УТВЕРЖДАЮ Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Северо-Западного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
__________________________ С.В. Пылин
«___»_______________ 2013 года
Документация по открытому запросу предложений
(СЗбф 167-13) по выбору организации на выполнение работ по разработке технической
документации на строительство дополнительных помещений на Пассажирском
терминале Набережной Лейтенанта Шмидта, находящихся в управлении
Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
Санкт-Петербург
2013
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1.1 Условия проведения открытого запроса предложений
3
Раздел 1.2 Информационная карта открытого запроса предложений.
10
Раздел 2.Образцы форм и документов
13
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
(Форма №1)
13
2.2 Форма анкеты участника размещения заказа (Форма №2)
16
2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма №3)
18
2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4)
20
2.5. Форма справки об имеющемся у Участника опыте выполнения работ, аналогичных
предмету договора (Форма №5)
22
2.6 Форма справки о наличии в штате Участника персонала, необходимого для
выполнения работ по договору (Форма №6)
23
2.7 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника размещения заказа (Форма №7)
24
2.8 Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа
25
Раздел 3. Техническое задание
26
Раздел 4. Проект договора
29
3
Раздел 1.1 Условия проведения открытого запроса предложений
1. Требования к участникам размещения заказа
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к
участникам размещения заказа (далее – Участник):
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого
запроса предложений, а именно:
- наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса
предложений, а именно выполнение проектно-конструкторских работ, разработка
техдокументации для речных плавсредств;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в открытом запросе предложений не принято.
При размещении заказа путем проведения открытого запроса предложений
Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам размещения заказа (см.
Информационную карту Раздела I.2 и Техническое задание Раздела 3 настоящей
Документации).
2. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений
Все документы, представленные участниками открытого запроса предложений,
должны быть подписаны руководителем организации и скреплены соответствующей
печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений
(далее – Заявка), должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в
открытом запросе предложений, прошиваются в один том. На последней странице с внешней
стороны скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью
организации с указанием количества листов в томе. Все листы, без исключения, должны
иметь сплошную нумерацию.
Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением.
Заявка на участие в запросе представляется в двух экземплярах, один из которых
должен быть помечен как «ОРИГИНАЛ», другой как «КОПИЯ». КОПИЯ предложения
включает в себя копии следующих документов, входящих в ОРИГИНАЛ Заявки на участие в
запросе:
 Заявку на участие в открытом запросе предложений;
 Коммерческое предложение;
4
 Справку об опыте работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений,
а
именно,
выполнение
проектно-конструкторских
работ,
разработка
техдокументации для речных плавсредств;
 Справку о наличии квалифицированного персонала, необходимого для
выполнения работ по договору;
 Копия действующего сертификата о признании Российским Речным Регистром
(РРР) на выполнение проектно-конструкторских работ.
 Копии прочих документов, включенных в состав дополнительных требований к
участникам размещения заказа и влияющих на квалификационную оценку заявки
на участие в запросе.
В случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ преимущество будет иметь
ОРИГИНАЛ. КОПИЯ Заявки на участие в запросе Участника представляется в не прошитом
и не скрепленном виде в отдельном конверте, который вкладывается в конверт, содержащий
ОРИГИНАЛ Заявки на участие в запросе, либо переносится на электронный носитель.
3. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при
условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на
русский язык.
4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
открытом запросе предложений
Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией,
должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 2
и содержать следующие документы:
1) Опись документов (Форма №1);
2) Анкета участника размещения заказа (Форма №2);
3) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма №3);
4) Коммерческое предложение (Форма №4);
5) Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса
предложений (Форма №5), а именно: выполнение проектно-конструкторских работ,
разработка техдокументации для речных плавсредств;
6) Справка о наличии квалифицированного персонала, необходимого для выполнения
работ по договору (Форма №6);
7) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления
интересов организации - участника размещения заказа (Форма №7);
8) Заверенная участником размещения заказа копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого
запроса предложений;
9) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным
образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица,
подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка
имеет обязательную силу для участника размещения заказа, документы,
подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку на участие в открытом
запросе предложений;
10) Копия действующего сертификата о признании Российским Речным Регистром
(РРР) на выполнение проектно-конструкторских работ;
5
11) Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и санкций;
12) Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два
предыдущих года и бухгалтерский баланс с приложением «Отчет о финансовых
результатах» за последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции и заверенные печатью организации.
13)Копия Устава в действующей редакции;
14)Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников размещения заказа.
5. Порядок представления коммерческого предложения
Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой,
установленной в настоящей Документации (Форма №4).
Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то затраты по договору будут
осуществляться Участником за свой счет.
В стоимость выполнения работ должны быть включены стоимость самих работ, а
также требуемых по мнению участника дополнительных расходов, не учтенных техническим
заданием, прибыль организации, все уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС,
если он подлежит начислению), иные обязательные платежи, транспортные и расходы на
оформления пропусков для доступа на территорию где расположен объект и другие расходы
Подрядчика, связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования,
необходимых для выполнения работ на предусмотренных запросом условиях, а также все
скидки.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на выполнение работ
Цены на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, содержащиеся в заявке
на участие в открытом запросе предложений и коммерческом предложении, должны быть
выражены в российских рублях.
7. Разъяснение Документации по проведению открытого запроса предложений
Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей
Документации. Ответ (без указания источника запроса) будет направлен всем Участникам,
официально получившим настоящую Документацию.
8. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник подает Заявку в письменной форме. Участник размещения заказа должен
поместить заявку в конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается:
«Заявка на участие в открытом запросе предложений (СЗбф 167-13) по выбору организации
на выполнение работ по разработке технической документации на строительство
дополнительных помещений на Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта,
находящихся в управлении Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
и слова Не вскрывать до «11:00» часов «12» июля 2013 года».
Прием Заявок на участие в открытом запросе предложений заканчивается в день
вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений, но не раньше
времени, указанного в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений (далее Уведомление).
Заявки на участие в открытом запросе предложений до последнего дня срока подачи
Заявок подаются по адресу, указанному в Уведомлении. Время и дата окончания приема
Заявок определяются в соответствии с Уведомлением о проведении запроса.
Конверты с Заявками, полученные после окончания времени приема конвертов с
Заявками на участие в открытом запросе предложений вскрываются заказчиком и в тот же
6
день такие конверты и такие Заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с
соответствующим уведомлением.
9. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до
вскрытия Комиссией конвертов с Заявками.
10. Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений
Конверты с Заявками вскрываются публично Комиссией в день, время и в месте,
указанных в Уведомлении.
Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт с Заявкой которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия
исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки Заявок,
объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не
подано ни одной Заявки, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.
Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки
после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.
Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным документацией открытого запроса предложений,
и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1
настоящего раздела.
Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в запросе,
которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации запроса
предложений и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными
отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:
а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество
выполняемых работ;
б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или
обязательства участника размещения заказа по договору, предусмотренные в
документации;
в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других
участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям
заявки.
Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия,
неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при
условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет
воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника запроса, полученный им в
результате проведения оценки заявки согласно пункту 11 настоящего раздела.
Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами,
то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе комиссией
принимается решение:
– о допуске к участию в запросе участника размещения заказа (о признании
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе, участником
запроса);
– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в запросе.
Участник размещения заказа не допускается к участию в запросе в случае:
– непредоставления определенных пунктом 4 настоящего раздела документов либо
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения
заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;
– несоответствия требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела;
7
–
наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа (в случае установления данных требований документацией
открытого запроса предложений);
– если предложение о цене договора, превышает начальную (лимитную) цену
договора;
– несоответствия заявки на участие в запросе требованиям документации открытого
запроса предложений, в том числе если:
а) заявка не соответствует форме документации открытого запроса предложений и
(или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям открытого
запроса предложений;
б) документы не подписаны должным образом.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 4 настоящего
раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта
приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, заказчик,
комиссия вправе отстранить такого участника от участия в запросе на любом этапе его
проведения.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе всех участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в запросе, или о допуске к участию в запросе и
признании участником запроса только одного участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся.
11. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений и
определение победителя открытого запроса предложений
Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления
лучших условий в соответствии с критериями:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений
При оценке заявок на участие в открытом запросе предложений будут использованы
следующие критерии:
1. Цена Договора.
2. Квалификация участника открытого запроса предложений:
2.1 Опыт выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса
предложений *;
2.2. Наличие квалифицированного персонала, необходимого для выполнения работ.
* Аналогичными работами считаются: выполнение проектно-конструкторских работ,
разработка техдокументации для речных плавсредств
Порядок оценки:
Для получения итоговой оценки предложений участников открытого запроса предложений
использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших
разную оценку по разным показателям.
Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный
физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала.
1. Оценка показателя является функцией его значения
Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:
При оценке используются функциональные зависимости между показателями и
8
соответствующими оценками.
Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:
баз
2. Kij = 10 
P
P
ij

V показателя
ij
где Kij - средневзвешенный бал i – го участника по j – показателю;
баз
Pij - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми
претендентами значение данного показателя;
P
ij
- значение i – го участника по j – показателю;
V показателя - комплексная весомость показателя – произведение показателей 1 и 2
уровней.
При оценке участнику открытого запроса предложений, давшему наилучшее
(наименьшее) предложение по показателю «Цена Договора» выставляется максимально
возможный балл, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как
относительные (на основе приведенных выше формул).
Наряду с этим, по показателю «Квалификация участника размещения заказа»
присвоение (назначение) баллов производится каждым членом Комиссии экспертно, в
заданных границах принятой 10 балльной шкалы.
3. Итоговая средневзвешенная арифметическая оценка представляет сумму
средневзвешенных баллов i – го участника по всем показателям: Ki =

Kij
Система критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
Значимость критериев, %
№
п/п
Наименование Критериев и Показателей
Уровень 1
Уровень 2
1.
60
100
2.
40
Цена договора
рублей
Квалификация участника открытого
запроса предложений
2.1
50
2.2
50
Опыт
выполнения
работ,
аналогичных
предмету открытого запроса предложений
Наличие
квалифицированного
персонала,
необходимого для выполнения работ
100
Победителем открытого запроса предложений по будет являться участник открытого
запроса предложений, предложение которого по назначенной системе критериев с
заданными весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов.
В случае, если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов,
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее.
9
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких
заявок, об участниках открытого запроса предложений, условиях исполнения договора,
предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления заявок, а затем направляется на утверждение
руководителю Заказчика.
12. Условия заключения договора
Договор будет заключен с той организацией, предложение которой наиболее полно
удовлетворяет требованиям заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие
условия исполнения Договора.
13. Прочие положения
Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и
отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания
Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками
запроса предложений.
Раздел 1.2 Информационная карта открытого запроса предложений.
Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса предложений являются
неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к инструкции по подготовке
заявок на участие в открытом запросе предложений. В случае противоречия между
положениями инструкции по подготовке Заявок на участие в открытом запросе предложений и
положениями информационной карты последние имеют преобладающую силу.
Наименование и
адрес Заказчика:
Наименование
открытого
запроса
предложений:
Место, сроки и
условия
выполнения
работ:
ИНФОРМАЦИЯ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»)
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7.
Тел.: (495) 626-14-25; факс: (495) 626-12-39,
официальный сайт Заказчика – www.rosmorport.ru
в
лице
Северо-Западного
бассейнового
филиала
ФГУП «Росморпорт»
198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8.
Тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13
Контактные лица:
По вопросам разъяснения Технического задания и прочим
техническим вопросам – Михайлов Павел Николаевич,
тел.: (812) 380-70-19.
По вопросам получения Документации, подготовки и
представления Заявок на участие в открытом запросе предложений
– Северина Марина Валерьевна,
e-mail: m.severena@rosmorport.spb.ru,
тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 387-40-13
Открытый запрос предложений (СЗбф 167-13) по выбору
организации на выполнение работ по разработке технической
документации на строительство дополнительных помещений на
Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта,
находящихся в управлении Северо-Западного бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт».
Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8;
Период выполнения работ: III-IV квартал 2013 года.
Минимальный срок
гарантии
на выполненные работы:
12 месяцев.
Условия выполнения работ указаны в Техническом задании
(Раздел 3 настоящей Документации).
Начальная
(лимитная)
стоимость
договора:
Источник
финансирования
Объем
выполнения
работ:
Место и срок
окончания
подачи заявок на
участие в
850 000,00 руб.(НДС в т.ч.).
Собственные средства ФГУП «Росморпорт».
Подробно объемы работ приведены в Техническом задании (Раздел
3 настоящей Документации).
Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 8, каб. 417
до 11 часов 00 минут 12 июля 2013 года.
На конверте с Заявкой должна быть отметка (входящий номер,
10
дата и время регистрации) канцелярии СЗб филиала (каб. №131) о
его регистрации в системе входящей корреспонденции.
открытом
запросе
предложений:
Дата и место
вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в
открытом
запросе
предложений:
Место и время
рассмотрения,
оценки и
сопоставления
заявок на
участие в
Запросе:
Заявки на участие в открытом запросе предложений будут
вскрываться в 11.00 (по московскому времени) 12 июля 2013 года
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская д. 8, к. 318.
Заседание Комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению
заявок, поданных на участие в Запросе состоится не позднее 17:00
(по московскому времени) 12 августа 2013 года по адресу:
198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8.
Дополнительные
требования,
установленные
Заказчиком
-Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.
-Наличие квалифицированного персонала, необходимого для
выполнения работ по договору.
-Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету
Договора, а именно выполнение проектно-конструкторских работ,
разработка техдокументации для речных плавсредств
-Наличие действующего сертификата о признании Российским
Речным Регистром (РРР) на выполнение проектно-конструкторских
работ
-Настоящая процедура запроса предложений не является
конкурсом, и Уведомление о проведении запроса предложений не
является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких
обязательств перед лицами, принявшими участие в запросе
предложений.
Порядок и
условия оплаты:
В соответствии с проектом договора.
Адрес для
направления
письменных
запросов по
разъяснению
документации:
Северо-Западный бассейновый филиала ФГУП «Росморпорт»,
198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8.
Тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13
Подготовка и подача заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник
размещения
заказа должен
представить:
Конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений,
должен содержать следующие документы:
1) Опись документов (Форма № 1);
2) Анкета участника размещения заказа (Форма № 2);
3) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма № 3);
4) Коммерческое предложение (Форма №4);
5) Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету
открытого запроса предложений (Форма № 5);
6) Справка о наличии квалифицированного персонала, необходимого
для выполнения работ, аналогичных предмету договора (Форма
11
№6);
7) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника размещения
заказа (Форма №7);
8) Заверенная участником размещения заказа копия выписки из
единого государственного реестра юридических лиц, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте
Заказчика извещения о проведении открытого запроса
предложений;
9) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, в случае
необходимости – доверенность, должным образом оформленная и
свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие
заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка
имеет обязательную силу для участника размещения заказа,
документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего
заявку на участие в открытом запросе предложений;
10) Копия Устава в действующей редакции;
11) Копии действующих лицензий, сертификатов и других
разрешительных документов, требуемых для осуществления
деятельности по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
12) Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций;
13) Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и бухгалтерский баланс с
приложением «Отчет о финансовых результатах» за последний
отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции
и заверенные печатью организации.
14) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников
размещения заказа.
Валюта, в
которой
выражены
цены заявки:
Язык заявки
Срок действия
заявки на
участие в
открытом
запросе
предложений:
Срок
заключения
договора с
победителем
открытого
запроса
предложение:
Российский рубль.
Русский.
в течение срока проведения процедуры открытого запроса
предложений и до завершения указанной процедуры.
в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня утверждения
итогового протокола запроса руководителем Заказчика.
12
Раздел 2.Образцы форм и документов
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
(Форма №1)
Опись документов
представляемых для участия в Открытом запросе предложений (СЗбф 167-13) по выбору
организации на выполнение работ по разработке технической документации на строительство
дополнительных помещений на Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта,
находящихся в управлении Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
Настоящим___________________________________________________________________
(наименование организации – Участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами
направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
Наименование
Кол-во
Номер
страниц страницы
1. Опись документов (Форма №1)
2. Анкета участника размещения заказа (Форма №2)
3.
Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма
№3)
4. Коммерческое предложение (Форма №4)
5.
6.
7.
8.
9.
Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету
открытого запроса предложений (Форма №5)
Справка о наличии квалифицированного персонала,
необходимого для выполнения работ, аналогичных предмету
договора (Форма №6)
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и представления интересов организации – участника
размещения заказа (Форма №7)
Заверенная участником размещения заказа копия выписки из
единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса
предложений
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
заявку от имени участника размещения заказа
а) Для физического лица – копия документа,
удостоверяющего
личность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Б) Для индивидуального предпринимателя – копия
документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В) Документами, подтверждающими полномочия лица на
осуществление действий от имени юридического лица,
являются документы, определяющие право лица на совершение
действий от имени юридического лица в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Для акционерных обществ такими документами являются:
копия устава, копия протокола (выписка из протокола или ее
13
копия) общего собрания акционеров об избрании директора
(генерального директора) акционерного общества, совета
директоров (наблюдательного совета), если уставом общества
это отнесено к его компетенции.
Для обществ с ограниченной ответственностью: копия
устава и учредительного договора (если один участник, то
только устав), копия протокола (выписка из протокола или ее
копия) общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью об избрании руководителя общества
(генерального директора, президента и других).
Для полного товарищества или товарищества на вере:
копия учредительного договора.
Для учреждения – копии решения собственника о
создании учреждения и устава, утвержденного собственником,
копия приказа о назначении руководителя.
Для государственного или муниципального унитарного
предприятия – копия приказа о назначении руководителя,
копия устава.
В случае, если одно лицо (представитель) представляет
интересы другого лица (представляемого), в составе заявки на
участие в открытом запросе предложений в качестве
документа,
подтверждающего
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа, представляются: документ, подтверждающий передачу
полномочий от представляемого представителю (таким
документом может являться доверенность (оригинал или
копия), или, например, копия договора с управляющей
организацией или управляющим), а также документы
представителя и представляемого, указанные выше в пунктах
«а»-«в», в зависимости от организационно-правовой формы
представителя и представляемого.
Если заявка на участие в открытом запросе предложений
подается от имени участника размещения заказа филиалом или
представительством юридического лица, то документами,
подтверждающими полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, являются:
документы (оригиналы или копии) юридического лица,
указанные выше в пунктах «а»-«в», в зависимости от
организационно-правовой формы, доверенность (оригинал или
копия) на осуществление действий от имени юридического
лица, документы (оригиналы или копии), подтверждающие
полномочия лица, подписавшего доверенность, а также копия
положение о филиале или представительстве.
10. Копия Устава в действующей редакции
Копии действующих лицензий, сертификатов и других
разрешительных документов, требуемых для осуществления
11.
деятельности по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Копия справки об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
12
пеней и санкций;
13
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и бухгалтерский баланс с
14
приложением «Отчет о финансовых результатах» за последний
отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции и заверенные печатью организации
Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников
14.
размещения заказа
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
м.п.
/
ФИО
/
15
2.2 Форма анкеты участника размещения заказа (Форма №2)
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в Открытом запросе предложений (СЗбф 167-13) по выбору организации на
выполнение работ по разработке технической документации на строительство
дополнительных помещений на Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта,
находящихся в управлении Северо-Западного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства
о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
2. Предыдущие полные и сокращенные наименования
организации с указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности
3. Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
3.2. Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных
обществ– выписка из реестра акционеров отдельным
документом)
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор)
3.3. Срок деятельности организации
3.4. Размер уставного капитала
3.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой
службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
(необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника)
4. Юридический адрес участника размещения заказа
5. Почтовый адрес участника размещения заказа
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
7. Сведения о выданных участнику открытого запроса
предложений свидетельств о допуске к видам работ на право
осуществления деятельности, являющейся предметом договора.
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах,
входящих с участником открытого запроса предложений в одну
16
группу лиц (в ред. ст. 105, 106 Гражданский кодекс Российской
Федерации)
9. ИНН Участника запроса
10. Телефоны Участника запроса (с указанием кода города)
11. Факс Участника запроса (с указанием кодов страны и
города)
12. Интернет-сайт и адрес электронной почты Участника
запроса
13. Фамилия, имя, отчество и наименование должности
руководителя организации Участника запроса
14. Наличие статуса субъекта малого/среднего
предпринимательства (указать статус)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
м.п.
/
ФИО
/
17
2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма №3)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (СЗбф 167-13)
по выбору организации на выполнение работ по разработке технической документации на
строительство дополнительных помещений на Пассажирском терминале Набережной
Лейтенанта Шмидта, находящихся в управлении Северо-Западного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также
применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и нормативноправовые акты,
_____________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице ____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф И О)
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить, предусмотренные открытым запросом предложений работы, в
соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в
настоящем предложении,
с общей стоимостью выполнения работ -________________ (цифрами и прописью) руб.
(НДС в т.ч.),
сроком выполнения работ:
сроком гарантии на выполнение работ: _________________ (месяцев)
3. Предложение имеет следующие приложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечислить)
4. Мы ознакомлены с материалами Технического задания, влияющими на стоимость
выполнения работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету открытого запроса
предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с
Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации и
Техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить
договор.
7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против
__________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
18
8. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а
также с его сотрудниками.
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных
для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных
органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
10. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ФГУП «Росморпорт» на оказание услуг в соответствии
с требованиями документации и условиями наших предложений в срок 20 дней со дня
утверждения итогового протокола запроса руководителем Заказчика.
11. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения Победителя
открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса предложений будет
признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать
данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и
условиями нашего предложения.
12. Мы извещены о включении сведений о
_____________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
__________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
итогового протокола и до подписания официального договора настоящая Заявка будет
носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о
заключении договора на условии нашего предложения, содержащегося в настоящей заявке
на участие в открытым запросе предложений.
15. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого запроса
предложений.
16. Наши юридический и фактический адреса:
___________________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские
реквизиты: ____________________________________________.
17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________________________
18. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
м.п.
/
ФИО
/
19
2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4)
Коммерческое предложение на выполнение работ по разработке и согласованию проекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для восьми
производственных площадок, находящихся в управлении Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
Приложение № 1 к заявке на участие в открытом запросе предложений от «___»____ г. №____
Наименование работ
Общая стоимость
выполнения работ*
(руб., НДС в т.ч.)
Общий срок выполнения
работ **
(календарных дней)
Срок гарантии на
выполненные
работы
(месяцев)
выполнение работ по
разработке технической
документации на
строительство
дополнительных помещений
на Пассажирском терминале
Набережной Лейтенанта
Шмидта, находящихся в
управлении СевероЗападного бассейнового
филиала ФГУП
«Росморпорт»
*в соответствие со Сметой на выполнение работ, прилагаемой к настоящему коммерческому
предложению и являющейся его неотъемлемой частью;
**в соответствие с графиком выполнения работ.
Общая стоимость выполнения работ: _______________________ руб. ___ коп. (НДС в т.ч.)
(указать прописью значение, приведенное Таблице)
Примечание: ____________________________________________________________________
(если согласно действующему законодательству стоимость работ НДС не облагается это
должно быть отражено в Примечаниях, с приложением обосновывающих документов)
В указанную в настоящем коммерческом предложении стоимость выполнения работ должны
быть включены стоимость самих работ, а также требуемых по мнению участника
дополнительных расходов, не учтенных техническим заданием, прибыль организации, все
уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), иные
обязательные платежи, транспортные и расходы на оформления пропусков для доступа на
территорию где расположен объект и другие расходы Подрядчика, связанные с поставкой
товаров, материалов, продукции и оборудования, необходимых для выполнения работ на
предусмотренных запросом условиях, а также все скидки.
Приложения:
- Смета на выполнение работ – на ____ л.;
- График выполнения работ – на _______л.
Прочие условия выполнения работ, предлагаемые Подрядчиком:
______________________________________
20
_____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
21
2.5. Форма справки об имеющемся у Участника опыте выполнения работ, аналогичных
предмету договора (Форма №5)
№
п/п
Описание
работ
(включая
их общую
стоимость)
Заказчик
(наименование,
адрес,
контактное лицо
с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Место и
период
выполнения
работ
Общая стоимость
фактически
выполненных
работ/стоимость
работ,
выполненных
своими силами
Сведения о
претензия и
судебных исках,
предъявленных
заказчиками в
связи с качеством
и/или сроками
выполнения
работ
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
22
2.6 Форма справки о наличии в штате Участника персонала, необходимого для
выполнения работ по договору (Форма №6)
№
п/п
1.
Наименование
должности (специальность)
Квалификация
работников
Количество
работников
Примечания
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
23
2.7 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника размещения заказа (Форма №7)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
Санкт-Петербург _____________________________________________ ________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация - Участник размещения заказа:
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
доверяет ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
паспорт серии _________ № _____________ выдан _________________ «____» __________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)
на запросе, проводимом (укажите название Заказчика).
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии необходимые
документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы,
связанные с его выполнением.
Подпись
удостоверяем. ________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
удостоверяемого)
______________________________
(подпись
Достоверность действительна по «____» __________________________ 20__ г.
Руководитель организации
_____________
(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)
М.П.
24
2.8 Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа
Форма №1 «Опись
документов,
представляемых
для
участия
в
открытом запросе предложений»
В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов, которые должны
представить все участники размещения заказа. Другие документы (п. 13) прилагаются
участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию.
Форма №2 «Анкета участника размещения заказа»
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения
участником размещения заказа.
Форма №3 «Заявка на участие в открытом запросе предложений»
Заявка на участие в открытом запросе предложений - основной документ, которым
участники размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в запросе на условиях,
установленных заказчиком.
Форма №4 «Коммерческое предложение»
Все пункты и приложения, указанные в этой форме, являются обязательными для
заполнения участником размещения заказа. Все сведения, представленные в Коммерческом
предложении обязательно должны быть приведены в размерности, указанной в данной форме
(рубли, календарные дни). Обращаем внимание, что в случае несоблюдения данных
требований оценка предложения будет невозможна.
Форма № 5 «Справка об имеющемся у Участника опыте выполнения работ,
аналогичных предмету договора»
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения
участником размещения заказа.
В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющемся у него
практическом опыте выполнения работ, сопоставимых по объему предмету договора, не
менее чем за последние 3 (три) года, подтверждённый копиями актов выполненных работ.
Форма №6 «Справка о наличии в штате Участника персонала, необходимого для
выполнения работ по договору»
Все пункты, указанные в этих формах, являются обязательными для заполнения
участником размещения заказа.
В данной справке перечисляются специалисты, которые непосредственно будут
участвовать в выполнение работ (без учета управленческого персонала).
Форма №7 «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника размещения заказа».
Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения
участникам размещения заказа.
25
Раздел 3. Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке технической документации на строительство
дополнительных помещений на Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Предоставление технической документации на строительство дополнительных помещений
на Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта ( переоборудования
железобетонного понтона пр. 824 (№ ПЖ-61/3) в стоечное судно для выполнения функций
временного досмотрового контроля спецперсоналом ГКО, в соответствии с требованиями
Правил РРР 2008г. и утвержденным дизайн-проектом, класса «Р 1,2»).
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:
Договор № ___ от «___________» 2013г.
ЦЕЛЬ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:
Целью работы является переоборудование судна проекта 824 в части установки надстройки,
модернизации общесудовых систем и устройств и элементов электрооборудования,
расположенных на судне для временного размещения спецперсонала ГКО с целью
выполнения функций досмотрового контроля. Размещение спецперсонала ГКО по
помещениям производится в соответствии с утвержденным, всеми заинтересованными
сторонами, дизайн-проектом.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:
4.1. Сохраняемые конструкции.
Без изменений сохраняются:
железобетонный корпус понтона
люки и горловины в корпусе.
4.2. Частично демонтируемые конструкции.
Существующие платформы, переборки и стенки коффердамов корпуса, узлы крепления к
железобетонному корпусу сохраняются без изменений.
4.3.Перечень работ, выполняемых организацией, имеющей признание РРР для
выполнения проектно-конструкторских работ.
Ведомость документов технического проекта.
Общесудовая спецификация.
Общий вид. Чертежи общего расположения.
Расчет весовой нагрузки, осадок и дифферентов.
Расчет непотопляемости судна.
Расчет остойчивости судна.
Расчеты надводного борта.
Расчет валовой вместимости.
Чертеж грузовой марки и палубной линии.
Программа испытаний на водонепроницаемость, брызгозащищенность.
Перечень решений отличных от требований Правил РРР 2008г.
Ведомость снабжения судна индивидуальными спасательными средствами.
26
Схема размещения на судне индивидуальных спасательных средств.
Ведомость противопожарного снабжения.
Схема размещения противопожарного снабжения.
Кривые элементов ТЧ корпуса судна.
Расчеты прочности.
Конструктивный чертеж надстройки.
Размещение подкреплений главной палубы.
Крепление пиллерсов на главной палубе.
Крыша надстройки первый ярус.
Общее расположение люков и трапов.
Расчет массы горючих материалов.
Конструктивная противопожарная защита.
Схема изоляции и отделки помещений.
Расчеты судовых систем (осушения, бытового водоснабжения, сточно-фановой, водотушения,
вентиляции, вентиляции АБ).
Система бытового водоснабжения. Принципиальная схема.
Система сточно-фановая. Принципиальная схема.
Система водотушения. Принципиальная схема.
Система общесудовой вентиляции. Принципиальная схема.
Система естественной вентиляции трюмных помещений.
Таблица нагрузки и подбор мощности электростанции.
Расчет сечений кабелей и выбор аппаратов защиты.
Расчет емкости АБ.
Щит питания с берега. Схема электрическая принципиальная.
Структурная схема распределения электроэнергии.
Схема расположения электрооборудования.
ГРЩ. Схема электрическая принципиальная.
Секция ГРЩ 24В. Схема электрическая принципиальная.
Освещение второго яруса. Схема электрическая принципиальная.
Освещение главной палубы. Схема электрическая принципиальная.
Освещение трюма. Схема электрическая принципиальная.
Щит освещения 1. Схема электрическая принципиальная.
Щит освещения 2. Схема электрическая принципиальная.
Щит освещения 3. Схема электрическая принципиальная.
Щит электрогрелок. Схема электрическая принципиальная.
Пожарная сигнализация. Схема принципиальная.
Щит сигнализации и связи. Схема электрическая принципиальная.
Щит насосов. Схема электрическая принципиальная.
Щит вентиляции. Схема электрическая принципиальная.
Схема расположения сигнально-отличительных огней.
СОО. Схема электрических соединений.
Трансляция. Структурная схема.
Молниезащита и построение зон защиты.
Расчет автономности по условиям экологической безопасности.
Конструктивная противопожарная защита.
Схема изоляции и отделки помещений.
Табель наружной окраски.
Ведомость наружной окраски.
Ведомость материалов, комплектующих, изделий.
Работа проводится в соответствии с руководящими документами:
Правилами Российского Речного Регистра, Технического регламента…ГОСТ, ОСТ.
27
5. СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ:
5.1.Работа реализуется по этапам в соответствии с календарным планом и заканчивается
предоставлением технической документации на строительство дополнительных помещений
на Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта ( переоборудования
железобетонного понтона пр. 824 (№ ПЖ-61/3) в стоечное судно для выполнения функций
временного досмотрового контроля спецперсоналом ГКО, в соответствии с требованиями
Правил РРР 2008г. и утвержденным дизайн-проектом, класса «Р 1,2»).
6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ:
6.1. Техническая документация на строительство дополнительных помещений на
Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта ( переоборудования
железобетонного понтона пр. 824 (№ ПЖ-61/3) в стоечное судно для выполнения функций
временного досмотрового контроля спецперсоналом ГКО, в соответствии с требованиями
Правил РРР 2008г. и утвержденным дизайн-проектом, класса «Р 1,2»).
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ:
7.1. Приемка и сдача этапов работы оформляется двухсторонним актом. Акт готовит
Исполнитель и утверждает Заказчик. Отчетность актами осуществляется по каждому этапу
Календарного плана. В процессе выполнения работы отдельные требования Технического
задания могут быть изменены по согласованию сторон.
28
Раздел 4. Проект договора
ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург
«___» ___________ 2013 года
ФГУП «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора СевероЗападного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Пылина Сергея Владимировича,
действующего на основании доверенности № 3075 от 11.04.2011 с одной стороны, и
«_______», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
__________________________, действующего на основании устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить в соответствии с условиями
настоящего договора работы по разработке технической документации на строительство
дополнительных помещений на Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта
( железобетонном понтоне ПЖ-61/3 ) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, принять результат работ и
оплатить его.
Работы проводятся по адресу: С-Пб, набережная Лейтенанта Шмидта
1.2. Виды и объем работ определены в смете-ведомости работ, прилагаемой к настоящему
договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
Сроки выполнения работ
2.1. Начало работ – не позднее трех дней со дня заключения настоящего договора.
2.2. Время выполнения работ III-IV квартал 2013 года.
2.3. Срок исполнения сторонами обязательств шесть месяцев после подписания сторонами
акта выполненных работ.
Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________ руб., кроме того
НДС 18% в сумме _____________ руб. Всего с НДС ___________ руб.
3.2 Расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке:
сумма в размере _____________ руб. в т.ч. НДС в сумме ___________ руб. перечисляется
Заказчиком Подрядчику в качестве 30% аванса в течение 15 рабочих дней с даты заключения
настоящего договора и получения Заказчиком счета на оплату.
Окончательный (последующий) расчет по этапам, согласно Календарного плана:
второй этап -30% договорной цены в сумме ______ руб. в т.ч. НДС в сумме _________ руб.,
третий этап-40% договорной цены в сумме _______ руб. в т.ч. НДС в сумме _________ руб.
Расчет по этапам производится после фактического выполнения работы, их приема и
подписания соответствующего акта о приемке выполненных работ, в течение 15 дней после
предоставления Подрядчиком Заказчику счета – фактуры и счета на оплату.
окончательный расчет в сумме _____________ руб. в т.ч. НДС в сумме ___________ руб.
производится после фактического выполнения работы, их приема и подписания
соответствующего акта о приемке выполненных работ, в течение 15 дней после
предоставления Подрядчиком Заказчику счета – фактуры и счета на оплату.
В случае нарушения Заказчиком срока перечисления аванса Подрядчик вправе
приостановить выполнение работ до его перечисления, незамедлительно уведомив об этом
Заказчика. При этом, Подрядчик вправе продлить сроки окончания работ соразмерно времени,
на которое исполнение договора приостанавливалось Подрядчиком, при условии отдельного
уведомления об этом Заказчика в срок не позднее 3 дней с даты получения аванса.
29
3.3. Расчеты производятся путем банковского перевода денежных средств Заказчиком на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача и приемка выполненных работ производится сторонами по акту о приемке
выполненных работ в течение 5 дней с момента извещения Подрядчиком Заказчика о
готовности к сдаче результатов работ.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Подрядчика, и
определением сроков их выполнения.
4.3. Работы считаются принятыми с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных
работ.
Права и обязанности сторон
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. качественно и в срок, указанный в ст.2 настоящего договора, в соответствии с
действующими требованиями, выполнить объём работ, предусмотренный прилагаемой
сметой-ведомостью работ;
5.1.2. по окончанию работ известить Заказчика о готовности результата работ к сдаче;
5.1.3. по окончанию работ либо прекращения выполнения работ по иным основаниям вернуть
Заказчику техническую документацию на объект , в случае предоставления таковой;
5.1.4. передать техническую документацию на объект Заказчику по акту приема - передачи не
позднее дня подписания акта о приемке выполненных работ;
5.1.5. нести ответственность за ущерб, причиненный при проведении работ, в соответствии с
действующим законодательством РФ;
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. требовать от Заказчика оплаты работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
договором;
5.2.2. привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим
договором. В случае привлечения субподрядчика, Подрядчик несет ответственность за
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в
соответствии с правилами, установленными п.1 ст.313 и ст.403 ГК РФ.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. при соблюдении Подрядчиком условий настоящего договора, обеспечить доступ
работников Подрядчика к месту проведения работ, а также подготовку самих мест к
проведению работ (уборка оборудования, материалов и т. п.), если работы производятся на
территории Заказчика; передать объект ремонта Подрядчику по акту приема – передачи не
позднее даты начала работ, согласно п.2.1. настоящего договора;
5.3.2. представить Подрядчику, по его требованию, техническую документацию на объект,
при условии её наличия у Заказчика;
5.3.3. принять работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
5.4.2. расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, указанных в ст. 7 договора;
5.4.3. приостановить оплату работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения
Подрядчиком обязательств, указанных в п.5.1.4. настоящего договора, до момента их
исполнения;
5.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
5.5. При выполнении работ стороны принимают на себя обязательство не раскрывать третьим
лицам, непосредственно не занятых на выполнении работ, характер, объем и стоимость
выполняемых работ.
30
Ответственность сторон.
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким
нарушением убытки и выплатить неустойку, предусмотренную настоящим договором.
Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договор, от
исполнения своих обязательств в натуре.
6.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего
договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими
использованию результатов работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.2.1. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до
ее окончательной приемки Заказчиком (п.4.3. договора) несет Подрядчик.
6.4. За нарушение сроков выполнения работ/сроков возврата объекта Заказчику, Подрядчик,
по требованию Заказчика, обязан уплатить ему пени в размере 0,1 % от стоимости работ,
указанной в п. 3.1. настоящего договора, начисляемой за каждый день просрочки, но не более
5 % суммы, указанной в п.3.1. договора.
6.5. В случае, если Подрядчик допустил нарушения, указанные в п.7.1.1. настоящего договора
и Заказчик по этому основанию вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % стоимости работ,
указанной в п. 3.1. настоящего договора.
6.6. За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик
уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0,1 % от суммы, срок уплаты
которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5 % суммы, указанной в п.3.1.
договора.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из
настоящего договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным надлежащее исполнение
обязательств. О наличии таких обстоятельств сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана
незамедлительно уведомить другую сторону. Если такие обстоятельства длятся более чем
один месяц, стороны обязаны пересмотреть условия настоящего договора, вплоть до его
расторжения, и произвести взаиморасчеты.
Досрочное расторжение договора
7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор в
следующих случаях:
7.1.1. если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным;
7.1.2. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок
для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого
требования отказаться от исполнения настоящего договора;
7.1.3. в иных случаях, установленных законом.
7.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путём
письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о
расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные
действия, предусмотренные настоящим договором.
Гарантийные обязательства
8.1. Гарантийный срок на результаты работ, выполненные по настоящему договору,
составляет ________________ месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ
(п.4.3. договора).
8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик, в течение семи дней, после получения
уведомления Заказчика, обязуется незамедлительно и за свой счет устранять
выявленные/возникшие в результате работ недостатки, являющиеся следствием
ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком.
31
Порядок разрешения споров
9.1 Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с
ним, урегулируются путем проведения переговоров между сторонами.
9.2. В случае не достижения сторонами соглашения путем переговоров, разрешение спора
передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Особые условия
10.1. Общая сумма договора, сроки выполнения работ по нему, состав/объем работ могут быть
изменены по предварительному письменному согласованию сторон. В этом случае стороны
подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, предусматривающее
внесение указанных изменений. В случае, если согласованные сторонами изменения влекут
изменения данных, содержащихся в сметной документации, прилагаемой к договору, то
сметная документация также должна быть изменена и/или дополнена.
10.2. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных
работ, не учтенных в сметной документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в том
случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный Заказчиком.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.3. Все уведомления, связанные с настоящим договором, должны направляться сторонами в
письменной форме.
11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств по нему.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложения к договору
12.1.Приложением к настоящему договору являются смета-ведомость работ (Приложение
№1);
12.2. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Почтовые адреса, банковские иные реквизиты сторон
Заказчик:
ФГУП «Росморпорт»
127055, Москва, Сущевская, д19, стр. 7
Северо-Западный бассейновый филиал
ФГУП «Росморпорт»
198035 г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская д. 8
т. (812)380-70-07, ф. (812)327-40-23
ИНН 7702352454, КПП 780502001
р/с40502810500080000006 Филиал ХантыМансийского банка Открытого акционерного
общества г. Санкт-Петербург
к/с 30101810800000000735 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Санкт-Петербургу
БИК 044030735
ОКПО 15182805, ОГРН 1037702023831
Подрядчик:
Директор Северо-Западного
бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
___________________________ Пылин С.В.
32
Приложение №
по договору № __
от «__» _______20__ г.
Календарный план
№
этапа
1.
Наименование работ
Договорная
цена (руб.)
Выпуск технической документации на строительство дополнительных
помещений на Пассажирском терминале Набережной Лейтенанта Шмидта
(переоборудования понтона железобетонного проекта 824, № ПЖ61/3 в
стоечное судно в соответствии с требованиями Правил РРР 2008г.).
- подбор набора надстройки, эскиз надстройки;
- конструктивные чертежи надстройки;
- расчет общесудовых систем
- схемы общесудовых систем
- расчет эл/оборудования;
- схемы эл/систем
- общесудовые расчеты, документы и чертежи.
2.
Передача технической документации на согласование в СЗФ РРР.
3.
Предоставление согласованной в СЗФ РРР технической документации
Заказчику.
Заказчик:
ФГУП «Росморпорт»
127055, Москва, Сущевская, д19, стр. 7
Северо-Западный бассейновый филиал
ФГУП «Росморпорт»
198035 г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская д. 8
т. (812)380-70-07, ф. (812)327-40-23
ИНН 7702352454, КПП 780502001
р/с40502810500080000006 Филиал ХантыМансийского банка Открытого акционерного
общества г. Санкт-Петербург
к/с 30101810800000000735 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Санкт-Петербургу
БИК 044030735
ОКПО 15182805, ОГРН 1037702023831
30% аванс
30% от
договорной
цены
40% от
договорной
цены
Подрядчик:
Директор Северо-Западного
бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
___________________________ Пылин С.В.
33