Запрос на представление конкурсной документации

Запрос на представление конкурсной документации
В Функциональный орган администрации
Управление экономических,имущественных и земельных отношений
(Наименование организатора торгов)
«__»______________200 __ г.
Объявление в газете «Усть-Катавская неделя»
от
Прошу Вас предоставить _______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации, почтовый адрес)
Комплект конкурсной документации на проведение открытого конкурса на
«Выполнение работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и
регулированию дорожного движения по Усть-Катавскому городскому округу»
Управление инфраструктуры и строительства Усть-Катавского городского округа,
ул.Ленина 47а.
(наименование заказчика)
Этим письмом подтверждаю доверенность на получение комплекта конкурсной
документации, представление конкурсной заявки и присутствие на процедуре вскрытия
конвертов с конкурсными заявками, сотруднику нашей организации (действительно при
предъявлении удостоверения личности).
__________________________________________________________________
(ФИО, должность)
С уважением,
Руководитель участника размещения заказа ____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
МП
Утверждаю:
зам.главы администрации,
начальник ФОА «Управление
инфраструктуры и строительства» А.Е.Буренков
Руководитель организации( Заказчика)
«_______»_________________2009г.
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на
«Выполнение работ (оказание услуг) по внедрению и содержанию
технических средств организации дорожного движения по Усть-Катавскому
городскому округу на 2010 год»
Заказчик: ФОА «Управление инфраструктуры и строительства» Усть-Катавского городского округа.
Уполномоченный орган на проведение конкурса: Функциональный орган администрации Усть-Катавского
городского округа «Управление экономических, имущественных и земельных отношений».
Инструкция
по подготовке и представлению документов на конкурс
1. Конкурс на выполнение работ для муниципальных нужд проводится в соответствии с
Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», далее Закон.
2. Уполномоченным органом муниципального образования Усть-Катавский городской
округ по организации и
проведению торгов является Функциональный орган
администрации Усть-Катавского городского округа Управление экономических,
имущественных и земельных отношений.
3. К конкурсу допускаются правомочные Претенденты, представившие письменную
заявку на участие в конкурсе: «Выполнение работ по внедрению и содержанию технических средств,
организации и регулированию дорожного движения по Усть-Катавскому городскому округу»
Заявки принимаются с момента публикации извещения о проведении
открытого конкурса - 17 декабря 2009г. до 18 января 2009г. до 10-00ч. время
местное) 456040 Усть-Катав, ул. Ленина, д.47-а, ком№25. тел(835167)2-53-34.
Конверты с заявками на участие в конкурсе полученные после окончания приема
заявок, указанного выше, вскрываются и возвращаются претендентам, направившим
данные заявки.
4. претендент обязан:
Представить заявку на участие в конкурсе в указанный срок и по форме,
установленной конкурсной документацией.
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, в 2 (двух)
запечатанных конвертах. На конвертах указывается время, дата вскрытия конвертов с
заявками, наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная
заявка.
Не допускается указывать на конвертах наименование организации или
фамилию, имя, отчество лица – участника размещения заказа.
Заявка на участие в конкурсе представляется в составе следующих документов:
*Внешний
конверт:
- заявка на участие в конкурсе (образец в комплекте конкурсной документации);
- информационная карта участника (образец в комплекте конкурсной
документации);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки;
- копия лицензии на право занятия соответствующим видом деятельности (в
случае если по действующему законодательству данный вид деятельности подлежит
лицензированию) – представляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью
участник
-копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
-документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.( при
проведении конкурса на выполнение технологических работ).
внутренний конверт:
- предложение об условиях исполнения государственного контракта и
характеристиках товаров, работ, услуг (образец в комплекте конкурсной документации);
- таблица цен – предложение о цене контракта (образец в комплекте конкурсной
документации);
- любые другие документы, которые участник считает необходимым представить
для подтверждения качества товара, работ, услуг;
*Желательно подтвердить
следующими документами:
обязательные
требования к
участникам
размещения заказа
-документы о государственной регистрации юридического лица и физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя,
-устав, учредительный договор (решение участника), изменения в устав, учредительный договор
(решение участника) в последней редакции - представляются в копиях заверенных подписью
руководителя и печать участника;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, либо налоговая декларация (с отметкой
налогового органа) за прошедший календарный год и последний завершенный отчетный период –
представляется в копиях, заверенных подписью руководителя и печатью участника;
- справка о наличии (об отсутствии) задолженности участника в бюджеты всех уровней –
представляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью участника;
- справка участника об отсутствии процедуры ликвидации и банкротства в отношении участника –
представляется оригинал документа подписывается руководителем и гл.бухгалтером, заверяется печатью
участника;
- справка участника, что его деятельность в соответствии с действующим законодательством не
приостановлена – представляется оригинал документа подписывается руководителем и гл.бухгалтером,
заверяется печатью участника;
любые другие документы, которые участник считает необходимым представить для
подтверждения своей деловой и профессиональной квалификации;
Предприниматели без образования юридического лица представляют:
*Внешний конверт:
- заявка на участие в конкурсе (образец в комплекте конкурсной документации);
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
- копия лицензии на право занятия соответствующим видом деятельности (в
случае если по действующему законодательству данный вид деятельности подлежит
лицензированию) – представляется копия, заверенная подписью и печатью (при
наличии) участника;
*Желательно подтвердить
следующими документами:
обязательные
требования к
участникам
размещения заказа
- свидетельство о государственной регистрации - представляется копия, заверенная подписью и
печатью (при наличии) участника;
- налоговая декларация (с отметкой налогового органа) за прошедший календарный год и последний
завершенный отчетный период – представляется в копиях, заверенных подписью и печатью (при
наличии) участника;
- справка из ИМНС РФ о наличии (об отсутствии) задолженности участника в бюджеты всех
уровней – представляется копия, заверенная подписью и печатью (при наличии) участника;
- справка участника об отсутствии процедуры ликвидации и банкротства в отношении участника –
представляется оригинал документа, подписывается участником и заверяется печатью (при наличии);
- справка участника, что его деятельность в соответствии с действующим законодательством не
приостановлена – представляется оригинал документа, подписывается участником и заверяется печатью
(при наличии);
-
любые другие документы, которые участник считает необходимым представить для
подтверждения своей деловой и профессиональной квалификации;
внутренний конверт:
- предложение об условиях исполнения государственного контракта и
характеристиках товаров, работ, услуг (образец в комплекте конкурсной документации);
- таблица цен – предложение о цене контракта (образец в комплекте конкурсной
документации);
-описание поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг по
предложенной форме;
- любые другие документы, которые участник считает необходимым представить
для подтверждения качества товара, работ, услуг;
5. В случае непредставления или представления недостоверных сведений,
документов, определенных Законом, несоответствие установленным требованиям,
невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, если об этом указано в
извещении о проведении торгов, несоответствие заявки на участие в торгах
требованиям
конкурсной документации участник размещения заказа не
допускается конкурсной либо аукционной комиссией к участию в торгах.
6. В соответствии с Законом Уполномоченный орган вправе запросить у
соответствующих органов и организаций сведения в отношении участника торгов, в
случае установления недостоверности сведений представленных участником,
уполномоченный орган, конкурсная либо аукционная комиссия вправе отстранить такого
участника от участия в торгах на любом этапе их проведения.
7. Разъяснения по конкурсной документации даются уполномоченным органом по
письменному (электронному) запросу Претендента, если указанный запрос поступил не
позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Уполномоченный орган направляет в письменной или электронной форме разъяснения
конкурсной документации и размещает данное разъяснение на официальном сайте – www.
admust-katav.ru, www.chelgumr.ru без указания источника поступления запроса.
8. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или на основании
запроса претендента вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее
чем за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, которые в
соответствии с Законом доводятся до сведения претендентов, в течении 5 дней
опубликовываются и в течении 2 дней размещаются уполномоченным органом в порядке
установленном для опубликования и размещения извещений.
9.Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе
соответственно в течении 5 и 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения
открытого конкурса опубликовывается и размещается на официальном сайте.
10. Участник размещения заказа представивший заявку на участие в конкурсе вправе
изменить или отозвать ее в любое время, до момента вскрытия конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (лота).
12. Участники размещения заказа в дополнение к представленной заявке могут передавать
Уполномоченному органу образцы своей продукции, являющейся предметом конкурса и
(или) указать адреса, по которым находятся результаты выполненных ими работ,
оказанных услуг. При этом не допускается предоставление информации, раскрывающей
основные условия предложения об условиях исполнения государственного контракта,
содержащегося во внутреннем конверте заявки.
13. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия
вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений по
представленным ими документам и заявкам на участие в конкурсе.
Документы количеством более 1 /одного/ листа должны быть прошиты, копии
заверены подписью руководителя (участника) и печатью предприятия, либо
нотариально.
Заявка на участие в конкурсе должна иметь опись документов с указанием
количества листов и указанием общего количества листов заявки.
Представлять интересы участника на конкурсе могут руководители участников,
участники, либо представители участников, имеющие доверенность.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится:
18 января 2010 г., в 14-00 ч., по адресу: 456040 г. Усть-Катав, ул. Ленина,
д.47-а ком№13.
Уполномоченным органом будет осуществляться аудиозапись процедуры
вскрытия конвертов на участие в конкурсе.
Информационная карта конкурса
№
1
Наименование пункта
Данные заказчика,
уполномоченного
органа
1.1.Наименование
заказчика адрес,
телефон, факс
1.2 Наименование
уполномоченного
органа, телефон,
Эл.почта.
2
Предмет конкурса
3
4
Вид конкурса
Финансовые условия
4.1. Начальная цена
контракта
4.2. Структура цены
контракта
4.3. Источник и объем
финансирования
4.4. Порядок оплаты
5
6
7
8
5.1. Преференции
Срок и место подачи
заявок
6.1. Срок подачи заявок
на участие в конкурсе
6.2. Место подачи
заявок на участие в
конкурсе (адрес), объем
выполнения работ
Обеспечение заявок на
участие в конкурсе
Вскрытие конвертов
8.1.Место, время и дата
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе
8.2. Критерии и порядок
оценки заявок на
участие в конкурсе
Текст пояснений
ФОА
«Управление
инфраструктуры
и
строительства» Усть-Катавского городского
округа, ул. Ленина 47-а.
ФОА Управление « ЭИ и ЗО», Челябинская
область, г.Усть-Катав, ул.Ленина 47А, каб.№25,
тел.(351-67) 2-53-34;
E-mail:
admuk@chel.surnet.ru
или
на
официальном сайте: www.admust-katav.ru
«Выполнение работ по внедрению и содержанию
технических средств, организации и
регулированию дорожного движения по УстьКатавскому городскому округу»
открытый конкурс
787 600 руб. (семьсот восемьдесят семь тысяч
шестьсот рублей)
Средства местного бюджета в сумме 71 600
руб.; Средства областного бюджета в сумме
716 000 руб.
безналичный расчет, по факту выполнения
работ и предоставления Заказчику акта
выполненных работ по формам КС-2, КС-3, в
соответствии с муниципальным контрактом.
Не предоставляются
до 10-00ч. 18.01.2010г.
г.Усть-Катав, ул.Ленина 47а, ком.№36, 3 этаж
объем выполнения работ согласно плану
выполнения работ (оказания услуг) (см.
информация поставщику)
Не предусмотрено
г.Усть-Катав, ул.Ленина 47а, ком.№ 13, 2010г. в
14-00ч.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в
конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок участников размещения
заказа, допущенных к участию в конкурсе, осуществляется
конкурсной
комиссией
основании
постановления
правительства РФ от 10.09.2009 г. №722, в целях выявления
лучших условий исполнения государственного контракта в
соответствии с установленными критериями оценки заявок:
1) Цена контракта. Значимость данного критерия составляет
80%;
2) Квалификация участника конкурса. Значимость данного
критерия составляет 20%.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки
рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из
вышеуказанных критериев оценки заявки, умноженных на их
значимость.
Значимость критериев определяется в процентах.
При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент
значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней
условий исполнения контракта производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер.
1. Цена контракта.
Коэффициент значимости данного критерия
составляет 80%.
Коэффициент значимости критерия «Цена
муниципального контракта» рассчитывается по формуле:
Kai=80/100=0.8
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена
муниципального контракта" определяется по формуле:
A max - Ai
Ra = --------- x 100
A max
где:
Ra - рейтинг, присуждаемый вычисляемой заявке по
указанному критерию;
A max - начальная (максимальная) цена контракта,
Ai - предложение по цене контракта участника конкурса,
чей рейтинг определяется.
Для определения количества баллов рейтинг заявки
умножается на весомость критерия – 0.8
2. Квалификация участника конкурса.
Коэффициент значимости данного критерия
составляет 20%.
Коэффициент значимости критерия «Квалификация
участника конкурса» рассчитывается по формуле:
Kci=20/100=0.2
Для оценки заявок по критерию качество услуг каждой
заявке выставляется сумма значений всех показателей этого
критерия, максимальная сумма которых составляет 100
баллов.
Показатель и порядок оценки заявок по указанному
показателю критерия:
1. Наличие опыта выполнения работ по внедрению и
содержанию технических средств, организации и
регулированию дорожного движения (100 баллов):
1) менее 3-х лет – 30 баллов;
2) от 3-х до 5-ти лет – 50 баллов;
3) 5 лет и более – 100 баллов
Не предоставление сведений по данному критерию – 0
баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«Квалификация участника конкурса», определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию. При оценке заявок применяются
вышеуказанные показатели, в связи с чем, рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по данному критерию,
определяется по формуле:
Rci = Ci 1 + Ci 2 + … +Сi k
Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по
указанному критерию;
Сi k – значение в (среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов конкурсной комиссии) присуждаемое
комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по k-му
показателю, где k – количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по
критерию для каждой заявки вычисляется среднее
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми
членами конкурсной комиссии по критерию (показателю)».
Для получения итогового рейтинга по заявке,
рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«Квалификация участника конкурса», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
9.
10.
11.
Срок заключения
контракта
Требования об
обеспечении
исполнения контракта
Конкретные
требования к
предмету конкурса
не менее 10 дней после подписания итогового
прокола
Не предусмотрены
1.наименование
работ(услуг)
«Выполнение работ по внедрению и содержанию
технических средств, организации и
регулированию дорожного движения по УстьКатавскому городскому округу»
2. Место, условия,
сроки выполнения
работ
3. Требования к
качеству выполняемых
работ
4. Сроки выполнения
работ
Усть-Катавский
городской
29.01.2010г. до 31.12. 2010г.
объем выполнения работ: согласно плану
проведения работ по внедрению и содержанию
технических средств, организации и
регулированию дорожного движения по УстьКатавскому городскому округу»
округ.;
с
до
31.12.2010г.
в
соответствии
муниципальным контрактом.
с
Квалификационные (обязательные) требования к участникам
размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
1. Участник размещения заказа должен иметь соответствующие лицензии на право
занятия видами деятельности, необходимыми для участия в данных торгах (в случае
если действующим законодательством данный вид деятельности подлежит
лицензированию). Лицензия на право занятия определенными видами деятельности
не должна быть просрочена и (или) приостановлена.
2. Участник размещения заказа не должен находиться в стадии ликвидации, в
процедуре банкротства.
3. На день рассмотрения заявки на участие в торгах, деятельность участника
размещения заказа не должна быть приостановлена.
4. Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством РФ и решение по жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в торгах не принято.
5. Сведения об участнике размещения заказа не должны быть размещены в
предусмотренном Федеральным Законом реестре недобросовестных поставщиков
(данное требование устанавливается на усмотрение Уполномоченного органа).
Заявка на участие в аукционе
«____» _____________ 2009 г.
В ФОА Управление экономических, земельных
и имущественных отношений
от
_________________________________________
полное наименование участника, ФИО для
физического лица
Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить исполнение
государственного
контракта
заключаемого
по
результатам
аукциона
________________________________________
______________________________________________________________________________
__
(указать наименование аукциона, № и наименование лота, в отношение которого подается
заявка)
Мы обязуемся в случае принятия нашей Заявки на участие в аукционе
выполнить работы по предмету аукциона в соответствии со всеми условиями,
требованиями, установленными разделом «Требования заказчика к условиям
исполнения контракта» информационной карты конкурса.
Мы признаём, что требования и условия документации об аукционе не нарушают
наших прав и законных интересов. Мы обязуемся в случае принятия нашей Заявки на
участие в аукционе и признания нас победителями поставить товары, выполнить работы,
оказать услуги в соответствии с условиями, указанными в нашем предложении об
условиях исполнения государственного контракта.
Мы согласны предоставить обеспечение исполнения муниципального контракта в
размере 30% от начальной цены контракта.
В случае признания нас победителями аукциона, а также, если наши предложения
будут признаны лучшими после предложений победителя аукциона, мы обязуемся
придерживаться положений настоящей Заявки на участие в аукционе до заключения
муниципального контракта в сроки установленные действующим законодательством.
Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или
принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в соответствии с
действующим законодательством и нашего уклонения от его заключения, мы признаемся
уклонившимися от заключения государственного контракта.
Мы извещены о том, что в соответствии с действующим законодательством
сведения об участниках аукциона, уклонившихся от заключения государственного
контракта, а также сведения о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) с которыми
государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими
государственных контрактов направляются в реестр недобросовестных поставщиков.
До подготовки и оформления муниципального контракта настоящая Заявка в
случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами
государственного контракта в соответствии с действующим законодательством будет
выполнять роль обязательного контракта между нами.
______________________________
_____________________/__________________/
(должность)
(подпись)
М.П.
ФИО
Информационная карта участника размещения заказа
Наименование участника
_________________________________________________
1
Организационно-правовая форма
2
Место нахождения
3
Юридический адрес
4
Почтовый адрес
5
Номер контактного телефона
Для контактов ФИО должность
6
Банковские реквизиты:
ИНН____________________________________________________________
Р/сч_____________________________в________________________________
К/сч_____________________________________________________________
Код БИК_________________________________________________________
7
Факс
E-mail
8
Является ли участник
субъектом малого
предпринимательства
ДА
9
(нужное выделить)
НЕТ
Ответственное лицо
_____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Руководитель участника
________________________________/__________________________/
(подпись)
Ф.И.О.
Гл. бухгалтер участника
________________________________/__________________________/
М.П.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об условиях исполнения муниципального контракта
Полное наименование участника (ФИО для физического лица) _________________________
Изучив документацию об аукционе, мы согласны участвовать в данном аукционе на
условиях, изложенных в данном предложении.
Предлагаем исполнение муниципального контракта на следующих условиях:
1
2
Муниципальный
заказчик
Предмет аукциона
3
Начальная
(максимальная) цена
4
Объем оказания услуг.
5
Место оказания услуг.
6
Срок оказания услуг.
7
Порядок
формирования цены
контракта
8
Источник
финансирования
9
Форма, срок и порядок
оплаты
11
Требования к качеству
выполняемых
работ.(оказания услуг)
Гарантийный срок на
выполненные работы
12
Гарантийное
послегарантийное
сопровождение
10
15
Сведения о валюте
используемой для
формирования цены
контракта
и
Руководитель участника _________________________________
/_____________________/
М.П.
Ведомость объемов работ
Наименование участника
ФИО-физического лица участника ________________________
________________________________________________________________
№
Поз.
Наименование
работ,
Единица
измерения
Количество
Примечание
Руководитель участника ___________________________________ /
__________________________/
М.П.
ФИО
Ответственность за ошибки в таблице несет Оферент.
_____________________________ ___________________________
(___________________________)
(должность руководителя)
(подпись)
Ф.И.О.
Техническое описание
Наименование аукциона, наименование и № лота:
___________________________________
Полное наименование участника (ФИО для физического лица)
_________________________
Техническое описание предлагаемых работ, применяемых материалов и
оборудования заполняется участником размещения заказа в случае, если предлагаемые к
использованию при выполнении работ материалы отличаются от указанных в сметах
(данная замена может быть произведена, только в случае если в сметах содержится
указание на товарный знак материала, оборудования). В этом случае участнику
размещения заказа необходимо указать № сметы, № позиции сметы и полное
наименование, качественные, технические характеристики материалов, оборудования
предлагаемых к замене для определения соответствия требованиям документации об
аукционе. Подобное описание участнику размещения заказа необходимо сделать в
отношении каждой позиции, предлагаемой к замене.
№ сметы
№ позиции, предлагаемой к
замене
Описание, предлагаемого к
замене материала,
оборудования
(наименование, марка,
модель, характеристики,
производитель и проч.)
В случае, если участник размещения заказа будет выполнять работы с применением
материалов, оборудования в полном соответствии с представленными в смете, он
указывает в техническом описании: «Обязуемся выполнить все объемы работ указанные
в смете без изменений материалов, оборудования указанных в ней»
Участник размещения заказа имеет право указать любую дополнительную информацию
по предмету аукциона
Руководитель участника _________________________________
/_____________________/
МП.
Наименование участника конкурса
_____________________________
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Руководитель организации
(должность)
Главный бухгалтер
__________________________
(подпись)
Ф.И.О.
___________________________
(подпись)
Ф.И.О.
Наименование участника конкурса
___________________________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
_____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, лота)
Начало работ_______________________
Окончание работ____________________
Руководитель организации,
должность
МП
____________________________
Ф.И.О.
Техническое описание
технические (функциональные, качественные) характеристики товара, работ, услуг
Руководитель участника _________________________________
/_____________________/
М.П.
ЗАПРОС
на разъяснение положений документации по открытому конкурсу (аукциону)
Предмет открытого конкурса (аукциона): _______________________________________
_____________________________________________________________________________
Прошу разъяснить следующие положения документации по открытому конкурсу (аукциону):
№
Раздел
Ссылка на пункт раздела
Содержание запроса на разъяснение положений
п/п
докумендокументации,
документации
тации
положения
по открытому конкурсу (аукциону)
(Инструкция,
которого следует
Информационн
разъяснить
ая карта и т.п.)
Ответ на запрос прошу направить по адресу: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес с указанием индекса, предприятия направившего запрос)
Адрес электронный почты - _____________________________________________________
Телефон – факс (с указанием кода города) - _____________________________
Руководитель __________________________(__________________________)
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Испол.: ФИО
Контактный тел.
Уведомление о внесении изменений в Заявку на участие в конкурсе.
Уполномоченному органу Отделу экономического
анализа и развития
администрации городского
округа
№_____________
«___»______200_г.
Уведомление о внесении
изменений в Заявку на участие в
конкурсе
Настоящим ______________________________________________
уведомляет Вас, что _________________________________________ вносит
изменения в свою Заявку регистрационный №_______ на участие в конкурсе
на право заключения муниципального контракта на
________________________________________________________________
по конкурсу № ___________ по лотам № __________________
___________________________________
_________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Уведомление об отзыве Заявки
Уполномоченному органу отделу экономического
анализа и развития
администрации
Верхнеуфалейского
городского округа
№_____________
«___»______2008г.
Уведомление об отзыве Заявки на
участие в конкурсе
Уведомляет Вас, что _________________________________________
отзывает свою Заявку регистрационный №_______ на участие в конкурсе на
право заключения муниципального контракта на
________________________________________________________________
по конкурсу № ___________ по лотам № __________________
(Поданный конверт получен, конверт не вскрыт)
___________________________________
_________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на выполнение работ по внедрению и техническому обслуживанию средств
организации и регулированию дорожного движения Усть-Катавского городского
округа
г. Усть-Катав
«___» ________ 2010 г.
Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление
инфраструктуры и строительства» в лице заместителя главы Усть-Катавского городского округа начальника управления инфраструктуры и строительства Антона Евгеньевича Буренкова, действующего
на
основании
Положения,
именуемого
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
___________________________________________________________
в
лице
_______________________________________ ____________, действующего на основании __________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Настоящий
муниципальный контракт (далее – контракт) заключен по итогам заседания
котировочной комиссии, протокол № __ от ________г. на выполнение работ по внедрению и техническому
обслуживанию средств организации и регулированию дорожного движения Усть-Катавского городского
округа, который является неотъемлемым приложением к настоящему муниципальному контракту. Заказчик
поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в срок, установленный настоящим
Контрактом и Приложениями к нему.
1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную
Подрядчиком работу, указанную в п.1.1. настоящего Контракта в пределах сумм,
предусмотренных сметой бюджетного финансирования.
1.3. Указанные работы выполняются Подрядчиком согласно предъявляемых
своевременно и в течение срока - с «__»__________2010г по «31» декабря 2010г.
требований,
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнять все работы своевременно, в полном объеме и в течение указанного в контракте
срока, и сдать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта.
2.1.2. Известить Заказчика в 2-х дневный срок письменно (под роспись уполномоченного лица) о
начале выполнения работ по настоящему контракту.
2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или
иного используемого для исполнения контракта имущества.
2.1.4. По окончании работ передать ее результат Заказчику.
2.1.5. Провести указанные в.п.1.1. работы согласно действующих СНИП, ГОСТ, ТУ и другими
нормативными документами, регламентирующих проведение работ данного вида.
2.1.6. За свой счет устранять дефекты, допущенные в выполненных работах, в срок, установленным
Заказчиком.
2.1.7. Представить Заказчику отчет об освоении и целевом использовании бюджетных средств по
установленным актам выполненных работ (КС-2, КС-3).
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При необходимости привлечь к исполнению своих обязанностей субподрядчиков. В этом
случае обязанность оплаты работ субподрядчика возлагается на Подрядчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. После получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока,
указанного в п.1.4. настоящего контракта, осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении
отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно
уведомить об этом Подрядчика.
2.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы с учетом финансирования бюджетных
ассигнований.
2.3.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
по настоящему контракту.
2.3.4. Принять от Подрядчика отчет об освоении и целевом использовании бюджетных средств по
установленным актам выполненных работ.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком не вмешиваясь в
его хозяйственную деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив
Подрядчику, часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
2.4.3. Приостановить работы и назначить Подрядчику разумный срок для устранения обнаруженных
недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от
настоящего контракта, либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика.
2.4.4. Отказаться от исполнения настоящего Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно
к исполнению обязанностей по Контракту или необоснованно затягивает их.
2.4.5. Не принимать выполненные Подрядчиком работы, если они выполнены с нарушением правил и
норм, регламентирующих проведение данных работ.
3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется по итогам проведения конкурсного
отбора, протокол № __ от __________ г. на выполнение работ по внедрению и техническому обслуживанию
средств организации и регулированию дорожного движения Усть-Катавского городского округа, и
составляет _______________ (____________________) рублей с учетом НДС, в том числе:
- за счет средств областного бюджета в размере _________ (_______________) рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере _________ (__________________) рублей.
3.2. Цена контракта устанавливается с учетом всех необходимых затрат, налоговых сборов, и других
обязательных платежей.
3.3. При выполнении работ по настоящему контракту оплата производится по ценам, определенным в
соответствии с настоящим контрактом.
3.4. Приемка выполненных работ производится представителями Заказчика с оформлением акта
(форма КС-2); представителями ГИБДД с оформлением акта приемки выполненных работ по внедрению и
обслуживанию технических средств дорожного движения.
3.5. Оплата оказанных услуг производится из средств местного бюджета.
3.6. Стоимость работ не может быть пересмотрена.
3.7. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.
4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
4.1. Основанием для начала производства работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим
Контрактом, является подписание настоящего контракта и сметной документации.
4.2. Работы производятся в соответствии с нормами и правилами, регламентирующими проведение
работ данного вида, в пределах утвержденной сметы.
4.3. Подрядчик обеспечивает безопасность трудового процесса при выполнении работ и несет
ответственность за несчастные случаи, происшедшие по вине его работников.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного
имущества, используемого при исполнении настоящего Контракта, несет Подрядчик.
4.5. Приемка выполненных работ оформляется составлением двухстороннего акта (формы КС № 2),
подписываемого сторонами.
4.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, не оформленные
в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.7. Недостатки работ, выявленные Заказчиком, оформляются составлением двухстороннего акта. Для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты работы, согласования порядка и сроков их устранения
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней с момента устного или
письменного извещения Заказчика.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком.
5.2. Настоящий контракт заключен на срок до «31» декабря 2010 года.
5.3. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при
исполнении условий настоящего Контракта.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик устанавливает срок гарантии результатов работы в течении двух лет, с момента
подписания Сторонами акта сдачи-приемки, за исключением случаев преднамеренного повреждения
указанных результатов со стороны третьих лиц.
6.2. В период гарантийного срока Подрядчик безвозмездно и немедленно устраняет
обнаруженные Заказчиком неполадки, возникшие по вине Подрядчика. При этом гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.
7. Ответственность сторон.
7.1. За нарушение установленного по контракту конечного срока выполнения работ Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика уплату пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
7.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
контракту или устранения нарушений.
7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта,
решаются путем переговоров между сторонами.
7.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в
соответствии с нормами законодательства РФ.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ
препятствующие исполнению обязательств по контракту.
9. Дополнительные условия.
9.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, банковских реквизитов, наименования
Заказчика, ведомственной принадлежности, формы собственности, открытии новых расчетных счетов
(закрытии прежних) и других данных, влияющих на надлежащее исполнение договора, она обязана в
течение 3 (Трех) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,
что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.2. Разногласия, возникающие между «Подрядчиком» и «Заказчиком» при заключении, изменении и
расторжении настоящего контракта рассматриваются путем переговоров. В случае расторжения контракта
Заказчик направляет Подрядчику Предложение о расторжении контракта. Подрядчик обязан предоставить
ответ в пятидневный срок с момента получения Предложения о расторжении контракта. При получении
согласия на расторжение контракта стороны составляют Соглашение о расторжении контракта.
9.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются в
арбитражном суде Челябинской области.
9.4. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах - по одному для каждой из сторон и 4-й
экземпляр для Министерства строительства, инфраструктуры дорожного хозяйства, которые имеют
одинаковую юридическую силу.
10. Юридические адреса сторон:
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ФОА У-КГО «Управление инфраструктуры и
строительства»
456043 Усть-Катав ул.Ленина, 47А
ИНН 7419005200 КПП 741901001
р/сч. 401018104000000181
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
г.Челябинск
БИК 047501001
ОКАТО 75455000000
__________________ А.Е. Буренков
_______________________/_______________/
План производства работ
по внедрению и обслуживанию технических средств
организации дорожного движения по Усть-Катавскому
городскому округу на 2010 год
№
Наименование работ
Ед. изм
Количество
п/п
Единичная
1
Разметка дорог – пешеходные переходы
м2
650
сметная
расценка
(руб)
169,33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Монтаж световозвращающих знаков – на стойке
Монтаж световозвращающих знаков – на кронштейне
Замена световозвращающих знаков
Замена указателей заданного движения (УЗДП) – 1 гр.
Замена указателей заданного движения (УЗДП) – 2 гр.
Замена пешеходных ограждений
Покраска пешеходных ограждений
Техническое обслуживание светофорных объектов
Техническое обслуживание световозвращающих знаков
Техническое обслуживание указателей 1 группы
Техническое обслуживание указателей 1 группы
Покраска светофорных объектов
Покраска КДЗ (стоек дорожных знаков)
Непредвиденные и оперативные работы
ИТОГО:
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.п.
м.п.
об.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
80
4
2
80
80
3
270
10
10
3
29
4723,1
3640,6
3450,7
6156,36
13866,92
1314,73
85,87
40145,72
280,6
437,84
748,68
4698,91
218,92
Сумма
(руб.)
110064,50
4723,10
3640,60
276056,00
24625,44
27733,84
105178,40
6869,60
120437,16
75762,00
4378,40
7486,80
14096,73
6348,68
198,75
787600,00
Заказчик:
Заместитель главы Усть-Катавского городского округа начальник управления инфраструктуры и строительства ________________ А.Е. Буренков