ДОКУМЕНТАЦИЯ На проведение запроса котировок на

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МУ ДОД
Детской школы искусств
__________ М.Н.Сатина
ДОКУМЕНТАЦИЯ
На проведение запроса котировок
на выполнение работ по замене и установке водопроводных труб
Муниципальный заказчик :
МУ ДОД ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Долгопрудный – 2010г.
ЗАПРОС КОТИРОВОК
Муниципальный заказчик- МУ ДОД Детская школа искусств г.Долгопрудного настоящим извещает о
проведении запроса котировок на выполнение работ по замене и установке водопроводных труб.
Почтовый адрес: 141700 Московская область ,г.Долгопрудный , ул.Спортивная ,д.2(каб. 103 тел. (498)
685-11-79)
Адрес сайта – WWW.dolgoprudy.com
Адрес электронной почты: efremova.79@mail.ru
Источник финансирования : бюджет городского округа Долгопрудный
Форма котировочной заявки: Котировочная заявка, подписанная руководителем организации
участника – размещения заказа и скрепленная печатью организации( для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей ), представляется в письменной форме в соответствии с
Приложением№1.
Наименование работ и материалов
Ед.измер.
Кол-во
Срезка отработанных труб и снятием
изоляции под резку
Разводка труб (сварной шов)
Труба d-89мм
Труба d- 50мм
Трубаd-25мм
Установка отводов d-89мм
Отвод d-89мм
Установка отводов d-50мм
Отвод d-50мм
Установка отводов d-25мм
Отвод d-25мм
Установка задвижек d-89мм
задвижка d-89мм
Установка кранов d-50мм
краны d-50мм
Установка кранов d-25мм
краны d-25мм
Штробление под трубы
Сверление отверстий для крепления
труб
Метизы (дюбеля, саморезы ,скобы,
Сверла)
Грунтовка труб
грунт
Покраска труб за 2 раза
М/П
232
М/П
М/П
М/П
М/П
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
М/П
Шт.
64
192
21
7
25
25
7
7
2
2
2
2
6
6
2
2
34
89
К-т
2
М2
кг
М2
20,2
15
20,2
Краска по металлу
Доставка материалов
Доставка металлопроката (труб,задвижек,
Кранов, отводов)
Уборка и вывоз мусора из подвала с погрузкой
ИТОГО
кг
а/м
а/м
30
1
1
тн
8,2
Место выполнения работ : Московская область ,г.Долгопрудный ул.Спортивная д.2
Сроки выполнения работ: по 30 сентября 2010г.
Цена работ должна быть указана с учетом затрат на материальные ресурсы, транспортировку,
страхование, уплату налогов , таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Цена Муниципального Контракта является фиксированной на период его действия .
Максимальная цена Муниципального Контракта: составляет 242782-00 рублей.
Место подачи котировочных заявок:141700 Московская область , г.Долгопрудный,
ул.Спортивная,д.2 каб.103 ,тел.(498) 685-11-79
Срок подачи: в течении 4 рабочих дней начиная с 10 сентября 2010г.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15 сентября 2010г. в 18 часов 00
минут.
Срок и условия оплаты работ: Заказчик производит оплату услуг по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании Акта выполненных
работ в течение 5 банковских дней с даты предоставления счета.
Срок подписания Муниципального Контракта с победителем :не ранее, чем за 7 дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не
позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение №1
На бланке участника
Дата, исх.номер
В котировочную комиссию
МУ ДОД Детской
Школы искусств г.Долгопрудного
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить
работы по замене и установке водопроводных труб
№
п/п
1.
Наименование работ
Стоимость,
рублей
Выполнение работ по
замене и установке
водопроводных труб
При этом стоимость является фиксированной на период действия Муниципального Контракта.
При этом в цену Муниципального Контракта включены стоимость товара, все налоги и пошлины,
которые необходимо выплатить при исполнении Муниципального Контракта.
Место выполнения работ: Московская область, г.Долгопрудный ул. Спортивная д.2
Сроки выполнения работ: по 30 сентября 2010г.
Сроки и условия оплаты работ: Заказчик производит оплату работ по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании Акта выполненных
работ в течение 5 банковских дней с момента предоставления счета.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен оказать услуги в соответствии с условиями,
приведенными в запросе котировок. Готовы представить необходимые документы для принятия
решения по нашей котировочной заявке и заключению Муниципального Контракта. До подготовки и
оформления официального Муниципального Контракта настоящая котировочная заявка будет
исполнять роль обязательного договора между нами.
Реквизиты организации:
Подписи
_________________________
(должность)
_______________________
(подпись, печать)
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № _____
на выполнение работ по замене и установке водопроводных труб
г. Долгопрудный
«__» _____
2010 г.
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сатиной М.Н.., действующего на основании Устава,
с одной стороны и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
действующего на основании _______________ с другой стороны, на основании Протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок от ___________.2010 г. № _____, в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и средствами выполнить работы по замене и
установке водопроводных труб в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой
частью настоящего муниципального контракта (приложение №1), проектной документацией и условиями
настоящего муниципального контракта, в согласованные сторонами сроки, а Заказчик обязуется создать
Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Стоимость выполненных работ составляет __________ (________________) рублей, в т.ч. НДС 18
%.
2.2. Оплата по настоящему муниципальному контракту осуществляется Заказчиком в рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.3. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после подписания
сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ. Оплата за выполненные работы производится на
основании подписания сторонами Актов формы № КС-2 и № КС–3 и предоставления Подрядчиком
Заказчику счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов и сертификатов на
материалы, исполнительной документации, включая Акты скрытых работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ – со дня заключения муниципального контракта , окончание работ –
30.09.2010г.
4. Обеспечение материалами и оборудованием
4.1.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных
п.1.1. настоящего контракта, материалами и оборудованием.
4.2.. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта
материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
4.3. Все материалы, оборудование и работы должны:
- соответствовать видам, описанных работ в локальном сметном расчете;
- соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, иметь
технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.
5. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:
5.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным
контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных
работ.
5.2. Производит работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в полном объеме и надлежащего
качества в соответствии с нормативными документами.
5.3. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, рациональному использованию территории.
5.4. Известить представителя Заказчика в течение суток о завершении работ.
5.5. Немедленно известить представителя Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика, представителя Заказчика последствий выполнения их
указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.6. Обеспечить доступ к работам представителя Заказчика, органов местного самоуправления,
уполномоченных государственных органов, организации, осуществляющих надзор и контроль.
6. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего муниципального контракта Заказчик обязан:
6.1. В десятидневный срок с момента подписания настоящего муниципального контракта назначить
уполномоченного специалиста по проведению технического контроля выполняемых работ и выполнению
прочих контрольных функций.
6.2. Осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ.
6.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в
разделах 2..3 настоящего муниципального контракта.
6.4. Принимать участие в приемке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
6.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
6.6. Обеспечить Подрядчика до начала строительных работ источниками энерго- и водоснабжения для
производства работ.
7. Сдача и приемка работ
7.1. При приемке выполненных Подрядчиком работ Заказчик проверяет их соответствие
требованиям, предъявляемым к количеству, ассортименту, качеству и объему, согласно техническому
заданию.
7.2. Приемка работ Заказчиком будет осуществляться путем подписания актов сдачи-приемки
выполненных работ по формам статистической отчетности (формы КС-2 и КС-3). Форма КС-3 ведется
нарастающим итогом с начала выполнения работ.
7.3. В случае несоответствия выполняемых работ условиям настоящего муниципального
контракта на этапе исполнения, Стороны обязаны составить соответствующий акт о выявленных
недостатках и условиях их устранения.
7.4. При завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику отчетные
документы: Акты формы № КС-2 и № КС–3, счет-фактуру, товарную накладную, платежные документы
и сертификаты на материалы, исполнительную документацию, включая Акты скрытых работ.
7.5. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Актов формы № КС-2 и № КС–3 и отчетных
документов, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанных Актов формы № КС-2 и № КС–
3, либо мотивированный отказ от подписания.
7.6. В случае несоответствия результатов выполнения работ условиям настоящего
муниципального контракта, Заказчик должен предъявить Подрядчику претензии о несоответствии
выполнения работ по настоящему муниципальному контракту в течение 7 (семи) дней со дня получения
Актов формы № КС-2 и № КС–3.
7.7. В случае не направления подписанных Заказчиком Актов формы № КС-2 и № КС–3, либо
мотивированного отказа в подписании по п. 7.5. настоящий муниципальный контракт считается
выполненным надлежащим образом в объемах, указанных в техническом задании.
7.8. Подрядчик обязан произвести работы по устранению выявленных недостатков без
дополнительной оплаты. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы,
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать
эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по
настоящему муниципальному контракту.
8.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата работы на протяжении гарантийного
срока. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается 2 (два) года.
9. Ответственность сторон
9.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение и
соблюдение сроков работ по настоящему муниципальному контракту.
9.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных норм и правил.
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
муниципальному контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.4. Подрядчик не несет ответственности за имущественный ущерб, возникший вследствие
неисполнения Заказчиком обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего
муниципального контракта.
9.5. В случае прекращения выполнения работ по вине Заказчика, последний обязан
возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.
9.6. В случае прекращения выполнения работ по вине Подрядчика, последний обязан
возместить Заказчику понесенные им убытки.
9.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств.
9.8. За нарушение Сторонами обязательств по настоящему муниципальному контракту
виновная сторона выплачивает другой стороне неустойку в размере одной трехсотой, действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока
исполнения обязательства.
9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
10. Внесение изменений в муниципальный контракт
10.1. Условия настоящего муниципального контракта могут быть пересмотрены по
письменному соглашению сторон.
10.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что
закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего договора.
10.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в
письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола и становится неотъемлемой
частью настоящего муниципального контракта..
11. Прочие условия
11.1. В случае необходимости представления уведомления по вопросам, связанным с
реализацией данного Контракта, оно должно быть исполнено в письменной форме.
11.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем в процессе реализации
настоящего Контракта, решаются по согласованию сторон. При не достижении соглашения спор
передается на рассмотрение арбитражного суда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации. Все претензии по выполнению условий настоящего
контракта должны оформляться сторонами в письменной форме.
11.3. Правоотношения, возникающие по настоящему Контракту, регулируются гражданским
законодательством Российской Федерации.
11.4. Права и обязанности по данному Контракту не могут передаваться третьим лицам.
11.5. Администрация г.о. Долгопрудный, а также должностные лица, уполномоченные главой
г.о. Долгопрудный вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе
проводить экспертные проверки услуг.
11.6. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
Муниципальное учреждение
Дополнительного образования детей
Детская школа искусств
г. Долгопрудный ул.Спортивная дом 2
Наши банковские реквизиты:
ИНН 5008023263 КПП 500801001
БИК 044583104
Р/с 40703810210003000002
Плательщик: Финуправление администрации
г.Долгопрудного (МУ ДОД Детская школа
искусств)
Банк плательщика: АК ФБ Инноваций и
Развития г. Москва
л/с 06003080044
ОКПО 46405311
ОГРН
1025001206493
ОКНХ
93145
ОКВЭД 80.10.3
ОКОГУ 49007
ОКФС 14
ОКАТО 46416000000
ОКОПФ 81
Директор______________ М.Н. Сатина
«_____» _________________2010 г.
М.П.
Исполнитель:
Директор______________ (Ф.И.О.)
«_____» _________________2010 г.
М.П.
Заказчик
Директор МУ ДОД
Детской школы искусств
__________М.Н.Сатина
Приложение №1
к контракту № ____
от «___»______2010г.
Подрядчик
_____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К Муниципальному Контракту от «___»___________2010г. № _____ на выполнение работ по
замене и установке водопроводных труб.
Наименование работ и материалов
Ед.измер.
Кол-во
Срезка отработанных труб и снятием
изоляции под резку
Разводка труб (сварной шов)
Труба d-89мм
Труба d- 50мм
Трубаd-25мм
Установка отводов d-89мм
Отвод d-89мм
Установка отводов d-50мм
Отвод d-50мм
Установка отводов d-25мм
Отвод d-25мм
Установка задвижек d-89мм
задвижка d-89мм
Установка кранов d-50мм
краны d-50мм
Установка кранов d-25мм
краны d-25мм
Штробление под трубы
Сверление отверстий для крепления
труб
Метизы (дюбеля, саморезы ,скобы,
Сверла)
Грунтовка труб
грунт
Покраска труб за 2 раза
Краска по металлу
Доставка материалов
Доставка металлопроката (труб,задвижек,
Кранов, отводов)
Уборка и вывоз мусора из подвала с
погрузкой
ИТОГО
М/П
232
М/П
М/П
М/П
М/П
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
М/П
Шт.
64
192
21
7
25
25
7
7
2
2
2
2
6
6
2
2
34
89
К-т
2
М2
кг
М2
кг
а/м
а/м
20,2
15
20,2
30
1
1
тн
8,2