Техническое задание - Муниципальное образование Узловский

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от _____.2013 г. №______
ИЗВЕЩЕНИЕ № 150-ЗК-095 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по валке деревьев на
территории муниципального образования рабочий поселок Брусянский Узловского района объем
валки 363,58 м3 ул. Пушкина д.1, ул. Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12.
Муниципальный заказчик - администрация муниципального образования рабочий поселок Брусянский
Узловского района.
Место нахождения: 301635 Тульская область Узловский район поселок Брусянский ул. Кирова дом7.
Почтовый адрес: 301635 Тульская область Узловский район поселок Брусянский ул. Кирова дом7
Контактное лицо: Комарова Татьяна Михайловна
Адрес электронной почты: adminrpbrus @ rambler.ru
Номер контактного телефона: (48731)7-60-32,
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Узловский район
Место нахождения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 56
Почтовый адрес: 301600, Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 56
Адрес электронной почты: chaplyginaov@mail.ru Контактное лицо: Чаплыгина Оксана Владимировна
Номер контактного телефона: (48731) 6-19-83
Источник финансирования заказа: субсидии из бюджета Тульской области в рамках реализации
проекта «Народный бюджет» и средства бюджета муниципального образования рабочий поселок Брусянский
Узловского района Тульской области.
Характеристика и объем рвабот:
N п/п
1
Наименование работ
Валка деревьев с применением автогидроподъемника
корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см
Ед.изм. Количество
без
м3
363,58
Место выполнения работ: Тульская область, Узловский район, п. Брусянский, ул. Пушкина д.1, ул.
Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12.
Сроки выполнения работ: 10 календарных дней с даты заключения контракта (возможно досрочное
выполнение работ).
Требования по объему и сроку гарантий качества на результаты работ: Подрядчик гарантирует
достижение объектом указанных в локальной смете показателей
Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах: цена контракта включает все расходы,
связанные с исполнением контракта: оплату основных рабочих, оплату механизаторов, стоимость
механизмов, стоимость материалов, стоимость погрузочных работ, стоимость перевозки, а также уплату
налогов и других обязательных платежей
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 392 107,00 (триста девятьсот две тысячи
сто семь) рублей.
Срок и условия оплаты работ: Оплата за выполненные работы производится со дня подписания сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных
работ (форма КС-3), акта сдачи - приемки выполненных работ комиссией, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 банковских дней.
Требование к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в
реестре недобросовестных поставщиков.
Место подачи котировочных заявок: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 56.
Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (с 13.00 час. по 14.00 час.
обеденный перерыв).
Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: заявки подаются по рабочим
дням
с 10.10.2013 года до 17.00 час 21.10. 2013 года (включительно).
Дата рассмотрения котировочных заявок: 22.10.2013 г.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее
7 дней с момента размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте
Российской Федерации и не позднее 20 дней с момента размещения настоящего протокола.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа уполномоченному органу в
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Участник размещения
заказа может подать котировочную заявку в форме электронного документа (адрес электронной почты:
chaplyginaov@mail.ru или uzlovay@mail.ru), при этом участник размещения заказа обязан обеспечить
выполнение нормативных требований, предъявляемых к такому документу в соответствии с Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В случае подачи котировочной заявки в форме
электронного документа уполномоченный орган в тот же день направляет в письменной форме или в форме
электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения
такой заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение
изменений в которую не допускается.
Условия исполнения контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям
исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по валке деревьев на
территории муниципального образования рабочий поселок Брусянский Узловского района объем
валки 363,58 м3 ул. Пушкина д.1, ул. Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12
Расчет цены муниципального контракта на выполнение работ по валке деревьев на
территории муниципального образования рабочий поселок Брусянский Узловского района объем
валки 363,58 м3 ул. Пушкина д.1, ул. Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12 произведен на
основании сметы (Приложение № 1 к проекту муниципального контракта), составленной с
применением Территориальных Единых Расценок и индексов пересчета на сентябрь 2013 года,
проверенной в Государственном учреждении Тульской области «Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве» и составляет 392 107,00 (триста девятьсот две тысячи сто семь
рублей).
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
И.П. Картышева
Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от _____.2013 г. №______
Форма котировочной заявки
Регистрационный №________________
Дата регистрации «__»________ ____г.
Время регистрации_________________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по валке деревьев на
территории муниципального образования рабочий поселок Брусянский Узловского района объем валки
363,58 м3 ул. Пушкина д.1, ул. Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12,
номер извещения _______________________
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и проект муниципального контракта,
заключаемый по результатам проведения такого запроса, _______________________________________________________
(сведения об участнике размещения заказа: наименование, место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),
банковские реквизиты участника размещения заказа).
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии принять участие в запросе котировок на условиях, установленных указанными выше документами, и
направляет настоящую заявку.
2. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________.
3.________________________________________ выражает согласие исполнить условия муниципального
(наименование участника размещения заказа)
контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
4. Цена включает в себя: все расходы, связанные с исполнением контракта: оплату основных рабочих,
оплату механизаторов, стоимость механизмов, стоимость материалов, стоимость погрузочных работ, стоимость
перевозки,
а
также
уплату
налогов
и
других
обязательных
платежей
и
составляет
_____________________________________________________________ рублей.
Дополнительные сведения в составе котировочной заявки, предоставляются по усмотрению участника
размещения заказа.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
(Должность)
(подпись)
М.П. «__» ____________ 2013.
(расшифровка подписи)
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
И.П. Картышева
Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от ____.2013 г. №______
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по валке деревьев на территории муниципального образования рабочий поселок
Брусянский Узловского района объем валки 363,58 м3 ул. Пушкина д.1, ул. Первомайская д.4, ул.
Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12.
"__" ________________ 2013г.
Администрация муниципального образования рабочий поселок Брусянский Узловского
района, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации муниципального
образования рабочий поселок Брусянский Узловского района Мещерякова Алексея Викторовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________, именуемое
в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением
требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов и поставки товаров,
выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании
результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок (протокол котировочной
комиссии от “ _ “ _____2013 г. № ___, Извещение о проведении запроса котировок №_____)
заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по валке деревьев на
территории муниципального образования рабочий поселок Брусянский Узловского района объем валки
363,58 м3 ул. Пушкина д.1, ул. Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12, именуемые в
дальнейшем «Работы», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и произвести их оплату.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы своими силами, материалами и средствами, в
соответствии со сметой – (приложение №1 к настоящему контракту) и Техническим заданием
(приложение №3 к настоящему контракту).
1.3 Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта сдачи - приемки
выполненных работ комиссией, акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2. Условия выполнения работ
2.1.Выполнение работ должно производиться в полном соответствии со сметой.
2.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать
техническим регламентам
и другим нормативным документам.
2.3. Применяемые материалы должны соответствовать материалам, указанным в смете.
2.4. Качество используемых
материалов должно соответствовать требования ГОСТа
и
подтверждаться сертификатами соответствия или декларацией о соответствии.
2.5. При выполнении работ на весь период должна быть обеспечена безопасность, в т.ч.
пожаробезопасность.
2.6. При выполнении работ должны соблюдаться экологические требования по охране
окружающей среды.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ: 10 календарных дней с даты заключения контракта. Подрядчик
имеет право выполнить работы досрочно.
4. Права и обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и
приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ
(форма КС-2).
4.1.2. Производить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в полном объеме и
надлежащего качества в соответствии с нормативными документами.
4.1.3. В соответствии с нормативными документами осуществлять своими силами контроль
выполняемых им работ.
4.1.4. Обеспечить в ходе работы выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, противопожарной безопасности, требований безопасности труда, рациональному
использованию территории, экологической безопасности.
4.1.5. Известить Заказчика в течение суток о завершении работ.
4.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы
при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика, последствий выполнения их указаний о способе
исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.7. Обеспечивать доступ к работам Заказчика, уполномоченных государственных органов,
организации, осуществляющих надзор и контроль.
4.1.8. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки,
связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения
Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или
иных прав.
4.1.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в установленные сроки.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, указанных в
п. 1.1. Контракта.
4.2.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ надзор за ходом и качеством
выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом
цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
контракта, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, в течение одного дня
уведомить об этом Подрядчика в письменной форме о выявленных недостатках, назначив срок для их
устранения, о чем составляется соответствующий акт. После устранения выявленных недостатков
составляется акт об устранении недостатков.
4.2.4. На основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) оплатить
выполненные Подрядчиком и принятые представителем Заказчика работы в размерах и в сроки,
установленные разделом 7 настоящего контракта.
4.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
контрактом.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. В случае выполнения работ ненадлежащего качества не оплачивать соответствующий
объем работ.
4.3.2. При невыполнении Подрядчиком обязательств в соответствии с п. 4.1.1 Заказчик вправе
для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет
Подрядчика.
5. Производство работ
5.1. Место выполнения работ: Тульская область, Узловский район, п. Брусянский, ул. Пушкина
д.1, ул. Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12.
5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время
суток в течение всего периода работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при
обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических документов.
5.3. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком решаются путем переговоров.
6. Сдача - приемка выполненных работ
6.1. Приёмка фактически выполненных работ производится после выполнения Подрядчиком
предусмотренных контрактом работ в следующем порядке.
6.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. Подрядчик за два рабочих дня до сдачи-приемки выполненных работ предоставляет Заказчику два
экземпляра акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и два экземпляра справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6.4. Заказчик
формирует комиссию с участием представителя Подрядчика для приемки
выполненных работ в указанный в извещении Подрядчика о приемке срок.
6.5. Комиссия проверяет соответствие фактически выполненных видов и объемов работ видам и
объемам работ, представленных Подрядчиком в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), и
локальной сметой, принимает выполненные работы
и подписывает Акт сдачи - приемки
выполненных работ комиссией приложение №2 к контракту.
6.6. В случае, если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и
объемам работ, содержащимся в акте о приемке выполненных работ и сметой, сторонами
составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок, недостатков) и сроки их
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами
и за свой счет в сроки, указанные в акте. Комиссия проводит повторную приемку выполненных работ.
6.7. Заказчик подписывает и направляет Подрядчику один экземпляр акта приемки выполненных
работ (форма КС-2) и один экземпляр справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания форм КС-2 и КС-3.
6.8. Заказчик, представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ
в любое время в течение всего периода их выполнения.
6.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных
работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по
проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинной связи между
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу
несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами - обе Стороны поровну.
7. Цена контракта и порядок расчета.
7.1. Цена настоящего контракта составляет ______________________.
7.2. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с утвержденной локальной
сметой. Финансирование работ по контракту осуществляется Заказчиком за счёт:
субсидии из бюджета Тульской области в рамках реализации проекта «Народный бюджет», выделенных
из бюджета Тульской области КБК 871.0503.6160501.244.225;
из бюджета муниципального образования рабочий поселок Брусянский Узловского района
Тульской области КБК 871.0503.600300.244.225.
7.3. Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных работ на основании выставленных
счетов, справки формы КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, акта сдачи приемки выполненных работ комиссией в срок не позднее 30 банковских дней после предъявления
Подрядчиком Заказчику счета на оплату.
7.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований утвержденной
локальной сметой, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до
устранения Подрядчиком недостатков.
7.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом,
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени. Пени начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 3.1
настоящего Контракта, Заказчик взыскивает неустойку в виде пени. Пени начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока выполнения
обязательства. Пени устанавливается в размере 1% от цены настоящего Контракта за каждый день
просрочки.
8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Контракту, заказчик взыскивает штраф в размере 10 % от общей стоимости настоящего
Контракта.
Выплата штрафа не освобождает Подрядчика от уплаты пени за просрочку в исполнении своих
обязательств.
Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине заказчика.
8.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
8.6. Заказчик вправе удержать средства на выплату штрафа и пени из сумм, подлежащих
выплате Подрядчику за выполненные работы. Размер суммы, подлежащей удержанию, указывается в
акте сдачи-приемки выполненных работ.
8.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения
настоящего Контракта. Оглашение сведений по настоящему контракту, а также передача третьим
лицам может производиться только по взаимному письменному согласию сторон.
9. Обстоятельства действия непреодолимой силы
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств,
если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта Сторонами
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
9.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или
будут продолжать действовать более 10 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут
переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения
контракта. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от Стороны, попавшей под
воздействие форс-мажорных обстоятельств, возмещения своих убытков.
10. Дополнительные условия
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта,
разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением сторон.
10.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной
работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию
любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления
нарушений Подрядчиком условий контракта, или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несёт Подрядчик. В
случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны.
10.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между
сторонами спор, то он разрешается в Арбитражном суде Тульской области.
10.4. Все изменения
и дополнения оформляются в письменном виде и подписываются
представителями сторон. Дополнительные соглашения, а также все приложения к настоящему
контракту являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
10.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним
отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
10.6. При выполнении контракта стороны руководствуются условиями настоящего контракта и
нормами законодательства Российской Федерации.
10.7. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
10.8. Контракт, вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами и действует по
завершению выполнения обязательств обеих сторон.
10.9. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Приложения:
Приложение №1- смета на выполнение работ по валке деревьев на территории муниципального
образования рабочий поселок Брусянский Узловского района объем валки 363,58 м3 ул. Пушкина д.1, ул.
Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12.
Приложение №2 – Акт сдачи - приемки выполненных работ комиссией – форма.
Приложение №3 – Техническое задание на выполнение работ по валке деревьев на территории
муниципального образования рабочий поселок Брусянский Узловского района объем валки 363,58 м3
ул. Пушкина д.1, ул. Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Подрядчик:
Администрация муниципального образования ________________________________________
рабочий поселок Брусянский Узловского ________________________________________
района
________________________________________
ИНН 7117027198 КПП 711701001,
________________________________________
Адрес: 301635 Тульская область, Узловский р- ________________________________________
н, пос. Брусянский, ул. Кирова, д. 7,
________________________________________
тел. 8(48731) 7-60-32
________________________________________
Банковские реквизиты:
________________________________________
р/с 40204810800000000176 л/с 871022010
________________________________________
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл. г. Тула
________________________________________
БИК 047003001, тел.:7-60-32
e-mail: adminrpbrus@rambler.ru
Глава администрации
муниципального образования
рабочий поселок Брусянский
Узловского района
_____________________ А.В. Мещеряков
М.П.
_____________________ ___________
М.П.
№__
Приложение №1
к муниципальному контракту
от « _____» __________2013 г
№__
Приложение №2
к муниципальному контракту
от « _____» __________2013 г
форма
Акт
сдачи – приемки выполненных работ комиссией
г. Узловая
от «____» ______________2013 г.
Комиссия, созданная распоряжением ______от «____» ___________20___ г №___ , в составе:
председатель комиссии: _____________________________ ( ФИО, должность)
члены комиссии: ______________________________( ФИО, должность)
______________________________( ФИО, должность)
______________________________( ФИО, должность)
______________________________( ФИО, должность)
в присутствии представителя Подрядчика __________________(ФИО, должность) во исполнение
условий контракта №___ от ___ ____________ провела приемку выполненных
работ и
установила:
1. Работы проводились Подрядчиком _____________________
2. Срок начала выполнения работ согласно контракту- _____________ .
3. Фактический срок начала выполнения работ - ___________
______________________________________________ (указать причину, принятые меры)
4. Срок окончания выполнения работ согласно контракту - ___________ .
4. Фактический срок окончания выполнения работ - ______________ .
______________________________________________ (указать причину, принятые меры)
5. Цена контракта на начало выполнения работ
_______ руб.
6. Фактическая цена контракта на конец выполнения работ _________ руб.
На основании осмотра предъявленных
к приемке выполненных работ
и установления
соответствия Акта о приемке выполненных работ сметной документации комиссия установила, что
работы
выполнены в полном соответствии со сметной документацией с оценкой качества
__________ (хорошо, удовлетворительно).
(Если обнаружены дефекты, комиссия принимает решение о проведении приемки выполненных
работ после устранения выявленных дефектов)
Решение комиссии: (принимает одно из решений)
1) Принять выполненные работы с оценкой _________________________________________ ;
1)Обнаружены
дефекты __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
( указать какие) и провести повторную приемку выполненных работ после устранения дефектов.
«___» ________20__г
Председатель комиссии: __________________________________ (ФИО)
Члены комиссии:_ ___________________________________( ФИО),
____________________________________ (ФИО)
____________________________________ (ФИО)
____________________________________ (ФИО)
Представитель Подрядчика:
__________________________ ( ФИО)
№__
Приложение №3
к муниципальному контракту
от « _____» __________2013 г
Техническое задание
на выполнение работ по валке деревьев на территории муниципального образования рабочий
поселок Брусянский Узловского района объем валки 363,58 м3 ул. Пушкина д.1, ул.
Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12.
1. Наименование выполняемых работ: валка деревьев на территории муниципального
образования рабочий поселок Брусянский Узловского района объем валки 363,58 м3 ул. Пушкина д.1, ул.
Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12.
2. Характеристика и объем выполняемых работ:
N п/п
1
Наименование работ
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без
корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см
Ед.изм. Количество
м3
363,58
Общий объем выполняемых работ составляет 363,58 м3.
3. Место выполнения работ: Тульская область, Узловский район, п. Брусянский, ул. Пушкина
д.1, ул. Первомайская д.4, ул. Кирова д. 9, ул. Мира д.1,6,11,12.
4. Условия выполнения работ: выполнить работы в соответствии со сметой, с условиями
муниципального контракта, Производить своевременное устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке работ.
5. Сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента заключения контракта (возможно
досрочное выполнение работ).
6. Требования к выполнению работ: выполнение работ производится в соответствии с
требованиями, установленными соответствующими нормативными документами, нормами и
действующим законодательством.
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям и нормам противопожарной,
гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к
данным видам работ.
7. Технические требования: производство работ на объекте должно выполняться в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
8.1. Приёмка фактически выполненных работ производится после выполнения Подрядчиком
предусмотренных контрактом работ в следующем порядке.
8.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.
8.3. Подрядчик за два рабочих дня до сдачи-приемки выполненных работ предоставляет Заказчику два
экземпляра акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и два экземпляра справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3).
8.4. Заказчик
формирует комиссию с участием представителя Подрядчика для приемки
выполненных работ в указанный в извещении Подрядчика о приемке срок.
8.5. Комиссия проверяет соответствие фактически выполненных видов и объемов работ видам и
объемам работ, представленных Подрядчиком в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), и
сметой, принимает выполненные работы и подписывает Акт сдачи - приемки выполненных работ
комиссией приложение №2 к контракту.
8.6. В случае, если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и
объемам работ, содержащимся в акте о приемке выполненных работ и сметой, сторонами
составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок, недостатков) и сроки их
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами
и за свой счет в сроки, указанные в акте. Комиссия проводит повторную приемку выполненных работ.
8.7. Заказчик подписывает и направляет Подрядчику один экземпляр акта приемки выполненных
работ (форма КС-2) и один экземпляр справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания форм КС-2 и КС-3.
8.8. Заказчик, представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ
в любое время в течение всего периода их выполнения.
8.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных
работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по
проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинной связи между
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу
несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами - обе Стороны поровну.
9. Требования по объему и сроку гарантий качества на результаты работ:
Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в смете показателей.
Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
И.П. Картышева