kotirovochnaia_dokymentaciia_kanavy

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения запроса котировок у субъектов малого предпринимательства на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению и
очистке водоотводных канав на территории городского округа Краснотурьинск
в 2011 году
Муниципальный заказчик:
коммунального хозяйства»
Муниципальное
учреждение
Руководитель муниципального заказчика _________________
(личная подпись)
2011 год
«Управление
жилищно-
/ С.А. Бидонько /
(расшифровка подписи)
Приложение № 1 к извещению
о проведении запроса котировок
Исх.№_____
Кому: Начальнику
Муниципального учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»
С.А. Бидонько
«____» ___________ 201__г.
№ извещения ______________________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на выполнение работ по восстановлению и очистке водоотводных канав на территории
городского округа Краснотурьинск в 2011 году
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок, на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению и очистке
водоотводных канав на территории городского округа Краснотурьинск в 2011 году,
____________________________________________,
(указывается наименование участника размещения заказа)
в лице _________________________________, сообщает о согласии исполнить условия
(указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
муниципального контракта, а также подтверждаем своё соответствие требованиям,
установленным статей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»
2. _________________________________________________________ предлагает
(указывается наименование участника размещения заказа)
выполнить работы (оказать услуги) по цене, в том числе расходы на материалы,
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, которая составляет ____________________________________
(указать цифрами и прописью)
рублей.
3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке
сведений.
Юридический адрес: ________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________
Телефон:_____________________________ Факс:________________________
Электронный адрес:_________________________________________________
ИНН:__________________________/ КПП:_______________________________
ОГРН:_____________________________________________________________
Р/счет (Счет по вкладу):___________________________ в _________________
К/счет_____________________________________________________________
БИК:______________________________________________________________
_______________________________
Наименование должности руководителя
участника размещения муниципального
заказа
М.П.
_______________________
(личная подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок
Техническое задание
на выполнение работ по восстановлению и очистке водоотводных канав на территории
городского округа Краснотурьинск в 2011 году
1. Наименование выполняемых работ: Восстановление и очистка водоотводных канав
на территории городского округа Краснотурьинск в 2011 году
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 145 000,00 рублей.
3. Место выполнения работ: территория городского округа Краснотурьинск.
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 31
июля 2011 года.
5. Источник финансирования: местный бюджет.
6. Классификация работ, услуг: 4540000 Услуги по завершению строительства
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ (услуг) расходах: цена
работ должна быть указана с учетом затрат на материалы, транспортировку,
страхование, уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей в случае их
наличия.
8. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: Оплата работ осуществляется по
безналичному расчету, без предоплаты, по предъявленным счетам, счетам-фактурам,
после подписания актов выполненных работ, в том числе промежуточных, в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов бюджетных
обязательств.
9. Вид и объем выполняемых работ:
Цена за единицу
№
Единица
Наименование работ
измерения,
Количество
п/п
измерения
рублей
114,17
1. Очистка водоотводных канав
п.м.
394
Восстановление и устройство
2.
по факту
водоотводных канав
Работы выполняются согласно Правил содержания, обеспечения чистоты и
благоустройства территорий, городов и населенных пунктов Свердловской области.
Работы выполняются в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного
содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования
природных и водных ресурсов территории городского округа Краснотурьинск,
утвержденными решением Думы городского округа Краснотурьинск от 27.01.2011№ 260.
Работы выполняются согласно ГОСТ Р 50597-93, СНиП 2.05.02-85 Автомобильные
дороги.
Работы по восстановлению и очистке водоотводных канав производятся по
согласованию с Заказчиком на территории городского округа Краснотурьинск, также
осуществляется контроль и своевременная очистка мостов и гидротехнических
сооружений.
Работы по восстановлению и очистке водоотводных канав направлены на
поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе
прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав,
устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений
дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у труб и мостов).
В летний период по мере просыхания грунта производят очистку водоотводных
сооружений и дренажей от посторонних предметов и грязи, спускают оставшуюся в
резервах и водоотводных канавах (кюветах) воду, выполняют работы по заделке
промоин, исправлению бровок земляного полотна, осуществляют планировку
неукрепленных обочин поврежденных участков откосов с уборкой небольших оползней,
обвалов, селевых выносов. Так же в летний период необходимо производить промывку
водопропускных труб от грязи, ила и др.
По требованию Заказчика осуществляются дополнительные работы по углублению
существующих и устройству новых водоотводных канав (кюветов), укладка труб в
водоотводные канавы для пропуска воды.
Работы, требующие дополнительного привлечения спец. техники оплачиваются
согласно фактических затрат на основании составленного локального сметного расчета.
В целях недопущения повреждения подземных инженерных коммуникаций в зоне
производства работ необходимо согласование с организациями, эксплуатирующими
инженерные сети на данном участке.
После окончания производства работ должно быть восстановлено нарушенное
благоустройство территории.
При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность движения транспорта,
пешеходов, работающей техники и обслуживающего персонала (установка
ограничительных знаков, согласование с ГИБДД).
Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ и содержание
территорий, имущества, на которой производятся работы, и несет ответственность
перед третьими лицами в случае нарушения правил эксплуатации переданных ему на
обслуживание территорий и имущества.
Приложение № 3 к извещению
о проведении запроса котировок
Проект муниципального контракта
на выполнение работ по восстановлению и очистке водоотводных канав
на территории городского округа Краснотурьинск в 2011 году
г. Краснотурьинск
от «
»
2011 года
Муниципальное
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства» в лице начальника Бидонько Светланы Анатольевны, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
_________________________________________,
в
лице
________________,
действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с
другой стороны, по результатам проведенного «__»_____201_ года запроса котировок
(протокол
от «___»_____201_года № ___, извещение № __, размещенное
«___»_____201_ года на общероссийском официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru),
заключили настоящий муниципальный контракт, далее именуемый «Контракт» о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика для муниципальных нужд и на
условиях настоящего контракта выполнить работы по восстановлению и очистке
водоотводных канав (далее именуемые соответственно: «Работы» и «Объекты») на
территории городского округа Краснотурьинск в 2011 году, а Заказчик обязуется принять
и оплатить выполненные работы на условиях настоящего муниципального контракта.
1.2. Техническое задание на выполнение работ по восстановлению и очистке
водоотводных канав на территории городского округа Краснотурьинск в 2011 году
содержится в Приложении №1 настоящего контракта.
1.3. Срок выполнения работ по настоящему контракту: с момента подписания
настоящего контракта до 31 июля 2011 года.
1.4. В случае необходимости, сроки выполнения отдельных видов работ по
настоящему контракту устанавливаются между Заказчиком и Подрядчиком
дополнительно. Подрядчик имеет право выполнить работы по настоящему контракту
досрочно.
1.5. Все работы должны оказываться согласно требованиям Технического задания
(Приложение №1 настоящего контракта), условиям настоящего контракта и требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Цена контракта, форма, срок и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего контракта сложилась в результате проведения запроса
котировок и составляет ___________________(_________________) рублей __ копеек.
Стоимость работ по очистке водоотводных канав на территории городского округа
Краснотурьинск по настоящему контракту составляет ________ (____________) рублей
__ копеек - за 1 погонный метр;
Стоимость работ по восстановлению и устройству водоотводных канав на
территории городского округа Краснотурьинск по настоящему контракту определяется по
фактическим
локальным
сметным
расчетам,
утвержденным
Заказчиком
и
согласованным Подрядчиком.
2.2. Стоимость работ Подрядчика, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта,
устанавливается на весь срок действия настоящего контракта. В сумму, указанную в
пункте 2.1. настоящего контракта, включаются все расходы Подрядчика, связанные с
выполнением обязанностей по настоящему контракту, в том числе уплата налога на
добавленную стоимость (НДС), иных налогов, пошлин, взносов, расходов на
страхование, транспорт, заработную плату рабочих Подрядчика, и иные издержки,
понесенные Подрядчиком в процессе исполнения настоящего контракта.
2.3. Оплата работ осуществляется по безналичному расчету, без предоплаты, по
предъявленным счетам, счетам-фактурам, после подписания актов выполненных работ,
в том числе промежуточных, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
выделенных лимитов бюджетных обязательств, путем перечисления денежных средств
с лицевого счета, открытого Заказчиком в УФК по Свердловской области (ФУ
администрации городского округа Краснотурьинск, «Получатель» - МУ «УЖКХ»), на
расчетный счет Подрядчика.
2.4. В случае недостаточности средств на оплату всех выполненных работ, либо
уменьшения в установленном порядке средств, выделенных Заказчику для
финансирования работ, стороны обязаны внести изменения в муниципальный контракт
в части сроков оплаты, а при необходимости и в иные условия.
2.5. При дефиците финансовых ресурсов Заказчик оставляет за собой право
приостановить выполнение работ по данному контракту. При этом Заказчик обязуется
поставить в известность Подрядчика о дефиците денежных средств не позднее, чем за
15 календарных дней до даты остановки выполнения работ.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.7. Результат выполнения работ, имеющий отрицательное заключение по
результатам проверки Заказчиком качества выполнения работ, окончательной приемке и
оплате не подлежит.
2.8. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности
выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Заказчик
освобождается от ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3. Права и Обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы по настоящему контракту в сроки, предусмотренные
настоящим муниципальном Контрактом, в соответствии с требованиями Заказчика. В
случае возникновения острой необходимости выполнения работ, Заказчик имеет право
требовать от Подрядчика осуществить выполнение отдельных работ в сроки,
установленные Заказчиком дополнительно.
3.1.2. Предоставлять Заказчику в течение 5-ти календарных дней после окончания
выполнения работ на Объекте акты сдачи-приемки выполненных по настоящему
контракту работ, счета, счета-фактуры.
3.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему контракту, не
допускать ухудшения технического состояния объектов внешнего благоустройства - за
исключением случаев, связанных с нормальным износом в процессе эксплуатации.
3.1.4. Немедленно сообщать Заказчику обо всех ставших ему известными случаях
нанесения ущерба имуществу Заказчика, переданного для выполнения работ по
настоящему контракту, и виновных лицах. Составлять соответствующие акты о
причинении вреда для привлечения виновных лиц к гражданско-правовой
ответственности.
3.1.5. Выполнять работы качественно, в соответствии с условиями настоящего
Контракта, техническим заданием (Приложение №1 настоящего
контракта) и
показателями качества (Приложение №2 настоящего контракта).
3.1.6. Предоставлять представителю Заказчика возможность (в том числе,
транспортную) в любое время проверить и проконтролировать ход выполнения работ на
Объекте, а также согласовывать с Заказчиком акты выполненных работ.
3.1.7. Гарантировать и отвечать за качество выполняемых по настоящему
контракту работ, согласно технического задания (Приложение №1 настоящего контракта)
и показателей качества (Приложение №2 настоящего контракта).
3.1.8. В случае повреждения инженерных коммуникаций и сооружений,
находящихся на территории выполнения Подрядчиком работ, а также в зоне выполнения
работ за ее пределами, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет
и в сроки, установленные Заказчиком.
3.1.9. Указания Заказчика в отношении формы, сроков представления и содержания
отчетности, если таковые будут даны в письменной форме, выполнять в обязательном
порядке.
3.1.10. С момента начала производства работ и до их завершения вести журнал
ежедневного учета выполненных работ. Каждая запись в журнале должна быть
подписана Подрядчиком. Данный журнал должен отражать весь ход выполнения работ,
а также все связанные с выполнением работ факты и обстоятельства, имеющие важное
значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
3.1.11. Нести ответственность перед третьими лицами за нанесение ущерба их
имуществу и (или) здоровью, причиненного при выполнении (или вследствие
ненадлежащего выполнения) взятых на себя обязательств по настоящему контракту.
3.1.12. Нести ответственность за нанесение ущерба, повреждения или загрязнения
со стороны транспорта Подрядчика или любого его субподрядчика или субпоставщика:
шоссейным дорогам, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути
следования к территории выполнения работ, производить их восстановление и очистку в
сроки, согласованные обеими сторонами, и за счет Подрядчика.
3.1.13. Осуществлять выполнение отдельных работ и их сдачу Заказчику в сроки,
установленные Заказчиком, если указания Заказчика в отношении необходимости
выполнения отдельных работ в рамках настоящего контракта были даны в письменной
форме.
3.1.14. Обеспечить возможность принятия указаний Заказчика по телефону или
факсу.
3.1.15. В случае выполнения Подрядчиком работ (или его субподрядчиками) с
отступлениями от условий технического задания (Приложение №1 к настоящему
контракту), Подрядчик отвечает перед Заказчиком в соответствии с показателями
качества (Приложение №2 к настоящему контракту), а также обязуется устранить
выявленные недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
3.1.16. Согласовывать с органами государственного надзора, владельцами сетей,
коммуникаций и территорий, порядок и условия выполнения работ по настоящему
контракту.
3.1.17. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время выполнения
работ.
3.1.18. Информировать Заказчика в период выполнения работ, в рабочие дни, до 9
часов утра о ходе выполнения работ, в частности:
- об объеме выполненных работ за предыдущие сутки;
- о планировании своей работы на текущие сутки.
3.1.19. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от
него указаний приостановить процесс выполнения работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе выполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполнения работ, либо создают невозможность их завершения в
срок.
3.1.20. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в
пункте 3.1.19., либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь ответа Заказчика в
течение 10 календарных дней, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении процесса выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к
Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.21. На период выполнения работ обеспечить участок выполнения работ
огораживающими устройствами и соответствующими дорожными знаками (при
необходимости) с целью недопущения его эксплуатации третьими лицами. Обеспечение
участка выполнения работ огораживающими устройствами и соответствующими
дорожными знаками (при необходимости) должно осуществляться с момента
выполнения работ по момент полного завершения работ на данном участке в
круглосуточном режиме.
3.1.22. Подрядчик несет полную ответственность (включая материальную), в том
числе перед третьими лицами за причинение вреда их здоровью и (или) имуществу,
причиненные вследствие нарушения Подрядчиком технологии производства работ по
настоящему контракту или неисполнения своих обязательств по настоящему контракту.
3.1.23. Возмещать ущерб третьим лицам, причиненный вследствие невыполнения,
ненадлежащего и (или) некачественного выполнения работ, нарушения условий
настоящего контракта и (или) технологии выполнения работ по настоящему контракту.
3.1.24. В случае выявления Заказчиком факта некачественного выполнения
Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязуется устранить
выявленные недостатки в работах, либо возместить расходы по устранению недостатков
третьим лицам, выполнившим устранение данных недостатков, либо возместить
Заказчику
расходы
по устранению выявленных недостатков, если устранение
недостатков осуществлялось силами третьих лиц, но за счет Заказчика. В последнем
случае вопрос об устранении недостаток третьими лицами решается
между
Подрядчиком и Заказчиком дополнительно.
3.1.25. Подрядчик не имеет права:
- допускать какие-либо отступления от технического задания (Приложение №1)
настоящего контракта;
- при неисполнении своих обязательств по настоящему контракту и (или)
некачественном выполнении работ ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял
контроль и надзор за их выполнением.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Самостоятельно (по согласованию с Заказчиком) определять способ
выполнения работ по настоящему контракту, численность необходимого персонала и
график их работы.
3.2.2. Требовать оплату за выполненные работы в соответствии с их объемом и
качеством.
3.2.3. В случае необходимости использовать привлеченные силы (субподрядчиков)
для выполнения работ по настоящему контракту, при согласии на это Заказчика и на
условиях настоящего контракта.
3.2.5. Уступать право требования по настоящему контракту третьим лицам в случае
наличия письменного согласия на это Заказчика.
3.2.6. Подрядчик также вправе:
- вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить
работу заново с возмещением Заказчику убытков, причиненных просрочкой исполнения;
- привлечь для исполнения контракта по согласованию с Заказчиком субподрядные
организации, при этом Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. Общий
объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд, не должен превышать 50% от
стоимости контракта.
Подрядчик может заключить договор субподряда только после получения
соответствующего письменного разрешения Заказчика. При невыполнении Подрядчиком
указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных
субподрядной организацией, привлеченной без согласия Заказчика.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Осуществлять технический надзор весь период выполнения работ
Подрядчиком и осуществлять приемку выполненных работ Подрядчиком в соответствии
с настоящим контрактом.
3.3.2. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в размере и сроки,
предусмотренные
настоящим контрактом в пределах выделенного бюджетного
финансирования.
3.3.3. Информировать Подрядчика об изменении нормативно-технических
требований к исполнению настоящего контракта.
3.3.4. На свое усмотрение либо приостановить процесс выполнения работ
Подрядчиком в связи с некачественным выполнением последним работ и назначить срок
для устранения недостатков, либо при обнаружении отступлений от контракта,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об
этом Подрядчику в письменном виде, а затем назначить срок для устранения
недостатков.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Самостоятельно проводить совместно с Подрядчиком плановые и
внеплановые контроли за процессом выполнения работ, в рамках настоящего Контракта.
Оценивать качество выполнения работ Подрядчиком и производить взыскание за
выполненные некачественно работы, в соответствии с техническим заданием и
показателями качества, установленными в Приложениях №1 и №2 настоящего
Контракта. В случае отказа Подрядчика от участия в обследовании Заказчик вправе на
свое усмотрение привлечь для участия в комиссии третье лицо, о чём должно быть
указано в акте обследования.
3.4.2. При выявлении недостатков в результате выполнения работ Заказчик имеет
право требовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение
производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счёт средств Подрядчика;
- возмещения вреда, причинённого третьим лицам и (или) их имуществу, в
установленном законодательством РФ порядке.
3.4.3. При некачественно выполненных работах, принять выполненные
Подрядчиком работы по сниженной стоимости, если выявленные Заказчиком недостатки
позволяют принять объект в эксплуатацию.
Снижение оплаты за выполненные некачественно работы осуществляется на
основании показателей качества (Приложение №2 настоящего Контракта) или
соглашения о снижении стоимости работ, заключенного между сторонами
дополнительно.
3.4.4. Не принимать от Подрядчика на оплату платежных документов составленных
неверно, неполно или содержащих в себе недостоверную информацию. В случае
предъявления Подрядчиком таких документов, оплата работ Подрядчика будет
осуществлена в течение 15-ти дней с момента предъявления Подрядчиком к оплате
исправленных платежных документов.
3.4.5. В случае отсутствия (дефицита) бюджетных денежных средств задерживать
на неопределенный срок финансирование Подрядчика по настоящему контракту.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. В течение пяти календарных дней с момента завершения выполнения работ на
Объекте Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ на
данном Объекте по настоящему контракту.
4.2. В акте указывается:
- наименование выполненных работ;
- стоимость выполненных работ;
- качество выполненных работ.
4.3. В акт может быть включена любая другая информация, которую стороны сочтут
необходимой указать.
4.4. Предъявленные Заказчику Подрядчиком акты сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик в течение 5 рабочих дней согласовывает или возвращает данные акты
неподписанными Подрядчику в случае, если предъявленные последним акты сдачиприемки выполненных работ составлены неверно, неполно или содержат в себе
недостоверную информацию.
4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в выполненных работах при их приемке,
вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, либо в ином документе,
удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки и требования об их
устранении.
При обнаружении недостатка при приемке работ представитель Заказчика может
принять следующее решение:
- отказать Подрядчику в приемке работы и отдать распоряжение об устранении
недостатка с указанием срока повторной приемки, сделав соответствующую запись в
журнале производства работ и (или) акте выполненных работ;
- устранить выявленные при приемке работ недостатки силами третьих лиц с
отнесением расходов по их устранению на Подрядчика;
- принять работу на условиях ее оплаты по сниженной стоимости, указав
выявленные недостатки в акте выполненных работ;
- отказать Подрядчику в приемке работ, и потребовать переделать результат работ,
если устранить недостаток не представляется возможным, с указанием срока повторной
приемки, сделав соответствующую запись в журнале производства работ и (или) акте
выполненных работ.
5.6. При завершении работ на объекте с целью определения соответствия
эксплуатационных характеристик законченного ремонтом объекта требованиям
Заказчика к уровню качества выполненных работ, Заказчик проводит комплексную оценку
качества выполненных работ на объекте.
5. Срок действия муниципального контракта
5.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания по момент полного
исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.
6. Ответственность сторон
6.1. За несвоевременное или некачественное выполнение работ, а также
несвоевременное или некачественное устранение недостатков в выполненных работах
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим контрактом. За несвоевременное или
некачественное выполнение работ, Подрядчик по решению Заказчика уплачивает
Заказчику либо неустойку в размере не менее одной трёхсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от объема не предоставленных работ, либо Заказчик применяет к
Подрядчику санкции, изложенные в пунктах 3.4.1., 3.4.2. и 3.4.3. настоящего контракта и
показателях качества (Приложение №2 к настоящему контракту). Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим контрактом или дополнительно Заказчиком
срока
исполнения обязательства.
Подрядчик может быть освобожден от снижения оплаты за несвоевременно
выполненные работы, если Заказчик признает причину просрочки исполнения
уважительной.
6.2. За невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик
несет перед Заказчиком ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим контрактом.
6.3. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств, Подрядчик уплачивает
Заказчику (по требованию Заказчика):
- за отказ от выполнения работ по настоящему контракту без объективных причин –
штрафные санкции в размере 1% от суммы настоящего контракта;
- штрафные санкции в размере, взысканном с Заказчика государственными
надзорными органами, если взыскания производились в период действия настоящего
контракта или
связаны с ненадлежащим выполнением Подрядчиком работ по
настоящему контракту;
- расходы по устранению недостатков в выполненных Подрядчиком работах, если
устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось Заказчиком.
6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте,
применяются в соответствии с нормами законодательства РФ.
6.5. Снижение оплаты не освобождает Подрядчика от его обязательств завершить
выполнение работ или от любых других его обязательств и ответственности по
контракту, а также от возмещения фактических убытков, возникших у Заказчика в связи с
ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.
6.6. Вред, причиненный здоровью и (или) имуществу третьих лиц по вине
Подрядчика – возмещается Подрядчиком самостоятельно.
6.7. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по
настоящему Контракту, устранения нарушений и возмещения убытков в полном объеме
сверх неустойки.
6.8. Ответственность Сторон за нарушение обязательств, не оговоренная в
настоящем разделе, регулируется главой 25 Гражданского кодекса РФ.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с условиями
настоящего контракта и действующими нормами (ГОСТами, СНиПами, национальными
стандартами и т.д.).
7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов в соответствии с
государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются
соответствующей документацией (сертификат качества).
7.3. В случае обнаружения использования материалов не соответствующих
условиям настоящего Контракта в процессе гарантийной эксплуатации объекта, все
работы по их замене осуществляются Подрядчиком своими силами и за свой счёт.
7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим
качеством результата работы на объекте, в рамках настоящей гарантии.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не
исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
обязательств непреодолимой силы, которые понимаются как обязательство, возникшее
в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не
поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые
другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстания, саботаж,
забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какоголибо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается
соразмерно времени, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
вследствие непреодолимой силы, обязана не позднее 5 календарных дней с момента их
наступления известить в письменной форме об этом другую сторону (то же – о
прекращении обстоятельств непреодолимой силы), приложив к извещению справку
соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта,
повлиявшего на исполнение обязательств.
Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
8.4. Если непреодолимые обстоятельства будут длиться свыше трех месяцев,
стороны вправе расторгнуть настоящий контракт.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта,
разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 30
календарных дней. При отказе в удовлетворении претензии, либо при отсутствии ответа
на претензию свыше 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе
обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.
10. Внесение изменений в контракт
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, действительны при
оформлении их в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами,
являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта. При выполнении настоящего
контракта стороны руководствуются нормативными правовыми актами действующего
законодательства Российской Федерации, Свердловской области, решениями местных
органов власти и Особыми условиями настоящего контракта.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством, по требованию одной из Сторон.
Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из Сторон
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой
ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в
значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего
Контракта.
11.2. Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной
форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
11.3. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и
устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному
Контракту, теряют силу.
11.4. При изменении законодательства Российской Федерации или поступлении
предложения одной из сторон о внесении в настоящий контракт изменений и (или)
дополнений предложения подлежат рассмотрению в течение 30 дней со дня внесения
предложения.
11.5. Права и обязанности Подрядчика по настоящему контракту не могут
передаваться третьим лицам, без письменного согласования с Заказчиком.
11.6. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по Контракту
получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в
том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться
как коммерческая тайна (ст.139 ГК РФ), она не вправе сообщать третьим лицам без
согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяется соглашением
Сторон.
11.7. При изменении законодательства Российской Федерации или поступлении
предложения одной из сторон о внесении в настоящий контракт изменений и (или)
дополнений предложения подлежат рассмотрению в течение 30 дней со дня внесения
предложения.
11.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
11.9. Каждый лист Контракта, включая приложения, подписывается обеими
сторонами.
11.10. Контракт составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из сторон.
11.11. Стороны в течение 1 рабочего дня уведомляют друг друга об изменении
адреса и других реквизитов, а также других обстоятельствах, имеющих значение для
выполнения условий настоящего контракта.
11.12. Местом исполнения контракта признается городской округ Краснотурьинск.
12. Перечень приложений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего контракта
Приложение №1: Техническое задание на выполнение работ по восстановлению и
очистке водоотводных канав на территории городского округа Краснотурьинск в 2011
году.
Приложение №2: Показатели качества.
13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик:
Муниципальное учреждение
«Управление жилищнокоммунального хозяйства»
624440 городской округ Краснотурьинск
ул. Молодежная, 1
ОГРН 1046600973308
ИНН 6617009519 КПП 661701001
Л/с 03901150040 в Финансовом
управлении администрации городского
округа Краснотурьинск в ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области
г. Екатеринбург
БИК 046577001
Сч. 40204810000000126217
Начальник МУ «УЖКХ»
_______________ С.А. Бидонько
м.п.
Подрядчик:
Приложение №1
к муниципальному контракту
№ ___ от «__» ______ 20__ года
Техническое задание
на выполнение работ по восстановлению и очистке водоотводных канав
на территории городского округа Краснотурьинск в 2011 году
№
п/п
1.
2.
Наименование работ
Очистка водоотводных канав
Восстановление и устройство водоотводных канав
Единица
Количество
измерения
п.м.
394
по факту
Работы выполняются согласно Правил содержания, обеспечения чистоты и
благоустройства территорий, городов и населенных пунктов Свердловской области.
Работы выполняются в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного
содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования природных
и водных ресурсов территории городского округа Краснотурьинск, утвержденными решением
Думы городского округа Краснотурьинск от 27.01.2011№ 260.
Работы выполняются согласно ГОСТ Р 50597-93, СНиП 2.05.02-85 Автомобильные
дороги.
Работы по восстановлению и очистке водоотводных канав производятся по
согласованию с Заказчиком на территории городского округа Краснотурьинск, также
осуществляется контроль и своевременная очистка мостов и гидротехнических сооружений.
Работы по восстановлению и очистке водоотводных канав направлены на поддержание
элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка,
профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение
дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений дренажных
устройств, подводящих и отводящих русел у труб и мостов).
В летний период по мере просыхания грунта производят очистку водоотводных
сооружений и дренажей от посторонних предметов и грязи, спускают оставшуюся в резервах
и водоотводных канавах (кюветах) воду, выполняют работы по заделке промоин,
исправлению бровок земляного полотна, осуществляют планировку неукрепленных обочин
поврежденных участков откосов с уборкой небольших оползней, обвалов, селевых выносов.
Так же в летний период необходимо производить промывку водопропускных труб от грязи,
ила и др.
По требованию Заказчика осуществляются дополнительные работы по углублению
существующих и устройству новых водоотводных канав (кюветов), укладка труб в
водоотводные канавы для пропуска воды.
Работы, требующие дополнительного привлечения спец. техники оплачиваются
согласно фактических затрат на основании составленного локального сметного расчета.
В целях недопущения повреждения подземных инженерных коммуникаций в зоне
производства работ необходимо согласование с организациями, эксплуатирующими
инженерные сети на данном участке.
После окончания производства работ должно быть восстановлено нарушенное
благоустройство территории.
При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность движения транспорта,
пешеходов, работающей техники и обслуживающего персонала (установка ограничительных
знаков, согласование с ГИБДД).
Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ и содержание
территорий, имущества, на которой производятся работы, и несет ответственность перед
третьими лицами в случае нарушения правил эксплуатации переданных ему на
обслуживание территорий и имущества.
Заказчик:
Подрядчик:
_____________С.А. Бидонько
м.п.
_____________ /Фамилия И.О./
м.п.
Приложение №2
к муниципальному контракту
№ ___ от «__» ______ 20__ года
Показатели качества
№
п/п
1.
2.
6.
7.
Показатели оценки качества
и состав работ
Установленный
уровень
качества и
надежности
обслуживания
Величина снижения
стоимости работ в
процентном
соотношении за
нарушение
установленного
уровня качества
Восстановление и очистка водоотводных канав на территории
городского округа Краснотурьинск в 2011 году
Очистка от грязи, ила и другого мусора
Хорошо
Снижений нет
водоотводных канав производится:
а) в полном объеме, т.е. грязь, ил и другой
мусор убраны полностью
б) с соблюдением сроков, установленных
Заказчиком для выполнения работ
в) способом, указанным Заказчиком (в
случае, если Заказчик указал способ
выполнения работ)
г) на всей территории, указанной
Заказчиком.
Работы по восстановлению и устройству
Хорошо
Снижений нет
водоотводных канав выполнены на
территории, способом и в сроки,
указанные Заказчиком
Нарушение любого из условий пунктов 1 и неудовлетворительно
10% от стоимости
2 настоящих показателей качества,
работ, выполненных с
требований Технического задания и
нарушением качества
указаний Заказчика
Условия, относящиеся к выполнению всех работ
по настоящему контракту
Отказ1 Подрядчика от приема
неудовлетворительно 1% от общей суммы
информации и указаний Заказчика
настоящего контракта
относительно объема, сроков, способа,
территории выполнения работ по
настоящему контракту, в том числе отказ
подрядчика от письменного
подтверждения приема от Заказчика
вышеуказанной информации и указаний.
Уклонение Подрядчика от выполнения
ПЛОХО
2% от общей
работ согласно указаниям Заказчика, в
стоимости контракта
том числе уклонение Подрядчика от
подписания очистки и восстановления
водоотводных канав на территории
городского округа Краснотурьинск.
Заказчик:
Подрядчик:
_____________ С.А. Бидонько
м.п.
_____________ /Фамилия И.О./
м.п.
Под отказом понимается отказ подрядчика в устной или письменной форме от выполнения работ по
настоящему контракту согласно указаний Заказчика, в том числе:
а) не принятие информации через средства сотовой или местной телефонной связи
б) не принятие информации по факсу
1