Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Темиров И.Ю.
________________________
«___»_________ 2011 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
«ПОСТАВКА ШКАФОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ДЛЯ ИТС МКАД »
В РАМКАХ ПРОЕКТА ИТС МОСКВА.
Согласовано:
Заместитель генерального директора «__»_____2011 _____________ Лихачев Н.И.
Руководитель проекта ИТС Москва
«__»_____2011 _____________ Евстифеев С.О.
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Общие сведения о конкурсе
Техническое задание на поставку шкафов телекоммуникационных для ИТС МКАД
Сдача-приемка выполненных работ
Сроки выполнения работ
Финансовые условия
Особые условия
Приложения:
Приложение №1 - Заявка на участие в конкурсе
Приложение №2 – Форма конкурсного предложения на оказание услуг
Приложение №2 - Анкета участника
Приложение №4 - Требования к конкурсантам
Приложение №5 – Типовой договор на поставку шкафов телекоммуникационных
Приложение №6 – Типовая форма акта сдачи-приемки оборудования
1. Общие сведения о конкурсе
В рамках реализации Государственного контракта № 25/11 от 22.04.11г. по созданию
интеллектуальной транспортной сети в городе Москве, ЗАО «СИТРОНИК КАСУ»
проводит конкурс на закупку телекоммуникационных шкафов для размещения
оборудования и инфраструктурных элементов сети передачи данных участка ИТС МКАД.
2. Техническое задание на поставку шкафов телекоммуникационных для ИТС
МКАД
Назначение объекта.
Шкафы телекоммуникационные должны обеспечивать размещение с заданными
условиями пассивного и активного оборудования сети связи и передачи данных,
построенной на участке ИТС МКАД в рамках проекта ИТС Москва.
Показатели, характеризующие мощность объекта.
Шкафы телекоммуникационные:
1. Шкафы, устанавливаемые вдоль автомобильных трасс и имеющие климатическое
исполнение - УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 (температура окружающей среды от -40оС
до +50оС, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25 о С), в
количестве:
- 125 шт., предназначены для монтажа в соответствии с проектом на существующих
конструкциях вдоль внутреннего радиуса МКАД.
2. Шкафы, устанавливаемые в помещениях постов-пикетов ГИБДД и имеющие
климатическое исполнение – УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 (температура окружающей
среды от +1 до +40 , относительная влажность воздуха до 80% при +25о С), в количестве:
-
9 шт., предназначены для установки в соответствии с проектом в помещениях
постов-пикетов ГИБДД.
Вид строительства.
Новое.
Источник финансирования.
Бюджет города Москвы.
Заказчик.
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Объёмные показатели.
1. Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые вдоль автомобильных трасс и
имеющие климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150, в
количестве 125 шт.:
- Шкафы и все внешние элементы должны быть изготовлены из
нержавеющей стали, исполнение шкафов – неразборное.
-
Степень защищённости от пыли и воды – IP66.
-
Поверхность шкафа должна быть стойкой к агрессивной среде при
эксплуатации на оживлённых участках автомобильных трасс и воздействию
химических антигололёдных средств.
-
Корпус шкафа должен быть покрыт полиэфирной порошковой краской,
стойкой к различным агрессивным средам, толщиной не менее 130мкм. Цвет
– серый.
-
Допускается наличие технологических отверстий для подвешивания деталей
при их покраске в местах, где это не повлечёт нарушений герметичности
шкафа.
-
Шкаф должен быть оборудован и укомплектован согласно спецификации,
указанной в техническом задании.
2. Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые в помещениях постов-пикетов
ГИБДД и имеющие климатическое исполнение – УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150,
в количестве 9 шт.:
- Шкафы должны быть изготовлены из листовой стали, исполнение шкафов –
разборное.
-
Степень защищённости от пыли и воды – IP20.
-
Корпус шкафа должен быть покрыт полиэфирной порошковой краской,
стойкой к различным агрессивным средам, толщиной не менее 130мкм.
Цвет – серый.
-
Боковые и задняя стенки шкафа должны быть съемные, с замками.
-
Шкаф должен быть оборудован и укомплектован согласно спецификации,
указанной в техническом задании.
Требования к сертификации.
Все применяемые изделия и материалы должны иметь сертификаты (декларации)
соответствия РФ.
Требования к конструкции шкафа.
1. Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые вдоль автомобильных трасс и
имеющие климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150, в
количестве 125 шт.:
- Дверь шкафа должна быть утоплена по отношению к корпусу. Ребра двери
должны быть дополнительно усилены от возможностей деформации краев.
- Петли должны быть внутреннего исполнения.
- Запор - ригельный 3-х точечный механизм.
- Замочная скважина должна быть закрыта защитной панелью с
фиксирующим винтовым соединением.
- Угол открывания двери – не менее 120о.
- Толщина стали корпуса и двери не менее - 2 мм.
- Габариты шкафа (ШхВхГ) не более, 600х600х450мм.
- Для ввода кабелей в шкаф предусмотреть по 5 отверстий, расположенных и
в верхней, и в нижней стенках шкафа, выполненных в виде заглушки
(высечки) для мануальной перфорации по мере необходимости при
инсталляции. Гермовводы заданных диаметров должны поставляться в
комплекте.
Диаметры вводимых кабелей:
- кабель питания  10мм;
- два оптоволоконных кабеля  7мм;
- два резервных ввода  10мм.
- Шкаф должен иметь возможность крепления:
- к стене с помощью свободного навешивания шкафа на
установленные в стену анкер-болты, для чего иметь 4 усиленных
пластины с отверстиями диаметром 12,5 мм на задней стенке шкафа с
расширением под гайку анкер-болта. Сквозных отверстий в шкафу не
должно быть. Для разметки мест крепления к стене в комплект
поставки включить бумажное лекало.
- На круглые и квадратные опоры диаметром от 200 до 426 мм двумя
опоясывающими хомутами, крепящимся к швеллерам (усиленным
пластинам), хомуты должны иметь вкручиваемый в опору
конусообразный
винт
заземления
для
осуществления
гальванического соединения, в количестве:
Круглые опоры:
- 426±50 мм – 41 шт.
- 230±50 мм – 2 шт.
- 200±50 мм – 9 шт.
- 159/133 мм – 20 шт.
Квадратные опоры:
- 300х300 мм – 1 шт
- В шкафу необходимо вертикально разместить 4 стойки для установки 19”
оборудования в верхней части шкафа, высотой 3-4U от верхней стенки
шкафа.
- Передние стойки должны иметь возможность менять положение по глубине
на расстояние до 200мм. Оборудование в шкафу должно устанавливаться
горизонтально.
- В нижней части шкафа должна быть расположена DIN-рейка на задних
стойках для установки электрических устройств, для энергообеспечения
шкафа.
-
Внутри шкафа должна быть расположена локальная шина заземления (винт)
с маркировкой для заземления оборудования и частей шкафа.
На задней стенке шкафа с внешней стороны должна быть расположена шина
заземления (винт) с маркировкой для заземления конструктива шкафа и
локальной шины заземления.
2. Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые в помещениях постов-пикетов
ГИБДД и имеющие климатическое исполнение – УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150,
в количестве 9 шт.:
-
-
Дверь шкафа должна быть металлической.
Запор - 3-х точечный механизм.
Передняя дверь – съемная, имеет правую и левую навеску
Угол открывания двери – не менее 180о.
Толщина стали корпуса и двери не менее - 1 мм.
Габариты по основанию (не более), 600х600мм. Высота 42U
В днище и крыше шкафа должны быть места для ввода кабелей, закрытые
заглушками.
Шкаф должен иметь возможность установки на регулируемые опоры
(поставляются в комплекте)
Максимально-допустимая распределённая статическая нагрузка не менее 600
кг.
Должны быть установлены четыре 19" направляющих с S-профилем,
изготовленных из оцинкованной стали толщиной 2,0 мм и имеющих
возможность передвижения по глубине шкафа.
В шкафу должен быть установлен блок вентиляторов с терморегулятором.
В шкафу должна быть установлена медная шина заземления, с креплениями под
винт. Все токопроводящие части шкафа заземляются с помощью проводов
заземления (поставляется в комплекте)
Таблицы требований и соответствия к конструкции шкафа
1. Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые вдоль автомобильных трасс и
имеющие климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150, в
количестве 125 шт.
Вандалоустойчивость (исключается вскрытие рычагом)
Степень защищенности от воды и пыли (IPxx) (не менее)
Тип конструкции
Цельносварной корпус
двери с петлями скрытого крепления
Толщина металла (мм)
Замок
Тип замка
Класс защиты замка
Возможность замены и ремонта замков
Да
IP66
Да
Да
>2
врезной
2
Да
Ключи нескольких групп (один ключ для группы шкафов),
указать кол-во шкафов в группе
нет
Универсальный ключ (один ключ от всех шкафов)
Количество ключей на 1 шкаф
Да
3
Окраска
Тип краски
Цвет краски
Порошковая,
полиэфирная
серый
Внутренние размеры
полезная ширина (дюйм)
полезная глубина (мм)
полезная высота (U)
Передние направляющие для монтажа оборудования 19"
Расстояние от передней стенки шкафа до передних
направляющих, не менее (мм)
19"
Не менее 400
12 U
Да
Задние направляющие для монтажа оборудования 19"
Возможность перемещения передних и задних
направляющих (для монтажа оборудования 19") по глубине
Да
50
Да
Количество юнитов под размещение оборудования (не
менее)
>10
Наличие направляющих (или кабель-каналов),
обеспечивающих прокладку всех внутренних кабелей с
технологическим запасом
внутри шкафа на
левой и правой стенке
внизу
Точка подключения внешнего контура заземления
(снаружи шкафа)
Да
Шина заземления и точка подключения шины заземления
(внутри шкафа)
Да
Кабельные вводы (высечки) (кол-во)
левая боковая стенка
правая боковая стенка
верхняя крышка
нижняя крышка
наличие гермовводов на кабельные вводы (высечки)
расстояние от ребра задней стенки (мм)
Монтажные отверстия на задней стенке шкафа (не
сквозные)
количество
диаметр отверстий (мм)
схема размещения отверстий (чертеж отдельным
приложением)
расстояние от краев задней стенки до центра монтажного
отверстия (ВхШ), (мм)
Крепления на опору (усиленные)
Да
нет
нет
5
5
Да
10 – 20
Да
4–6
12,5
Да
70х70
Да
количество
диаметр опоры, max
диаметр опоры, min
2
500
200
конусообразный винт,
заземление крепления
вкручиваемый в опору
Крепежи для укладки технологического запаса оптического
кабеля (изнутри на задней стенке). Диаметр кабеля 7 мм. 23 витка
Да
Медная шина заземления, с маркировкой, обеспечивающая
свободное подключение «земли» от корпуса и двери шкафа
Да
Срок эксплуатации не менее, лет
15
Исключается на весь
период эксплуатации
3
Образование коррозии на внешних элементах
Гарантийный срок, лет
2. Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые в помещениях постов-пикетов
ГИБДД и имеющие климатическое исполнение – УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150,
в количестве 9 шт.:
Степень защищенности от воды и пыли (IPxx) (не менее)
Тип конструкции
Сварная рама
Съемные боковые и задняя стенки
Толщина металла (мм)
Замок
Тип замка
Один ключ для замков боковых, задней и передней двери
Возможность замены и ремонта замков
IP20
Да
Да
>1
врезной
Да
Да
Ключи нескольких групп (один ключ для группы шкафов),
указать кол-во шкафов в группе
нет
Универсальный ключ (один ключ от всех шкафов)
Количество ключей на 1 шкаф
Да
>3
Окраска
Тип краски
Порошковая,
полиэфирная
Цвет краски
серый
Внутренние размеры
полезная ширина (дюйм)
полезная глубина (мм)
полезная высота (U)
Передние направляющие для монтажа оборудования 19"
19"
Не менее 600
42
Да
Расстояние от передней стенки шкафа до передних
направляющих, не менее (мм)
50
Задние направляющие для монтажа оборудования 19"
Да
Возможность перемещения передних и задних
направляющих (для монтажа оборудования 19") по глубине
Да
Количество юнитов под размещение оборудования (не
менее)
Блок выдувных вентиляторов с терморегулятором (сверху)
Наличие направляющих (или кабель-каналов),
обеспечивающих прокладку всех внутренних кабелей с
технологическим запасом
42
Да
внутри шкафа на
левой и правой стенке
внизу
Шина заземления и точка подключения шины заземления
(внутри шкафа)
Да
Кабельные вводы (заглушенные)
Да
нет
нет
нет
Да
Да
10-20
Да
4
Да
левая боковая стенка
правая боковая стенка
передняя стенка
верхняя крышка
нижняя крышка
расстояние от ребра задней стенки (мм)
Установка шкафа на регулируемые опоры
количество
регулируемые опоры
Медная шина заземления, с маркировкой, обеспечивающая
свободное подключение «земли» от токопроводящих
частей шкафа и оборудования
Срок эксплуатации не менее, лет
Образование коррозии на внешних элементах
Гарантийный срок, лет
Да
15
Исключается на весь
период эксплуатации
3
Дополнительные условия.
Шкафы должны поставляться укомплектованными, совместно с дополнительным
оборудованием. Наполнение шкафов и дополнительное оборудование, согласно
спецификации, входит в объем заказа.
Шкаф кроссовый оптический стоечный*
(укомплектованный)
Источник бесперебойного питания на
5000VA, 19" 3U, черный
Дополнительная аккумуляторная батарея
для ИБП
ШКО-С-1U-SC-64
Шт.
268
APC Smart-UPS RT
5000VA RM 230V
Шт.
9
SURT192RMXLBP
Шт.
9
Блок розеток 19", 6 розеток
LZ-30/6SCHU
Кабельный органайзер горизонтальный 19"
1U, 5 колец, черный металлический
Медная шина заземления, 19"
DIN-рейка из оцинкованной стали 35х15,
длина 600 мм
Шт.
18
Шт.
134
Шт.
9
Шт.
134
Рубильник ABB 1-полюсный
Е201R/45
шт.
76
Рубильник ABB 3-полюсный
Е203R/63
шт.
49
Автоматический выключатель ABB 1S201M B6
шт.
375
полюсный
Автоматический выключатель ABB 1S201 C6
шт.
9
полюсный
Автоматический выключатель ABB 1S201 C10
шт.
18
полюсный
Автоматический выключатель ABB 1S201 C16
шт.
18
полюсный
Шина PEN на DIN-рейку
шт.
125
*типы разъемов и количество могут быть уточнены после заключения договора
Шкафы должны быть укомплектованы согласно представленной схеме:
Вариант 1.
Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые в помещениях постов-пикетов
ГИБДД и имеющие климатическое исполнение – УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150,
в количестве 9 шт.
Шкаф кроссовый оптический стоечный
ШКО-С-1U-SC-64
Кабельный органайзер горизонтальный 19"
1U, 5 колец, черный металлический
шт.
2
Шт.
1
Источник бесперебойного питания на
5000VA, 19" 3U, черный
APC Smart-UPS RT
5000VA RM 230V
шт.
1
Дополнительная аккумуляторная батарея
для ИБП
SURT192RMXLBP
шт.
1
LZ-30/6SCHU
шт.
шт.
2
1
шт.
1
Блок розеток 19", 6 розеток
Медная шина заземления, 19"
DIN-рейка из оцинкованной стали 35х15,
длина 600 мм
Автоматический выключатель ABB 1полюсный
S201 C6
шт.
1
Автоматический выключатель ABB 1полюсный
S201 C10
шт.
2
Автоматический выключатель ABB 1полюсный
S201 C16
шт.
2
Вариант 2.
Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые вдоль автомобильных трасс и
имеющие климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150, в
количестве 76 шт. по спецификации:
Шкаф кроссовый оптический стоечный
ШКО-С-1U-SC-64
Кабельный органайзер горизонтальный 19"
1U, 5 колец, черный металлический
DIN-рейка из оцинкованной стали 35х15,
длина 600 мм
Шт.
2
Шт.
1
Шт.
1
Рубильник ABB 1-полюсный
Е201R/45
шт.
1
Автоматический выключатель ABB 1полюсный
S201M B6
шт.
3
шт.
1
Шина PEN DIN-рейку
Шкафы телекоммуникационные, устанавливаемые вдоль автомобильных трасс и
имеющие климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150, в
количестве 49 шт. по спецификации:
Шкаф кроссовый оптический стоечный
ШКО-С-1U-SC-64
Шт.
2
Кабельный органайзер горизонтальный 19"
1U, 5 колец, черный металлический
Шт.
1
DIN-рейка из оцинкованной стали 35х15,
длина 600 мм
Шт.
1
Рубильник ABB 3-полюсный
Е203R/63
шт.
1
Автоматический выключатель ABB 1полюсный
S201M B6
шт.
3
шт.
1
Шина PEN DIN-рейку
Вариант 1
Панель распределения
питания
ШКО
Кабельный огранайзер
ШКО
Вариант 2
Панель распределения
питания
Свободное
пространство,
Не менее 25U
Свободное
пространство,
Не менее 6U
ШКО
Кабельный огранайзер
Блок розеток
Блок розеток
ИБП
Блок внешних батарей
Шина заземления (задние направляющие)
ШКО
3. Сдача-приемка выполненных работ
Оплата работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на банковский счет Подрядчика в следующем порядке:
После поставки всего объема заказа на основании:
акта приёма-передачи оборудования;
исполнительной сметы;
справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);
исполнительной документации
После проверки предоставленных документов Заказчик на основании выставленного счета
оплачивает 100% стоимости поставки.
4. Сроки выполнения работ
Поставка оборудования – 2 недели с момента подписания договора.
5. Финансовые условия
Предусматривается авансирование в размере 30% от стоимости работ.
Общая стоимость поставки оборудования не должна превышать 9 575 000,00 руб. с НДС.
6. Особые условия
Оборудование поставляется заказчику в условленные сроки и место, по указанию
заказчика. Ответственность за сохранность оборудования до момента передачи несет
подрядчик. Спецификации по наполнению шкафов и технические характеристики могут
быть уточнены после заключения договора на поставку.
Приложение №1
к конкурсной документации
Заявка на участие в Конкурсе
начало формы
«_____»______________ года
№_______________________
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе ______________________________________________________________
Изучив Извещение о проведении Конкурса, опубликованное в [указывается дата
публикации Извещения о проведении Конкурса и издание, в котором оно было
опубликовано], и Конкурсную документацию и принимая установленные в них требования и
условия Конкурса,
___________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:
___________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
выражает желание принять участие в Конкурсном отборе организаций на право заключения
договора на _____________________________________________________ [указываются номера
заявленных лотов].
Подав настоящую заявку, мы предоставляем Вам полномочия изучать представленные нами
документы, обращаться с запросами к должностным лицам нашей организации, обслуживающим
нашу организацию банкам и нашим партнерам за разъяснением возможных финансовых,
юридических и организационных вопросов, имеющих отношение к оценке нашей заявки в рамках
Конкурсной документации.
Данная заявка предоставляет право любому лицу или уполномоченному представителю
любого учреждения, на которое имеется ссылка в представленных нами документах,
предоставлять Вам любую информацию, которую вы сочтете необходимой для проверки данных,
содержащихся в представленных нами документах.
Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться к следующим
представителям нашей организации: [Указываются ФИО должностных лиц, должности и
номера телефонов для связи]
Настоящая Конкурсная заявка дополняется следующими документами, включая
неотъемлемые приложения:
1. Конкурсное Предложение — на ____ листах;
2. Анкета Участника — на ____ листах;
3. Документы, подтверждающие соответствие участника установленным требованиям;
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению.
1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму
дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)
и юридический адрес.
3. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов.
4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
5. Письмо должно быть приложено к запечатанному конверту.
6. Конверт необходимо направить в ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» по адресу ул. 8 Марта, д.10
7. Ответственное лицо от ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» Рахматулин Артур к.т. 8-916-474-47-94
Приложение №2
к конкурсной документации
Форма Конкурсного Предложения на оказание услуг
начало формы
Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе
от «____»_____________ г. №__________
Конкурсное Предложение на оказание услуг
Наименование и адрес Участника конкурса:
__________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что предложение сформировано в строгом соответствии с ТЗ.
Наименование параметра
Ед.
Стоимость выполения заказа на:
один шкаф УХЛ1
один шкаф УХЛ4
дополнительное оборудование
Максимальная стоимость контракта
Аванс
Срок выполнения работ
Значение
руб
руб
%
календ. Дней
Хранение оборудование до передачи
Заказчику
да/нет
Доставка оборудования в место
указанное Заказчиком
да/нет
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
1. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к
которому является данное конкурсное предложение.
2. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
3. В конкурсном предложении учитываются все позиции раздела 2. Участник конкурса вправе
указать, что он согласен на техническое задание, изложенное в разделе 2 Конкурсной
документации.
4. В целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на
подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с
минимальными изменениями включить в Договор.
5. Таблица запрашиваемых параметров исполняется строго по указанному образцу без
изменений и дополнений компонентов таблицы.
Приложение №3
к конкурсной документации
Анкета Участника
начало формы
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника:
__________________________________________________________
№
Наименование
п/п
1
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
2
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает
10%)
3
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4
ИНН Участника
5
Юридический адрес
6
Почтовый адрес
7
9
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
Телефоны Участника (с указанием кода города)
10
Факс Участника (с указанием кода города)
11
Адрес электронной почты Участника
8
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием должности и
контактного телефона
13 Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера
Участника
14 Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона
____________________________________
12
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Сведения об Участнике
конец формы
Инструкции по заполнению
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при
заключении Договора.
Приложение №4
к конкурсной документации
Требования к конкурсантам
В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной
заявки документы подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
1. УСТАВ организации (нотариально заверенный)
2. ИНН/КПП (свидетельство нотариально заверенное)
3. ОГРН (свидетельство нотариально заверенное)
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (нотариально заверенное)
5. Заверенная печатью компании и подписью генерального директора копия
протокола об избрании (назначении) генерального директора
6. Заверенная печатью компании и подписью генерального директора копия
доверенности на лицо, подписывающее договор, в случае, если договор
подписывается по доверенности
7. Выписка из ЕГРЮЛ (срок действия 1 месяц
до момента подписания
Субподрядного договора)
8. Заверенные печатью компании и подписью генерального директора копии
лицензий, сертификатов и разрешений, свидетельств на проведение работ
9. Заверенная печатью компании и подписью генерального директора решение об
одобрении договора (сделки) органами управления со стороны Субподрядчика
(Подрядчика/Исполнителя) или справка о том, что одобрение учредительными
документами или действующим законодательством не требуется
10. Копия паспорта генерального директора
11. Копии (заверенные печатью организации) действующих лицензий СРО на виды
деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями,
описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса
есть лицензия;
12. Гарантийное письмо о готовности организации к выполнению работ по заказу
13. Иные документы, которые, по мнению Участника конкурса, подтверждают его
соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями,
разъясняющими цель предоставления этих документов.
Приложение №5
к конкурсной документации
Типовой договор на поставку шкафов телекоммуникационных
ДОГОВОР
поставки №
г. Москва
«____»сентября 2011 г.
Закрытое акционерное общество «--------», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора --------------------, действующего на основании Устава, утверждённого Решением
№3 единственного акционера Закрытого акционерного общества «-------------------» от 01 февраля 2011г., с
одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «СИТРОНИКС Комплексные Автоматизированные
Системы Управления» (сокращённое наименование – ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»), именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Темирова Игоря Юрьевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) в рамках
исполнения Государственного контракта № 25/11 от 22.04.2011г. о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить шкафы связи (далее – Оборудование) согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Договору), являющейся его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется
принять и оплатить поставленное Оборудование.
1.2. Поставщик поставляет Оборудование в срок, не позднее 9 октября 2011 года.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Общая цена Договора определяется стоимостью Оборудования, поставляемого в соответствии
со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), и составляет -- ---- ---- (----- ------) рублей коп.,
включая НДС 18 % () рубля коп.
2.2. Цены на Оборудование, указанные в Спецификации (Приложение №1 к Договору), не могут
быть изменены в период действия Договора. Цена Оборудования включает стоимость доставки
Оборудования до места назначения, предусмотренного п.3.1. Договора. Стоимость тары входит в цену
Оборудования.
2.3. Предоплата Оборудования, указанного в Спецификации (Приложение №1 к Договору),
по Договору осуществляется Покупателем в размере 30% (тридцати) (двадцать один миллион
восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей коп., включая НДС 18 % ()
рубля коп., производится в течение 10 дней с момента уведомления от производителя о
завершении производства оборудования официальным письмом и выставлении счета.
2.4. Окончательный расчет по Договору в размере () рубля коп., включая НДС 18 % ()
рублей коп., осуществляется Покупателем по факту отгрузки всего объема Оборудования, по
счету, выставленному Поставщиком, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки
Оборудования в соответствии с п. 3.6. Договора и оформленных надлежащим образом товарных
накладных (ТОРГ-12).
2.5. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств, подлежащих оплате,
на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 10 Договора.
2.6. Обязательство Покупателя по оплате Оборудования, поставляемого по Договору, считается
исполненным с момента списания денежных средств со счета Покупателя и направленных в адрес
Поставщика.
3. Условия поставки и приема оборудования
3.1. Поставка Оборудования осуществляется на склад организации в г. Москва, выполняющей
строительно-монтажные работы в рамках исполнения Государственного контракта № 25/11 от 22.04.2011
г., по адресу, который будет сообщен дополнительно. Адрес поставки Оборудования может быть изменен
Покупателем в отношении части поставляемого Оборудования и будет согласовываться дополнительно в
соответствии с п. 3.3. Договора. Приемка Оборудования осуществляется Покупателем на основании
следующих документов: товарная накладная (ТОРГ-12), товарно-транспортная накладная, упаковочные
листы, счет фактура.
3.2. Поставка Оборудования Поставщиком производится партиями либо единой поставкой по
согласованию с Покупателем и Поставщиком в срок не позднее 9 октября 2011 года. Срок и объемы
поставок могут быть изменены по взаимному согласию Сторон в связи с производственной
необходимостью.
При досрочной поставке Оборудования взаимоотношения Сторон по приемке происходят только в
отношении поставленной части Оборудования.
3.3. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится Заказчиком в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Поставляемое Оборудование должно соответствовать по качеству государственным
стандартам и техническим условиям. Оборудование должно быть снабжено соответствующими
сертификатами (в том числе сертификатами соответствия), иными документами,
предусмотренными ГОСТ, техническими регламентами и т.п., удостоверяющими его качество,
происхождение, сроки годности, гарантии производителя, значения основных параметров и
характеристик (свойств), сведения об утилизации и сертификации, назначении, составе, правилах
и условиях эксплуатации, технических характеристиках.
Приемка Оборудования от имени Исполнителя производится на основании доверенности,
выданной Исполнителем.
3.4. При приемке Оборудования Заказчик проводит проверку на предмет его соответствия
Спецификации и накладным по количеству и номенклатуре, подписывает соответствующие
товарные накладные по форме ТОРГ-12 в день передачи Оборудования.
3.5. При получении Оборудования Заказчик обязан проверить его количество, состояние
упаковки и комплектность в соответствии с товаросопроводительными документами, а также
убедиться в наличии документов, прилагаемых к Оборудованию Исполнителем. О выявленных
несоответствиях или недостатках Оборудования Покупатель незамедлительно обязан уведомить
Исполнителя. В случае недопоставки, нарушения упаковки, некомплектности Оборудования
Заказчиком в присутствии Исполнителя/Перевозчика составляется акт.
Невыполнение
вышеперечисленных условий в день получения Оборудования лишает Заказчика возможности в
дальнейшем предъявлять претензии к Исполнителю по количеству, комплектности Оборудования.
3.6. При обнаружении недостатков по качеству Оборудования Заказчик в течение трех дней
с момента обнаружение недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом
Исполнителя. Исполнитель направляет к Заказчику своего представителя, который совместно с
представителем Заказчика составляет рекламационный акт. В случае, если Исполнитель,
получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Оборудования, в разумный срок
не заменит поставленное Оборудование Оборудованием надлежащего качества, Заказчик вправе
по согласованию с Поставщиком потребовать:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.
3.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе потребовать замены
некачественного Оборудования Оборудованием, соответствующим договору, в течение 90 дней.
3.8. Датой поставки и перехода права собственности на оборудование от Поставщика к
Покупателю считается дата получения Оборудования Покупателем (дата подписания товарной
накладной Покупателем). Право собственности переходят к Заказчику с момента подписания
Заказчиком товарной накладной на Оборудование (ТОРГ-12).
3.9. Риски, связанные с утратой или повреждением Оборудования переходят от Поставщика
к Покупателю в момент получения Оборудования Покупателем.
4.Упаковка и маркировка, качество поставляемого оборудования, гарантийные обязательства,
техническая документация
4.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру Оборудования.
4.2. Оборудование должно содержать товарную и специальную маркировку, нанесенную в
соответствии с ГОСТом или ТУ.
4.3. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку.
4.4. В случае если упаковка снабжена какими-либо специфическими датчиками и индикаторами
(наклона, удара и т.д.), Поставщик обязан письменно уведомить об этом Покупателя и указать, какие
состояния индикаторов соответствуют исправности или поврежденности соответствующего
Оборудования.
4.5. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать стандартам,
техническим условиям, ГОСТ, дополнительным требованиям, которые указываются в Спецификации
(Приложение №1 к Договору).
4.6. Качество поставляемого Оборудования должно подтверждаться документами обязательными в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Покупатель по согласованию с Поставщиком при оформлении дополнительного соглашения к
Договору может установить дополнительные требования к качеству и комплектности Оборудования.
4.8. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить
Поставщику требования, предусмотренные Договором, а также предусмотренные законодательством РФ.
4.9. Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Оборудования устанавливается равным 36
месяцам с момента поставки Оборудования, при условии соблюдения Покупателем технических
требований к эксплуатации, изложенных в документации на Оборудование. Гарантийное обслуживание
Оборудования осуществляется представителями Поставщика по схеме 24 часа / 7 дней с 4 часовым
временем устранения неисправности.
4.10. Поставщик гарантирует, что поставляемое по Договору Оборудование не нарушает
исключительных прав третьих лиц, и принимает на себя обязанности по урегулированию претензий со
стороны третьих лиц и компенсации Покупателю убытков, понесенных вследствие предъявления таких
претензий.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за несвоевременную поставку партии
Оборудования. В случае просрочки поставки Оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика
пени в размере 0.1% (ноль целых одна десятая) от стоимости недопоставленного Оборудования за каждый
день просрочки сверх установленного срока, однако общая сумма пени не может превышать 10% (десяти)
от стоимости недопоставленного Оборудования.
5.3.В случае поставки некачественного Оборудования, Поставщик обязан оплатить штраф в размере
5% от стоимости некачественной партии Оборудования.
5.4. В случае если во время эксплуатации Оборудования Покупатель обнаружит несоответствие
поставленного Оборудования согласованной спецификации, он вправе вернуть Оборудование
Поставщику, а также Поставщик обязан выплатить штраф в размере 30% от стоимости возвращенного
Оборудования.
5.5. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Оборудования, Покупатель обязуется
уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы просрочки, за каждый календарный день
просрочки исполнения денежного обязательства, но не более 10% от суммы задолженности.
5.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.
5.7. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего
исполнения Покупателем настоящего Договора, в том числе упущенную выгоду.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий по Договору путем проведения
переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые начались после заключения настоящего Договора.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно
письменно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в
любом случае не позднее 5 (пяти) дней после начала и окончания их действия. Неизвещение или
несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону
права ссылаться на какое-нибудь из вышеупомянутых обстоятельств в качестве основания,
освобождающего ее от ответственности за неисполнение своих обязательств. Факты, содержащиеся в
уведомлении, должны быть подтверждены компетентными государственными органами Российской
Федерации.
7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая Сторона имеет право
на досрочное расторжение настоящего Договора или его части и, в этом случае, Стороны производят
взаиморасчет.
8. Конфиденциальность
8.1. Условия настоящего договора, переписка Сторон, касающаяся Договора, вся техническая,
финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения Договора, являются
конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.
8.2. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить
другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду.
8.3. Условия конфиденциальности в отношении Договора сохраняют свою силу и после
прекращения действия Договора без ограничения срока.
8.4. Конфиденциальная информация может быть передана одной Стороной органам
государственной власти Российской Федерации на основании и в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, с грифом «Конфиденциально» с незамедлительным
уведомлением об этом другой Стороны.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действуют до
полного выполнения своих обязательств Сторонами.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон по форме настоящего договора.
9.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона
обязана сообщить об этом другой стороне в течение 10 (десяти) дней с момента таких изменений в
письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
 Приложение №1 «Спецификация поставляемого Оборудования»;
Приложение №2: «Услуги гарантийного обслуживания, предоставляемые Поставщиком»;
Приложение №3: «Образец Акта сдачи-приемки Оборудования»;.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
ЗАО «-------»
ИНН / КПП: 7710731946 / 771001001
ИНН - КПП -
Юридический адрес: 125047 Россия, г. Москва, ул. 3-я
Тверская-Ямская, дом 39/5, стр. 1
ОГРН -, ---.--.20--г
125
р/с 40702810200760001640
ОАО "Банк Москвы" г. Москва
БИК 044525219
ОКПО 89529495
р/сч
к/сч
в ЗАО Банк
БИК
ОГРН 5087746496591
тел. (495) 225-98-29
Генеральный директор
Генеральный директор
_________________________/И.Ю. Темиров/
_________________________/---------./
М.П.
М.П.
Приложение № 6
к Договору № ___________
от «____» ____________ 2011 г.
ТИПОВАЯ ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
АКТ
сдачи-приемки Оборудования
по договору №__________________ от «______» _____________ 2011 года
г. Москва
«_____» ___________ 2011 г.
Закрытое акционерное общество «--------------», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора, действующего на основании Устава, утверждённого, с одной стороны, и
Закрытое Акционерное Общество «СИТРОНИКС КАСУ», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора Темирова Игоря Юрьевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем.
В соответствии с условиями Договора №____________ от «_____» сентября 2011 г. (далее –
Договор) Поставщик передал, а Покупатель принял поставленное Оборудование по количеству и
качеству и пришел к следующему заключению.
1. В соответствии с условиями товаросопроводительных документов по поставке Оборудования по
Договору Поставщик выполнил поставку следующего Оборудования:
№
п/п
Наименование
Характеристика
оборудования
Ед. изм.
Кол-во
Цена за ед.,
руб.
Стоимость,
руб.
2. При приемке Оборудования со вскрытием упаковки установлено, что фактическое
количество и комплектность Оборудования соответствует (не соответствует) условиям
товаросопроводительных документов и Спецификации (Приложение №1 к Договору):
№
п/п
Наи
мено
вани
е
Характеристик
а оборудования
Ед.
изм.
Колво
Цена за
ед., руб.
Стоим
ость,
руб.
Соответствие количества и
комплектности поставленного
Оборудования
товаросопроводительной
документации и
Спецификации