Требования к работам, являющимся предметом аукциона

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБОУ ДОД
СДЮСШОР «КШВСМ»
______________М.В.Кокорин
«26» ноября 2013 г.
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА Монтаж системы видеонаблюдения
в здании СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР "КШВСМ" в 2014 г, расположенном по
адресу - Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.68, ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Код (коды) по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
продукции и услуг (ОКДП) соответствующий (-щие) предмету аукциона (наименованию и описанию
лота): 4530728: Монтаж оборудования оптического и точной механики.
I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Предмет открытого аукциона в электронной форме (далее аукцион): право заключить
договор на Монтаж системы видеонаблюдения в здании СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
"КШВСМ" в 2014 г, расположенном по адресу - Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,
д.68..
2. Государственный заказчик:
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Комплексная школа высшего спортивного мастерства»
Место нахождения и почтовый адрес: 197022 Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.68
ИНН 7813071610/КПП 781301001
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербург (Комитет финансов, л/сч. 0281008) р/сч
40201810600000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030001)
Должностное лицо уполномоченного заказчика, ответственное за работу с проектом контракта:
Экономист Безлюдов Леонид Олегович, Демидова Татьяна Германовна
Адрес электронной почты: cshsm-1@mail.ru
Рабочий телефон/факс: 234-55-81
Местонахождения и почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.
68, каб.304
3. Начальная (максимальная) цена договора:
1 939 060 (Один миллион девятьсот тридцать девять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек
4. Величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»):
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта.
5. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со
статьей 11 Федерального Закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд от 21 июля 2005 года
№94-ФЗ (далее Закон):
5.1. в настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, срок истечения
которой составляет более трех месяцев, а также при наличии на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе
5.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
5.3. неприостановление деятельности
участника размещения
заказа в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в
аукционе;
5.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
5.5.
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа.
6. Расходы на участие в аукционе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств, связанных с
такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
7. Инструкция по заполнению Заявки на участие в аукционе.
Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе (Далее Заявка).
Заявка подается в любой момент с момента размещения извещения о проведении аукциона до
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме
двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником
размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
Заявка и вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть
написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением
случаев, установленных следующим
абзацем
настоящей
документации
(статья 3
Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской
Федерации").
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по
нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных
лиц, участвующих в аукционе, принимаются для рассмотрения при наличии легализации
указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования
легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961,
Российская Федерация присоединилась к Конвенции 03.05.1992), если иное не установлено
международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).
Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом
на русский язык.
Рекомендации:
Все документы, входящие в состав заявки, выполнять в формате А4, шрифтом “Times New
Roman” размером 12.
8. Источник финансирования заказа:
Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт Петербурга на 2014 год в соответствии с "Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»" от 02.10.2013,
целевая статья 1350113 «Субсидии бюджетным учреждениям - спортивным школам на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Код (коды) по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг
(ОКДП) соответствующий (-щие) предмету процедуры: КОСГУ «226», 4530728: Монтаж
оборудования оптического и точной механики.
3
9. Порядок формирования цены договора:
9.1. порядок формирования заказчиком начальной (максимальной) цены Договора: на
основании данных территориально-сметных нормативов, включенными в состав ТСНБ
«ГОСЭТАЛОН 2013», индексы пересчета сметной стоимости применены в соответствии с
журналом «Вестник ценообразования в Санкт-Петербурге». Стоимость материалов определена
на основании Реестра цен на основные товары, работы и услуги для государственных
заказчиков в Санкт-Петербурге, созданного Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕН», а также
финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на
закупаемые товары.
9.2. цена Договора формируется участником на основе прилагаемого заказчиком расчета
начальной (максимальной) цены с учетом расходов на страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение обязательств,
предусмотренных контрактом.
9.3. цена за единицу объема, вида работ входящего в лот, рассчитывается как начальная
(максимальная) цена единицы объема, вида работ, указание в приложение №1 к аукционной
документации, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно
начальной (максимальной) цены лота.
9.4. стоимость фактически выполненных работ по Договору определяется на основании
Локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью аукционной документации, с учетом
предложенного участником понижения относительно начальной (максимальной) цены лота;
9.5. в качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам,
следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным
сведениям исполнителя по договору, но не выше стоимости, принятой в смете Договора.
9.6. Цена договора включает стоимость товара, транспортные и накладные расходы, расходы
на уплату налогов и других обязательных платежей и расходов, а также иные затраты и
издержки Поставщика.
9.7. Цена за единицу товара не может быть выше начальной (максимальной) цены единицы
товара, указанной заказчиком.
9.8. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за
исключением случаев, предусмотренных законом и настоящей документацией.
10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки должна содержать следующие сведения:
а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе в электронной форме
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об
аукционе, и товарный знак предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в
документации об аукционе указания на товарный знак. Первая часть заявки на участие в
аукционе в электронной форме должна содержать указание на товарный знак (торговое
наименование) предлагаемого к поставке товара, марку, конкретную модель предлагаемого
товара, исчерпывающий перечень сведений о качестве, технических характеристиках товара, его
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, о
качественных характеристиках товара, позволяющий аукционной (конкурсной) комиссии
однозначно определить соответствие предлагаемого к поставке товара,
требованиям,
установленным Заказчиком к таким товарам в Технической части документации об аукционе.
Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает
для поставки товар, указание на товарный знак которого, содержится в документации об
открытом аукционе.
Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
4
телефона, идентификационный номер налогоплательщика, электронную почту;
б) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено
документацией об аукционе;
в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения
исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не
требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении
сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной
площадке.
11. Инструкция по заполнению Заявки на участие в аукционе.
Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе (Далее Заявка).
Заявка подается в любой момент с момента размещения извещения о проведении
аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником
размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
Заявка и вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть
написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением
случаев, установленных следующим абзацем настоящей документации (статья 3 Федерального
закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации").
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по
нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных
лиц, участвующих в аукционе, принимаются для рассмотрения при наличии легализации
указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования
легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961,
Российская Федерация присоединилась к Конвенции 03.05.1992), если иное не установлено
международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).
Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом
на русский язык.
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать указание
на товарный знак (либо на его отсутствие) предлагаемого к поставке товара, исчерпывающий
перечень сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности,
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке и
качественных характеристиках товара, позволяющий аукционной (единой) комиссии однозначно
определить соответствие предлагаемого к поставке товара,
требованиям, установленным
Заказчиком к таким товарам, в Технической части документации об аукционе. Указание таких
сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки
товар, указание на товарный знак которого, содержится в документации об открытом
аукционе.
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать согласие
5
на выполнение работ.
Рекомендации:
Все документы, входящие в состав заявки, выполнять в формате
“TimesNewRoman” размером 12.
А4, шрифтом
12. Место, условия и сроки (периоды) выполнение работ:
1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. дом 68
2.Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты подписания
договора Заказчиком.
13. Разъяснение документации об аукционе
Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой
участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении
положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной
площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора
электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об
аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от
которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил
заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе
или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона
рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
14. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
1. Оплата осуществляется в безналичной форме
2. Сроки и порядок оплаты: Заказчик производит оплату по факту выполнения работ на
основании акта сдачи-приемки работ, подписанного Сторонами в порядке, предусмотренном
условиями
договора, в течение 15 банковских дней, но не позднее 15.12.2014 г. или иного
крайнего срока платежа, установленного Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
3. Авансовые выплаты не предусмотрены.
15. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:
5 процентов от начальной (максимальной) цены договора 96 803 (девяносто шесть тысяч
восемьсот три) рубля 00 копеек.
16. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления:
25 процентов от начальной (максимальной) цены договора 484 015 (Четыреста восемьдесят
четыре тысячи пятнадцать) рублей 00 копеек.
Документ об обеспечении исполнения Договора, подписанный электронной цифровой
подписью, направляется оператору электронной площадки вместе с подписанным
проектом договора.
Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется на весь объем
предусмотренных Договором обязательств.
Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается Договор, безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в
залог денежных средств в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения
Договора.
Способ обеспечения исполнения Договора из указанных способов определяется участником
аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается Договор,
6
является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не
требуется.
В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде залога денежных
средств, участник аукциона, с которым заключается Договор, перечисляет сумму залога
денежных средств на счет:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Комплексная школа высшего спортивного мастерства»,
сокращенно: СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «КШВСМ»
ИНН 7813071610, КПП 781301001.
Банковские реквизиты: Филиал ОАО «Балтийский Банк» в Санкт-Петербурге
к/сч. 30101810100000000804 р/сч. 40302810700000000014
БИК 044030804.
Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено на срок до момента полного
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
Обеспечение исполнения Договора, представленное в виде залога денежных средств,
возвращается исполнителю по договору в срок, не превышающий 10 рабочих дней после
исполнения им всех обязательств по Договору на основании его письменного обращения.
17. Требования к количественным характеристикам (объему) работ:
Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии со сметной
документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью настоящей аукционной
документации. Сметная документация заказчика на строительную продукцию составлена в
соответствии с приложением № 2 к Методике определения стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.
18. Требования к качеству и безопасности работ:
18.1. подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией Заказчика,
являющейся неотъемлемой частью документации об аукционе.
18.2. при выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых
актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования,
используемого для выполнения работ:
– СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП,
1995 год.
– СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Опубликован: официальное
издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2002 год.
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Опубликован: Бюллетень
нормативных актов федер. органов исполнит. власти, N 38, 17.09.2001, официальное издание,
М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001 год.
– Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении
Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «СанктПетербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга»,
N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», N 7, июль
2003 года.
19. Требования к техническим характеристикам работ:
19.1.в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87, раздел 3, п.3.5 и СНиП 12-01-2004,
раздел 7. Подрядчик должен вести журнал производства работ.
19.2. подрядчик на объекте самостоятельно обеспечивает себя электроэнергией, водой,
бытовыми условиями. Используемые при производстве работ материалы должны
соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах
выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные,
гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество
используемых Подрядчиком материалов.
7
19.3. требования к условиям выполнения работ:
- перед началом работ требуется согласовать с Заказчиком график производства работ;
- складирование и хранение мусора во время производства работ не допускается, подрядная
организация должна осуществлять вывоз мусора своими силами и за свой счет.
- рабочий обязан иметь спецодежду с эмблемой подрядной организации, выполняющей работы
по данному объекту.
19.5. к исполнению работ, которые являются предметом аукциона, привлекать только
квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское
освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства;
19.6. исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не
привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
20. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
20.1. по завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности
объекта к сдаче в эксплуатацию. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в
соответствии с ст. 720 и ст. 753 ГК РФ, ВСН, СНиП.
20.2. заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 дней организует и в
установленном порядке назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в
них представителей заинтересованных государственных органов и организаций.
20.3. сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется
Актом, подписанным обеими сторонами и представителями иных заинтересованных лиц,
входящих в приемочную комиссию.
20.4. объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемочной
комиссией. После этого подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.
20.5. при обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе
сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и
недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от
подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт
(перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в
сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его
части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там
оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение
Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его
от уплаты неустойки, предусмотренной Договором. Заказчик, принявший работу без проверки,
не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при
приемке.
20.6. заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков,
которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или
Заказчиком.
20.7. приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в
полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
20.8. риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его
содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а
в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения
Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или
Заказчиком рекламационного акта.
21. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ, услуг и
товара:
21.1. подрядчик гарантирует достижение показателей, указанных в технической документации
и СНиП, в том числе качества работ и материалов и возможность его эксплуатации.
21.2. подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах
8
гарантийного срока, со дня подписания акта о приемке законченного ремонтом объекта, если
не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество
выполненных по настоящему Договору работ или материалов, не соответствует требованиям
технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями,
ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ
непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен
письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и
потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков. Действие
гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об
обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.
21.3. в случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении
гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или
должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет,
что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам,
возникшим до этого момента.
Срок предоставления гарантии качества должен составлять 12 календарных месяцев.
22. Дата подачи заявок и начала предоставления участникам размещения заказа
разъяснений положений документации об аукционе:
29 ноября 2013 года.
23. Дата окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений
положений документации об аукционе:
04 декабря 2013 года.
24. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
11.00 (по Московскому времени) 09 декабря 2013 года.
25. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе:
10 декабря 2013 года.
26. Дата проведения аукциона:
13 декабря 2013 года.
27. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект
государственного контракта:
В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник аукциона направляет
оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также
подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении
исполнения контракта или предусмотренный частью 4.1 статьи 41.12 Закона протокол
разногласий.
9
10
Приложение №1 к аукционной
документации
I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Локальная смета
На монтаж системы видеонаблюдения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 394-11-СВН
Составлена в ценах на: сентябрь 2013 г.
Сметная стоимость: 1936060.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 792.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 151342.00 руб.
№
п.п.
Шифр
норматива
Наименование работ и затрат,
материалов, изделий и конструкций
Единица
измер.
Кол-во
Стоимость единицы, руб.
ВСЕГО
экспл. машин
основной
в. т.ч. з/пл
з/пл
машинистов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 шт.
3
7,87
6.30
0
0
236.66
224.82
0
0
0.52
0
1.56
0
шт.
2
(5665.25)
(11330)
шт.
1
(5898.31)
(5898)
1 шт.
18
30,80
29.54
6324.81
79.02
27.83
2.18
0.01
39.24
0.18
шт.
18
(21169.49)
(381051)
шт.
7
(13903.39)
(97324)
шт.
5
(17796.61)
(88983)
ВСЕГО
Общая стоимость, руб.
основной
экспл. машин
заработной
в. т.ч. з/пл
платы
машинистов
Затраты труда
рабочих-строителей, чел-ч.
на
всего
единицу
Раздел 1
1
2
ТЕРм 11-03- Приборы, устанавливаемые на
001-01
металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к материалам: 2.513, (Н.Р. 68 =
68% = 183.45 руб. С.П. 48 = 48% = 129.50
руб.)
300-9011-037 WN-0200-07-04-011 (PWD-2W с
термостатом) RAL 7035 Модуль
вентиляторный,потолочный, 380 x 380 мм, 2
вент, пластиковый, с термостатом
300-9011-030 TRFA-MICR-3F-RAL9004 Модуль
вентиляторный 19", с термостатом и 3явентиляторами
ТЕРм 10-04- Устройство видеоконтрольное Индексы:
067-23
к з/п рабочих: 11.895, к стоимости
машин: 6.552, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 11.895, (Н.Р. 78 = 78% =
5946.07 руб. С.П. 52 = 52% = 3964.05 руб.)
3020359LTV-ICDM2-623LH-V3-9, IP в/к, цилиндр,
0008
"день-ночь", 1/2.8", 1920x1080, 25 к/с, 0.16/0
лк, M-JPEG/H.264, 3-9мм, Аудио, ИК,
24V/PoE, -40°С
3020359LTV-ICDM2-423, IP в/к, "день-ночь", 1/2.5"
0001
CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.7/0.08 лк, MJPEG/H.264, Аудио, поддержка SD-карт,
DC12V/24VAC/PoE
3020359LTV-ICDM2-723L-V3-9, IP в/к, купольная,
0006
"день-ночь", 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25
к/с, 0.21/0.07 лк, M-JPEG/H.264, 3-9мм Piris, ИК, DC12V/24VAC/PoE
0.67
0.13
6530.15
3
4
5
ТЕРм 11-02- Прибор, устанавливаемый на резьбовых
001-01
соединениях, масса: до 1,5 кг Индексы: к
з/п рабочих: 11.895, к материалам: 2.591,
(Н.Р. 68 = 68% = 847.95 руб. С.П. 48 = 48%
= 598.55 руб.)
500-9016-708 LTV-LDV-2812M1-IR вариофокальный 1.6
мегапиксельный объектив, 1/3", 4:1, f=2.812 мм, 92°-27°, F1.4, CS, АРД DD, ИКкоррекция
ТЕРм 11-01- Конструкции для установки приборов,
001-02
масса: до 2 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к стоимости машин: 5.553, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 4.215,
(Н.Р. 68 = 68% = 432.80 руб. С.П. 48 = 48%
= 305.50 руб.)
201-9251
LTV-BMW-175 (GL-203E) Кронштейн
175мм для видеокамер, белый,
металлический
ТЕРм 11-04- Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
002-01
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 7.230, к материалам:
11.895, (Н.Р. 78 = 78% = 597.33 руб. С.П.
52 = 52% = 398.22 руб.)
500-9016-507 FS728TP-100EUS, Коммутатор
управляемый, 24х10/100 + 2x10/100/1000 +
2хSFP/10/100/1000 Мбит/с (combo), 24xPoE
802.3af, 195Вт, RM
ViServer-IP30-2MP-25-Base-9TB
LTV-MCL-3223, 32" LED монитор,
металлический корпус, 1920 x 1080,
2xBNC/VGA/HDMI, 2xRCA, PC Audio,
220В
3020361мышь проводная оптическая USB B110
0206
3020361клавиатура USB B200
0003
Модуль на работу с 1 IP-камерой, для 64разрядной(x64) версии.Позволяет построить
систему, содержащую до 400 IP-камер, 5
серверов и 10 рабочих
3020562GSM7212F-100NES,Управляемый
0502
гигабитный коммутатор 2-го уровня
сконсольным портом на 12SFP(Combo)
портов (их них 4 PoE+ порта)
1 шт.
7
18,32
12.48
шт.
7
(2033.9)
1 шт.
7
41,68
5.56
шт
7
(106.78)
1 шт.
5
25,31
10.73
шт.
2
(12652.54)
(25305)
шт.
шт.
1
2
(75677.97)
(38135.59)
(75678)
(76271)
шт.
1
(161.02)
(161)
шт.
1
(381.35)
(381)
шт.
30
(1779.66)
(53390)
шт.
1
(31800.85)
(31801)
0
0
1145.07
1039.15
0
0
1.03
0
7.21
0
462.95
208.74
67.44
0.52
0.06
3.64
0.42
638.17
519.48
0
1.03
0
5.15
0
(14237)
5.37
0.81
1578.97
(747)
14.37
0
1170.14
12
6
7
8
9
ТЕРм 11-04- Съемные и выдвижные блоки (модули,
008-01
ячейки, тэз), масса: до 5 кг Индексы: к
з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин:
7.211, к материалам: 11.895, (Н.Р. 78 =
78% = 242.27 руб. С.П. 52 = 52% = 161.52
руб.)
AGM731F, Оптический модуль 1000BaseSX SFP (до 550м), многомодовый кабель,
разъем LC
ПК УРМ-Мониторинга VizBox-URM-ID7800-2
AFM735-10000S, Оптический модуль
100Base-FX SFP (до 2км),
многомодовыйкабель, разъем LC
ТЕРм 10-02- Отдельно устанавливаемый:
016-06
преобразователь или блок питания
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 6.547, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.934,
(Н.Р. 68 = 68% = 4149.74 руб. С.П. 48 =
48% = 2929.23 руб.)
3020322APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM
1050
2U 230V (SUA1000RMI2U)
3020322APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V
3001
(SUA3000RMXLI3U)
3020322APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
2002
(SUA2200I)
ТЕРм 08-03- Блок управления шкафного исполнения
572-07
или распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм Индексы: к з/п
рабочих: 11.895, к стоимости машин:
5.875, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 5.119, (Н.Р. 81 = 81% =
727.94 руб. С.П. 52 = 52% = 467.32 руб.)
500-9014-146 WZ-SZBD-014-ZCAA-11-0000-011, Шкаф
напольный 42U, 1963x600х1000мм(ВхШхГ),
стеклянная дверь c металлическими
вставками, ручка с замком
ТЕРм 11-01- Конструкции для установки приборов,
001-01
масса: до 1 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к стоимости машин: 5.795, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 3.108,
(Н.Р. 68 = 68% = 61.83 руб. С.П. 48 = 48%
= 43.64 руб.)
500-9040-063 Комплект щеточного ввода в шкаф
универсальный КВ-Щ 55.420
1 шт.
2
12,00
10.88
шт.
2
(2588.14)
(5176)
шт.
2
(32033..90)
(64066)
шт.
3
(8576.27)
(25729)
1 шт.
3
239,80
136.86
шт.
1
(21906.78)
(21907)
шт.
1
(68983.05)
(68983)
шт.
2
(28296.52)
(56593)
1 шт.
1
657,41
56.48
шт.
1
(32483.05)
1 шт.
1
36,12
5.56
шт.
1
(686.5)
0.90
0
29.47
5.65
107.90
6.48
277.05
6109.35
3829.56
258.84
12.98
0
1.03
0
2.06
0
4883.85
578.82
201.62
10.10
0.44
30.30
1.32
671.83
633.91
77.08
4.66
0.41
4.66
0.41
66.14
27.41
9.63
0.52
0.06
0.52
0.06
(32483)
4.73
0.81
173.83
(686)
13
10
500-9801-074 Органайзер кабельный горизонтальный 19"
1U, 4 кольца
500-9801-075 Органайзер кабельный вертикальный 75мм
42U, ВКО М 42,75
ТЕРм 11-03- Приборы, устанавливаемые на
001-01
металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к материалам: 2.513, (Н.Р. 68 =
68% = 183.45 руб. С.П. 48 = 48% = 129.50
руб.)
300-9011-037 WN-0200-07-04-011 (PWD-2W с
термостатом) RAL 7035 Модуль
вентиляторный,потолочный, 380 x 380 мм, 2
вент, пластиковый, с термостатом
300-9011-030 TRFA-MICR-3F-RAL9004 Модуль
вентиляторный 19", с термостатом и 3явентиляторами
500-9801-073 CM-1U-PL Кабельный организатор с
пластиковыми кольцами , 19", 1U
110-9265-008 SC-SC-SM Проходной адаптер SC-SC, SM
(для одномодового кабеля)
500-9013-020 PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY Патчкорд UTP, Cat.5e, 1м, стандартный разъем,
без защиты замка, серый
500-9016-287 PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GY Патчкорд UTP, Cat.5e, 2м, стандартный разъем,
без защиты замка, серый
500-9016-540 WZ-SB76-00-00-011 (SZB-76-00-00/7035).
Панель (пол, потолок), 420 x 420 мм, с
матерчатым фильтром и щеточным вводом
500-9014-012 PP2-19-24-8P8C-C6-110,Патч-панель 19', 24
портов RJ-45, категория 6
500-9016-287 PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-GY Патчкорд UTP, Cat.6, 1 м, стандартный разъем,
без защиты замка, серый
511-0005
КСу-24-1U 1-КУ Бокс оптический 19", со
плайс пластиной, без модулей (лицевых
панелей, необходимо 3 шт ), без пигтейлов
и проходных адаптеров
300-9914-050 КСу Лицевая панель (модуль) для
установки 8-SC(DLC)
300-9914-051 Ксу Лицевая панель (модуль) заглушка
500-9014-012 PP2-19-24-8P8C-C5e-110D Патч-панель 19'',
24 портов RJ-45, категория 5e,Dual IDC
510-0041-007 FC-50-LC-LC-PC-3M Патч-корд волоконнооптический (шнур) MM 50/125,LC-LC,
duplex, LSZH, 3 м
шт
2
(212.71)
(425)
шт.
1
(414.24)
(414)
1 шт.
3
7,87
6.30
шт.
2
(5665.25)
(11330)
шт.
1
(5898.31)
(5898)
шт.
2
(225.42)
(451)
шт.
8
(105.93)
(847)
шт.
10
(46.27)
(463)
шт.
5
(66.36)
(332)
шт.
1
(2228.81)
(2229)
шт.
1
(1611.86)
(1612)
шт.
1
(52.54)
(53)
шт.
1
(838.98)
(839)
шт.
1
(27.97)
(28)
шт.
шт.
2
1
(27.97)
(1077.97)
(56)
(1078)
шт.
3
(677.97)
(2034)
0
0
236.66
14
224.82
0
0
0.52
0
1.56
0
11
12
13
14
502-0048-001 PWC-IEC13-SHM-1.8-BK Кабель питания
компьютера (Shucko+C13) (3x0.75),
204-0064
FO-FFSPS-60 Комплект деталей для защиты
места сварки, КДЗС (60 мм)
ТЕРм 08-03- Блоки с тремя выключателями и одной
591-12
штепсельной розеткой утопленного типа
при скрытой проводке Индексы: к з/п
рабочих: 11.895, к стоимости машин:
6.133, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 3.505, (Н.Р. 81 = 81% = 97.37
руб. С.П. 52 = 52% = 62.51 руб.)
500-9015-008 CL90108S Блок розеток для 19" шкафов,
горизонтальный, 8 универсальных
розеток,10A, выключатель, разъем IEC320
C14 10A сзади, без шнура
500-9016-717 Шнур кабель питания с заземлением IEC
60320
500-9044-021 CNS-M6-12, Комплект винт М6, квадратная
гайка, шайба
ТЕРм 11-03- Приборы, устанавливаемые на
001-01
металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к материалам: 2.513, (Н.Р. 68 =
68% = 489.20 руб. С.П. 48 = 48% = 345.32
руб.)
500-9099-005 FPT9-9-SC-UPC-1M Пигтейл SM 9/125,
SC/UPC, 1 м
ТЕРм 08-03- Блок управления шкафного исполнения
572-03
или распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на стене, высота и
ширина до 600х600 мм Индексы: к з/п
рабочих: 11.895, к стоимости машин:
5.469, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 5.098, (Н.Р. 81 = 81% =
343.39 руб. С.П. 52 = 52% = 220.45 руб.)
500-9014-080 TWM-0966-GR-RAL9004 Шкаф настенный
19", 9U, 501x600х600, состеклянной дверью
300-9617
Комплект щеточного ввода в шкаф
универсальный КВ-Щ 55.420
ТЕРм 08-02- Короба пластмассовые: шириной до 40
390-01
мм Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 4.103, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.368,
(Н.Р. 81 = 81% = 20823.17 руб. С.П. 52 =
52% = 13367.96 руб.)
503-9801- Кабель-каналы пластмассовые 25х16 мм,
047П
длина 2 м, прямые (ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
шт.
1
(114.41)
(114)
шт.
8
(6.44)
(52)
100 шт.
0.01
1099,92
841.13
шт.
1
(940.68)
(941)
шт.
1
(788.14)
(788)
шт.
50
(7.03)
(352)
1 шт.
8
7,87
6.30
шт.
8
(88.98)
1 шт.
1
308,43
28.12
шт.
1
(6148.31)
(6148)
шт.
1
(686.5)
(686)
100 м
9.5
260,80
189.45
шт.
250
(21.91)
16.73
1.11
0
0
109.56
631.07
100.05
1.03
0.13
69.40
0.07
0.69
0.00
599.51
0
0
0.52
0
4.16
0
334.49
170.91
18.79
2.32
0.10
2.32
0.10
21408.32
602.61
14.69
16.29
0.01
154.75
0.10
(712)
31.25
1.58
15.46
0.13
1775.11
23268.23
(5478)
15
503-9801049П
15
16
17
ТЕРм 08-02409-01
103-1058003П
ТЕРм 08-02409-02
103-1058011П
ТЕРм 08-02409-03
507-0705024П
18
ТЕРм 08-02407-18
103-0141
Кабель-каналы пластмассовые 40х25 мм,
длина 2 м, прямые (ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 4.698, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.315,
(Н.Р. 81 = 81% = 11464.63 руб. С.П. 52 =
52% = 7360.01 руб.)
Гофротруба пвх с протяжкой диаметром 25
мм (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург )
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 5.356, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.343,
(Н.Р. 81 = 81% = 11585.36 руб. С.П. 52 =
52% = 7437.51 руб.)
Гофротруба пвх без протяжки диаметром 50
мм (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург )
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 63 мм
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 5.482, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.198,
(Н.Р. 81 = 81% = 2111.67 руб. С.П. 52 =
52% = 1355.64 руб.)
Трубы гофрированные из пнд для
электропроводки диаметром 63 мм (ТССЦ
9.2013 Санкт-Петербург )
Труба стальная по установленным
конструкциям, по фермам, колоннам и
другим стальным конструкциям,
диаметр: до 80 мм Индексы: к з/п
рабочих: 11.895, к стоимости машин:
5.481, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 4.138, (Н.Р. 81 = 81% =
399.50 руб. С.П. 52 = 52% = 256.47 руб.)
Трубы стальные электросварные
прямошовные со снятой фаской из стали
марок бст2кп-бст4кп и бст2пс-бст4пс
наружный диаметр 76 мм, толщ. стенки 2,8
мм (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург )
шт.
225
(37.01)
100 м
3.6
1271,25
273.70
м
360
(6.87)
100 м
2.5
1455,55
395.60
м
250
(18.48)
100 м
0.4
1521,66
449.65
м
40
(41.06)
100 м
0.05
1728,86
668.15
м
5
(129.51)
(8327)
58.39
1.74
20534.88
11720.38
987.54
74.51
23.80
0.11
85.68
0.40
11764.16
1522.58
154.93
34.40
0.33
86.00
0.83
2139.43
312.69
33.07
39.10
0.44
15.64
0.18
397.38
123.50
13.63
58.10
1.45
2.91
0.07
(2473)
113.71
5.21
18829.34
(4620)
142.60
6.95
3269.26
(1642)
450.65
22.91
647.10
(648)
16
19
20
21
22
ТЕРм 08-02- Затягивание провода в проложенные
412-01
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5
мм2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 6.134, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 3.702,
(Н.Р. 81 = 81% = 5197.39 руб. С.П. 52 =
52% = 3336.60 руб.)
ТЕРм 08-02- Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
399-01
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 6.134, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 4.093,
(Н.Р. 81 = 81% = 14119.81 руб. С.П. 52 =
52% = 9064.57 руб.)
504-9001-063 UTP 4PR 24 AWG 5E 4*2*0.51,
неэкранированный кабель 4 пары для
внешнейпроводки (бухта 305 м)
504-9001-072 UTP 4PR 24 AWG 5E 4*2*0.53 ,
неэкранированный кабель 4 пары (бухта
305м)
500-9013-059 Модульная 8-позиционная 8-контактная
вилка типа RJ45
ТЕРм 08-02- Кабель двух-четырехжильный сечением
401-01
жилы до 16 мм2 с креплением
накладными скобами, полосками с
установкой ответвительных коробок
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 5.255, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 3.342,
(Н.Р. 81 = 81% = 6906.53 руб. С.П. 52 =
52% = 4433.82 руб.)
501-9003- Кабели силовые с медными жилами с
082П
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке пониженной
горючести, без брони марки ввгнг,
напряжением 1,00 кв, число жил – 3 и
сечением 1,5 мм2 (ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
500-9096-009 Коробка монтажная
ТЕРм 08-03- Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
526-01
устанавливаемый на конструкции: на
стене или колонне, на ток до 25 а
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 3.402, к материалам:
2.756, (Н.Р. 81 = 81% = 419.47 руб. С.П. 52
= 52% = 269.29 руб.)
500-9015-006 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С
ИЭК
100 м
6.95
362,43
64.52
2.39
0.16
13039.17
5333.88
101.89
13.23
5.61
0.01
38.99
0.07
100 м
30.05
42,87
40.48
2.39
0.16
14909.90
14469.36
440.54
57.19
3.52
0.01
105.78
0.30
пм
1830
(10.23)
(18721)
пм
1220
(9.33)
(11383)
шт.
30
(3.24)
(97)
100 м
1
2439,57
593.40
7058.49
479.15
46.99
51.60
0.25
51.60
0.25
1000 м
0.1
(19431.34)
шт.
1 шт.
18
2
(28.81)
229,33
18.14
431.55
8.64
0
1.56
0
3.12
0
шт.
2
(45.76)
91.18
3.95
13402.82
(1943)
1.27
0
(519)
1597.27
(92)
17
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Резерв средств на непредвиденные расходы
%
Итого:
Налог на добавленную стоимость %
Всего по разделу:
руб.
133301
90552
6811
811
648
5
152774
108662
8173
973
778
6
руб.
108662
8173
973
35937
1232005
1384779
108662
8173
973
778
6
%
руб.
%
руб.
%
87330
1472109
56637
1528746
30575
1.2
руб.
1
1
1
1
1
руб.
%
руб.
2
1559321
280677.78
1839999
18
Раздел 2
1
2
3
4
ТЕРп 02-02- Инсталляция и базовая настройка
1
001-01
общего и специального программного
инсталля
обеспечения Индексы: к з/п рабочих:
ция
11.895, (Н.Р. 55 = 55% = 938.35 руб. С.П.
32 = 32% = 545.95 руб.)
ТЕРп 02-02- Функциональная настройка
1
003-01
специального программного обеспечения функция
ас, количество функций - 1 Индексы: к
з/п рабочих: 11.895, (Н.Р. 55 = 55% =
1041.20 руб. С.П. 32 = 32% = 605.79 руб.)
ТЕРп 02-01- Автоматизированная система
1
001-05
управления I категории технической
система
сложности с количеством каналов
(кобщ): 20 Индексы: к з/п рабочих:
11.895, (Н.Р. 55 = 55% = 14518.56 руб. С.П.
32 = 32% = 8447.16 руб.)
ТЕРп 02-01- Автоматизированная система
1 канал
001-06
управления I категории технической
сложности с количеством каналов
(кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39
добавлять к расценке 02-01-001-05
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, (Н.Р. 55 =
55% = 6976.00 руб. С.П. 32 = 32% =
4058.76 руб.)
Итого прямых затрат в базовом уровне
руб.
цен:
3
47,81
47.81
0
0
1706.10
1706.10
0
0
0.67
0
2.01
0
3
53,05
53.05
0
0
1893.09
1893.09
0
0
0.72
0
2.16
0
1
2219,20
2219.20
0
0
26397.38
26397.38
0
0
6.40
0
6.40
0
10
106,63
106.63
0
0
12683.64
12683.64
0
0
0.31
0
3.10
0
42680
42680
0
0
18
14
0
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
1
руб.
42680
42680
0
0
14
0
руб.
42680
0
0
0
0
42680
42680
0
0
14
0
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Резерв средств на непредвиденные расходы
%
Итого:
Налог на добавленную стоимость %
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
%
23474
66154
13658
79812
1596
Итого по всем разделам:
Всего по смете:
руб.
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
Заместитель директора
Экономист
1
1
1
1
1
руб.
%
руб.
2
18
81408
14653.44
96061
1936060
1936060
Кокорин В.А.
Безлюдов Л.О..
19
Приложение № 2 к аукционной
документации
II. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
НА Монтаж
системы видеонаблюдения в здании СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
"КШВСМ" в 2014 г, расположенном по адресу - Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д.68 ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Требования к работам, являющимся предметом аукциона
Ознакомиться с объектом можно по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 68
контактные лица: зам. директора Кокорин Василий Алексеевич, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов.
Требования к конкретным показателям товаров, используемых при выполнении работ
Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и
техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты
(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие
качество используемых Подрядчиком материалов.
№
п.п
Раздел, №
Наименование товара
используемого при
выполнении работ
WN-0200-07-04-011
(PWD-2W с
термостатом) RAL
7035 Модуль
вентиляторный,
потолочный, 380 x
380 мм, 2 вент,
пластиковый, с
термостатом
1.
1.1
2.
1.1
TRFA-MICR-3FRAL9004 Модуль
вентиляторный 19", с
термостатом и 3-я
вентиляторами
3.
1.2
LTV-ICDM2-623LHV3-9, IP в/к,
цилиндр, "деньночь", 1/2.8",
1920x1080, 25 к/с,
0.16/0 лк, MJPEG/H.264, 3-9мм,
Аудио, ИК, 24V/PoE,
-40°С
Требования к конкретным показателям и товарному знаку
(при его наличии)
Основные параметры
Номинальный ток 0,24 А; Номинальная мощность 30 Вт
Допустимая мощность
320 W
Нагрузка
320 m3/h4; Материал пластик
Цвет серый; Количество вентиляторов
2
Размеры отверстия для монтажа
380 x 380
KTS термостатесть; Источник питания
230 В, 50 Гц
Срок службы вентиляторов мин. 50000 ч
Температура -20°C до +70°C; Влажность от 20% до 80%
Степень защиты
IP 20 (относительно вентиляторов
вмонтированных в шкаф)
Защита от поражения электротоком нейтрализация
Описание: Устанавливается в телекоммуникационные шкафы
для охлаждения воздуха
Параметры: Диапазон температур: от 0°С до 50°С
Вход: 220 В/115 В переменного тока
Материалы: Холоднокатаная сталь 1,2 мм
Глубина 290 мм
Видео: Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
o
Количество эффективных пикселей: 1984 x 1225;
o
Электронный затвор: 1/4 - 1/2 000 c;
o
Разрешение: 1920 x 1080;
o
Частота кадров: до 25 кадров/сек. при максимальном
разрешении;
o
Чувствительность: 0,16 Лк(цвет) при F1.2 / 0,04
Лк(ч/б) при F1.2 / 0 лк (ч/б) при включенной ИК-подсветке;
o
Кодек: H.264 / MJPEG;
o
Соотношение сигнал/шум: >50dB (AGC выкл.);
•
Объектив:
o
Тип объектива: встроенный вариофокальный
моторизованный объектив с АРД и возможностью удаленного
управления;
o
Технология P-Iris;
o
Фокусное расстояние: f=3-9 мм;
20
Управление диафрагмой: P-Iris / AES / Ручное;
Аналоговый выход (только режим инсталляции):
Выход на монитор;
Композитный выход, разъем типа BNC, 75 Ом 1В p-p;
Частота сканирования:
PAL: 15.625 кГц х 50 Гц;
NTSC: 15.734 кГц х 59.94 Гц;
•
Аудио:
o
Вход / Выход: линейный вход, линейный выход
(необходим внешний усилитель);
o
Кодек: G.711;
Технические характеристики:
Тип видеокамеры: LTV-ICDM2-423;
Изображение: Цветное - день, чернобелое - ночь;
Разрешение: 1920x1080 ;
Формат сжатия видео: H.264 / MJPEG;
Скорость сжатия: До 30 кадров в секунду;
Матрица :1/2.5" CMOS;
Чувствительность: 0.7 лк (цвет) / 0.08 лк (ч/б) при F1.2;
Объектив: поддержка объективов C/CS с АРД (в том числе с
технологией P-iris);
Функции: Режим "день/ночь", компенсация засветки,
регулировка усиления, баланс белого, режим накопления,
детекция движения, поддержка карт памяти Micro SD;
Рабочая температура: -10°C…+50°C;
Поддержка стандарта ONVIF: есть;
Питание: 12В (DC), 24В (AC), PoE;
Размеры:63.6x60.3x81.2 мм ; Вес: 0.25 кг.
Видео: Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
o
Количество эффективных пикселей: 1984 x 1225;
o
Электронный затвор: 1/4 - 1/2 000 c;
o
Разрешение: 1920 x 1080;
o
Частота кадров: до 25 кадров/сек. при максимальном
разрешении;
o
Чувствительность: 0,21 Лк(цвет) / 0,07 Лк(ч/б) при
F1.2 / 0 Лк(ч/б, ИК вкл.);
o
Кодек: H.264 / MJPEG;
o
Соотношение сигнал/шум: >50 дБ (AGC выкл.);
Объектив: Тип объектива: встроенный вариофокальный
моторизованный объектив с АРД и возможностью удаленного
управления;
o
Технология P-Iris;
o
Фокусное расстояние: f=3-9 мм;
o
Управление диафрагмой: P-Iris / AES / Ручное;
•
Аналоговый выход (только режим инсталляции):
o
Выход на монитор: композитный выход, разъем типа
BNC, 75 Ом 1В p-p;
o
Частота сканирования: PAL: 15,625 кГц х 50 Гц,
NTSC: 15,734 кГц х 59,94 Гц;
Аудио: Вход / Выход: линейный вход, линейный выход
(необходим внешний усилитель);
o
Кодек: G.711 / 8кГц;
•
Функции:
o
Режим "день/ночь" Есть, механический ИК-фильтр;
o
ИК-подсветка: встроенная, до 10 метров;
Объектив вариофокальный LTV-LDV-2812M1-IR. 1,6
мегапиксельный объектив, 1/3", 4:1, f=2,8-12 мм, 92°-27°,
F1.4, CS, АРД DD, ИК-коррекция, 29 x 43,5 x 43 мм.
o
•
o
o
o
4.
1.2
LTV-ICDM2-423, IP
в/к, "день-ночь",
1/2.5" CMOS,
1920x1080, 25 к/с,
0.7/0.08 лк, MJPEG/H.264, Аудио,
поддержка SD-карт,
DC12V/24VAC/PoE
5.
1.2
LTV-ICDM2-723LV3-9, IP в/к,
купольная, "деньночь", 1/2.8" CMOS,
1920x1080, 25 к/с,
0.21/0.07 лк, MJPEG/H.264, 3-9мм Piris, ИК,
DC12V/24VAC/PoE
6.
1.3
LTV-LDV-2812M1IR вариофокальный
1.6 мегапиксельный
объектив, 1/3", 4:1,
21
f=2.8-12 мм, 92°-27°,
F1.4, CS, АРД DD,
ИК-коррекция
LTV-BMW-175 (GL203E) Кронштейн
175мм для
видеокамер, белый,
металлический
FS728TP-100EUS,
Коммутатор
управляемый,
7.
1.4
8.
1.5
9.
1.5
ViServer-IP30-2MP25-Base-9TB
10.
1.5
LTV-MCL-3223, 32"
LED монитор,
металлический
корпус, 1920 x 1080,
2xBNC/VGA/HDMI,
2xRCA, PC Audio,
220В
11.
1.5
мышь проводная
оптическая USB
B110
12.
1.5
клавиатура USB
B200
13.
1.5
LTV-Gorizont
Medium, Модуль на
работу с 1 IPкамерой, для 64разрядной(x64)
версии.Позволяет
Кронштейн LTV-BMW-175. Кронштейн 175 мм для
видеокамер, белый, металлический
•
24-портовый коммутатор Smart 10/100 с поддержкой
PoE на всех 24 портах
•
Четыре гигабитных порта для высокоскоростных
подключений
•
Удобное управление с помощью на базе web
24х10/100 + 2x10/100/1000 + 2хSFP/10/100/1000 Мбит/с
(combo), 24xPoE 802.3af, 195Вт, RM
Тип камер:
Сетевые (IP)
Максимальная скорость записи:
25 к/с
Количество камер, обрабатываемых видеосервером: 30
Макс. разрешение подключаемых камер:
2 Mpx
Кодек: H.264
Исполнение корпуса (базовое):
Rack
Исполнение корпуса (опция): Rack 19", 4U, 450 или 530 мм
Операционная система:
Windows 7 Professional
Сетевой интерфейс: 1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Видеовыходы на мониторы: 1 х VGA и 1 х DVI
Привод оптических дисков: DVD±RW+CD/RW
Системный жесткий диск:
HDD SATA 3.5" (9 TБ)
Диагональ 32” TFT; Максимальное разрешение 1920x1080
Соотношение сторон 16:9; Контрастность 50 000:1; Яркость
400 кд/м2; Угол зрения по горизонтали 88° / 88°; Угол зрения
по вертикали 88° / 88°; Время отклика 8.5 мс; Стандарт видео
NTSC / PAL; Интерфейс Видеовход 2xBNC, 1хVGA,
1хHDMI; Аудиовход 2xRCA, 1хPC Audio; Видеовыход
2xBNC; Аудиовыход - Сквозные входы 2xBNC; Динамики
Встроенные динамики (1,5Вт х2);
OSD меню Регулировка яркости, контрастности, цветности,
уровня шумоподавления, цветовой температуры
Дополнительные параметры
VESA-крепление; 200x200/200x100; LED-подсветка Есть;
Электропитание: Напряжение питания 220В (AC)
Потребляемая мощность 70 Вт
Исполнение корпуса Металлический корпус
Рабочая температура 0°C...+40°C
Размеры без подставки (ШхВхГ) 747x450x80 мм
Вес 12.1 кг
•
—проводная мышь
•
—для настольного компьютера
•
—светодиодная, 3 клавиши
•
—разрешение сенсора мыши 800 dpi
•
—интерфейс USB
Проводная клавиатура, для настольного компьютера, игровая
конструкция, клавиш: 122, программируемых: 18, интерфейс
USB.
Профессиональное программное обеспечение LTV-Gorizont –
это надёжная, эффективная, удобная и интуитивно понятная
система.LTV-Gorizont позволяет строить распределенные
системы видеонаблюдения различного масштаба.
Изначальная ориентация на работу с IP-камерами позволила
достичь качественно нового уровня скорости обработки
22
построить систему,
содержащую до 400
IP-камер, 5 серверов
и 10 рабочих
14.
1.5
GSM7212F100NES,Управляемы
й гигабитный
коммутатор 2-го
уровня сконсольным
портом на
12SFP(Combo)
портов (их них 4
PoE+ порта)
15.
1.6
AGM731F,
Оптический модуль
1000Base-SX SFP (до
550м),
многомодовый
кабель, разъем LC
16.
1.6
ПК УРММониторинга
VizBox-URM-ID7800-2
17.
1.6
AFM735-10000S,
Оптический модуль
100Base-FX SFP (до
2км),
многомодовыйкабель
, разъем LC
данных, удобства пользования и надежности системы.
ПО LTV-Gorizont рассчитано на работу с линейками
видеокамер LTV IP и LTV IP Base и видеорегистраторами
LTV-DVR-****-HV.Возможность подключения аналоговых
видеорегистраторов позволяет строить гибридные системы
видеонаблюдения, объединяя под управлением одного ПО
сигналы с аналоговых и IP камер.
Благодаря такому распределению ПО LTV-Gorizont
эффективно справляется с задачами любой сложности, как на
небольших, так и на крупных распределённых объектах,
оптимизируя при этом затраты.
Производитель
NETGEAR
Модель
GSM7212F-100NES
Позиционирование Для малых рабочих групп
Порты 10/100 Base-TX
0
Порты 10/100/1000 Base-TX 12
Наличие консольного порта Есть
Управление Управляемый
Поддержка Full Duplex
Есть
Поддержка VLAN
Есть
Power over Ethernet (PoE)
Да
Производитель
NETGEAR; Тип модуля
GBIC
Количество портов 1; Сетевой интерфейс 1000Base-SX
Питание
3,3В / 5В; Тип оптического кабеля
Многомодовый; Тип разъема SC
Скорость передачи н\д
Совместимость
Netgear GSM7328S, GSM7352S,
GSM7324, GSM7312, GSM7248, GSM7212, FSM7352S,
FSM7328S, FSM7326P, GS748T, GS724T, GS716T, FS750T2,
FS726TP, FS726T and JGS524F
Дополнительно
Габариты:
26.5x24.5x9
АРМ не менее:
Тип процессора
Intel® Core™ i5
Частота процессора 2.3 Ггц
Количество ядер процессора 4
Объем оперативной памяти 8 Gб
Тип накопителя
HDD
Объем накопителя HDD
320 Гб
Оптический привод DVD-RW
Тип видеокарты
Дискретная
Видеокарта nVIDIA GeForce GT 640
Видеопамять 1024
Макс. скорость адаптера LAN 1000 Мбит/с
Характеристики:
•
Совместим со стандартами 802.3u 100Base-TX и
100Base-FX
•
Обеспечивает преобразование среды передачи с витой
пары на оптику
•
Внешний блок питания 12V, 800mA
•
Содержит индикаторы состояния для упрощения
мониторинга состояния активности сети (индикаторы Power,
Link и Receive Status по каждому порту
•
Увеличивает длину сети до 2км (многомодовый
оптический кабель)
•
Автоматическое определение режима передачи
(дуплекс/полудуплекс) по порту 100Base-TX
•
Низкое время задержки, менее 130 наносекунд
•
Содержит кнопку для активизации перекресного
23
18.
1.7
APC Smart-UPS
1000VA USB & Serial
RM 2U 230V
(SUA1000RMI2U)
19.
1.7
APC Smart-UPS XL
3000VA RM 3U 230V
(SUA3000RMXLI3U)
20.
1.7
APC Smart-UPS
2200VA USB & Serial
230V (SUA2200I)
;соединения порта 100Base-TX
•
Совместим со всеми 100Base-TX/FX адаптерами,
концентраторами и коммутаторами
•
Поддерживает многомодовый оптический разъем MTRJ
Спецификация:
•
Модель: DFE-856 с оптическим разъемом MT-RJ
•
Тип оптики: многомодовая
•
Длина волны: 1300 нм
•
Оптический разъем: MT-RJ
•
Оптический кабель: 62.5/ 125 мкм
•
Максимальная длина оптического кабеля: 2км
•
MDI & MDI-X : переключатель
•
Индикаторы : питание, прием и передача по порту
витой пары и оптическому порту
•
Температура окружающей среды: от 0° до 40° C,
влажность 10% - 90% без конденсата
•
Габариты : 101 x 96 x 25мм
•
Блок питания: внешний, +12VDC, мин. 800mA
Информация для заказа:
•
DFE-856/E: 1 100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт,
разъем MT-RJ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данный ИБП не может быть
установлен в шкаф глубиной 500 мм.
Производитель
APC
Серия Smart-UPS USB & Serial RM
Модель
Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V
SUA1000RMI2U
Тип оборудования
ИБП
Описание
ИБП для установки в стойку; высота 2U
Тип
Линейно-интерактивный (line-interactive);
обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом
частоты на входе и выходе совпадают
Номинальное выходное напряжение 230В. Возможно
конфигурирование для работы с выходным напряжением
номиналом 220, 230 или 240 В.
Искажения выходного напряжения Менее 5% при полной
нагрузке
Максимальная выходная мощность 1000 ВА
Эффективная мощность
670 Ватт
"Комплект поставки и опции"
Комплект поставки CD-диск, крепеж для установки в
стойку, кабель RS232, кабель USB |
Опции (карты управления и мониторинга) AP9618, AP9630,
AP9631
Серверный +
Высота аппаратурной стойки 3 юнит
Мощность 3000 ВА/2700Вт
Номинальное напряжение 230 B
Частота 63 Гц; Время перезарядки 3 ч
Входной разъем IEC-320 C20, Schuko CEE 7, British BS1363A
Выходные разъемы 8 x IEC 320 C13, 1 x IEC 320 C19 , 3 x IEC
Jumpers
Размеры 133 x 483 x 660 мм; Вес 62.73 кг
Максимальная выходная мощность 1980 Ватт / 2200 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности
1980 Ватт / 2200 ВА
Номинальное выходное напряжение 230V
Надпись об уровне выходного напряжения Configurable for
24
21.
1.8
WZ-SZBD-014ZCAA-11-0000-011,
Шкаф напольный
42U,
1963x600х1000мм(Вх
ШхГ), стеклянная
дверь c
металлическими
вставками, ручка с
замком
22.
1.9
23.
1.9
Комплект щеточного
ввода в шкаф
универсальный КВЩ 55.420
Органайзер
кабельный
горизонтальный 19"
1U, 4 кольца
220 : 230 or 240 nominal output voltage
Эффективность под полной нагрузкой 95.00%
Искажения формы выходного напряжения Less than 5% at full
load
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
Пик-фактор up to 5 : 1; Тип формы напряжения Sine wave
Выходные соединения
(8) IEC 320 C13
(1) IEC 320 C19
(3) IEC Jumpers
Напольные монтажные шкафы серии SZBD могут быть
состыкованы между собой. Боковые стороны каркасной рамы
соединяются при помощи четырех болтов, а боковые панели
не используются.
Основные характеристики
Тип размещения
Напольный
Назначение Телекоммуникационный
Число юнитов 42 U
Ширина шкафа
600 мм
Глубина шкафа
1000 мм
Материал
Боковые стенки
листовая сталь 0.8 мм
Дверь листовая сталь 2.0 мм; безосколочное стекло 6.0 мм
Рама листовая сталь 2.0 мм
Монтажные профили листовая сталь 2.0 мм
Отделка наружной поверхности
рама, крыша, панели,
двери и цоколь покрашены по порошковой технологии
текстурированной светло-серой краской RAL 7035;
монтажные профили имеют алюминиево-цинковое покрытие;
кронштейны оцинкованы
Конструкция
Съемные боковые стенки
Есть
Съемная задняя стенка
Есть
Замок трёхточечный; Кабельные вводы
3U щеточный
кабельный ввод на задней панели
Передняя дверь
стеклянная со стальными вставками с
трёхточечным замком с ручкой; Несущие профили 2 пары
Шина заземления и кабели Есть
Регулируемые ножки Есть
Другие характеристики
Стандарт
PN 92/E-08106 / EN 60529 / IEC 529
Степень защиты
IP 20
Габариты
600 x 1963 x 1000 мм
Цвет светло-серый
Совместимость
Настенные и напольные шкафы
Назначение Комплект щеточного ввода в шкаф,
универсальный
Габариты в упаковке 8 x 1 x 43 см; Вес в упаковке 0,7 кг
Характеристика
Описание
Основные характеристики (базовая спецификация
Совместимость
1U
Назначение Горизонтальный кабельный органайзер 19"
Дополнительная информация
Дополнительная информация ГКО выполнен из
цельнометаллической панели высотой 1U, с четырьмя
приваренными кольцами. Имеет три дополнительных окна
для прокладки кабеля, удобен для организации
коммутационного кабеля при плотном размещении
25
24.
1.9
Органайзер
кабельный
вертикальный 75мм
42U, ВКО М 42,75
25.
1.10
WN-0200-07-04-011
(PWD-2W с
термостатом) RAL
7035 Модуль
вентиляторный,потол
очный, 380 x 380 мм,
2 вент, пластиковый,
с термостатом
26.
1.10
TRFA-MICR-3FRAL9004 Модуль
вентиляторный 19", с
термостатом и 3явентиляторами
27.
1.10
CM-1U-PL
Кабельный
организатор с
пластиковыми
кольцами , 19", 1U
28.
1.10
SC-SC-SM
Проходной адаптер
SC-SC, SM (для
одномодового
кабеля)
29.
1.10
PC-LPM-UTP-RJ45RJ45-C5e-1M-GY
Патч-корд UTP,
Cat.5e, 1м,
стандартный разъем,
без защиты замка,
серый
оборудования
Габариты, масса
482 x 85 x 45 мм 0,35 кг
Описание товара, характеристики
Совместимость
Шкафы ШТК-М
Назначение Вертикальный кабельный органайзер в шкаф,
ширина 75 мм 42U
Дополнительная информация Вертикальные органайзеры
серии ВКО предназначены для удобного размещения кабеля
внутри напольных телекоммуникационных шкафов
Размеры, вес 1867x75x12 мм, 2 кг
Ссылка на сайт производителя
http://cmo.ru/
Габариты в упаковке 7,5 x 1 x 187 см
Вес в упаковке 1,12 кг
Основные параметры
Номинальный ток
0,24 А
Номинальная мощность
30 Вт
Допустимая мощность
320 W
Нагрузка
320 m3/h
Материал
пластик; Цвет серый
Дополнительные характеристики
Количество вентиляторов
2
Размеры отверстия для монтажа
380 x 380
KTS термостатесть; Источник питания
230 В, 50 Гц
Срок службы вентиляторов мин. 50000 ч
Температура -20°C до +70°C
Влажность
от 20% до 80%
Степень защиты
IP 20 (относительно вентиляторов
вмонтированных в шкаф)
Защита от поражения электротоком нейтрализация
Описание: Устанавливается в телекоммуникационные шкафы
для охлаждения воздуха
Параметры: Диапазон температур: от 0°С до 50°С
Вход: 220 В/115 В переменного тока
Материалы: Холоднокатаная сталь 1,2 мм
Глубина 290 мм
Кабельный организатор с пластиковыми кольцами и
крышкой, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44,5 мм)
Основные характеристики
Материал
Пластик
Высота 1U
Ширина
19"
Размеры кольца
60 x 44,5 мм
Технические характеристики:
1. Вносимые потери: 0.3 дБ
2. Температура хранения: -40°C - +80°C
3. Рабочая температура: -20°C - +70°C
4. Максимально допустимая влажность: 95%
5. Центрирующая втулка из фосфор-бронзы
Кабель:
Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG
Диаметр проводника в изоляции: 0,98 ± 0,05 мм
Количество пар: 4
Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевыйбелый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневыйбелый/коричневый
Оболочка: ПВХ Ø5,5 ± 0,2 мм; Разъемы: 2 шт. RJ-45 8P8C
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением - 50µ:"
(1,27 мкм)
Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ)
26
Кабель: Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG →
(Справочные таблицы по AWG)
Диаметр проводника в изоляции: 0,98 ± 0,05 мм
Количество пар: 4
Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевыйбелый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневыйбелый/коричневый
Оболочка: ПВХ Ø5,5 ± 0,2 мм
Разъемы: 2 шт. RJ-45 8P8C
Ножи контакта: сплав меди с 50u" золотым напылением
Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ)
Материал: Сталь листовая толщиной 1,5 мм, окрашена
порошковой краской, цвет RAL 7035, 7032, 9005.
Комплект поставки: Панели поставляются с крепежным
набором.
30.
1.10
PC-LPM-UTP-RJ45RJ45-C5e-2M-GY
Патч-корд UTP,
Cat.5e, 2м,
стандартныйразъем,
без защиты замка,
серый
31.
1.10
32.
1.10
WZ-SB76-00-00-011
(SZB-76-00-00/7035).
Панель (пол,
потолок), 420 x 420
мм, с матерчатым
фильтром и
щеточным вводом
PP2-19-24-8P8C-C6110,Патч-панель 19',
24 портов RJ-45,
категория 6
33.
1.10
PC-LPM-UTP-RJ45RJ45-C6-1M-GY
Патч-корд UTP,
Cat.6, 1 м,
стандартныйразъем,
без защиты замка,
серый
34.
1.10
35.
1.10
КСу-24-1U 1-КУ
Бокс оптический 19",
со плайс пластиной,
без модулей
(лицевыхпанелей,
необходимо 3 шт ),
без пигтейлов и
проходных адаптеров
КСу Лицевая панель Диаметр вводимого кабеля - до 26 мм
(модуль) для
Количество вводимых кабелей - до 4-х
установки 8-SC(DLC) Максимальное количество оптических портов - 24
Типы оптических адаптеров - FC-D, SC, ST, LC-duplex, MTRJ
Тип устанавливаемых кассет - КУ-01
Количество устанавливаемых кассет - до 2-х
Предусмотрена возможность установки патч-панелей
различных типов в один корпус, в том числе на четыре порта
и заглушек.
Боковой кабельный ввод. Крепление патч-панелей –
клипсами Ø8мм.
•
Максимальный ток (при 20оС): 1,8 А
•
Контактное сопротивление: 20 мOм
•
Сопротивление изоляции: 500 МОм
•
Электрическая прочность диэлектрика: 1000 В/1 мин.
(переменный ток RMS, 60 Гц)
Эксплуатационные характеристики
•
Количество подключений*: ≥ 750 циклов
•
Относительная влажность: ≤ 93%
•
Температура эксплуатации: –10°C – +60°C
•
Усилие удержания разъема: 50 Н/1 мин.
Кабель: Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG
Диаметр проводника в изоляции: 0,98 ± 0,05 мм
Количество пар: 4
Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевыйбелый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневыйбелый/коричневый
Оболочка: ПВХ Ø5,5 ± 0,2 мм
Разъемы: 2 шт. RJ-45 8P8C
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением - 50µ:"
(1,27 мкм)
Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ)
Технические характеристики:
максимальное количество оптических портов - 24
количество вводимых кабелей - 2
габариты - 19'', 23'' x 1U
тип оптических портов - FC, ST, SC
27
Ксу Лицевая панель
(модуль) заглушка
PP2-19-24-8P8C-C5e110D Патч-панель
19'', 24 портов RJ-45,
категория 5e,Dual
IDC
36.
1.10
37.
1.10
38.
1.10
FC-50-LC-LC-PC-3M
Патч-корд
волоконнооптический (шнур)
MM 50/125,LC-LC,
duplex, LSZH, 3 м
39.
1.10
PWC-IEC13-SHM1.8-BK Кабель
питания компьютера
(Shucko+C13)
(3x0.75)
40.
1.10
FO-FFSPS-60
Комплект деталей
для защиты места
сварки, КДЗС (60
мм)
41.
1.11
CL90108S Блок
розеток для 19"
Должна подходить к «КСу Лицевая панель (модуль) для
установки 8-SC(DLC)»
Технические характеристики: Вес: не более 2,7 кг
Размеры: 410х220х44 мм; Диаметр вводимого кабеля - до 26
мм
Количество вводимых кабелей - до 4-х
Максимальное количество оптических портов - 24
Типы оптических адаптеров - FC-D, SC, ST, LC-duplex, MTRJ
Тип устанавливаемых кассет - КУ-01
Количество устанавливаемых кассет - до 2-х
Предусмотрена возможность установки патч-панелей
различных типов в один корпус, в том числе на четыре порта
и заглушек. Боковой кабельный ввод. Крепление патчпанелей – клипсами Ø8мм.
Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA-604-10,
Telcordia GR-326-CORE; разъемы LC соответвуют
требованиям пожарной безопасности UL94V-0
Внешний диаметр торца
1.25 мм
Волокно
Одномодовое 9/125
Многомодовое 50/125, 62,5/125
Разъем Тип
LC стандартный
Цвет колпачка SM: белый; MM: серый; APC:зеленый
Диаметр входа Для волоконно-оптического кабеля
диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм
Материал (LC) Торец Двуокись циркония
Колпачек
Полимер Kayflex
Пылезащитный колпачек
Полиэтилен низкой
плотности
Кабель Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125
LSZH оболочка
Длина 1 м, 2 м, 3 м, 5 м
Технические характеристики
Прямые потери
SM
< 0.3 дБ
MM < 0.4 дБ
APC < 0.3 дБ
Обратные потери
SM
> 50 дБ
MM > 50 дБ
APC > 60 дБ
Радиус торца PC
10 мм < R < 25 мм
APC 5 мм < R < 12 мм
Apex Offset
< 50 мкм
Рабочая температура -40°C дo +85°C
Производитель
Hyperline
Модель
PWC-IEC13-SHM-1.8-BK
Тип
Кабель питания
Назначение Для подключения к сети питания
Длина кабеля (см)
180
Габариты:
20x7x6
Длина габаритная: 40/60 мм (ном.)
Внутренний диаметр: 1,9 мм (ном.)
Диаметр силового элемента: 1,0 ± 0,1 мм
Внешний размер до усадки: 4,0х3,0 ± 0,1 мм
Внешний размер после усадки: 3,2х2,4 ± 0,1 мм
Температура плавления внутренней трубки: 65°C
Температура усадки внешней трубки: 90°C
Температура эксплуатации –55°C – +100°C
Номинальное напряжение - 125/230 В
Максимальная допустимая нагрузка - 10A/16A
28
шкафов,
горизонтальный, 8
универсальных
розеток,10A,
выключатель, разъем
IEC320 C14 10A
сзади, без шнура
Шнур кабель
питания с
заземлением IEC
60320
42.
1.11
43.
1.11
CNS-M6-12,
Комплект винт М6,
квадратная гайка,
шайба
44.
1.12
FPT9-9-SC-UPC-1M
Пигтейл SM 9/125,
SC/UPC, 1 м
45.
1.13
TWM-0966-GRRAL9004 Шкаф
настенный 19", 9U,
501x600х600,
состеклянной дверью
46.
1.13
47.
1.14
Комплект щеточного
ввода в шкаф
универсальный КВЩ 55.420
Кабель-каналы
пластмассовые 25х16
мм, длина 2 м,
прямые (ТССЦ
9.2013 СанктПетербург )
Кабель-каналы
пластмассовые 40х25
мм, длина 2 м,
прямые (ТССЦ
9.2013 СанктПетербург )
48.
1.14
49.
1.15
Гофротруба пвх с
протяжкой
диаметром 25 мм
Провод: 2,5 м, 1 мм2 в разрезе; 2м, 1,5 мм2 в разрезе
Шнур (кабель) выполнен из ПВХ черного цвета, имеет
опрессованную розетку IEC 60320 C13 и вилку IEC 60320
C14. Кабель состоит из трех многожильных проводов
сечением 1 мм, имеет заземление. Номинальный ток
нагрузки: 10А. Номинально напряжение: 220-250 В. Длина
кабеля 3 метра.
Артикул: R-10-Cord-C13-C14-3
Код номенклатуры: 99900000007
Номинальное напряжение: 220; Длина, м 3
Номинальный ток: 10А
Артикул
R-16-Cord-C19-C20-3
Код номенклатуры
99900000009
Максимальная мощность потребления
2,5 кВт
Номинальное напряжение
220-250 В
Длина, м
3; Номинальный ток 16A
Производитель
Hyperline
Модель
FPT9-9-SC-UPC-1M
Категория
Одномодовый
Количество пар
0
Экранирование
Оптический
Возможность внешней прокладки
Нет
Длина,м
1
Габариты:
3x3x0.5
Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, DIN41494
часть 1, IEC297-2, DIN41494 часть 7
Материалы: Холоднокатаная сталь
Толщина стали: 19" монтажный профиль - 1,5 мм; остальные
детали - 1,2 мм
Нагрузка: Допустимая статическая нагрузка: 60 кг
Отделка поверхности: Покрыта порошковой краской
RAL9004
Артикул
КВ-Щ-55.420
Код номенклатуры
13050900500
Разрез
Размер. мм. м/упак м.куб./ упак. вес/ упак. кг.
25*16*2000 80
0,03
11,2
Корпус из самозатухающей пластмассы ПВХ,
неподверженный воздействию ультрафиолета, ударопрочный,
Толщина стенок корпуса 2,4 мм.
При сильных перегибах или деформировании кабель канала
сохраняет свою форму благодаря спец. добавкам с состав
пластмассы.
Двойной замок на крыше и коробе, позволяет укладывать в
короб гофротрубу или осуществлять прокладку на потолке.
Материал
Самозатухающий ПВХ-пластикат
Условия монтажа
Для скрытой проводки в стенах,
потолках, полах
29
(ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
50.
1.16
Гофротруба пвх без
протяжки диаметром
50 мм (ТССЦ 9.2013
Санкт-Петербург )
51.
1.17
Трубы
гофрированные из
пнд для
электропроводки
диаметром 63 мм
(ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
52.
1.18
Трубы стальные
электросварные
прямошовные со
снятой фаской
(ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
UTP 4PR 24 AWG 5E
4*2*0.51,
неэкранированный
кабель 4 пары для
внешней проводки
(бухта 305 м)
53.
1.20
54.
1.20
55.
1.20
UTP 4PR 24 AWG 5E
4*2*0.53 ,
неэкранированный
кабель 4 пары (бухта
305м) REXANT
Модульная 8-
Степень защиты IP 55 исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150
Монтаж при температуре
от -5°С до +60°С
Прочность
Свыше 350Н на 5см при +20°С (легкая серия)
Свыше 750Н на 5см при +20°С (тяжелая серия)
Диэлектрическая прочность Не менее 2000В (50 Гц, в
течении 15 минут)
Сопротивление изоляции
Не менее 100 Мом (500 В, в
течении 1 мин.)
Огнестойкость горения
Не поддерживает горение
Материал
Самозатухающий ПВХ-пластикат
Условия монтажа
Для скрытой проводки в стенах,
потолках, полах
Степень защиты IP 55 исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150
Монтаж при температуре
от -5°С до +60°С
Прочность
Свыше 350Н на 5см при +20°С (легкая серия)
Свыше 750Н на 5см при +20°С (тяжелая серия)
Цвет Серый
Диэлектрическая прочность Не менее 2000В (50 Гц, в
течении 15 минут)
Сопротивление изоляции
Не менее 100 Мом (500 В, в
течении 1 мин.)
Огнестойкость горения
Не поддерживает горение
применяются для открытой и скрытой проводки по стенам (в
стенах), потолкам (в потолках)из сгораемых и несгораемых
материалов. Негорючий самозатухающий материал ПВХ
исключает возможность возгорания от короткого замыкания
и распространения пламени по трубе.
ТУ
3464-001-18669258-99; ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
Цвет серый RAL 7035
Степень защиты
IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Температура монтажа от -5С до +90С
Диапазон рабочих температур
от -40С до +45С
Механическая прочность
350 (750 - тяжелые) Н на 5 см
при +20С
Сопротивление изоляции 100 Мом в течение 1 мин. (500V)
Диэлектрическая прочность 2000В в течение 15 мин. (50 Гц.)
Огнестойкость не поддерживает горение до 650С
В соответствии с ГОСТ 10704-91
из стали марок бст2кп-бст4кп и бст2пс-бст4пс наружный
диаметр 76 мм, толщ. стенки 2,8 мм
Технические характеристики:
Диаметр проводников 24 AWG (0,485-0,546 мм)
Количество витых пар 4
Внешний диаметр (D) 5,1 мм
Волновое сопротивление на 100 МГц 100 +/- 15 Ом
Скорость распростр. сигнала (NVP) 68%*
Сопротивление постоянному току ≤ 10 Ом/100 м
Емкость витой пары ≤ 56 нФ/км
Delay skew на 100 МГц 45 нс/100 м
Propagation delay на 100 МГц 536 нс/100 м
UTP-4 Cat.5e, бухта 305м внутренний, диаметр жилы
0.51±0.02мм, диапазон температур: от минус 50 °C до плюс
60 °C, прочность изоляции проводника при растяжении - не
менее 9.0 Мпа, минимальный радиус изгиба - не более 20
наружных диаметров кабеля
AESP Модульная 8-позиционная 8-контактная вилка со
30
позиционная 8контактная вилка
типа RJ45
56.
1.21
Кабели силовые с
медными жилами с
поливинилхлоридной
изоляцией в
поливинилхлоридной
оболочке
пониженной
горючести, без брони
марки ввгнг,
напряжением 1,00 кв,
число жил – 3 и
сечением 1,5 мм2
(ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
57.
1.21
Коробка монтажная
Авт. выкл.ВА47-29
1Р 16А 4,5кА х-ка С
ИЭК
58.
Замевтитель директора
Экономист
вставкой типа RJ45, Cat. 5e, KRJ45/5G
Технические характеристики
Тип/назначение оборудования: Коммутационное
оборудование
Категория: Cat.5e
Материал Корпус: поликарбонат (РС) 94-V2
Электрические характеристики
Предельный ток: 1.5А при 125 В
Предельное напряжение: 500В
Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм
Сопротивление контакта: не более 0.035 Ом
Эксплуатационные характеристики
Допустимые температуры: от 0 oС до + 70oС
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т,
категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до
+35°С: до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного
подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабелей одножильных - 10 наружных диаметров,
кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
- Номинальная частота: 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей
при эксплуатации: +70°С
Строительная длина кабелей ВВгнг
для сечений основных жил:
1.5 -16 мм2 - 450 м; 25 -70 мм2 - 300 м; 95 мм2 и выше - 200 м
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей
в эксплуатацию, - Срок службы: 30 лет
Наименование Коробка распаячная 6 вводов 100*100*50 мм
Артикул
67050; Количество вводов
6
Степень защиты коробки распаячной 6 вводов
IP 54
Материал коробки распаячной 6 вводов
Ударопрочный
полистирол, полипропилен, ПВХ
ГОСТ Р 50827-95; ТУ
3464-013-18669258-2004
Температура монтажа коробки распаячной 6 вводов от -25С
до +60С
Размер коробки распаячной 6 вводов, мм 100 х 100 х 50
Автоматический выключатель в модульном исполнении
Количество полюсов: 1п
Номинальный ток: 16А
ПКС: 4.5кА
Производитель: IEK
Характеристика срабатывания: С
Кокорин В.А.
Безлюдов Л.О..
31
Приложение № 3 к аукционной
документации
III. Порядок формирования цены договора:
Начальная (максимальная) цена договора формируется на основании Порядка организации деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006
№ 186-рп, данных территориально-сметных нормативов, включенными в состав ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012». Пересчет сметной стоимости в
текущий уровень цен осуществлен в соответствии с индексами, утвержденными Комитетом экономического развития, промышленной политики и
торговли на январь месяц 2013 г. и сведениями СССЦ-2012 на январь месяц 2013 г. Стоимость материалов определена на основании Реестра цен на
основные товары, работы и услуги для государственных заказчиков в Санкт-Петербурге, созданного Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕН», а также финансово-экономического мониторинга сложившейся
рыночной конъюнктуры цен на закупаемые товары. Ценовые предложения приведены в таблице № 1.
Таблица № 1.
№
п.п.
Наименование
Минимальная
цена за единицу,
руб.
(без НДС)
Цена за единицу, руб. (без НДС)
Ед.
измерения
ООО «ЛУИС+СевероЗапад»
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
Vizzara ViServer-IP30-2MP-25-Base-9TB
Шт.
LTV-MCL-3223, 32" LED монитор,
металлический корпус, 1920 x 1080,
2xBNC/VGA/HDMI, 2xRCA, PC Audio, 220В
LTV-Gorizont Medium, Модуль на работу с
1 IP-камерой, для 64-разрядной(x64)
версии. Позволяет построить систему,
содержащую до 400 IP-камер, 5 серверов и
10 рабочих
Netgear AGM731F, Оптический модуль
1000Base-SX SFP (до 550м), многомодовый
кабель, разъем LC
ПК УРМ-Мониторинга VizBox-URM-ID7800-2
Шт.
89300,00
(Изготавливается под
заказ)
45000,00
Шт.
-
-
89300,00
45000,00 ( Инт.маг.
www.kofr-x.com)
45000,00 ( Инт.маг.
www.ltv-shop.ru)
45000,00
2100,00
2100,00 ( Инт.маг.
www.jet-video.ru)
-
2100,00
Шт.
3054,00
3124,51 ( Инт.маг.
www.elmall78.ru)
3159,00 ( Инт.маг.
www.planetashop.ru)
3054,00
Шт.
37800,00
(Изготавливается под
заказ)
-
-
37800,00
32
1.6
Netgear AFM735-10000S, Оптический
модуль 100Base-FX SFP (до 2км),
многомодовыйкабель, разъем LC
Шт.
10120,00
10379,00 ( Инт.маг.
www.apitcomp.ru)
11892,00 ( Инт.маг.
www.telecomtrading.ru)
10120,00
В соответствии с Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 1829 «О мерах по совершенствованию системы
государственного заказа Санкт-Петербурга» и Распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли СанктПетербурга от 13.04.2009 № 256-р «Об утверждении Методических рекомендаций по наблюдению за ценами на товары, закупаемые для
государственных нужд Санкт-Петербурга». В соответствии с положением статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
экономного и эффективного расходования средств бюджета Санкт-Петербурга с учетом проведенного мониторинга для определения начальной
(максимальной) цены договора принимается минимальное ценовое предложение.
Цена договора формируется участником размещения заказа на основе прилагаемого заказчиком сметного расчета (Раздел I настоящей
документации об аукционе) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Цена за единицу объема работ, рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная заказчиком в (Разделе I
настоящей документации об аукционе), уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены
лота.
Экономист
Безлюдов Л.О.
33
IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Санкт-Петербург
«__» __________ 2012
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Комплексная школа высшего спортивного мастерства», в лице директора Кокорина М.В.,
действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
______________________ в лице ___________________________, действующего на основании
________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны (далее - стороны), заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Подрядчик» выполняет работы по монтажу системы видеонаблюдения в здании СПб
ГБОУ ДОД СДЮСШОР "КШВСМ" в 2014 г (далее - Работы) «Заказчику» по адресу: 197022, СанктПетербург, Каменноостровский пр. д. 68, а «Заказчик» обязуется принять работы и обеспечить оплату
по настоящему Договору.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1),
спецификацией товара (Приложение №2), утвержденными в установленном порядке, определяющими
объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего
Договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Сроки выполнения работ: в течение 90 дней с даты подписания договора Сторонами.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ составляет 00000 (_______________)
рублей 00 копеек, с учетом НДС, и определяется сметой (Приложение) с применением коэффициента
пересчета, составляющего 0,000, согласно аукционному предложению Подрядчика.
3.2. Авансовые выплаты не предусмотрены.
3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3) и акт сдачи-приемки работ (КС-2), подписанные Сторонами в
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего государственного контракта.
3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в
течение 15
банковских дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п.3.3 настоящего
государственного контракта.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов,
технической документации и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате
Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ,
отраженных в КС-2 и КС-3, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной
настоящим Договором, последний в течение 3-х рабочих дней по обнаружении данного
несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения
Подрядчиком в них соответствующих изменений.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ в течение 5 дней с момента подписания
договора.
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном
порядке.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, а также качеством материалов
и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора
(технического задания, сметы), которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных
недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их
устранения.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их
результата.
4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Договора.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами)
работы, предусмотренные настоящим Договором, обеспечив их надлежащее качество в соответствии
со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности,
техники безопасности, охраны окружающей среды.
4.2.3. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых
в результате выполнения работ, обеспечить уборку территории, прилегающей к помещениям объекта,
чистоту выезжающего транспорта.
4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика
обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают
невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в
соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять
обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего
Договора.
4.2.6. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, строительной техники и
другого имущества, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период
устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
4.2.7. Осуществлять складирование строительного мусора только в местах, определенных Заказчиком
не допуская захламления мест складирования.
4.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ,
качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его
представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты
о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную
документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 24 часа о времени
освидетельствования скрытых работ.
4.2.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет
данного Договора до приемки объекта Заказчиком.
4.2.11. Информировать Заказчика в случае привлечения для выполнения работ субподрядных
организаций и организаций, поставляющих оборудование. В случае привлечения к исполнению своих
обязательств других лиц (субподрядчиков) подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
4.2.12. Обеспечить сдачу объекта (результат выполненных работ) в сроки, установленные п.2
настоящего Договора, рабочей комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию,
относящуюся к выполненным работам.
4.2.13. После сдачи объекта в течение 3-х рабочих дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки
вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему механизмы, материалы,
оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.14. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования)
условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации,
который составляет 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ.
4.2.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или
настоящим государственным контрактом.
4.3. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему
Договору.
4.4. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.
35
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Подрядчик сдает выполненные работы Заказчику в соответствии со сроками, установленными в
п.2 настоящего Договора с оформлением в установленном порядке акта сдачи-приемки работ (КС-2) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
5.2. По завершении всех работ по настоящему Договору, Подрядчик извещает Заказчика о готовности
объекта к сдаче.
5.3. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным всеми
сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в комиссию.
5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе
сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок)
и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного
акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт, (перечень дефектов)
подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все
обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте,
обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение
недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату,
повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных
Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим
Договором. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки
работы, которые могли быть установлены при приемке.
5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые
исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания
переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ, а в случае
обнаружения в ходе приемки объекта недостатков, с момента устранения Подрядчиком всех
выявленных недостатков согласно составленному сторонами рекламационному акту.
5.7. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и
Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению
последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал
производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был
информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию подрядчик обязан за
свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом состояния соответствующего технической
документации и СНиП показателей, в том числе качества и возможности его эксплуатации;
устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, за свой
счет в сроки указанные Заказчиком.
6.2. В случае если качество выполненных по настоящему Договору работ не соответствует
требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями,
ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным
для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
- соразмерного уменьшения установленной стоимости работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного
срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком
или привлеченными им третьими лицами.
6.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.
6.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 6.2. настоящего
государственного контракта, Заказчик должен заявить о них подрядчику с указанием сроков их
устранения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору,
Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
36
7.1.1. За несвоевременное окончание работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику
пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих выполнению по Договору работ за каждый день
просрочки до даты подписания акта сдачи-приемки работ;
7.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору,
выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ,
Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости
ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных
работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
7.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ,
определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом,
Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ
по устранению дефектов за каждый день просрочки. При представлении недостоверной или
недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить
оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
7.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Договору (пункт 4.2), Заказчик
немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных
нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в
одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 5 рабочих дней выявленных
нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2% (двух процентов) от стоимости
работ, подлежащих выполнению по государственному контракту.
7.2. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по государственному контракту
производится Подрядчиком в течение 15 календарных дней с момента получения претензии Заказчика
путем перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга,
открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга. Заказчик удерживает сумму штрафа из залога,
предоставляемого Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора, если исполнитель не
перечислил в установленный срок сумму штрафа добровольно.
7.3. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по
государственному контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
7.4. Указанная в разделе 7 пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.
7.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
7.6. Заказчик обращается в _______________________- в соответствии с банковской гарантией
№______ от _________ 20__г., (Заказчик удерживает денежные средства), представленной(-ым)(ые) Подрядчиком в качестве обеспечения Договора, с требованием о выплате ________________
в случаях:
а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы;
б) если Подрядчик ненадлежащим образом выполнил предусмотренные Договором работы.
7.7. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора за действия
субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по государственному
контракту.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и включения в
Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и действует до исполнения сторонами своих
обязательств в установленные Договором сроки но не позднее 30 ноября 2014 года.
8.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с
частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ, частями 2 и 3 ст.715 ГК РФ и потребовать
возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком
условий настоящего Договора:
 подрядчик не принял объект по акту для выполнения работ в срок, установленный п.4.1.1.;
 подрядчик в течение 5 календарных дней после передачи объекта по акту не приступил к
выполнению работ;
37



если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором,
составляет более 5 календарных дней, и Подрядчик не предупредил Заказчика в соответствии с п.
4.2.4.
если отступления в выполненной работе от условий Договора или иные недостатки в ее результате
в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются
существенными и неустранимыми;
в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей
регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему государственному контракту в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения настоящего государственного контракта и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть
и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более
трехкалендарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров.
Если в результате переговоров Стороны не достигли согласия спор может быть передан на
рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.3. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским
законодательством РФ.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
10.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение: Смета.
38
12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Комплексная школа высшего
спортивного мастерства»
Юридический адрес:
197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 68
ИНН 7813071610 КПП 781301001
Банковские реквизиты:
Л/с 0281008 в Комитете Финансов
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
р/с 40201810600000000003 БИК 044030001
к/с не существует
____________ ______________ /М.В.Кокорин /
МП
ПОДРЯДЧИК:
39
Приложение №1 к договору
Согласованно подрядчик
_____________
Согласованно заказчик
_______________Кокорин М.В.
Локальная смета
На монтаж системы видеонаблюдения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 394-11-СВН
Составлена в ценах на: сентябрь 2013 г.
Сметная стоимость: 1936060.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 792.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 151342.00 руб.
№
п.п.
Шифр
норматива
Наименование работ и затрат,
материалов, изделий и конструкций
Единица
измер.
Кол-во
Стоимость единицы, руб.
ВСЕГО
экспл. машин
основной
в. т.ч. з/пл
з/пл
машинистов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 шт.
3
7,87
6.30
0
0
236.66
224.82
0
0
0.52
0
1.56
0
шт.
2
(5665.25)
(11330)
шт.
1
(5898.31)
(5898)
1 шт.
18
30,80
29.54
6324.81
79.02
27.83
2.18
0.01
39.24
0.18
шт.
18
(21169.49)
(381051)
шт.
7
(13903.39)
(97324)
ВСЕГО
Общая стоимость, руб.
основной
экспл. машин
заработной
в. т.ч. з/пл
платы
машинистов
Затраты труда
рабочих-строителей, чел-ч.
на
всего
единицу
Раздел 1
1
2
ТЕРм 11-03- Приборы, устанавливаемые на
001-01
металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к материалам: 2.513, (Н.Р. 68 =
68% = 183.45 руб. С.П. 48 = 48% = 129.50
руб.)
300-9011-037 WN-0200-07-04-011 (PWD-2W с
термостатом) RAL 7035 Модуль
вентиляторный,потолочный, 380 x 380 мм, 2
вент, пластиковый, с термостатом
300-9011-030 TRFA-MICR-3F-RAL9004 Модуль
вентиляторный 19", с термостатом и 3явентиляторами
ТЕРм 10-04- Устройство видеоконтрольное Индексы:
067-23
к з/п рабочих: 11.895, к стоимости
машин: 6.552, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 11.895, (Н.Р. 78 = 78% =
5946.07 руб. С.П. 52 = 52% = 3964.05 руб.)
3020359LTV-ICDM2-623LH-V3-9, IP в/к, цилиндр,
0008
"день-ночь", 1/2.8", 1920x1080, 25 к/с, 0.16/0
лк, M-JPEG/H.264, 3-9мм, Аудио, ИК,
24V/PoE, -40°С
3020359LTV-ICDM2-423, IP в/к, "день-ночь", 1/2.5"
0001
CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.7/0.08 лк, MJPEG/H.264, Аудио, поддержка SD-карт,
DC12V/24VAC/PoE
0.67
0.13
6530.15
30203590006
3
ТЕРм 11-02001-01
500-9016-708
4
ТЕРм 11-01001-02
201-9251
5
ТЕРм 11-04002-01
500-9016-507
30203610206
30203610003
30205620502
LTV-ICDM2-723L-V3-9, IP в/к, купольная,
"день-ночь", 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25
к/с, 0.21/0.07 лк, M-JPEG/H.264, 3-9мм Piris, ИК, DC12V/24VAC/PoE
Прибор, устанавливаемый на резьбовых
соединениях, масса: до 1,5 кг Индексы: к
з/п рабочих: 11.895, к материалам: 2.591,
(Н.Р. 68 = 68% = 847.95 руб. С.П. 48 = 48%
= 598.55 руб.)
LTV-LDV-2812M1-IR вариофокальный 1.6
мегапиксельный объектив, 1/3", 4:1, f=2.812 мм, 92°-27°, F1.4, CS, АРД DD, ИКкоррекция
Конструкции для установки приборов,
масса: до 2 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к стоимости машин: 5.553, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 4.215,
(Н.Р. 68 = 68% = 432.80 руб. С.П. 48 = 48%
= 305.50 руб.)
LTV-BMW-175 (GL-203E) Кронштейн
175мм для видеокамер, белый,
металлический
Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 7.230, к материалам:
11.895, (Н.Р. 78 = 78% = 597.33 руб. С.П.
52 = 52% = 398.22 руб.)
FS728TP-100EUS, Коммутатор
управляемый, 24х10/100 + 2x10/100/1000 +
2хSFP/10/100/1000 Мбит/с (combo), 24xPoE
802.3af, 195Вт, RM
ViServer-IP30-2MP-25-Base-9TB
LTV-MCL-3223, 32" LED монитор,
металлический корпус, 1920 x 1080,
2xBNC/VGA/HDMI, 2xRCA, PC Audio,
220В
мышь проводная оптическая USB B110
шт.
5
(17796.61)
1 шт.
7
18,32
12.48
шт.
7
(2033.9)
1 шт.
7
41,68
5.56
шт
7
(106.78)
1 шт.
5
25,31
10.73
шт.
2
(12652.54)
(25305)
шт.
шт.
1
2
(75677.97)
(38135.59)
(75678)
(76271)
шт.
1
(161.02)
(161)
клавиатура USB B200
шт.
1
(381.35)
(381)
Модуль на работу с 1 IP-камерой, для 64разрядной(x64) версии.Позволяет построить
систему, содержащую до 400 IP-камер, 5
серверов и 10 рабочих
GSM7212F-100NES,Управляемый
гигабитный коммутатор 2-го уровня
сконсольным портом на 12SFP(Combo)
портов (их них 4 PoE+ порта)
шт.
30
(1779.66)
(53390)
шт.
1
(31800.85)
(31801)
(88983)
0
0
1145.07
1039.15
0
0
1.03
0
7.21
0
462.95
208.74
67.44
0.52
0.06
3.64
0.42
638.17
519.48
0
1.03
0
5.15
0
(14237)
5.37
0.81
1578.97
(747)
14.37
0
1170.14
41
6
7
8
9
ТЕРм 11-04- Съемные и выдвижные блоки (модули,
008-01
ячейки, тэз), масса: до 5 кг Индексы: к
з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин:
7.211, к материалам: 11.895, (Н.Р. 78 =
78% = 242.27 руб. С.П. 52 = 52% = 161.52
руб.)
AGM731F, Оптический модуль 1000BaseSX SFP (до 550м), многомодовый кабель,
разъем LC
ПК УРМ-Мониторинга VizBox-URM-ID7800-2
AFM735-10000S, Оптический модуль
100Base-FX SFP (до 2км),
многомодовыйкабель, разъем LC
ТЕРм 10-02- Отдельно устанавливаемый:
016-06
преобразователь или блок питания
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 6.547, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.934,
(Н.Р. 68 = 68% = 4149.74 руб. С.П. 48 =
48% = 2929.23 руб.)
3020322APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM
1050
2U 230V (SUA1000RMI2U)
3020322APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V
3001
(SUA3000RMXLI3U)
3020322APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
2002
(SUA2200I)
ТЕРм 08-03- Блок управления шкафного исполнения
572-07
или распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм Индексы: к з/п
рабочих: 11.895, к стоимости машин:
5.875, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 5.119, (Н.Р. 81 = 81% =
727.94 руб. С.П. 52 = 52% = 467.32 руб.)
500-9014-146 WZ-SZBD-014-ZCAA-11-0000-011, Шкаф
напольный 42U, 1963x600х1000мм(ВхШхГ),
стеклянная дверь c металлическими
вставками, ручка с замком
ТЕРм 11-01- Конструкции для установки приборов,
001-01
масса: до 1 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к стоимости машин: 5.795, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 3.108,
(Н.Р. 68 = 68% = 61.83 руб. С.П. 48 = 48%
= 43.64 руб.)
500-9040-063 Комплект щеточного ввода в шкаф
универсальный КВ-Щ 55.420
1 шт.
2
12,00
10.88
шт.
2
(2588.14)
(5176)
шт.
2
(32033..90)
(64066)
шт.
3
(8576.27)
(25729)
1 шт.
3
239,80
136.86
шт.
1
(21906.78)
(21907)
шт.
1
(68983.05)
(68983)
шт.
2
(28296.52)
(56593)
1 шт.
1
657,41
56.48
шт.
1
(32483.05)
1 шт.
1
36,12
5.56
шт.
1
(686.5)
0.90
0
29.47
5.65
107.90
6.48
277.05
6109.35
3829.56
258.84
12.98
0
1.03
0
2.06
0
4883.85
578.82
201.62
10.10
0.44
30.30
1.32
671.83
633.91
77.08
4.66
0.41
4.66
0.41
66.14
27.41
9.63
0.52
0.06
0.52
0.06
(32483)
4.73
0.81
173.83
(686)
42
10
500-9801-074 Органайзер кабельный горизонтальный 19"
1U, 4 кольца
500-9801-075 Органайзер кабельный вертикальный 75мм
42U, ВКО М 42,75
ТЕРм 11-03- Приборы, устанавливаемые на
001-01
металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к материалам: 2.513, (Н.Р. 68 =
68% = 183.45 руб. С.П. 48 = 48% = 129.50
руб.)
300-9011-037 WN-0200-07-04-011 (PWD-2W с
термостатом) RAL 7035 Модуль
вентиляторный,потолочный, 380 x 380 мм, 2
вент, пластиковый, с термостатом
300-9011-030 TRFA-MICR-3F-RAL9004 Модуль
вентиляторный 19", с термостатом и 3явентиляторами
500-9801-073 CM-1U-PL Кабельный организатор с
пластиковыми кольцами , 19", 1U
110-9265-008 SC-SC-SM Проходной адаптер SC-SC, SM
(для одномодового кабеля)
500-9013-020 PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY Патчкорд UTP, Cat.5e, 1м, стандартный разъем,
без защиты замка, серый
500-9016-287 PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GY Патчкорд UTP, Cat.5e, 2м, стандартный разъем,
без защиты замка, серый
500-9016-540 WZ-SB76-00-00-011 (SZB-76-00-00/7035).
Панель (пол, потолок), 420 x 420 мм, с
матерчатым фильтром и щеточным вводом
500-9014-012 PP2-19-24-8P8C-C6-110,Патч-панель 19', 24
портов RJ-45, категория 6
500-9016-287 PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-GY Патчкорд UTP, Cat.6, 1 м, стандартный разъем,
без защиты замка, серый
511-0005
КСу-24-1U 1-КУ Бокс оптический 19", со
плайс пластиной, без модулей (лицевых
панелей, необходимо 3 шт ), без пигтейлов
и проходных адаптеров
300-9914-050 КСу Лицевая панель (модуль) для
установки 8-SC(DLC)
300-9914-051 Ксу Лицевая панель (модуль) заглушка
500-9014-012 PP2-19-24-8P8C-C5e-110D Патч-панель 19'',
24 портов RJ-45, категория 5e,Dual IDC
510-0041-007 FC-50-LC-LC-PC-3M Патч-корд волоконнооптический (шнур) MM 50/125,LC-LC,
duplex, LSZH, 3 м
шт
2
(212.71)
(425)
шт.
1
(414.24)
(414)
1 шт.
3
7,87
6.30
шт.
2
(5665.25)
(11330)
шт.
1
(5898.31)
(5898)
шт.
2
(225.42)
(451)
шт.
8
(105.93)
(847)
шт.
10
(46.27)
(463)
шт.
5
(66.36)
(332)
шт.
1
(2228.81)
(2229)
шт.
1
(1611.86)
(1612)
шт.
1
(52.54)
(53)
шт.
1
(838.98)
(839)
шт.
1
(27.97)
(28)
шт.
шт.
2
1
(27.97)
(1077.97)
(56)
(1078)
шт.
3
(677.97)
(2034)
0
0
236.66
43
224.82
0
0
0.52
0
1.56
0
11
12
13
14
502-0048-001 PWC-IEC13-SHM-1.8-BK Кабель питания
компьютера (Shucko+C13) (3x0.75),
204-0064
FO-FFSPS-60 Комплект деталей для защиты
места сварки, КДЗС (60 мм)
ТЕРм 08-03- Блоки с тремя выключателями и одной
591-12
штепсельной розеткой утопленного типа
при скрытой проводке Индексы: к з/п
рабочих: 11.895, к стоимости машин:
6.133, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 3.505, (Н.Р. 81 = 81% = 97.37
руб. С.П. 52 = 52% = 62.51 руб.)
500-9015-008 CL90108S Блок розеток для 19" шкафов,
горизонтальный, 8 универсальных
розеток,10A, выключатель, разъем IEC320
C14 10A сзади, без шнура
500-9016-717 Шнур кабель питания с заземлением IEC
60320
500-9044-021 CNS-M6-12, Комплект винт М6, квадратная
гайка, шайба
ТЕРм 11-03- Приборы, устанавливаемые на
001-01
металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг Индексы: к з/п рабочих:
11.895, к материалам: 2.513, (Н.Р. 68 =
68% = 489.20 руб. С.П. 48 = 48% = 345.32
руб.)
500-9099-005 FPT9-9-SC-UPC-1M Пигтейл SM 9/125,
SC/UPC, 1 м
ТЕРм 08-03- Блок управления шкафного исполнения
572-03
или распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на стене, высота и
ширина до 600х600 мм Индексы: к з/п
рабочих: 11.895, к стоимости машин:
5.469, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 5.098, (Н.Р. 81 = 81% =
343.39 руб. С.П. 52 = 52% = 220.45 руб.)
500-9014-080 TWM-0966-GR-RAL9004 Шкаф настенный
19", 9U, 501x600х600, состеклянной дверью
300-9617
Комплект щеточного ввода в шкаф
универсальный КВ-Щ 55.420
ТЕРм 08-02- Короба пластмассовые: шириной до 40
390-01
мм Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 4.103, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.368,
(Н.Р. 81 = 81% = 20823.17 руб. С.П. 52 =
52% = 13367.96 руб.)
503-9801- Кабель-каналы пластмассовые 25х16 мм,
047П
длина 2 м, прямые (ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
шт.
1
(114.41)
(114)
шт.
8
(6.44)
(52)
100 шт.
0.01
1099,92
841.13
шт.
1
(940.68)
(941)
шт.
1
(788.14)
(788)
шт.
50
(7.03)
(352)
1 шт.
8
7,87
6.30
шт.
8
(88.98)
1 шт.
1
308,43
28.12
шт.
1
(6148.31)
(6148)
шт.
1
(686.5)
(686)
100 м
9.5
260,80
189.45
шт.
250
(21.91)
16.73
1.11
0
0
109.56
631.07
100.05
1.03
0.13
69.40
0.07
0.69
0.00
599.51
0
0
0.52
0
4.16
0
334.49
170.91
18.79
2.32
0.10
2.32
0.10
21408.32
602.61
14.69
16.29
0.01
154.75
0.10
(712)
31.25
1.58
15.46
0.13
1775.11
23268.23
(5478)
44
503-9801049П
15
16
17
ТЕРм 08-02409-01
103-1058003П
ТЕРм 08-02409-02
103-1058011П
ТЕРм 08-02409-03
507-0705024П
18
ТЕРм 08-02407-18
103-0141
Кабель-каналы пластмассовые 40х25 мм,
длина 2 м, прямые (ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 4.698, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.315,
(Н.Р. 81 = 81% = 11464.63 руб. С.П. 52 =
52% = 7360.01 руб.)
Гофротруба пвх с протяжкой диаметром 25
мм (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург )
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 5.356, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.343,
(Н.Р. 81 = 81% = 11585.36 руб. С.П. 52 =
52% = 7437.51 руб.)
Гофротруба пвх без протяжки диаметром 50
мм (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург )
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 63 мм
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 5.482, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 2.198,
(Н.Р. 81 = 81% = 2111.67 руб. С.П. 52 =
52% = 1355.64 руб.)
Трубы гофрированные из пнд для
электропроводки диаметром 63 мм (ТССЦ
9.2013 Санкт-Петербург )
Труба стальная по установленным
конструкциям, по фермам, колоннам и
другим стальным конструкциям,
диаметр: до 80 мм Индексы: к з/п
рабочих: 11.895, к стоимости машин:
5.481, к з/п машинистов: 11.895, к
материалам: 4.138, (Н.Р. 81 = 81% =
399.50 руб. С.П. 52 = 52% = 256.47 руб.)
Трубы стальные электросварные
прямошовные со снятой фаской из стали
марок бст2кп-бст4кп и бст2пс-бст4пс
наружный диаметр 76 мм, толщ. стенки 2,8
мм (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург )
шт.
225
(37.01)
100 м
3.6
1271,25
273.70
м
360
(6.87)
100 м
2.5
1455,55
395.60
м
250
(18.48)
100 м
0.4
1521,66
449.65
м
40
(41.06)
100 м
0.05
1728,86
668.15
м
5
(129.51)
(8327)
58.39
1.74
20534.88
11720.38
987.54
74.51
23.80
0.11
85.68
0.40
11764.16
1522.58
154.93
34.40
0.33
86.00
0.83
2139.43
312.69
33.07
39.10
0.44
15.64
0.18
397.38
123.50
13.63
58.10
1.45
2.91
0.07
(2473)
113.71
5.21
18829.34
(4620)
142.60
6.95
3269.26
(1642)
450.65
22.91
647.10
(648)
45
19
20
21
22
ТЕРм 08-02- Затягивание провода в проложенные
412-01
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5
мм2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 6.134, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 3.702,
(Н.Р. 81 = 81% = 5197.39 руб. С.П. 52 =
52% = 3336.60 руб.)
ТЕРм 08-02- Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
399-01
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 6.134, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 4.093,
(Н.Р. 81 = 81% = 14119.81 руб. С.П. 52 =
52% = 9064.57 руб.)
504-9001-063 UTP 4PR 24 AWG 5E 4*2*0.51,
неэкранированный кабель 4 пары для
внешнейпроводки (бухта 305 м)
504-9001-072 UTP 4PR 24 AWG 5E 4*2*0.53 ,
неэкранированный кабель 4 пары (бухта
305м)
500-9013-059 Модульная 8-позиционная 8-контактная
вилка типа RJ45
ТЕРм 08-02- Кабель двух-четырехжильный сечением
401-01
жилы до 16 мм2 с креплением
накладными скобами, полосками с
установкой ответвительных коробок
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 5.255, к з/п
машинистов: 11.895, к материалам: 3.342,
(Н.Р. 81 = 81% = 6906.53 руб. С.П. 52 =
52% = 4433.82 руб.)
501-9003- Кабели силовые с медными жилами с
082П
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке пониженной
горючести, без брони марки ввгнг,
напряжением 1,00 кв, число жил – 3 и
сечением 1,5 мм2 (ТССЦ 9.2013 СанктПетербург )
500-9096-009 Коробка монтажная
ТЕРм 08-03- Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
526-01
устанавливаемый на конструкции: на
стене или колонне, на ток до 25 а
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к
стоимости машин: 3.402, к материалам:
2.756, (Н.Р. 81 = 81% = 419.47 руб. С.П. 52
= 52% = 269.29 руб.)
500-9015-006 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С
ИЭК
100 м
6.95
362,43
64.52
2.39
0.16
13039.17
5333.88
101.89
13.23
5.61
0.01
38.99
0.07
100 м
30.05
42,87
40.48
2.39
0.16
14909.90
14469.36
440.54
57.19
3.52
0.01
105.78
0.30
пм
1830
(10.23)
(18721)
пм
1220
(9.33)
(11383)
шт.
30
(3.24)
(97)
100 м
1
2439,57
593.40
7058.49
479.15
46.99
51.60
0.25
51.60
0.25
1000 м
0.1
(19431.34)
шт.
1 шт.
18
2
(28.81)
229,33
18.14
431.55
8.64
0
1.56
0
3.12
0
шт.
2
(45.76)
91.18
3.95
13402.82
(1943)
1.27
0
(519)
1597.27
(92)
46
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Резерв средств на непредвиденные расходы
%
Итого:
Налог на добавленную стоимость %
Всего по разделу:
руб.
133301
90552
6811
811
648
5
152774
108662
8173
973
778
6
руб.
108662
8173
973
35937
1232005
1384779
108662
8173
973
778
6
%
руб.
%
руб.
%
87330
1472109
56637
1528746
30575
1.2
руб.
1
1
1
1
1
руб.
%
руб.
2
1559321
280677.78
1839999
18
Раздел 2
1
2
3
4
ТЕРп 02-02- Инсталляция и базовая настройка
1
001-01
общего и специального программного
инсталля
обеспечения Индексы: к з/п рабочих:
ция
11.895, (Н.Р. 55 = 55% = 938.35 руб. С.П.
32 = 32% = 545.95 руб.)
ТЕРп 02-02- Функциональная настройка
1
003-01
специального программного обеспечения функция
ас, количество функций - 1 Индексы: к
з/п рабочих: 11.895, (Н.Р. 55 = 55% =
1041.20 руб. С.П. 32 = 32% = 605.79 руб.)
ТЕРп 02-01- Автоматизированная система
1
001-05
управления I категории технической
система
сложности с количеством каналов
(кобщ): 20 Индексы: к з/п рабочих:
11.895, (Н.Р. 55 = 55% = 14518.56 руб. С.П.
32 = 32% = 8447.16 руб.)
ТЕРп 02-01- Автоматизированная система
1 канал
001-06
управления I категории технической
сложности с количеством каналов
(кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39
добавлять к расценке 02-01-001-05
Индексы: к з/п рабочих: 11.895, (Н.Р. 55 =
55% = 6976.00 руб. С.П. 32 = 32% =
4058.76 руб.)
Итого прямых затрат в базовом уровне
руб.
цен:
3
47,81
47.81
0
0
1706.10
1706.10
0
0
0.67
0
2.01
0
3
53,05
53.05
0
0
1893.09
1893.09
0
0
0.72
0
2.16
0
1
2219,20
2219.20
0
0
26397.38
26397.38
0
0
6.40
0
6.40
0
10
106,63
106.63
0
0
12683.64
12683.64
0
0
0.31
0
3.10
0
42680
42680
0
0
47
14
0
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
1
руб.
42680
42680
0
0
14
0
руб.
42680
0
0
0
0
42680
42680
0
0
14
0
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Резерв средств на непредвиденные расходы
%
Итого:
Налог на добавленную стоимость %
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
%
23474
66154
13658
79812
1596
Итого по всем разделам:
Всего по смете:
руб.
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
1
1
1
1
1
руб.
%
руб.
2
18
81408
14653.44
96061
1936060
1936060
48
Приложение № 2 к договору
НА ВЫПОЛЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ СПБ ГБОУ ДОД
СДЮСШОР «КШВСМ» В 2012 ГОДУ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Спецификация товара
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Наименование товара
используемого при
выполнении работ
Требования к конкретным показателям и товарному знаку (при
его наличии)
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
____________ ______________ /М.В.Кокорин /
МП
____________ ______________ /
МП
/
50