте.
Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных муниципальным заказчиком недостатков не
освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной муниципальным контрактом.
11.Требования по объему гарантий работ:
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в
области строительства и другими нормативными документами. Работы должны быть выполнены в полном
объеме. Подрядчик обязан гарантировать качество выполнения всех работ и своевременное устранение
недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
Муниципальный заказчик:
Администрация МО Каменецкое Узловского района
Адрес: 301631 Тульская область,
Узловский р-н, пос.Каменецкий, ул. Комсомольская,12
тел. 8(48731) 7-84-35
Банковские реквизиты:
ИНН 7117027180 КПП 711701001,
р/с 40204810700000000179
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл.
г.Тула БИК 047003001,
e-mail:KameneckoeMO@yandex.ru
Глава администрации МО Каменецкое Узловского района
_____________________ И.И.Кондратьев
М.П.
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Расчет цены муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома
по адресу: Узловский р-н, п.Каменецкий, ул.Школьная, д.12 произведен на основании Локальной
сметы (Приложение № 1 к проекту муниципального контракта), составленной с применением
Федеральных Единых Расценок и индексов пересчета на первый квартал 2011 года, проверенной в
Государственном учреждении Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по
ценообразованию в строительстве» и составляет 433187,00 рублей (четыреста тридцать три тысячи сто
восемьдесят семь рублей 00 копеек).
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
И.П. Картышева