Приложение к извещению на проведение муниципального закупа способом запроса котировок

Приложение
к извещению на проведение муниципального закупа
способом запроса котировок
№
п/п
1.
Наименование
поставляемых товаров
Картофелечистка
2.
Машина овощерезательнопротирочная
3.
Сковорода электрическая
Характеристики
поставляемых товаров
Картофелечистка - корпус из нержавеющей стали, напольный
вариант.
Производительность не менее 150 кг/час,
Количество картофеля в рабочей камере не более 7 кг
Мощность двигателя не менее 0,55 кВт
Напряжение не более 380 В, трехфазный
Частота вращения электродвигателя не менее 1500 об/мин
Подключение к холодной воде
Подключение к канализации
Габаритные размеры не более 650ммх450ммх930мм
Масса не более 46 кг
Наличие встроенного реле времени
Наличие воронки для загрузки продукта
Наличие разгрузочного люка, при открытии которого
происходит самопроизвольная выгрузка очищенного продукта
Покрытие диска очистки абразивом
Сертификат соответствия Госстандарта России
Гарантийный срок не менее 2-х лет
Машина овощерезательно - протирочная - корпус из
нержавеющей стали.
Рабочая камера из алюминия и объединена с несущим
корпусом
Ремень поликлиновый
Количество видов нарезки не менее 6
Количество видов протирки не менее 2
Производительность при нарезке не менее 350 кг/час
Производительность при протирке не менее 600 кг/час
Габаритные размеры не более 480х300х700мм
Мощность не более 1,0 кВт
Напряжение не более 380В
Масса не более 30 кг
Количество рабочих дисков для резки не менее 6,
Количество рабочих дисков для протирки не менее 2
Сертификат соответствия Госстандарта России
Гарантийный срок не менее 2-х лет
Сковорода электрическая.
Облицовка, стол, крышка из нержавеющей стали
Чаша сковороды из чугуна
Наличие механизма для поворота чаши, отвечающего
требованиям техники безопасности
Наличие тормозного устройства /фиксатора/ у крышки
сковороды
Осуществление нагрева пода чаши ТЭНами
Наличие регулятора на лицевой панели сковороды для
плавного регулирования и автоматического поддержания
температуры пода (не менее 50 и не более 300 С)
Габаритные размеры не более 800х800х850мм
Вместимость чаши не менее 40л
Габаритные размеры чаши не более 660х495х125мм
Время разогрева до рабочей температуры не более 25 мин
Напряжение не более 300В
Мощность не менее 6 кВт
Кол-во
1
1
1
4.
Стеллаж кухонный для
тарелок и стаканов
5.
Посудомоечная
фронтальная машина
Масса не более 125 кг
Сертификат соответствия Госстандарта России
Гарантийный срок не менее 2-х лет
Стеллаж кухонный комбинированный.
Полки и стойки из оцинкованной окрашенной стали
Количество полок - не менее 4 шт.
Полки для тарелок – не менее 3шт на 114 тарелок
Полка для стаканов – не менее 1 шт.
Размеры не более 1220х325х1640 мм
Каркас стеллажа разборный
Вес не более 19,2 кг
Гарантийный срок не менее 2-х лет
Фронтальная посудомоечная машина - корпус из шлифованной
нержавеющей стали.
Обеспечение работы машины, как при горячем, так и при
холодном водоснабжении с применением моющих средств.
Работа машины по заданной циклограмме.
Наличие защиты нагревательных элементов от перегрева при
отсутствии или понижении уровня воды в ванне и
водонагревателе.
Подключение к холодной / горячей/воде
Подключение к канализации
Наличие автоматического наполнения водой ванны через
водонагреватель и поддержание ее уровня.
Сетки ванные и фильтр насоса из нержавеющей стали
штампованные, облегченные души из нержавеющей стали.
Форсунки душей стерилизации из пластика.
Наличие стандартных кассет для стаканов, приборов, вставки
для мытья тарелок и блюдцев.
Наличие дозатора моющих средств
Габаритные размеры не более 550х600х850мм
Масса не более 58 кг
Номинальная мощность не менее 4,8 кВт
Продолжительность цикла основной программы не менее 120с
Расход воды на ополаскивание за один цикл не более 3л
Производительность тарелок не менее:
- при холодном водоснабжении – 216 шт./час
- при горячем водоснабжении - 324 шт./час
Производительность кассет не менее:
при холодном водоснабжении – 12 шт./час
- при горячем водоснабжении - 18 шт./час
Сертификат соответствия Госстандарта России
Гарантийный срок не менее 2-х лет
1
1
Единичная расценка и общая стоимость должна включать расходы на перевозку и
разгрузку товара, монтаж (сборка и установка), страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника размещения заказа (для юридического лица):___________________________
________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место жительства (для физического лица):____________________________________________________
Сайт, e-mail:______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________КПП_____________________________________________________
Контактное лицо (ФИО), телефон___________________________________________________________
Кому: МУ «Управление по муниципальным закупкам»
Дата: «____»____________20__г.
Уважаемые господа!
Изучив запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку
оборудования для пищеблока для МБУЗ «Городская больница № 6» на сумму
___________________(_______________________________________________________) рублей.
Поставляемый товар является новым товаром.
Цена товара включает расходы на перевозку, разгрузку товара, монтаж (сборка и установка),
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е.
является конечной.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________________________________
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет
выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником
размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Наименование
поставляемых товаров
Характеристики
поставляемых товаров
Руководитель _____________________/________________________/
Мп
Количество
(ед.изм.)
проект
Гражданско-правовой договор № ____________
на поставку товаров
г. Улан-Удэ
«____» ____________ 2012 г.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Улан-Удэ «Городская
больница № 6», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Айдаева
Игоря Архиповича, действующей на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________________________,
действующего
(ей)
на
основании
__________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий гражданско-правовой договор, далее именуемый - договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить оборудование для
пищеблока, далее именуемое - товар Заказчику, а Заказчик обязуется принять и обеспечить
оплату поставленных товаров.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара количество и стоимость
поставляемого товара определяется спецификацией на поставку товара (Приложение),
прилагаемое к настоящему договору и являющееся его неотъемлемой частью.
II. Основания заключения договора
2.1. Настоящий договор заключен на основании Протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок от «___» ____________ 2012 г. № ____________.
III. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет _______ (_______), в т. ч. НДС (если
облагается) _______ (________).
3.2. Источник финансирования договора средства республиканского бюджета.
КБК – 000 0000 000000 000 310; код субсидии 041200001
3.3. В цену договора включены расходы на перевозку и разгрузку товара, монтаж (сборка
и установка), страхование, уплата налогов, сборов и другие обязательные платежи.
3.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных настоящим договора количества товаров и иных условий исполнения
настоящего договора.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика по факту поставки товара на основании актов приема-передачи, счетов, счетовфактур, товарных накладных. Окончательный расчет до «31» декабря 2012 г.
IV. Условия и сроки поставки товаров
4.1. Поставщик передает Заказчику товары с момента подписания договора до «25»
декабря 2012 г. Доставка осуществляется за счет Поставщика и силами Поставщика.
4.2. Датой поставки товаров считается дата их доставки в адрес: МБУЗ г.Улан-Удэ «
Городская больница № 6» , Иволгинский район, с.Сотниково
4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным
стандартам, техническим условиям.
4.4. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке
и хранении.
V. Качество поставляемых товаров. Гарантийный срок.
5.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать
требованиям
Заказчика,
предусмотренным
извещением
о
проведении
запроса
котировок,
установленным сертификатам соответствия системы сертификации, ГОСТ, ТУ, сертификатам
качества производителя и иным документам, подтверждающим качество товара.
5.2. Товар должен быть новым и ранее неиспользуемым, не быть предметом залога,
ареста и свободным от любых прав третьих лиц.
5.3. Гарантийный срок на товар в т. ч. и комплектующие составляет (_____)
____________ месяцев.
VI. Порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров
6.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком с участием представителя Поставщика
или перевозчика и оформляется путем подписания товарно-транспортной накладной, акта
приема-передачи. Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и включает в себя следующие этапы:
6.1.1. Проверка товара на соответствие условиям настоящего договора по количеству,
ассортименту.
6.1.2. Проверка полноты предоставления и правильности оформления документов.
6.1.3. Проверка товара на наличие или отсутствие внешних повреждений.
6.2. Приемка товара по качеству, характеристикам, приемка его сборки и монтажа
осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента установки и монтажа
товара и оформляется актом выполненных работ.
6.3. В случае выявления Заказчиком недостатков товара, его сборки и монтажа Заказчик
направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания соответствующего акта.
6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик и
Поставщик в течение 3-х дней с момента такого отказа составляют двухсторонний акт с
указанием недостатков товара, либо недостатков его сборки, установки и сроков устранения
таких недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет средств Поставщика.
6.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, не соответствующего по
характеристикам, Заказчик обязан отказаться от получения такого товара. Если Поставщик не
поставил предусмотренное настоящим договором количество товара,
Заказчик вправе
отказаться от получения такого товара или потребовать поставки недостающего количества
товара.
6.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками товара, указанными в договоре. В этом случае в реестр контрактов,
заключенных по итогам размещения заказов, вносятся сведения, предусмотренные пунктом 8
части 2 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года.
VII. Права и обязанности Сторон
7.1. Поставщик обязан:
7.1.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в срок
до «25 декабря 2012 г. собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц
за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществить собственными
средствами или за свой счет.
Одновременно с передачей товара передать Заказчику товаросопроводительные
документы, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации товара, сертификаты качества
на товар, сертификаты соответствия, гарантийные документы.
7.1.2. Осуществить сборку, установку товара в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, эксплуатационно-технической документации на товар.
7.1.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на качественный в
течение 5 дней.
7.1.4. Поставить недостающее количество товара, предоставить документы,
предусмотренные настоящим договором, в течение 3-х дней с момента получения
соответствующего уведомления Заказчика.
7.1.5. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) заменить товар ненадлежащего
качества на товар, соответствующий условиям договора в течение 5 рабочих дней с момента
получения соответствующего уведомления Заказчика.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров,
поставленных в соответствии с настоящим договором
7.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
VIII. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в
размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости договора
за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательств.
8.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных
настоящим договором за исключением указанных в п. 8.1, 8.4, 8.5 с Поставщика взыскивается
неустойка за каждый день до момента фактического устранения Поставщиком нарушения
условий настоящего договора в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
общей стоимости договора.
8.4. В случае непредставления документов, указанных в п. 7.1.1, одновременно с
передачей товара Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день до момента
фактического устранения Поставщиком данного нарушения в размере одной сотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости договора.
8.5. В случае установления факта передачи Заказчику товара, обремененного правами
третьих лиц, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день до момента
фактического устранения Поставщиком данного нарушения в размере одной сотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости договора.
8.6. В случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства
по Договору Заказчик вправе произвести оплату договора путем выплаты Поставщику суммы,
уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
8.7. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения
обязательств по настоящему договору.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в день до момента
фактического устранения Заказчиком нарушения условий настоящего Договора, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока
исполнения обязательства.
8.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
8.10. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
IX. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные
меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств
по настоящему договору.
9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее
уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14
(четырнадцать) дней после этого события, представив при этом информацию о характере и
причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных
условий.
9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий
любого события форс-мажора.
X. Срок действия и расторжение договора
10.1. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
10.2. Срок действия настоящего договора: со дня заключения договора по «31» декабря
2012 г.
10.3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему договору.
XI. Прочие условия
11.1. X. Прочие условия
10.1. Изменения в настоящий Договор действительны лишь в том случае, если они
оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них
внесены в Реестр контрактов в соответствии со ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ от
21.07.2005 года.
11.2. При исполнении настоящего договора перемена Поставщика не допускается, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности
Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора,
разрешаются Сторонами путем направления претензии одной Стороной договора другой
стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее
получения. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Республики
Бурятия и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. Приложение является неотъемлемой частью договора:
Приложение «Спецификация поставки товара»
11.6. Договор на ___ листах составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон договора.
XII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик
МБУЗ г. Улан-Удэ «Городская больница № 6»
670056, Иволгинский район,с.Сотниково
тел: 22-40-10
Главный врач
______________ /И.А.Айдаев/
м.п.
Поставщик
_________________ /__________________/
м.п.
Приложение
к гражданско-правовому
договору № ____
от «_____» _______2012 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
№
Код
п/п ОКДП
Наименование товара
Ед. изм. Кол-во Цена за Стоимость,
единиц единицу,
рублей
руб.
Итого:
НДС, %:
Всего:
Заказчик
Главный врач
__________________ /И.А.Айдаев/
м.п.
Поставщик
____________________ /________________ /
м.п.
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по анализу цен на приобретение
оборудования для пищеблока
от 13 ноября 2012г
Комиссией рассмотрены цены по представленным прайс-листам от семи Поставщиков:
Наименование
ед.из
Поставщики
поставляемого товара
м.
1
2
3
4
5
шт. 34560 30735
30260
32120
Картофелечистка МОК -150М
Машина овощерезательнопротирочная МПО-1
шт.
43740
Сковорода электрическая
СЭСМ-0,25ЛЧ
Стеллаж кухонный для тарелок и стаканов СКТС-1200-Э
шт.
59720
62088
шт.
10210
13312
Посудомоечная машина МПФ12-01
шт.
39105
50600
6
7
средняя наименьшая
цена
цена
31919
30260
36261
39702
36261
51600
56002
50600
10000
11174
10000
64770
64310
65000
64310
65000
Комиссия по определению начальной (максимальной) цены договора на поставку оборудования для пищеблока
в соответствии с Постановлением Администрации г.Улан-Удэ от 16.02.2011г № 70 " Об утверждении Методики формирования
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городского округа г.Улан-Удэ , п.2.1, решила подать заявку на проведение запроса котировок с
начальной (максимальной) ценой договора 191431 руб. (сто девяносто одна тысяча четыреста тридцать один рубль) 00 копеек, в
связи с ограниченными возможностями бюджета.
Наименование
картофелечистка
машина овощерезательнопротирочная
сковорода электрическая
стеллаж кухонный для тарелок и стаканов
посудомоечная машина
Итого:
ед.из кол-во
м.
шт.
1
цена
един
30260
сумма
руб.
30260
шт.
1
36261
36261
шт.
1
1
50600
10000
50600
10000
1
64310
64310
шт.
шт.
191431