Договор - Башнефть

ДОГОВОР № ______________________
на оказание услуг по обезвреживанию (переработке) отходов бурения,
образовавшихся при строительстве скважин
на месторождении им. Романа Требса и А.Титова
г. Уфа
«___» _______201__ г.
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального
Директора ООО «Башнефть-Полюс» Нестеренко Владимира Михайловича, действующего на
основании доверенности № ДОВ/8/687/12 от 30.12.2012г., с одной стороны, и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в
лице __________________________________, действующего на основании ________________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с другой стороны, заключили настоящий
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ по заданию ЗАКАЗЧИКА выполняет комплекс работ, связанных с
приемом и переработкой (обезвреживанием) отходов бурения
с получением вторичных
материалов и обезвреживание жидкой фазы отходов бурения, до технических параметров,
требуемых для последующего использования в технологическом процессе, а также
обезвреживание нефтесодержащих отходов бурения, образующихся в процессе производственной
деятельности ЗАКАЗЧИКА кустов № № 2 (6 скв.), 5 (3 скв.), 1В (11 скв.),на месторождении имени
Романа Требса и кустов 1 (5 скв.), 2 (6 скв.), 2 В (12скв.) на месторождении им. А. Титова в
Ненецком автономном округе.
Услуги оказываются в период с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г.
Для целей настоящего Договора термины «работы» («выполнение работ») и «услуги»
(«оказание услуг») не являются взаимоисключающими. Квалификация правоотношений Сторон
по Договору производится в соответствии с требованиями, установленными Гражданским
кодексом РФ, с учетом их комплексного содержания и определенного Сторонами конечного
результата их осуществления.
1.2. Стороны пришли к соглашению, что функции ЗАКАЗЧИКА по настоящему договору
выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Полюс» (ООО «БашнефтьПолюс»).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.1.1. В сроки и на условиях, установленных настоящим договором, принимать и
оплачивать выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы, согласно подписанным Сторонами актам
выполненных работ.
2.1.2. Предоставить работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ доступ к объектам ЗАКАЗЧИКА для
исполнения обязательств по настоящему договору.
2.1.3. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ площадку для временного складирования
материалов, необходимых при производстве работ (цемент, химреагенты).
2.1.4. Передать ИСПОЛНИТЕЛЮ жидкую и твердую фазу фактически образовавшихся
отходов бурения непосредственно в местах их образования с оформлением акта-передачи на
переработку (Форма - Приложение № 1).
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.2.1. Иметь все необходимые проекты технической документацией на новую технику,
технология, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также
технической документацией на новые вещества, которые могут поступать в окружающую среду,
прошедшего государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ). В случае отсутствия
необходимости проведения ГЭЭ, необходимо предоставление подтверждающего письма от
Управления Росприроднадзора по НАО или ЦА РПН.
2.2.2. Провести выполнение работ в полном соответствии с разработанными и
согласованными документами регламентирующие технологию проведения работ (регламентом
Договор № _____________________
1
производства работ, техническими условиями), в соответствии с требованиями нормативных и
законодательных актов РФ.
2.2.3. Выполнять работы в соответствии с графиком окончания строительства скважин
(Приложение №5);
2.2.4. Строго выполнять требования Законодательства РФ, в том числе по охране труда,
промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды, а так же положения и
регламенты Заказчика, действующие на месте проведения работ;
2.2.5.
Использовать
собственную
технику,
оборудование
и
технологии,
квалифицированный персонал для выполнения работ.
2.2.2. В срок до ___________ г. осуществить мобилизацию оборудования, техники,
персонала и материалов, необходимых для проведения работ по переработке отходов бурения,
провести все необходимые подготовительные работы для обеспечения полной готовности к
выполнению работ по настоящему договору.
2.2.3. Не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения Заявки ЗАКАЗЧИКА принять по акту
приема-передачи (Форма - Приложение № 1) жидкую фазу отходов бурения (буровые сточные
воды) и незамедлительно вывезти за свой счет полученные отходы ЗАКАЗЧИКА с действующих
площадок бурения для переработки и обезвреживания на комплексной установке термического
обезвреживания буровых шламов.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе отказывать в приеме отходов на переработку при условии, что
передаваемый объем соответствует лимитам, установленным в Приложении № 3, 4 к настоящему
договору.
2.2.4. Произвести обезвреживание жидкой части отходов бурения или произвести
транспортировку (в случае необходимости) за свой счет жидкой фазы отходов бурения
ЗАКАЗЧИКА с действующих площадок бурения для переработки и обезвреживания.
2.2.5. Обеспечить переработку (обезвреживание) жидкой фазы отходов бурения.
2.2.6. Не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения Заявки ЗАКАЗЧИКА принять по акту
приема – передачи (Форма – Приложение № 1) и переработать (обезвредить) отходы бурения- с
получением продукции – вторичного материала (сертифицированной продукции),
для
последующей отсыпки им буровых шламовых амбаров (шламонакопителей) или использования
для других технологических нужд.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе отказывать в приеме отходов на переработку (обезвреживание)
при условии, что передаваемый объем соответствует лимитам, установленным в Приложении № 3,
4 к настоящему договору.
2.2.7. Проводить работы по технической рекультивации временных котлованов
шламонакопителей ЗАКАЗЧИКА на месторождении им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком
автономном округе с использованием продукции – вторичного материала.
2.2.8. Ежедневно предоставлять на утверждение представителю ЗАКАЗЧИКА суточный
рапорт о выполненной работе с указанием количества жидкой фазы отходов бурения, вывезенных
(переданных на переработку) с действующих буровых площадок, а также количество отходов
бурения, переработанных во вторичные материалы.
2.2.9. Иметь разрешения и лицензии, необходимые для выполнения работ по настоящему
Договору, со сроком действия разрешительных документов не менее чем до 31.12.2014 г. (в случае
окончания срока действия лицензии, ранее указанного срока, необходимо предоставление
гарантийного письма о своевременном получении новой лицензии по обращению с отходами IIV класса опасности, удовлетворяющей заявленным в договоре условиям (переработка
(обезвреживание) отходов «Отходы при добыче нефти и газа» (ФККО 341000000000).
2.2.10. До 3 числа месяца, следующего за отчетным, сдавать выполненные работы
представителям ЗАКАЗЧИКА с оформлением акта приемки выполненных работ и счета-фактуры,
а также предоставлять справку о принятых на обезвреживание отходов для предъявления
контролирующим органам по охране окружающей среды.
2.2.11. Получать предварительное письменное согласование ЗАКАЗЧИКА на привлечение
для исполнения работ по договору третьих лиц.
2.2.12. Выполнять работы квалифицированным персоналом, имеющим необходимое
обучение, согласно требованиям Законодательства РФ.
2.2.13. Привлекать и использовать на объектах ЗАКАЗЧИКА работников при условии
соблюдения требований, установленных законодательством РФ, в том числе ФЗ РФ от 18.07.2006
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Договор № _____________________
2
Федерации», ФЗ РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», в том числе требований в отношении регистрации по месту жительства и
учету по месту пребывания, наличия в необходимых случаях разрешения на работу. Для целей
настоящего пункта под работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ понимаются российские и иностранные
граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании
заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров, а также на иных основаниях.
ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно несет ответственность за нарушение
указанного
законодательства РФ. В случае привлечения к ответственности ЗАКАЗЧИКА за нарушения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ указанных выше требований, последний обязуется по первому требованию
ЗАКАЗЧИКА возместить ему причиненные этим убытки.
2.2.14. Выполнять в установленный срок предписания контролирующих органов, указания
ЗАКАЗЧИКА, в том числе, о принятии мер по предотвращению и ликвидации ситуаций,
возникающих в результате действия или бездействия работников ИСПОЛНИТЕЛЯ и ставящих
под угрозу жизнь людей, сохранность имущества ЗАКАЗЧИКА.
2.2.15. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию Заказчика, а также
не использовать её для целей, не связанных с исполнением настоящего договора.
2.2.16. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен неукоснительно выполнять следующие требования в
сфере охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при ведении работ,
в том числе:
- соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая
законодательство об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и
нормативные акты, действующие на территории оказания услуг.
- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности,
охране труда, по пожарной безопасности объекта при выполнении работ на буровых площадках
эксплуатационных скважин.
- направлять работников на вводный инструктаж, на проверку знаний требований по
организации и безопасному проведению работ повышенной опасности, установленных
ЗАКАЗЧИКОМ на объекте, в комиссию ЗАКАЗЧИКА.
- соблюдать «Требования ЗАКАЗЧИКА по охране труда, промышленной, пожарной
безопасности и охране окружающей среды» (приложение № 7 к настоящему договору),
являющиеся неотъемлемой частью договора выполнения работ.
- соблюдать требования безопасности на объекте ЗАКАЗЧИКА.
- организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется осуществлять контроль за соблюдением водителями требований
безопасности дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с
участием работников или, при котором пострадали работники ЗАКАЗЧИКА, незамедлительно
извещать ЗАКАЗЧИКА в письменной форме.
- незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех инцидентах, авариях и
несчастных случаях, происшедших на объектах ЗАКАЗЧИКА, организовывать их расследование в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с
включением представителей ЗАКАЗЧИКА в состав комиссий по расследованию.
- выплатить ЗАКАЗЧИКУ по его письменному требованию неустойку (штраф) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных
договором, определяемую в соответствии с Перечнем нарушений требований охраны труда,
промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ на объектах ЗАКАЗЧИКА (приложение № 2 к настоящему договору).
- при осуществлении производственной деятельности на объектах ЗАКАЗЧИКА
минимизировать свое воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской
Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного
законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и
потребления.
- сообщить ЗАКАЗЧИКУ обо всех случаях нарушениях им природоохранного
законодательства, имевших место при производстве работ на территории ЗАКАЗЧИКА в течение
минимального времени, но не более 24 часов.
- соблюдать в ходе выполнения обязанностей по настоящему договору порядок
пользования магистральными автозимниками на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова
Договор № _____________________
3
(приложение № 6 к настоящему договору).
2.2.17. Выполнять, планировать и организовать проведение комплекса мероприятий по
гражданской обороне и защите работников объектов от чрезвычайных ситуаций в соответствии с
требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне»;
2.2.21. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан проводить лабораторные анализы переработанных
(обезвреженных) отходов (полученных материалов) при сдаче каждой партии (на каждый акт
выполненных работ). Выбор лаборатории и заключение договора, согласовываются с Заказчиком.
В случае возникновения сомнений у ЗАКАЗЧИКА, проба отбирается повторно и передается
ЗАКАЗЧИКОМ на лабораторный анализ в независимую лабораторию, с последующим
признанием легитимности отобранной пробы ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ.
2.3.2. В случае возникновения аварийных и иных видов чрезвычайных ситуаций на
объектах ЗАКАЗЧИКА, делегировать своих специалистов для участия в работе комиссий по
расследованию таких ситуаций и осуществлять контроль за выполнением разработанных
мероприятий.
2.3.3. В случае обнаружения нарушений требований Законодательства РФ при выполнении
работ, приостановить выполнение работ ИСПОЛНИТЕЛЯ, до полного устранения выявленных
нарушений.
3. Стоимость работы и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору согласована Сторонами в
Приложении № 3 к Договору и является ориентировочной. Оплата производится за фактически
выполненные объемы работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ,
Общая
стоимость всех выполненных Работ с учетом мобилизации и демобилизации, транспортировки не
может превышать суммы, составляющей _______________________ рублей ___________копеек в
том числе НДС ______________ (_______________) рубля__________ копейки, указанной в
Приложении № 3 к Договору.
3.2. Ежемесячно, в течение трех календарных дней по окончании отчетного месяца,
ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ для подписания акты приема-сдачи оказанных услуг
(выполненных работ), в которых указывает стоимость и объем оказанных услуг на конкретную
скважину, счета-фактуры на оплату и иные документы, предусмотренные настоящим договором и
действующим законодательством РФ, которые должны быть оформлены в строгом соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.3. В стоимость Работ, согласно Приложению № 3,4 к Договору, входят все Работы, в том
числе проживание, питание персонала Подрядчика, телефонная связь, интернет, мобилизация и
демобилизация оборудования и персонала Подрядчика до места выполнения Работ, дизельное
топливо, лабораторные анализы для подтверждения соответствия.
3.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте
3.2 настоящего договора, ЗАКАЗЧИК рассматривает и при отсутствии замечаний подписывает
акты выполненных работ. Оплата выполненных за отчетный месяц работ осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не ранее 45 и не позднее 60
календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ на основании
представленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ счетов-фактур. Также могут применяться иные формы
оплаты, предусмотренные действующим законодательством РФ.
При наличии исправлений, отсутствии счетов-фактур, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выполнения работ представить откорректированные
документы, а также счета-фактуры.
Задержка в предоставлении счетов-фактур и иных документов, предусмотренных
настоящим договором и действующим законодательством РФ, дает ЗАКАЗЧИКУ право на
задержку платежа на соответствующее количество дней.
3.5. Оплата Заказчиком производится только за фактически выполненные объемы работ.
3.6. Ежеквартально Стороны производят сверку исполнения обязательств по договору с
составлением Акта сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов. Акт сверки
Договор № _____________________
4
должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем в течение 40 (сорока) календарных дней,
следующих за последним днем окончания квартала.
4. Ответственность Сторон
4.1. За задержку расчетов за оказанные услуги ЗАКАЗЧИК обязан по требованию
ИСПОЛНИТЕЛЯ уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченной оплаты за
каждый день просрочки.
4.2. В случае причинения имуществу ЗАКАЗЧИКА ущерба по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан за свой счет устранить такой ущерб в установленный Заказчиком срок
либо возместить сумму расходов Заказчика на устранение данного ущерба, либо оплатить работы
по устранению данного ущерба, выполненные иным привлеченным ЗАКАЗЧИКОМ
исполнителем.
Ущерб оценивается комиссией с участием представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ и
ЗАКАЗЧИКА либо по согласованию сторон экспертной организацией. Расходы по проведению
экспертизы относятся на виновную сторону.
4.3. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ Исполнитель обязан
выплатить ЗАКАЗЧИКУ по его требованию пеню в размере 0,1% от суммы оказанных
несвоевременно услуг (выполненных несвоевременно работ) за каждый день просрочки, что не
освобождает его от обязанности компенсировать ЗАКАЗЧИКУ причиненные просрочкой
выполнения работ убытки.
4.4. В случае несвоевременного предоставления счета-фактуры ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан
выплатить ЗАКАЗЧИКУ по его требованию пеню в размере 0,1% от суммы начисленного НДС за
каждый день просрочки. Пеня начисляется за период с даты, следующей за датой предоставления
счета-фактуры, установленной действующим законодательством, до даты предоставления
надлежаще оформленного счета-фактуры.
4.5. В случае не предоставления счета-фактуры ЗАКАЗЧИК вправе уменьшить сумму
платежа за принятые услуги на сумму начисленного НДС после направления соответствующей
претензии ИСПОЛНИТЕЛЮ.
4.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств в натуре.
4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных обязательств по
настоящему договору в случае, если для таких обязательств настоящим договором не
предусмотрены специальные основания и размеры ответственности, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в
процессе выполнения работ (оказания услуг).
4.9. Если при выполнении Работ работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ нанесен ущерб третьим
лицам, то ИСПОЛНИТЕЛЬ компенсирует третьим лицам этот ущерб за свой счет.
4.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в
результате разглашения работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ конфиденциальной информации, т.е.
любой информации и данных, связанных с выполнением настоящего Договора, без согласования с
ЗАКАЗЧИКОМ.
4.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в
случае совершения ИСПОЛНИТЕЛЕМ необоснованных расходов, в связи с уплатой
ЗАКАЗЧИКОМ неустоек (пени, штрафов) из-за нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ при выполнении
настоящего договора требований действующего законодательства и в связи с доначислениями в
бюджет по решениям государственных (муниципальных), налоговых органов.
4.12. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за допущенные им при выполнении работ
нарушения законодательства в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной
безопасности опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, а также по
возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если ЗАКАЗЧИК был привлечен к
ответственности за нарушения ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ
все причиненные этим убытки.
4.13. В случае привлечения ЗАКАЗЧИКА к ответственности за нарушения
природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране
атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления в процессе осуществления
подрядных работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, последний обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ все
Договор № _____________________
5
причиненные убытки.
4.14. При наличии вины ИСПОЛНИТЕЛЯ за аварии, инциденты и несчастные случаи,
произошедшие в процессе работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется возместить Заказчику
причиненные убытки.
4.15. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за допущенные при выполнении работ
(привлеченным им субподрядчиком) нарушения требований природоохранного законодательства.
4.16. ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает убытки, причиненные ЗАКАЗЧИКУ или третьим лицам,
вследствие нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства,
законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления в
процессе осуществления подрядных работ.
4.17. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий
техногенного воздействия на объекты окружающей среды на подконтрольной ей
территории/рабочей площадке и прилегающей к ней территории.
4.18. Затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ по выплатам штрафов, претензий, исков в связи с
нарушением им в процессе осуществления подрядных работ природоохранного, земельного,
водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах
производства и потребления не подлежат возмещению ЗАКАЗЧИКОМ.
4.19. ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
ИСПОЛНИТЕЛЯ или третьего лица, привлеченного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, происшедшие не по вине
ЗАКАЗЧИКА, а также в случае нарушения ими требований безопасности, правил охраны труда,
промышленной, экологической, пожарной безопасности.
4.20. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за соблюдение, в том числе за соблюдение
своими работниками и работниками привлеченных ИСПОЛНИТЕЛЕМ организаций
(субподрядчиков, поставщиков, агентов, исполнителей и т.д.):
- Положения «О пропускном и внутриобъектовом режиме» (Приложение № 9 к настоящему
договору), в виде штрафных санкций и порядке, предусмотренных данным документом;
- Требований ЗАКАЗЧИКА в области ОТ ПБ и ООС (Приложение № 7 к договору) в виде
штрафных санкций и порядке, предусмотренных Перечнем нарушений требований ОТ, ПБ и ООС
(Приложение № 2 к договору).
4.21. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЬ или привлеченным им третьим лицом
Положения «О пропускном и внутриобъектовом режиме» (Приложение №9 к Договору), а также
«Требований Заказчика по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране
окружающей среды» (Приложение №7 к Договору), ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке
произвести зачет подлежащего оплате ИСПОЛНИТЕЛЕМ штрафа в счет суммы оплаты за
выполненную ИСПОЛНИТЕЛЕМ работу в случае неудовлетворения ИСПОЛНИТЕЛЕМ
претензионных требований Заказчика об уплате штрафа в течение 5 (пяти) календарных дней со
дня их получения, либо непредставления Подрядчиком мотивированного документально
подтвержденного отзыва на претензию об уплате штрафа в указанный срок. При этом
неудовлетворение Подрядчиком претензионных требований Заказчика об уплате штрафа в течение
5 (пять) календарных дней со дня их получения либо непредставление Подрядчиком
мотивированного документально подтвержденного отзыва на претензию об уплате штрафа в
указанный срок, признаются Сторонами в целях настоящего Договора согласием Подрядчика с
наличием оснований для применения штрафной санкции, расчетом и соразмерностью
подлежащего оплате Подрядчиком штрафа последствиям нарушения обязательств.
5. Расторжение и односторонний отказ от договора
5.1. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон либо по
основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим на территории Российской
Федерации гражданским законодательством.
5.2. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, без
возмещения убытков и расходов ИСПОЛНИТЕЛЮ в следующих случаях:
- если услуги оказаны с недостатками, некачественно либо с отступлениями от указаний
ЗАКАЗЧИКА;
- если ИСПОЛНИТЕЛЬ существенно нарушил условие настоящего договора. Под
существенным нарушением условий договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ понимается невыполнение либо
нарушение срока выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ любого из обязательств, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Договора.
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время отказаться от исполнения договора в одностороннем
порядке, возместив ИСПОЛНИТЕЛЮ расходы, связанные с выполнением им обязательств по
Договор № _____________________
6
настоящему договору до момента прекращения действия договора, при этом возмещаются те
расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, которые он понес до получения извещения, согласно пункта 5.4
настоящего договора
5.4. При отказе от исполнения договора, ЗАКАЗЧИК направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ
извещение за 15 дней, по адресу, указанному в настоящем Договоре.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе требовать расторжения договора в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажорные обстоятельства)
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающей влияние на
выполнение обязательств СТОРОНАМИ по настоящему договору, СТОРОНЫ не будут нести
ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему
договору, если такое невыполнение обусловлено последствиями действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли в результате непредотвратимых при
данных условиях событий чрезвычайного характера, имевших место после заключения
настоящего договора и которые стороны не имели возможности предусмотреть и предотвратить
доступными мерами.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы СТОРОНА обязана в
течение 15 (пятнадцати) дней письменно сообщить другой СТОРОНЕ о таких обстоятельствах и
приложить все усилия, чтобы как можно быстрее компенсировать невыполнение обязательств по
настоящему договору. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
соответствующими компетентными органами.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения
СТОРОНАМИ своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (двух)
месяцев, СТОРОНЫ должны встретиться, чтобы обсудить необходимые меры, однако, в случае,
если в течение последующего месяца стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая
из СТОРОН вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
6.5 Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с форс-мажорными
обстоятельствами, в пятидневный срок должна уведомить другую Сторону об их наступлении и
влиянии на исполнение обязательств по договору.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора или в связи с
ним, Стороны обязуются решать их путём переговоров с соблюдением претензионного порядка.
7.2.Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней от даты её получения.
В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 10
(десяти) календарных дней после истечения срока её рассмотрения, спор разрешается в
Арбитражном суде Республики Башкортостан. Условия настоящего пункта не распространяются
на порядок рассмотрения претензий, предусмотренный пунктом 4.21 Договора.
8. Действие договора. Изменение договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
«31» декабря 2016 года. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от
исполнения обязательств в полном объеме и от ответственности за его нарушение.
8.2. Во время действия настоящего Договора, он может быть дополнен и изменен
Сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме,
подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. Указанные
документы являются неотъемлемыми частями Договора.
8.3. При изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов Стороны
обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о происшедших изменениях.
9.Условия конфиденциальности
9.1. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности информации, полученной
одной Стороной от другой или ставшей им известной в период выполнения работ, в том числе и
полученных результатов по предмету Договора, не иначе как в случаях, предусмотренных
Договором. В случае разглашения конфиденциальных сведений, повлекшего за собой причинение
Договор № _____________________
7
ущерба одной из Сторон, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненный
ущерб.
9.2. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если
иное не будет установлено дополнительным соглашением Сторон, то конфиденциальным
считаются получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора сведения
любого характера.
9.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в любой
форме как в течение всего срока действия Договора, так и в течение 5-ти лет после его
прекращения.
9.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники без
предварительного согласия Сторон не информировали третьих лиц о деталях Договора, а также о
сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения Договора.
9.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органу
государственной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
9.6. Общедоступные сведения не считаются конфиденциальной информацией.
10.Обязательство соблюдения антикоррупционных и этических норм
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
10.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может
произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется
незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных
действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные
пояснения и необходимую информацию (документы).
10.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее
аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением
(приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении
Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным
основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий
договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую
юридическую силу, один для ИСПОЛНИТЕЛЯ и один для ЗАКАЗЧИКА.
11.2. Уступка права (требования), принадлежащего Стороне на основании настоящего
Договора, а равно – передача Стороной одновременно своих прав и обязанностей по договору
третьему лицу, требуют письменного согласия другой Стороны.
11.3. Отношения Сторон в случаях, неурегулированных настоящим
договором,
регулируются законодательством Российской Федерации.
11.4. Настоящий договор отменяет и замещает все предыдущие устные или письменные
сообщения, переписку, договоренности и соглашения между Сторонами с момента его
подписания.
11.5. Факсимильные копии договора (в том числе Приложения, дополнения и пр.), акты
приема-передачи выполненных работ, счета-фактуры, счета на оплату,
направленные
посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу подлинника
до получения Сторонами оригинала и обязательны для Сторон при исполнении условий договора.
Сторона, направившая факсимильную копию документа, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней
направить другой Стороне оригинал документа по почте или курьером (нарочно).
Договор № _____________________
8
Документы, а также любое сообщение (далее – документ) по настоящему договору
считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В
зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения
документа, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:
при использовании электронной почты - дата и время, указанные в отчете о доставке
электронного документа персонального компьютера передающей Стороны, при условии, что
принимающая Сторона по электронной почте подтвердила получение документа;
при использовании факсимильной связи - дата и время, указанные в отчете о
доставке документа факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что
принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение документа;
при использовании почтовой связи - дата, указанная в уведомлении о вручении
почтового отправления;
при использовании доставки курьером - дата и время проставления Стороной получателем отметки о получении документа.
При направлении документа электронной почтой Стороны направляют в приложении к
электронному письму сканированную копию документа, подписанного уполномоченным
представителем Стороны и при необходимости скрепленного печатью Стороны.
12. Приложения к Договору
12.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Форма Акта приема – передачи на переработку»;
Приложение № 2 «Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении Подрядчиком работ»;
Приложение № 3 «Расчет стоимости услуг по переработке (обезвреживанию) отходов
бурения на эксплуатационных скважинах месторождения им. Р. Требса в 2014-2016 гг.»;
Приложение № 4 «Расчет стоимости услуг по переработке (обезвреживанию) отходов
бурения на эксплуатационных скважинах месторождения им. А. Титова в 2014-2016 гг»;
Приложение № 5 «Сроки строительства скважин на месторождениях имени Р. Требса и
А.Титова в 2014-2016 г.г.»;
Приложение № 6 Форма «Акт приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ)»
Приложение № 7 «Требования Заказчика по охране труда, промышленной, пожарной
безопасности и охране окружающей среды»;
Приложение № 8 «ПОРЯДОК пользования магистральными автозимниками на
месторождениях им. Р. Требса и А. Титова».
Приложение № 9 Положение «О пропускном и внутриобъектовом режиме»;
Наименования «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «Подрядчик» для целей использования приложений
применительно к договору являются равнозначными.
В процессе настоящего Договора, может применяться печать Заказчика следующего
образца:
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
10.1. ЗАКАЗЧИК:
ОАО АНК «Башнефть»
ОКПО 00135645, ОКВЭД 11.10.11,
ИНН/КПП 0274051582/ 997150001
Место нахождения: 450077, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. К.Маркса, д.30, к.1.
Почтовый адрес: 450077, Российская Федерация,
Договор № _____________________
9
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. К.Маркса, д.30, к. 1.
Платежные реквизиты:
р/с 40702810000131000213
в Уфимском филиале ОАО «МТС-Банк»
к/с 30101810900000000777,
БИК 048071777
Генеральный Директор
ООО «Башнефть-Полюс»
______________________
В.М. Нестеренко
10.2. ПОДРЯДЧИК:
_________________________»
_______________________
Генеральный директор
___________________________
Договор № _____________________
_________________ __________________
10
Приложение № 1 к договору
№ _______________________ от «_____» _______________ 2014 г.
ФОРМА
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ на переработку (обезвреживание)
№ _____ от «____» ____________ 20___г.
г. Уфа
«____» _____________ 20___г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в
лице_____________________________________________________________, с одной стороны, и
______________________________именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
генерального директора ________________ действующего на основании устава, с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», руководствуясь действующим законодательством Российской
Федерации, составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
_______________________________ передает, а ____________________
принимает на
переработку следующие виды отходов:
№ Наименование
отхода
Класс
опасности
№ скв.
Площадь
Ед.
изм.
Стоимость
обезвреживания 1 т.
Количество
1
2
3
От имени ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный Директор ООО «Башнефть-Полюс»
____________В.М. Нестеренко
м.п.
Договор № _____________________
От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный Директор
_______________
_______________________________
м.п.
11
Приложение № 2 к договору
№ ____________________ от «_____» _______________ 2013 г.
Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и
охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах
Величина
неустойки
(штрафа),
тыс. рублей
Документ
фиксации
нарушения
№
Наименование нарушения*
1
2
Провоз, хранение, употребление и
распространение на объектах Заказчика спиртных
напитков, включая пиво, спиртосодержащих
жидкостей , а также пребывание на Объектах в
состоянии алкогольного опьянения
3
100
Провоз, хранение, употребление и
распространение на объектах Заказчика
наркосодержащих веществ, а также пребывание на
объектах Заказчика в состоянии наркотического
или иного токсического опъянения.
Сокрытие (не предоставление в течение 24 часов)
информации Подрядчиком информации об аварии,
инциденте, факте травматизма, нарушения
технологического режима, загрязнения
окружающей среды, происшедших при
выполнении договорных объемов работ
Проведение Подрядчиком работ повышенной
опасности без необходимого наряда-допуска или
без согласования с руководителем объекта и
представителями газоспасательного
отряда/пожарной части (в случаях
предусмотренных нарядом-допуском)
250
30
Акт, подтверждающий факт
проведения работы, с
приложением Перечня работ
повышенной опасности
предприятия, утвержденный
руководителем
Невыполнение Подрядчиком мероприятий,
предусмотренных разделами наряда-допуска
«Мероприятия по подготовке объекта
(оборудования) к проведению работ и
последовательности их проведения» и
«Мероприятия, обеспечивающие безопасность
проведения работ, периодичность выполнения
анализов воздушной среды»
Отключение или нарушение целостности
блокировок и других устройств обеспечения
безопасности на действующем оборудовании
Подрядчика или Заказчика без соответствующего
письменного разрешения
Курение работников Подрядчика на территории
объекта Заказчика вне специально отведенных для
этой цели мест
5
Акт, подтверждающий факт За каждое
невыполнения мероприятий с невыполненное
приложением копии наряда- мероприятие
допуска
30
Акты проверки, подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
50
Акты, составленные на
каждого работника и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
Акты, составленные по
каждому факту и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
Акты, составленные на
каждого работника и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
100
8.
Использование работниками Подрядчика на
территории Заказчика открытого огня вне
специально отведенных для этих целей мест, если
это не предусмотрено нарядом-допуском
100
9.
Привлечение Подрядчиком к выполнению
договорных отношений с Заказчиком третьих лиц
(включая субподрядные организации) без
соответствующего согласования их кандидатур с
Заказчиком
50
Договор № _____________________
4
Акты, раздельно
составленные на каждого
работника и взаимно
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
Акты, раздельно
составленные по каждому
факту и взаимно подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
Информация, поступившая от
сторонних организаций,
включая органы надзора и
контроля
Примечание
5
Отсутствие
проводимой
работы в
Перечне
подтверждает
данное
нарушение
12
№
Наименование нарушения*
Величина
неустойки
(штрафа),
тыс. рублей
1
10.
2
Производство работ работниками Подрядчика без
применения средств индивидуальной защиты
3
15
11.
Выполнение работ/оказание услуг, не
предусмотренных нарядом-допуском, планом
производства работ, без согласования с
Заказчиком
100
12.
Нарушение технологии производства работ/
оказания услуг
50
13.
Возобновление Подрядчиком производства работ/
оказания услуги, запрещенной сотрудниками
органов контроля и надзора, аварийноспасательных формирований, службы охраны
труда, промышленной безопасности,
газоспасательного отряда, лицами предприятия,
имеющими полномочия на данное действие
Применение Подрядчиком при выполнении работ
на объекте Заказчика технических устройств,
оборудования, инструментов, не прошедших
своевременную экспертизу промышленной
безопасности, испытаний, освидетельствований, а
также не имеющих разрешения Ростехнадзора на
применение их на опасном производственном
объекте
00
14.
Примечание
4
Акты, составленные на
каждого работника и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
Акты, составленные по
каждому месту проверки и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика, с приложением
документа, требование
которого нарушено.
Акты, составленные по
каждому факту и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика, с приложением
документа, требование
которого нарушено.
Акты, подтверждающий на
текущее время факт
производства работ/ оказания
услуги, и документ,
запрещающий производство
работ/ оказания услуги
5
100
Акты, составленные по
каждому устройству,
оборудованию, инструменту и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
Заключение
экспертизы
промышленной
безопасности
должно быть
положительное и
зарегистрирован
ное в
установленном
порядке, срок
действия
экспертизы,
испытаний,
освидетельствов
аний не должен
быть
просроченным
Акты, составленные по
каждому документу и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика, с приложением
титульного листа и листов
утверждения и согласования
документа, предъявленного
Подрядчиком
Акты, составленные по
каждому транспортному
средству и взаимно
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
15.
Отсутствие у Подрядчика документов,
определенных требованиями действующих
нормативных документов в области
промышленной, пожарной, экологической
безопасности и охраны труда, требующих
обязательного согласования с органами надзора и
контроля.
100
16.
Курение в транспортном средстве
50
Договор № _____________________
Документ
фиксации
нарушения
13
№
Наименование нарушения*
1
17.
2
Деформирование сооружений (эстакад,
ограничителей), линий электропередач,
технических устройств, оборудования, подземных
коммуникаций (включая кабельные линии),
включая люки колодцев, помимо прямого и
косвенного ущерба.
18.
Величина
неустойки
(штрафа),
тыс. рублей
Документ
фиксации
нарушения
3
100
4
Акты, составленные по
техническому устройству,
опоре, трубопроводу, люку
колодца и подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
Нарушение требований промышленной
безопасности, Правил устройства и безопасной
эксплуатации (за каждое нарушение)
5
Акт, составленный по
результатам проверки на
каждом месте производства
работ / оказания услуги и
направленный руководителю
Подрядчика
19.
Нарушение требований нормативных документов
по охране труда, Правил по охране труда (за
каждое нарушение)
5
Акт, составленный по
результатам проверки на
каждом месте производства
работ / оказания услуги и
направленный руководителю
Подрядчика
20.
Нарушение требований строительных норм и
правил (за каждое нарушение)
5
Акт, составленный по
результатам проверки на
каждом месте производства
работ / оказания услуги и
направленный руководителю
Подрядчика
21.
Нарушение требований пожарной безопасности
(за каждое нарушение)
5
Акт, составленный по
результатам проверки на
каждом месте производства
работ / оказания услуги и
направленный руководителю
Подрядчика
22.
Нарушение требований Типовых инструкций по
организации безопасного проведения газоопасной
и огневой работ
5
Акт, составленный по
результатам проверки на
каждом месте производства
работ / оказания услуги и
направленный руководителю
Подрядчика
23.
Нарушение требований производственных
инструкций на опасных производственных
объектах (за каждое нарушение)
5
Акт, составленный по
результатам проверки на
каждом месте производства
работ / оказания услуги и
направленный руководителю
Подрядчика
Договор № _____________________
Примечание
5
При наличии
документов,
подтверждающи
х наличие
ущерба
величиной более
10 тыс. рублей
Нарушение,
выявленное в
присутствии
лица,
ответственного
за производство
данной работы
на данном
объекте
Нарушение,
выявленное в
присутствии
лица,
ответственного
за производство
данной работы
на данном
объекте
Нарушение,
выявленное в
присутствии
лица,
ответственного
за производство
данной работы
на данном
объекте
Нарушение,
выявленное в
присутствии
лица,
ответственного
за производство
данной работы
на данном
объекте
Нарушение,
выявленное в
присутствии
лица,
ответственного
за производство
данной работы
на данном
объекте
Нарушение,
выявленное в
присутствии
лица,
ответственного
за производство
данной работы
на данном
объекте
14
№
Наименование нарушения*
Величина
неустойки
(штрафа),
тыс. рублей
1
24.
2
Отсутствие лица, ответственного за проведение
работы повышенной опасности, выполняемой по
наряду – допуску, на месте проведения работ (в
случае обязательного присутствия, определенного
нормативными документами)
3
50
25.
Нарушение требований Межотраслевых правил по
охране труда при работе на высоте
50
26.
Нарушение Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда
работников организации
50
27.
Нарушение Положения об организации работы по
подготовке и аттестации специалистов
организации, поднадзорных ФС ЭТАН,
Положения об организации обучения и проверки
знаний рабочих организаций, поднадзорных ФС
ЭТАН
Несвоевременное предоставление информации о
происшедшем несчастном случае с работником
Подрядчика на территории Заказчика
50
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Проведение работ подрядчиком на опасных
производственных объектах без разработанных и
согласованных в установленном порядке проектов
производства работ и технологических карт
ремонта
Не своевременное предоставление документации
подтверждающей качество выполняемых услуг
(исполнительная документация, акты
выполненных работ)
100
50
50
Не своевременное предоставление экспертиз
100
промышленной безопасности по продлению
безопасной эксплуатации технических устройств,
зданий и сооружений, отработавших нормативный
срок
Отсутствие согласованных в установленном
50
порядке с Заказчиком документов, определяющих
взаимоотношения Подрядчика при оказании
возмездных услуг персоналом
Действия Подрядчика прямым или косвенным
1000
образом, приведшие к возникновению аварии на
опасных производственных объектах Заказчика
Действия Подрядчика прямым или косвенным
250
образом, приведшие к возникновению инцидента
на опасных производственных объектах Заказчика
Действия Подрядчика прямым или косвенным
250, но не
образом, повлекшие причинение вреда
более
окружающей среде при производстве работ/
суммы
оказании услуги на объектах Заказчика
экологическ
ого ущерба
Договор № _____________________
Документ
фиксации
нарушения
4
Акт, составленный по
результатам проверки на
каждом месте производства
работ / оказания услуги и
направленный руководителю
Подрядчика
Акт, составленный по
результатам проверки на
каждом месте производства
работ / оказания услуги и
направленный руководителю
Подрядчика
Примечание
5
Нарушение,
выявленное в
присутствии
лица,
ответственного
за производство
данной работы
на данном
объекте
Акты, составленные на
каждого работника и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
Акты, составленные на
каждого работника и
подписанные
представителями Заказчика и
Подрядчика
Информация от охранного
предприятия, органов надзора
и контроля, медицинского
учреждения
Акт, составленный по
результатам проверки на
каждом месте производства
работ и направленный
руководителю Подрядчика
Акт, составленный по
результатам выявленного
нарушения
По истечении
срока более 1
суток со времени
события
Акт, составленный по
результатам выявленного
нарушения
Акт, составленный по
результатам выявленного
нарушения
Акт технического
расследования аварии
Акт технического
расследования инцидента
Акт расследования аварии,
инцидента с экологическим
ущербом
15
№
Наименование нарушения*
Величина
неустойки
(штрафа),
тыс. рублей
Документ
фиксации
нарушения
Примечание
1
36.
2
3
4
5
Нарушение требований при обращении с отходами
5
Акт, составленный по
производства и потребления (размещение в
результатам выявленного
непредусмотренных местах, несоблюдение
нарушения
требований по раздельному сбору отходов,
захламление территории, сжигание отходов и т.д.)
37. Загрязнение и захламление земель, нарушение
50
Акт, составленный по
плодородного слоя и растительности за пределами
результатам выявленного
отведенной территории, смешивание почвеннонарушения
растительного слоя и минерального грунта при
производстве работ/ оказании услуг, нарушения
требований при выполнении рекультивации
земель
38. Загрязнение и захламление водоемов, нарушение
50
Акт, составленный по
режима водоохранных зон водного объекта, забор
результатам выявленного
воды из поверхностных водоемов и сброс сточных
нарушения
вод в водные объекты без разрешения (договора и
решения)
* При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф
определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика
ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.
От имени ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный Директор ООО «Башнефть-Полюс»
От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный Директор _______________________
___________________________В.М. Нестеренко
м.п.
__________________________________________
м.п.
Договор № _____________________
16
Приложение № 3 к договору
№ ______________________ от «_____» _______________ 201___ г.
Расчет стоимости услуг по переработке (обезвреживанию) отходов бурения на эксплуатационных скважинах месторождения
им. Р. Требса в 2014-2016 гг.
объем работ, т.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
№
лота
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ИТОГО
им. Р.Требса
п/п
Месторождение
№
скважины
№
куста
скв.2011
скв.2013
скв.2012
скв.2007
скв.2010
скв.2014
скв.2018
скв.2020
скв.2015
201
202
203
204
205
206
207
208
209
211
212
2
2
2
2
2
2
5
5
5
1В
1В
1В
1В
1В
1В
1В
1В
1В
1В
1В
Буровой
шлам, т
873,62
882,70
893,29
909,63
911,22
894,06
900,28
827,31
881,13
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
11 154,91
Отходы при добыче нефти и газа (ФККО 341000000000)
Буровые
Стоимость,
Стоимость,
Отработанный
Стоимость,
сточные
руб/т.
руб./т.
буровой раствор, т
руб./т.
воды
14,68
585,00
14,68
585,00
14,68
585,00
14,68
585,00
14,68
585,00
14,68
585,00
14,68
585,00
14,68
585,00
14,68
585,00
4,00
150,00
4,00
150,00
4,00
150,00
4,00
150,00
4,00
150,00
4,00
150,00
4,00
150,00
4,00
150,00
4,00
150,00
4,00
150,00
4,00
150,00
176,12
6 915,00
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный Директор ООО «Башнефть-Полюс»
___________________________В.М. Нестеренко
м.п.
Договор № _____________________
Нефтесодержащие воды, т
ИТОГО
110,00
110,00
133,00
133,00
140,00
110,00
114,00
110,00
130,00
1 090,00
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор ______________________
________________________________________
м.п.
17
Приложение № 4 к договору
№ ______________________ от «_____» _______________ 201___ г.
Расчет стоимости услуг по переработке (обезвреживанию) отходов бурения на эксплуатационных скважинах месторождения
им. А. Титова в 2014-2016 гг.
объем работ, т.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
№
лота
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ИТОГО
им. А. Титова
п/п
Месторождение
№
скважины
№
куста
скв.1002
скв.1007
скв.1003
скв.1006
скв.1005
скв.1014
скв.1018
скв.1015
скв.1016
скв.1017
скв.1013
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2В
2В
2В
2В
2В
2В
2В
2В
2В
2В
2В
2В
Буровой
шлам, т
894,30
821,86
911,03
869,77
843,20
830,94
878,86
838,21
887,95
909,87
807,33
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
289,24
12 964,23
Отходы при добыче нефти и газа (ФККО 341000000000)
Буровые
Стоимость,
Стоимость,
Отработанный
Стоимость,
сточные
руб/т.
руб./т.
буровой раствор, т
руб./т.
воды
14,68
585
14,68
585
14,68
585
14,68
585
14,68
585
14,68
585
14,68
585
14,68
585
14,68
585
14,68
585
14,68
585
4
150
4
150
4
150
4
150
4
150
4
150
4
150
4
150
4
150
4
150
4
150
4
150
209,48
8 235,00
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный Директор ООО «Башнефть-Полюс»
___________________________В.М. Нестеренко
м.п.
Договор № _____________________
Нефтесодержащие воды, т
ИТОГО
130
110
132
130
110
110
130
110
116
126
110
---1 314,00
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор ______________________
________________________________________
м.п.
18
Приложение № 5 к договору
№ _______________ от «_____» _______________ 201_____ г.
Сроки строительства скважин на месторождении имени Р. Требса и А.Титова в 2014-2016 г.г.
Наименование
скв.2011
скв.2013
скв.2012
скв.2007
скв.2010
скв.2014
скв.2018
скв.2020
скв.2015
скв. 201
скв. 202
скв. 203
скв. 204
скв. 205
скв. 206
скв. 207
скв. 208
скв. 209
скв. 210
скв. 211
скв. 212
Окончание бурения
Месторождение им. Р. Требса
08.11.2014
18.02.2015
27.05.2015
03.09.2015
12.12.2015
11.03.2016
11.04.2014
22.07.2014
01.11.2014
09.09.2014
21.10.2014
06.12.2014
20.01.2015
07.03.2015
14.04.2015
21.05.2015
29.06.2015
14.09.2015
07.08.2015
20.10.2015
26.11.2015
-
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный Директор ООО «БашнефтьПолюс»
Наименование
скв.1002
скв.1007
скв.1003
скв.1006
скв.1005
скв.1014
скв.1018
скв.1015
скв.1016
скв.1017
скв. 1013
скв. 101
скв. 102
скв. 103
скв. 104
скв. 105
скв. 106
скв. 107
скв. 108
скв. 109
скв. 110
скв. 111
скв. 112
Окончание бурения
Месторождение им. А.Титова
18.02.2015
19.05.2015
26.08.2015
02.12.2015
03.03.2016
18.04.2014
29.07.2014
08.11.2014
18.02.2015
26.05.2015
24.08.2015
05.07.2014
20.08.2014
30.09.2014
15.11.2014
28.12.2014
10.02.2015
22.03.2015
28.04.2015
06.05.2015
15.07.2015
22.08.2015
28.09.2015
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор ______________________
________________________________________
м.п.
___________________________В.М.
Договор № _____________________
19
Нестеренко
м.п.
ФОРМА
Исполнитель
ИНН/КПП
Заказчик
ИНН/КПП
Договор
стоимость
Общество с ограниченной ответственностью ______________________________________________»
1106001800/ 110601001
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
0274051582/997150001
№ БНФ/у/51/42/13/ДОТ/2
Единица измерения
наименование
код по ОКЕИ
рубль
Номер
документа
Дата составления
документа
с
Отчетный период
по
Акт
приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ)
№
Наименование услуг/работ
п/п
1
1
стоимость, руб.
2
6
Выполнено услуг/работ
стоимость всего с учетом налога,
сумма налога, руб.
руб.
7
8
Итого
Вышеперечисленные услуги (работы) оказаны (выполнены) полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания (выполнения) услуг (работ)
не имеет.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
Адрес:
Генеральный директор
____________»
_____________________
м.п.
Договор № _____________________
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть»
Адрес: 450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса,
д.30, к1.
Генеральный Директор
ООО «Башнефть-Полюс»
_____________________В.М. Нестеренко
(по дов. № ДОВ/8/687/12 от 30.12.2012)
м.п.
20
Приложение № 5 к договору
№ _______________________ от «_____» _______________ 2013 г.
Требования Заказчика по охране труда,
промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды
1. Введение.
Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, ПБ и ООС») и требует от
Подрядчика (Субподрядчика) следования данной политике и обеспечения самых высоких
стандартов в области ОТ, ПБ и ООС.
В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов
несоблюдения Подрядчиком (Субподрядчиком) требований безопасности Заказчик и
Подрядчик (Субподрядчик) согласуют план и сроки устранения таких нарушений.
Неспособность Подрядчика (Субподрядчика) принять надлежащие меры к выполнению
таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего
расторжения Заказчиком настоящего Договора.
2. Соблюдение требований законодательства
Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства,
утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ,
ПБ и ООС при исполнении настоящего договора. Подрядчик принимает все обоснованные
меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе
выполнения работ.
3. Средства индивидуальной защиты и аптечки работников
3.1. Персонал Подрядчика (Субподрядчика) должен быть обеспечен следующими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) и использовать их во время нахождения за пределами
административных и бытовых помещений на рабочей площадке:
3.1.2. Обувь специальная с подноском.
3.1.3. Каска защитная.
3.1.4. Специальная одежда.
3.1.5. Перчатки (рукавицы).
3.2. Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, в соответствии с видом
выполняемой работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ,
например, но не ограничиваясь следующим:
3.2.1. Маска защитная для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным
оборудованием и инструментами.
3.2.2. Защитные очки закрытого исполнения, защитные маски и перчатки для защиты от
повышенных температур для сварочных работ.
3.2.3. Перчатки и фартук для работ по замешиванию химических реагентов.
3.2.4. Предохранительные пояса и защитные каски при выполнении работ на высоте.
3.2.5. Противогазы с фильтрующими коробками, обеспечивающими защиту от газов и
аэрозолей типа «А», «В», «Е», «Р» не ниже 2-го степени защиты (в металлическом корпусе),
при нахождении на территории объекта Заказчика.
3.3. Каждое административное помещение Подрядчика (Субподрядчика), помещение для
проживания персонала Подрядчика (Субподрядчика), включая мобильные, должно иметь
аптечку для оказания первой помощи работникам из расчета 1 аптечка на 10 работников.
4. Транспорт Подрядчика(Субподрядчика).
4.1. Все транспортные средства и самоходные машины Подрядчика(Субподрядчика),
используемые при проведении работ (выполнении услуг) должны быть технически
ООО «Башнефть-Полюс»
Положение
«О пропускном и внутриобъектовом режиме »
П-
исправными, соответствующими требованиям Правил дорожного движения и Правил
перевозки опасных грузов, и оборудованы следующим:
4.1.1. Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны применяться в
течение всего времени движения транспортного средства, самоходной машины.
4.1.2. Аптечкой первой помощи (автомобильная), огнетушителем, противооткатными
упорами.
4.1.3. Зимними передними и задними шинами в течение зимнего периода для легкового
транспорта и автобусов пассажиров вместимостью до 15, всесезонными шинами типа M+S
для грузового транспорта и иных автобусов.
4.2. Подрядчик (Субподрядчик) должен обеспечить:
4.2.1. Обучение и достаточную квалификацию водителей.
4.2.2. Проведение регулярных пред рейсовых и после рейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств (самоходных машин).
4.2.3. Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств и самоходных
машин.
5. Обучение персонала
5.1. Подрядчик (Субподрядчик) должен подготовить и предъявить по первому требованию
соответствующего представителя Заказчика таблицу-график проведения обучения по ОТ, ПБ
и ООС для персонала, занятого при ведении работ на объектах Заказчика. В таблице должны
быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующих в проведении работ
(выполнении услуг) и конкретные (являющиеся действительными) курсы обучения,
пройденные персоналом или планируемые к проведению.
5.2. Персонал Подрядчика (Субподрядчика) при нахождении на территории объектов
Заказчика должен иметь при себе все удостоверения о проверке знаний требований охраны
труда и промышленной безопасности.
5.3. Прежде чем приступить к работе на объекте персонал Подрядчика (Субподрядчика)
должен получить вводный инструктаж по безопасности, охране труда и пожарной
безопасности.
5.4. Работники рабочих профессий Подрядчика (Субподрядчика), лица, назначаемые
ответственными за подготовку и проведение работ, не должны допускаться к проверке
знаний в комиссии Заказчика без прохождения соответствующего обучения в учебнокурсовых комбинатах или ином специализированном учебном учреждении по темам
организации и безопасного проведения работ повышенной опасности: газоопасных, огневых,
земляных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ и работ по перемещению грузов,
работ на высоте.
6. Политика Подрядчика (Субподрядчика) в отношении употребления алкоголя, наркотиков и
токсических веществ.
6.1. Подрядчик (Субподрядчик) обязан:
6.1.1. По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе
провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.1.2. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика
(Субподрядчика), прибывших на территорию объекта Заказчика в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения. Не допускать курение табака на территории и
объектах Заказчика.
6.1.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ,
необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта
(далее – «Разрешенные вещества»).
2
ООО «Башнефть-Полюс»
Положение
«О пропускном и внутриобъектовом режиме »
П-
6.1.4. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут
обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство (самоходная
машина) и работник Подрядчика (Субподрядчика) не допускаются на объект.
7. Требования к предоставлению информации и отчетности
7.1. Подрядчик предоставляет ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным
периодом, при наличии:
7.1.1. Копий актов расследования и актов по форме Н-1 (при установлении связи с
производством).
7.1.2. Копии актов расследования аварий, инцидентов.
7.1.3. Копии актов расследования дорожно-транспортных происшествий.
7.2. В случае, если сумма договора составляет 1.000.000 рублей и более и срок действия
договора 6 месяцев и более, Подрядчик предоставляет, дополнительно, ежемесячный отчет о
результатах работы Подрядчика и Субподрядчика в области ОТ, ПБ и ООС за истекший
отчетный период в отношении проводимой работы (услуги) согласно настоящему договору.
Отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. В
отчет включается следующее:
7.2.1. Информация о работе, проведенной на объектах Заказчика по направлению охрана
труда, промышленная, пожарная безопасность и охрана окружающей среды.
7.2.2. Информация о мероприятиях по направлению охрана труда, промышленная, пожарная
безопасность и охрана окружающей среды, планируемых Подрядчиком (Субподрядчиком) в
следующем месяце на объектах Заказчика.
8. Требования к оборудованию
8.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также
исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком (Субподрядчиком) должно
применяться
оборудование
надлежащего
качества,
отвечающее
требованиям
соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных
документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы,
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ;
8.2. Использование Подрядчиком (Субподрядчиком) оборудования должно осуществляться в
соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил
безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм
действующего законодательства РФ;
8.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком (Субподрядчиком), должно быть
пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
8.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или
при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные
приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных
запрещается.
8.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и
обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими
характеристиками) Подрядчик (Субподрядчик) должен убедиться в полноте инструкций по
безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятиеизготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках
оборудования.
8.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или
эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации
и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.
Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
3
ООО «Башнефть-Полюс»
Положение
«О пропускном и внутриобъектовом режиме »
П-
8.7. Подрядчик (Субподрядчик) обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика,
регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание
оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные методики Подрядчика полностью
задокументированы, применимы и одобрены Заказчиком.
8.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием
данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут
выполнены требования безопасности Заказчика по ОТ, ПБ и ООС.
8.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с
представителем Заказчика в письменной форме.
8.10. Работники Подрядчика (Субподрядчика), допускаемые к работе с оборудованием,
должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.
8.11. Подрядчик (Субподрядчик) несет ответственность за эксплуатацию оборудования в
соответствии с действующим законодательством РФ и договором.
От имени ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный Директор ООО «Башнефть-Полюс»
От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный Директор
________________________
____________________В.М. Нестеренко
м.п.
_________________
м.п.
4
ООО «Башнефть-Полюс»
Положение
«О пропускном и внутриобъектовом режиме »
П-
Приложение № 6 к договору
№ ____________________2 от «_____» _______________ 201____ г.
ПОРЯДОК
пользования магистральными автозимниками
на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для
целей
настоящего
Порядка
используются
следующие
термины:
1.1. Автозимник - автомобильная дорога зимнего (сезонного) действия с полотном и
дорожной одеждой из снега, льда и мёрзлого грунта, с грунтовым и ледяным основанием.
Автозимник в Ненецком Автономном округе проложены в тундровой зоне с суровыми
климатическими условиями, с прохождением трассы по пересеченной и всхолмленной
местности.
1.2 Заказчик автозимника - ООО «Башнефть-Полюс».
1.3 Пользователь автозимником - Пользователями автозимников являются юридические
лица, в том числе подрядные и субподрядные организации Заказчика, индивидуальные
предприниматели и граждане, включая водителей (машинистов) колесных транспортных
средств, имеющие в собственности (аренде) транспортные средства и использующие
зимнюю дорогу (автозимник) для перевозки грузов и прочих поездок.
Технические нормы действующего автозимника:
№
Наименование
Количество
1
Число полос движения шт. (без устройства разъездов)
2
Ширина полосы движения, м.
4/8
3
Ширина полотна автозимника, м.
12
4
Расчетная скорость, км/час
50
5
Скорость на пересеченных участках местности, км/час
30
6
Расчетное расстояние видимости, м.:
- дороги
- встречного автомобиля
30
100
2
2. ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ (МАШИНИСТОВ) КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
2.1. Водители (машинисты) колесных транспортных средств (далее «ТС») обеспечивающие
доставку грузов и осуществляющие другие поездки по автозимникам обязаны:
2.1.1. До въезда на автозимник обеспечить снаряженность ТС топливом и другими
принадлежностями, позволяющими продвижение по автозимнику до пункта
назначения;
5
ООО «Башнефть-Полюс»
Положение
«О пропускном и внутриобъектовом режиме »
П-
2.1.2. При въезде на автозимник, на контрольно-пропускном пункте (далее «КПП»),
представителю обслуживающей организации, предоставить требуемые документы для
учета ТС и ознакомиться с Правилами пользования автозимниками под роспись в
журнале;
2.1.3. Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения;
2.1.4. Строго руководствоваться настоящими правилами.
3. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Для обеспечения безопасных условий труда, безопасности дорожного движения и
соблюдения природоохранных требований,
Запрещается:
3.1.1. Въезд на автозимники и на его отдельные участки при временном их закрытии по
следующим обстоятельствам:
а) восстановление разрушенного полотна автозимника, либо отсутствия возможности
пропуска колесных ТС по ледовым переправам;
б) ликвидация заторов по всей ширине полотна автозимника;
в) по климатическим условиям, в том числе:
- при температуре близкой к 0ºС, либо положительной (оттепели в зимнее время);
- при температуре ниже минус 35ºС без ветра;
- при скорости ветра до 5-ти метров в секунду и температуре минус 30°С;
3.1.2. Превышение общей массы ТС с грузом 50 тн.;
3.1.3. Превышение установленной скорости на автозимнике (50 км/час) на ровных участкахс
достаточной видимостью, на пересеченной местности и с недостаточной видимостью
(30км/час);
3.1.4. Обгон транспортных средств на протяжении всего автозимника;
3.1.5. Движение ТС ближе, чем 0,76 м. от кромки полотна автозимника;
3.1.6. Превышение нагрузок ледовой переправы ТС, общая масса которых превышает
указанную массу в дорожных знаках при въезде на переправу;
3.1.7. Сокращение дистанции менее 70-ти м. спереди и сзади ТС при движении по ледовой
переправе тяжелых автопоездов массой более 25-ти тонн;
3.1.8. Сокращение дистанции между ТС движущимися в один ряд по ледовой переправе
менее чем на 30 м;
3.1.9. Движение ТС по ледовой переправе более чем в один ряд;
3.1.10. Превышение скорости движения по ледовой переправе, выше20 км/час;
3.1.11. Сокращение дистанции между движущимися ТС водном направлении при движении
по автозимнику менее 50 м;
3.1.12. Действия, нарушающие сохранность полотна автозимника, вешек и дорожных
знаков;
3.1.13. Перевозка пассажиров, либо сопровождающих груз, без специального разрешения и
без записи данных пассажиров в путевой лист;
3.1.14. Умышленный беспричинный съезд ТС с полотна и въезд на полотно автозимника со
стороны непроезжей части;
3.1.15. Установка домкрата для вывешивания ТС на полотне автозимника без использования
подкладок большой площади;
3.1.16. Разведение огня (костров) на полотне автозимника и вне его;
3.1.17. Пользование ТС на гусеничном ходу без специальных пропусков;
6
ООО «Башнефть-Полюс»
Положение
«О пропускном и внутриобъектовом режиме »
П-
3.1.18. Оставлять бытовой мусор, технические отходы и грузы на всем протяжении всего
автозимника;
3.1.19. Загрязнение полосы отвода автозимника горюче-смазочными материалами и их
отходами;
3.1.20. Движение ТС вне полотна автозимника;
3.1.21. Въезд на автозимник без специальной отметки медицинского работника в путевом
листе;
3.1.22. Движение ТС на гусеничном ходу или перевозка грузов с их использованием по
полотну автозимника.
4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОПУСКА ГУСЕНИЧНОЙ И ТЯЖЕЛОВЕСНОЙ
ТЕХНИКИ ПО ПОЛОТНУ АВТОЗИМНИКА.
4.1. Данный порядок устанавливается с целью недопущения ухудшения качества полотна
автозимника, его повреждения или разрушения от прохождения по нему гусеничной и
тяжеловесной техники;
4.2. Заказчик устанавливает порядок согласования пропуска гусеничной и тяжеловесной
техники по полотну автозимника для пользователей зимних дорог;
4.2.1. До начала эксплуатации трасс автозимника, Заказчик по возможности определяет круг
Пользователей зимником и информационно рекомендует - при перевозке грузов применять
колёсную технику;
4.2.2. В случае использования гусеничной и тяжеловесной техники Пользователь не менее
чем за 2-е суток подаёт заявку Заказчику на прохождение данной техники по трассе
автозимника с указанием маршрута, количества техники и грузов;
4.3. Прохождение указанной техники осуществляется по левой обочине полотна автозимника
в направлении основного потока грузов.
4.4. Настоящие Правила распространяются на всех без исключения Пользователей
автозимниками вне зависимости от их ведомственной принадлежности и форм
собственности.
От имени ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный Директор ООО «Башнефть-Полюс»
____________________В.М. Нестеренко
м.п.
От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный Директор
_____________________
________________
м.п.
7
ООО «Башнефть-Полюс»
Положение
«О пропускном и внутриобъектовом режиме »
П-
Приложение № 9 к договору
№ ________________________ от «_____» _______________ 201___ г.
Выписка из положения
«О пропускном и внутриобъектовом режиме»
8
ООО «Башнефть-Полюс»
Положение
«О пропускном и внутриобъектовом режиме »
П-
9