данные по скважине

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №_______________
подряда на производство работ по геолого-технологическим исследованиям
при строительстве скважин
г. Москва
«____» _______________ 20___ г.
Открытое акционерное общество «Научно-технологическая компания
«Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сыромятникова
Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании
_________________________________________________, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор субподряда о нижеследующем:
1. Основные термины, используемые в Договоре.
1.1. «Акт о приемке выполненных работ» - означает форму КС-2 «Акт о
приемке выполненных работ», подтверждающую выполнение определенного этапа или
части работ, подписанную обеими Сторонами - Приложение № 4 к настоящему
Договору. Акт КС-2 является обязательным приложением к справке КС-3 «Справка о
стоимости выполненных работ и затрат» - Приложение № 5 к настоящему Договору.
1.2. «Акт сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов» документ, подписанный Сторонами о сверке состояния исполнения обязательств Сторон,
произведенных взаиморасчетах в каждом конкретном квартале (или по договоренности в
месяце) выполнения работ, и исполнения обязательств за каждый конкретный квартал
(календарный месяц) выполнения работ.
1.3. «Бурение скважины» - означает часть цикла строительства скважины,
включающий в себя углубление ствола скважины под направление, кондуктор,
техническую и эксплуатационную колонну с помощью породоразрушающего
инструмента и бурового раствора поднимающего на дневную поверхность, выбуренную
породу, вспомогательные работы в процессе бурения (промыслово-геофизические работы
с бурового станка) и последующее крепление данного ствола путем спуска и
цементирования обсадной колонны (направление, кондуктор, техническая колонна и
эксплуатационная колонна).
1.4. «Буровой подрядчик» - означает предприятие, осуществляющее
производство работ по строительству эксплуатационных и разведочных скважин по
отдельному договору с Заказчиком.
1.5. «Вышкомонтажные работы» - комплекс работ, включая, но, не
ограничиваясь следующими видами работ: демонтаж, перевозка буровой установки и
бурового хозяйства (мобилизация), монтаж буровой установки, передвижка буровой
установки. В свою очередь монтаж буровой установки включает в себя строительство
вышки, устройство фундаментов, строительства вышки, привышечных сооружений и
прочий монтаж бурового оборудования. Демонтаж буровой установки производится после
окончания бурения последней скважины на Объекте и сдвижки бурового станка.
1.6. «Группа Субподрядчика» - Субподрядчик и иные предприятия и
организации, привлекаемые Субподрядчиком после получения письменного согласия
Подрядчика для выполнения работ по настоящему Договору и/или поставки оборудования
и материалов, используемых для выполнения работ по настоящему Договору, а также
руководство и работники любого из указанных выше предприятий и организаций.
ПРОЕКТ
1.7. «Группа Подрядчика» - Подрядчик и иные предприятия и организации,
привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору и/или
поставки оборудования и материалов, используемых для выполнения работ по
настоящему Договору, а также руководство и работники любого из указанных выше
предприятий и организаций.
1.8. «ГТИ» - геолого-технологические исследования, предназначенные для
осуществления контроля за состоянием скважины на всех этапах ее строительства и ввода
в эксплуатацию с целью изучения геологического разреза, контроля за техническими и
технологическими параметрами бурения, достижения высоких технико-экономических
показателей, а также обеспечения выполнения природоохранных требований. ГТИ
проводятся непосредственно в процессе бурения скважины, без простоя в работе буровой
бригады и бурового оборудования.
1.9. «Договор» - настоящий документ, включающий в себя все содержащиеся в
нем приложения, дополнения подписанные Сторонами, дополнения и изменения к нему,
которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ.
1.10.
«Дополнительные работы» - работы, не предусмотренные Договором.
1.11.
«Супервайзер по бурению (буровым работам)» - лицо, представляющее
интересы Подрядчика, полномочия которого подтверждаются соответствующими
доверенностями, договором, и осуществляющее технический надзор и контроль за ходом
и качеством выполняемых работ по строительству скважин, соблюдением сроков их
выполнения, качеством применяемых материалов и приемку выполненных работ.
Супервайзеру по бурению (буровым работам) предоставлено право подписывать
первичные документы, подтверждающие выполнение Сторонами условий Договора в
процессе выполнения ГТИ.
1.12.
«Инцидент» - отказ или повреждение технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима
технологического процесса, нарушение положений Федерального закона от 21.07.1997
года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила
ведения работ на опасном производственном объекте, настоящего Договора, Регламентов
применяемых при производстве работ по Договору. К Инцидентам, по условиям
настоящего Договора также относятся: нарушение непрерывности технологического
процесса строительства скважины, требующее для его ликвидации проведения
специальных работ, не предусмотренных проектом, за исключением аварий.
1.13.
«Кустовая площадка» - территория, на которой находится Объект на
период выполнения Работ (операций), включающая в себя земельный участок,
обустроенный согласно группового проекта, расположенный под Объектом и
прилегающий к Объекту.
1.14.
«Мастер (мастер бурения, освоения)» – является инженернотехническим работником производственной службы бурового подрядчика, специалистом
по бурению/освоению нефтяных скважин, которому предоставлено право удостоверять
(подписывать) первичные документы, необходимые для исполнения Сторонами условий
Договора в процессе выполнения ГТИ.
1.15.
«Объект работ» - единичный объект для выполнения Работ по
настоящему Договору.
1.16.
«Освоение» - означает часть цикла строительства скважины,
включающей в себя подготовительные работы (монтаж подъемника), вспомогательные
работы (спускоподъемные операции), геофизические работы, перфорацию, спуск
подземного оборудования и запуск скважины.
1.17.
«Осложнение (инцидент)» - означает состояние ствола скважины, не
позволяющее дальнейшее углубление при соблюдении проектных решений.
ПРОЕКТ
1.18.
«Осложнения
по
геологическим
причинам
(геологические
осложнения)» - состояние на скважине, возникшее во время бурения или освоения
скважины в силу непредвиденных обстоятельств геологического характера, независящих
от действий Заказчика и Подрядчика и требующее для его ликвидации дополнительных
работ.
1.19.
«Официальный представитель Стороны» - означает лицо, которое
было в письменной форме (доверенность, распоряжение) уполномочено, одной из Сторон
Договора представлять интересы по Договору. Заказчик, Подрядчик назначившие
Официального Представителя, обязаны в письменной форме проинформировать об этом
друг друга, указывая при этом полномочия каждого назначенного Официального
представителя. Стороны имеют право в любое время отозвать своего Официального
представителя или изменить его полномочия, письменно уведомив об этом другую
Сторону, при этом отзыв Официального представителя или изменение его полномочий
вступает в силу с момента получения письменного уведомления от Стороны.
1.20.
«ПД (проектная документация)» - рабочий проект на строительство
эксплуатационных наклонно-направленных скважин на кустовой площадке и разведочных
скважин.
1.21.
«Работы» - выполняемые Подрядчиком работы, связанные с
выполнением ГТИ при строительстве скважин согласно условий настоящего Договора.
1.22.
«Скважина, оконченная строительством» – объект, по которому
качественно выполнены все проектные решения, включая дополнительные работы,
согласованные Сторонами и утвержденные в установленном порядке.
1.23.
«Технологическое дежурство» - работа персонала Подрядчика в режиме
ожидания. Данные работы могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями,
временным отсутствием работ по причине невыполнения Подрядчиком или Заказчиком
обязательств по Договору. Во время технологического дежурства персонал Подрядчика
выполняет работы связанные с обслуживанием оборудования с целью поддержания его в
работоспособном состоянии, обеспечивающим безопасность персонала и объекта
строительства.
2.
Предмет Договора.
2.1. Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить работы по геологотехнологическим исследованиям в процессе бурения скважин на месторождениях ООО
«СК «РУСВЬЕТПЕТРО», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
2.2. Объем и сроки выполнения работ по Договору определяются Техническим
заданием (Приложение № 5).
Объем работ по Договору может быть изменен при наличии Задания Заказчика и
технической возможности Подрядчика, по дополнительному письменному соглашению к
договору, подписанному Сторонами.
2.3. Подрядчик выполняет объем работ, определенный настоящим Договором в
соответствии с действующими Правилами безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, Отраслевыми стандартами, ПД, настоящим Договором.
2.4. Заказчик поручает Подрядчику осуществлять геолого-технологические
исследования при строительстве скважин в течение срока действия настоящего Договора.
Это означает, что Подрядчик решает комплекс геологических и технологических задач,
направленных на оперативное выделение в разрезе бурящейся скважины перспективных
на нефть и газ пластов-коллекторов, изучение их фильтрационно-емкостных свойств и
характера насыщения, оптимизацию отбора керна, экспрессное опробование и изучение
методами ГИС выделенных объектов, обеспечение безаварийной проводки скважин и
оптимизацию режима бурения.
2.5. Подрядчик выполняет, но не ограничивается следующими видами работ и
услуг:
ПРОЕКТ
 геологические исследования;
 геохимические исследования;
 технологические исследования;
 газовый каротаж и хроматограмма;
2.6. Перечень устанавливаемых технологических датчиков, технологических
параметров, геологических и геохимических исследований определяется Приложением
№2 к настоящему Договору.
3.
Срок действия Договора.
3.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и
действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.
3.2.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком
принятых обязательств по настоящему Договору, Заказчик имеет право передать
исполнение части работ третьим лицам.
4. Обязанности Сторон.
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Выполнять работы, предусмотренные в настоящем Договоре и условиями
настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять производство работ по ГТИ на основании Регламента
взаимоотношений между ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» и __________________________
по геолого-технологическим исследованиям (Приложение №2) с соблюдением правил и
рекомендаций, изложенных в Технической инструкции по проведению геологотехнологических исследований нефтяных и газовых скважин (РД 153-39.0-069-01).
4.1.3. Подрядчик обеспечивает наличие квалифицированного персонала для
выполнения работ и обслуживания применяемого оборудования и приборов на должном
техническом и исполнительском уровне с использованием эффективных технологических
и эксплуатационных методов ведения работ.
4.1.4. Обеспечивает наличие на объекте работ исправных и укомплектованных
вагонов-домов для работы и проживания собственного персонала, а также для размещения
собственного оборудования, необходимого для исполнения условий настоящего Договора.
4.1.5. При выполнении работ на территории Заказчика Подрядчик обеспечивает
соблюдение своим персоналом норм и правил охраны труда, промышленной,
экологической и пожарной безопасности на объектах Заказчика в соответствии с
действующим законодательством РФ и Регламентом «Обеспечение промышленной и
пожарной безопасности, охраны труда и охране окружающей среды подрядными
организациями, работающих на объектах ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Приложение
№3). Подрядчик устанавливает для своего персонала правила проведения работ на
стройплощадке и прилегающих территориях месторождений, обеспечивающие
исключение случаев, приводящих к повреждению почвенно-растительного покрова вне
границ отвода земельных участков, а также исключающие случаи завоза животных,
незаконной охоты и рыбной ловли на месторождениях.
4.1.6. Подрядчик немедленно извещает Заказчика о каждом случае, когда
происходит происшествие или несчастный случай с его персоналом на территории
Заказчика и обеспечивает проведение расследования несчастного случая или аварии в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязуется
соблюдать законы, нормативные документы и правила всех государственных органов РФ,
относящиеся к выполняемым Подрядчиком работам (меры противопожарной
безопасности, меры противофонтанной безопасности, требования в области охраны
окружающей среды и т.п.) и обеспечивает их исполнение персоналом Подрядчика.
4.1.7. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в сроки,
установленные настоящим Договором только после письменного извещения Заказчика.
ПРОЕКТ
4.1.8. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания
настоящего Договора представляет Подрядчику письменный документ, назначающий и
определяющий представителя Подрядчика, а также документ, содержащий информацию о
внесении Подрядчика в реестр Усинского отдела Ростехнадзора по организациям,
работающим на опасных производственных объектах.
4.1.9. Представитель Подрядчика имеет полномочия действовать, осуществлять
контроль и руководство в отношении выполнения работ по настоящему Договору с
соблюдением предусмотренных в нем условий и положений.
4.1.10. Подрядчик предоставляет супервайзеру по бурению (буровым работам),
непосредственно на объекте работ, персональный компьютер с возможностью
визуализации реально-временных технологических данных и системы видеоконтроля
рабочей площадки буровой установки на весь период проведения работ по Договору.
4.1.11. Подрядчик предоставляет на рабочие места по адресам, указанным
Заказчиком, специальное программное обеспечение для визуализации реально-временных
технологических данных и видеоконтроля рабочей площадки буровой установки по
каждому объекту с функцией сохранения данных по мониторингу за весь период на
компьютерах удалённого пользователя Заказчика.
4.1.12. Подрядчик устанавливает на буровой установке, принадлежащей
буровому подрядчику «Табло бурильщика», регистрирующее текущие технологические
параметры.
4.1.13. Подрядчик обязан выдавать результаты геолого-технологических
исследований в следующие сроки:
 оперативная информация – по требованию Заказчика непосредственно в
процессе исследований;
 сводные пометровые диаграммы по исследованиям ГТИ, карту обработки
долот, утвержденной формы, не позднее, чем через 10 рабочих дней после
предоставления службе Подрядчика заключительных данных глубинных
исследований скважин (ГИС);
 сводные временные диаграммы на оптических носителях не позднее чем
через 10 рабочих дней после окончания бурения скважины.
4.1.14. Подрядчик ежедневно представляет Заказчику сводку, содержащую
суточные рапорты, диаграммы технологических исследований и газового каротажа во
временном и метровом масштабе, таблицы с поинтервальным описанием шлама с
данными геохимических исследований, средними показаниями газового каротажа в
абсолютных и относительных величинах, интервалами аномальных газопоказаний,
обработку данных кривизны скважины по данным телесистемы с вертикальной и
горизонтальной проекциями ствола скважины, полевое описание керна при отборе с
приложенными фотографиями. Данные должны быть составлены в приемлемой для
Подрядчика и согласованной с Заказчиком форме. Сводка и суточные рапорта о
проведенных работах за истекшие сутки направляется на согласованные Сторонами
электронные адреса в установленное Заказчиком время суток. Предоставление любой
информации третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком не допускается.
4.1.15. Подрядчик обязан оперативно информировать мастера бурового
подрядчика, представителя Заказчика и геологическую службу Заказчика о выявлении
интервалов с аномальными газопоказаниями, указывающих на предполагаемое наличие в
разрезе нефтегазосодержащих пород, которые не отражены в проекте на строительство
скважины и не обоснованны технологией бурения.
4.1.16. По требованию Заказчика изменить форму, содержание и периодичность
передаваемых Заказчику данных в электронном виде. В этом случае Заказчик обязан за 20
(Двадцать) календарных дней письменно уведомить Подрядчика об изменении
требований к данным, предоставляемым в электронном виде.
ПРОЕКТ
4.1.17. До 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу смены вахты
персонала Подрядчика, предоставлять Заказчику в письменном виде список сменных
работников.
4.1.18. Подрядчик выполняет работы таким образом, чтобы содержать рабочие
территории в должном порядке, не загромождая их мусором.
4.1.19. По завершении работ, при наличии дорог, Подрядчик в 15-дневный срок
вывозит всё оборудование с площадок на место постоянной дислокации. При отсутствии
транспортного сообщения демобилизация оборудования производится в согласованные с
Заказчиком сроки.
4.1.20. Любые расходы и затраты, включая штрафы, связанные с несоблюдением
вышеуказанных нормативных документов или исправлением допущенных нарушений
содержащихся в них требований, если нарушение этих норм произошло исключительно
по вине Подрядчика, относятся на счет Подрядчика.
4.1.21. Не позднее 10 календарных дней после окончания бурения скважины
представить Заказчику заключение по результатам проведенных работ по ГТИ в форме
аналитического отчета с графическими приложениями (на бумажном и электронном
носителе) в количестве двух экземпляров.
4.1.22. Подрядчик, по письменному согласованию с Заказчиком привлекает для
выполнения комплекса или отдельных видов работ другие организации, заключая с ними
договоры подряда. В этом случае ответственность перед Заказчиком за выполнение всех
видов работ в сроки предусмотренные Договором и с надлежащим качеством принимает
на себя Подрядчик. Для получения согласования Подрядчик предварительно направляет
Заказчику список организаций, которые планируется привлечь для выполнения работ.
Заказчик рассматривает, согласовывает и возвращает Подрядчику данный список в
течение 5 (пяти) рабочих дней, с учетом своих замечаний.
4.1.23. В случае привлечения Подрядчиком организаций для выполнения работ
на объектах Заказчика требовать от указанных организаций неукоснительного
соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации, для чего
запрашивать необходимые справки, документы, выписки прочее от персонала
привлекаемых организаций.
4.1.24. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Договора.
4.1.25. Все обязательства и права по настоящему Договору Подрядчик
принимает на себя.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Принять и оплатить работы на условиях и в сроки предусмотренные
настоящим Договором.
4.2.2. В течение 10-ти календарных дней после подписания настоящего Договора
представить Подрядчику письменное уведомление о назначении конкретного лица
официальным Представителем Заказчика. Представитель Заказчика имеет полномочия
действовать, осуществлять контроль и руководство в отношении работ, предусмотренных
настоящим Договором, подписывать все сопутствующие исполнению Договора
документы.
4.2.3. Обеспечить выполнение силами бурового подрядчика подготовку скважин
к проведению работ ГТИ в соответствии с Технической инструкцией по проведению
геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин (РД 153-39.0-06901).
4.2.4. Организовать подключение буровым подрядчиком станции ГТИ к сети
электропитания 380 Вольт на отдельный рубильник в вводном шкафу электроустановки.
Электрик буровой бригады в присутствии сотрудника Подрядчика производит
подключение оборудования станции ГТИ к сети электропитания и контуру заземления
буровой установки.
ПРОЕКТ
4.2.5. Своевременно направлять для участия в комиссионном расследовании
нештатных ситуаций (аварий, осложнений, ожиданий) возникших в процессе выполнения
работ на Объекте, своих официальных представителей, согласно полученным
уведомлениям, телефонограммам Подрядчика.
4.2.6. Не позднее 20 календарных дней до начала работ на Объекте Заказчик
обязан направить Подрядчику письменную заявку на выполнение ГТИ.
4.2.7. Предоставлять Подрядчику геолого-геофизическую и технологическую
информацию, необходимую для проведения работ и составления отчета.
4.2.8. За 9 (девять) дней до начала бурения скважины Заказчик письменно
извещает Подрядчика о начале работ по монтажу оборудования станции ГТИ.
4.2.9. Оказать содействие в решении вопроса о предоставлении персоналу
Подрядчика питания за наличный расчет на объектах проведения работ.
4.2.10. Не принимать результаты работ по Договору в случае обнаружения
документально подтвержденных недостатков, возникших по вине Подрядчика. В случае
обнаружения устранимых недостатков, Заказчик по своему выбору вправе предъявить к
Подрядчику требование об устранении недостатков в согласованные сроки либо привлечь
для устранения недостатков третьих лиц с отнесением соответствующих расходов на
Подрядчика.
4.2.11. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Договора.
5. Порядок приемки Работ.
5.1. Официальной датой закрытия Подрядчиком месячных показателей является
последнее число закрываемого месяца. Второго числа месяца, следующего за отчетным,
до 14-00 часов Подрядчик предоставляет Заказчику, исходя из факта выполнения в
отчётном месяце, акты приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о
стоимости выполненных работ по форме № КС-3 и счета-фактуры для подтверждения и
оплаты объёмов выполненных работ за отчётный период. Заказчик в трехдневный срок
рассматривает представленную информацию и в случае несогласия представляет
официальный письменный отказ. В этом случае Стороны в трехдневный срок обязуются
организовать встречу представителей Сторон для урегулирования возникших
разногласий. Если второе число выпадает на выходной день, документы предоставляются
в первый за ним рабочий день. Оригиналы документов для оплаты выполненного объема
работы Подрядчик направляет Заказчику по почтовому адресу, указанному в Разделе 16
настоящего Договора.
5.2. Объем выполненных работ определяется ежемесячно по количеству
отработанных суток за отчетный месяц. Дата начала и окончания работ определяется как
первое и последнее число календарного месяца. Оплата работ мобилизации оборудования
(транспортировка станций ГТИ с базы на объект проведения работ, монтаж,
пусконаладочные работы) и демобилизации оборудования (демонтаж, транспортировка
станций ГТИ с объекта проведения работ на базу) производиться после окончания работ.
5.3. Продолжительность всех выполненных работ при проведении геологотехнологических
исследований
подтверждается
Актами,
подписанными
уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Количество суток работы партии ГТИ определяется следующим образом:
 датой начала работ считается дата доставки оборудования партий
ГТИ на объект работ согласно письменному уведомлению
Заказчиком Подрядчика;
 датой начала исследований (ГТИ) считается дата начала регистрации
параметров на первой скважине в кусте (или на разведочной
скважине) в соответствии с письменной заявкой Заказчика;
ПРОЕКТ
 датой окончания исследования считается дата завершения
регистрации параметров на последней скважине в кусте (или на
разведочной скважине).
 датой окончания работ считается дата возвращения оборудования
Подрядчика на производственную базу в г.Усинск/Ухта.
5.5. Стоимость выполненного объема работ по геолого-технологическим
исследованиям определяется в соответствии с Приложением №1.
5.6. В случае технологического дежурства станции ГТИ Подрядчика Стороны
оформляют двусторонний Акт с указанием причин и времени технологического
дежурства Подрядчика. Время технологического дежурства в период проведения геологотехнологических исследований, вызванное причинами невыполнения Заказчиком
обязательств по Договору, оплачивает Заказчик по ставке технологического дежурства
(Приложение №1).
Время технологического дежурства, вызванное причинами невыполнения
обязательств по Договору Подрядчиком, не оплачивается.
5.7.
В случае выполнения работ Подрядчиком с нарушениями, указанными в
пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Договора, стоимость работ может быть снижена на
основании подписанного двустороннего акта. Снижение стоимости работ происходит на
стадии приёмки выполненных работ, путём исключения из стоимости выполненных работ
суммы, определенной при помощи понижающих коэффициентов. Заказчик вправе не
принимать и не оплачивать выполненный объем работ до момента предоставления
Подрядчиком первичных документов (акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,
справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет фактура),
оформленных с учётом снижения, произведённого на основании Раздела 8 договора.
6.
Определение стоимости выполненных работ и порядок оплаты.
6.1. Стоимость проведения Работ определяется в соответствии с Приложением
№1 – «Протокол согласования стоимости геолого-технологических исследований»,
являющегося
неотъемлемой
частью
настоящего
Договора,
и
составляет
_________________, в том числе НДС ______________.
6.2. При прекращении работ по инициативе Заказчика, Закзчик возмещает все
затраты, связанные с работами по демобилизации (вывоз оборудования и материалов) с
места проведения работ и высвобождением персонала Подрядчика по согласованной
Сторонами стоимости, при наличии Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2),
Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), подписанных обеими Сторонами.
6.3. Оплата выполненных работ по геолого-технологическим исследованиям в
рамках настоящего Договора производится денежными средствами путем банковского
перевода.
6.4. Оплата выполненных работ по геолого-технологическим исследованиям
производится Заказчиком после окончания работ, определенных в пункте 5.3. Договора, в
течение 45 (Сорока пяти) дней с момента подписания Акта выполненных работ и
получения счета-фактуры от Подрядчика.
6.5. Для ускорения документооборота Подрядчик может передавать счета
Закзчику посредством факсимильных сообщений при условии обязательного
предоставления документов в оригинальном виде в течение 5 (пяти) календарных дней.
6.6. Ежеквартально Стороны производят сверку взаимных расчетов, результаты
которой оформляются в виде двустороннего акта сверки, подписываемого обеими
Сторонами. Стороны не могут отражать в учете за отчетный месяц предметы
неурегулированных разногласий в целях недопущения расхождения во взаиморасчетах.
6.7. Все расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в Разделе 16
настоящего Договора. Все изменения в платежных реквизитах при исполнении
настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон.
ПРОЕКТ
7. Контроль качества и технический надзор.
7.1. Заказчик назначает своего представителя (в дальнейшем — супервайзер по
бурению (буровым работам), который от его имени и на основании доверенности
совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль за ходом и
качеством выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
применяемых Материалов и осуществляет приемку выполненных работ. Представителем
Заказчика может являться работник Заказчика либо лицо, привлеченное Заказчиком.
Подтверждением полномочий Представителя Заказчика является приказ о назначении
работника Представителем и соответствующая доверенность, выданная Заказчиком.
7.2. Подтверждением полномочий юридического лица является договор на
осуществление технического надзора и контроля за ходом и качеством выполняемых
работ по договору и соответствующая доверенность, выданная Заказчиком.
7.3. Представитель Заказчика, при наличии подтверждающих документов,
имеет право беспрепятственного доступа на места проведения работ в любое время в
течение всего периода их проведения.
7.4. Представители Заказчика, работники служб охраны окружающей среды и
охраны труда при выявлении нарушений технологии строительства скважин, требований
по охране окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности имеют
право приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения нарушений, о чём
делается запись Представителем Заказчика в журнале выполнения работ. О
приостановлении выполнения Работ немедленно сообщается Подрядчику.
7.5. Осуществление контроля по выполнению работ Представителем Заказчика
не должно препятствовать оперативно — хозяйственной деятельности Подрядчика.
8.
Ответственность Сторон.
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в порядке,
предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ, и
обязана возместить другой Стороне причиненный таким образом действительный ущерб,
при наличии установленной вины такой Стороны. При этом Стороны устанавливают, что
вина должна быть подтверждена соответствующим актом или материалами расследования
комиссии и обоснована условиями настоящего Договора, применяемых при его
исполнении нормативных документов, Регламентов взаимоотношений Сторон.
8.2. Стороны несут ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком (группой Заказчика), Подрядчиком
(группой Подрядчика) лично, а также перед государственными органами и третьими
лицами.
8.3. Факты ненадлежащего исполнения Договора, на основании, которых
устанавливается вина Стороны, должны подтверждаться любым из следующих
документов: первичными Актами о нарушениях, Актами расследования комиссии,
совместными протоколами, составленными при участии представителей Сторон, Актом
государственного органа, Судебным актом. Участие представителей Подрядчика,
Заказчика при оформлении любых Актов является обязательным. В случае отсутствия
Подрядчика при оформлении Акта без уважительных причин, Заказчик вправе составить
односторонний Акт с указанием фактов ненадлежащего исполнения договора
Подрядчиком, который является основанием для предъявления претензий.
8.4. Подрядчик несёт ответственность за достоверность и полноту
предоставляемой информации по ГТИ и газовому каротажу, а также за качественное
выполнение работ по договору. При каждом нарушении, факт которого подтвержден
подписанным обеими Сторонами двусторонним актом, к выполненным объемам работ по
каждому объекту, определяемым на основании расценок, предусмотренных
ПРОЕКТ
Приложением №1 к настоящему Договору, применяются следующие понижающие
коэффициенты:
8.4.1. За отсутствие регистрации каждого из параметров, указанных в «Перечне
геолого-технологических параметров исследования при строительстве скважин»
(Приложение №2), а также за недостоверную и предоставленную в неполном объеме
применяется понижающий коэффициент К=0,95 за каждый нерегистрируемый параметр,
но не более 50%.
8.4.2. За отсутствие работы реально-временных технологических данных на
одном из компьютеров Заказчика более одного часа в течении суток применяется
понижающий коэффициент К=0,95 за каждый установленный факт.
8.4.3. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору,
несвоевременное начало (окончание) работ применяется понижающий коэффициент
К=0,97.
8.4.4. За работу неполным составом вахты применяется понижающий
коэффициент К=0,98.
8.4.5. В случае повреждения (выхода из строя) электрооборудования Заказчика,
невозможности осуществления деятельности персоналом Подрядчика по вине
Подрядчика, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенный ущерб, кроме того
применяется понижающий коэффициент К=0,95 за каждый установленный факт.
8.4.6. За несвоевременное предоставление Заказчику отчётной документации по
скважинам, законченным бурением (более 5-х суток), применяется понижающий
коэффициент К=0,99.
8.4.7. За нарушение требований, установленных Регламентом взаимоотношений
между ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» и ________________________ и в процессе
выполнения работ, а также за выполнение работ не в полном объеме, применяется
понижающий коэффициент К=0,98 за каждый установленный факт.
8.5. Общая сумма снижения стоимости, сформировавшаяся при применении
понижающих коэффициентов, предусматриваемых настоящим Договором, не может
превышать 30% от стоимости оказания услуг.
8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная
ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством
РФ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР).
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их
надлежащее
выполнение
оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях
обстоятельств, к которым относятся акты органов государственной власти, органов
местного самоуправления, законодательные акты, принятые после заключения настоящего
соглашения, стихийные бедствия природного характера, забастовки, террористические
акты, военные действия и т.д. Надлежащим подтверждением обстоятельств
непреодолимой силы будут служить справки, выданные уполномоченными
государственными органами, либо Торгово-Промышленной Палатой РФ. При этом сроки
выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обстоятельства.
9.2. Сторона, находящаяся под действием обстоятельств непреодолимой силы,
немедленно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении таких обстоятельств и
предоставляет детальное описание форс-мажорных обстоятельств в письменном виде.
10. Конфиденциальность.
ПРОЕКТ
10.1. Стороны подтверждают понимание важности вопроса о сохранности
сведений конфиденциального характера (далее – Конфиденциальная информация), и
соглашаются принять на себя следующие обязательства:
10.1.1. К конфиденциальной информации относится любая информация,
полученная Получающей стороной от Раскрывающей стороны, в соответствии с
предметом настоящего Договора, в устной и письменной форме, на любых материальных,
электронных или иных носителях информации, а также показанная визуально с
использованием какого-либо оборудования.
10.1.2. Получающая сторона не будет разглашать полученную ею от
Раскрывающей стороны Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу,
предприятию, организации в течение трех лет с даты заключения настоящего Договора, а
в отношении секрета производства – до прекращения действия исключительного права
Раскрывающей стороны на секрет производства и не будет использовать эту информацию
для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной предметом
настоящего Договора.
10.1.3. Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень
секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую
Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной
Конфиденциальной информации.
10.1.4. Применительно к настоящему Договору к третьим лицам не относятся:
дочерние
и материнские общества Получающей стороны, дочерние общества
материнского общества Получающей стороны. При этом Получающая сторона обязана
потребовать от дочернего и материнского обществ, дочерних обществ материнского
общества, которым будет предоставлена Конфиденциальная информация, соблюдения
обязанностей по охране ее конфиденциальности.
10.2. Конфиденциальная информация не будет считаться таковой и Получающая
сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она
удовлетворяет одному из следующих пунктов:
10.2.1. Уже известна Получающей стороне.
10.2.2. Является или становится публично известной в результате неправильного,
небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны.
10.2.3. Получена легально от третьей стороны без ограничения и без нарушения
настоящего Договора.
10.2.4. Представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного
ограничения на права третьей стороны.
10.2.5. Разработана независимо Получающей стороной, при условии, что лицо
или лица, разработавшие её не имели доступа к Конфиденциальной информации.
10.2.6. Разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны.
10.2.7. Раскрыта органам государственной власти и местного самоуправления, а
также иным государственным органам, по их мотивированному запросу, в соответствии с
действующим законодательством. При этом Получающая сторона вправе потребовать от
органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, которым предоставлена Конфиденциальная информация, соблюдения
обязанностей по охране её конфиденциальности».
10.3. Получающая сторона несет полную ответственность перед Раскрывающей
стороной за убытки, которые могут возникнуть в результате разглашения
Конфиденциальной информации, произошедшей по вине Получающей стороны и в
нарушение условий настоящего Договора, в том числе, Получающая сторона несёт
безусловную ответственность за действия всех своих сотрудников, а также сотрудников
своих дочерних и материнского обществ, приведшие к разглашению Конфиденциальной
информации третьим лицам, даже в случае увольнения таких сотрудников к моменту
разглашения Конфиденциальной информации. В случае разглашения Конфиденциальной
ПРОЕКТ
информации третьим лицам Получающей стороной без письменного разрешения
Раскрывающей стороны на такое разглашение, Получающая сторона обязуется возместить
Раскрывающей стороне убытки, понесённые в результате такого разглашения
Конфиденциальной информации».
10.4. Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования настоящего
Договора без предварительного согласия другой стороны, за исключением своих
дочерних и материнского обществ. В случае реорганизации или ликвидации одной из
сторон, в соответствии с действующим гражданским законодательством, реорганизуемая
или ликвидируемая сторона должна принять все возможные меры для обеспечения
сохранности Конфиденциальной информации. Получающая сторона обязана
незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном Получающей стороной
либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном
получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими
лицами.
11. Порядок разрешения споров.
11.1. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении,
изменении и расторжении настоящего Договора и не нашедшие разрешения в ходе
переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с нормами
АПК РФ.
11.2. Все споры, неурегулированные сторонами по взаимному согласию,
разрешаются путем предъявления претензий с обязательством Сторон в течение 30-ти
дней с момента получения, дать ответ в письменной форме. При производстве
взаиморасчетов удержание в одностороннем порядке претензионных сумм не
допускается.
11.3. Наличие предстоящего Арбитражного разбирательства не освобождает ни
одну из Сторон от ее обязательств по настоящему Договору.
12. Особые условия.
12.1. Все уведомления и иные документы, которые должны либо могут быть
направлены в рамках Договора или в связи с его исполнением, должны быть направлены с
нарочным, либо заказным письмом с уведомлением соответственно в адреса или на
номера, указанные в статье 19 Договора.
12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору,
теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
12.3. Стороны обязуется не передавать и не переуступать свои права или часть
своих обязательств по настоящему Договору третьей стороне без письменного
согласования Сторонами.
12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также любые
договорённости между Сторонами, влекущие за собой новые обстоятельства, которые
вытекают из настоящего Договора, считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны Сторонами в форме дополнений или изменений к
настоящему Договору.
12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон полномочий действий
представителей Сторон (исполнительного органа юридического лица), юридического
адреса, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней
письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что
оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
ПРОЕКТ
12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
13. Прекращение действия договора.
13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:
 задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать)
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
 систематического нарушения Подрядчиком (более 2-х раз) по его вине сроков
выполнения Работ по Договору;
 несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, и если исправление
соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку сдачи
Результата работ более чем на 30 (тридцать) дней;
 аннулирования лицензий и допусков Подрядчика на выполнение Работ, других
актов государственных органов в рамках действующего законодательства,
лишающих Подрядчика права на выполнение Работ;
 систематического нарушения трудовой дисциплины работниками Подрядчика,
либо в случае неоднократного повреждения технологического и
энергетического оборудования Заказчика.
13.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случае:
 Нарушения Заказчиком своих обязательств, в частности не предоставления
материала, оборудования, тех. документации и т.п., что препятствует
исполнению обязательств Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей
не будет произведено в установленный срок.
 Задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы на срок более 30
(тридцать) календарных дней
 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
13.3. Стороны обязаны уведомить друг друга за 30 (тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в
настоящей статье.
13.4. Действие Договора может быть прекращено по соглашению Сторон, в
котором указывается дата прекращения выполнения Работ, сумма и срок оплаты
выполненных Работ, а также отсутствие у Сторон после завершения платежей каких-либо
взаимных претензий друг к другу.
13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. Право собственности, распределение рисков.
14.1. Стороны гарантируют друг другу, что используемое и передаваемое в целях
исполнения настоящего Договора оборудование, материалы, инструменты, технические и
технологические решения, свободны от прав и притязаний третьих лиц, и имеют все
необходимые разрешительные документы на их использование. Сторона, нарушившая
указанное условие, возмещает другой Стороне связанные с таким нарушением расходы и
убытки в полном объеме.
14.2. Заказчик заявляет и гарантирует, что все объекты строительства,
предоставленные Подрядчику для проведения работ, находятся на предоставленных
Заказчику в установленном порядке лицензионных участках, при этом Заказчик имеет и
сохраняет в силе в течение всего срока действия Договора действительные права на
разведку и добычу нефти и газа в пределах соответствующих лицензионных участков.
ПРОЕКТ
14.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и
оборудования, используемого для исполнения Договора, несет Сторона, ответственная за
их хранение или использование.
14.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполняемой работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, когда
работы выполняются Исполнителями Заказчика.
15. Приложения к Договору.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
15.1. Приложение №1 – Протокол согласования стоимости геологотехнологичесикх исследований;
15.2 Приложение №2 – Регламент взаимоотношений между ОАО «РМНТК
«Нефтеотдача» и ______________________по геолого-технологическим
исследованиям;
15.3.
Приложение №3 – Регламент «Обеспечение промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда и охране окружающей среды подрядными
организациями, работающими на объектах ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
15.4.
Приложение №4 – Форма КС – 2 «Акт о приемке выполненных работ».
15.5. Приложение №5 – Форма КС – 3 «Справка о стоимости выполненных работ
и затрат».
16.
Юридические, почтовые адреса, банковские реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
Юридический адрес: 127422, Российская
Федерация, г. Москва, Дмитровский
проезд, д.10
Почтовый адрес: 127422, Российская
Федерация, г. Москва, Дмитровский
проезд, д.10
Тел. (499) 976-83-01, факс (499) 976-82-64
ИНН 7713081911 КПП 771301001,
Банковские реквизиты:
р/с № 40502810038000130013
в Сбербанк России ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1027700380938, ОКПО 4833205,
ОКВЭД 73.10, ОКАТО 45277592000
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_____________ Н.И. Сыромятников
«_____» _________________20____г.
ПОДРЯДЧИК:
ПРОЕКТ
Приложение №1
к Договору № ________________
от «____» ______________20__г.
Протокол согласования стоимости геолого-технологических
исследований при строительстве скважин
Открытое акционерное общество «Научно-технологическая компания
«Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сыромятникова
Николая Ивановича, действующего на основании Устава, и
________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
_________________,
действующего
на
основании
_________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Протокол о нижеследующем:
 Стоимость
мобилизации оборудования (транспортировка одной
станции ГТИ с базы г.Усинска на объект проведения работ) и
демобилизации оборудования (транспортировка одной станции с
объекта проведения работ на базу г.Усинска/Ухты) составляет
_____________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%)
_____________________ рублей ____ копеек.

Стоимость одних суток содержания партии при проведении геологотехнологических
исследований
составляет
________________________________рублей ___ копеек, в том числе НДС
(18%) __________________________ рубля ____ копеек.

Стоимость одних суток содержания партии при технологическом
дежурстве
во
время
проведения
исследований
составляет
__________________________ рубля ___ копейки, в т.ч. НДС (18%)
_______________________ рублей ___ копейки.

Стоимость услуг по передаче оперативной информации с объекта в
офис Заказчика с использованием спутниковых средств связи
составляет ____________________ рублей ___ копеек в сутки, в том числе
НДС (18%) ________________________ рубля ___ копеек.

Стоимость услуг удаленного мониторинга (видеомониторинга и
передачи реально-временных диаграмм в режиме реального времени)
на два рабочих места в офисе Заказчика составляет __________________
рубля ___ копеек в сутки, в том числе НДС (18%) __________________
рубля ___ копеек.

Стоимость услуг видеонаблюдения с записью и хранением информации
в течение семи суток (включая установку видеомониторинга с камерой
в вагоне супервайзера) составляет ______________________ рубль ___
копеек в сутки, в том числе НДС (18%) ___________ рублей ___ копеек.
ПРОЕКТ

Стоимость услуг связи в режиме видеоконференции (буровая – офис
Подрядчика) составляет _________________ рублей _______________
копеек в час, в том числе НДС (18%) _____________ рублей __ копеек.
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
______________Н.И. Сыромятников
«_____» _____________ 20__ г.
ПОДРЯДЧИК:
ПРОЕКТ
Приложение № 2
к Договору № ____________
от «__» ____________20__г.
Регламент взаимоотношений
между ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» и ______________________
в процессе выполнения геолого-технологических
исследований при строительстве скважин.
Общие положения
Настоящий регламент определяет порядок взаимоотношений между службами
Заказчика
ОАО
«РМНТК
«Нефтеотдача»,
и
Подрядчика
–
_________________________ при проведении геолого-технологических исследований
(ГТИ) и устанавливает требования к информационному обмену. Регламент определяет
также права и обязанности Заказчика и Подрядчика.
Соблюдение регламента является обязательным для всех служб Заказчика и
Подрядчика, обеспечивающих выполнение договора на производство ГТИ .
Регламент разработан в соответствии с требованиями РД 153 – 39.0 – 069 - 01
"Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований
нефтяных и газовых скважин"
1. Подготовка к проведению исследований.
Вместе с заявкой на производство работ по ГТИ (Приложение №1), Заказчик
представляет технические требования, на основании которых должна составляться
программа работ. После получения заявки, Подрядчик представляет Заказчику требования
по подготовке буровой установки к проведению ГТИ. Специалисты Подрядчика
совместно с геологической и технологическими службами бурового предприятия
составляют программу работ.
Для ее составления Заказчиком представляются необходимые исходные
документы: геолого-технический наряд (ГТН) с режимно - технологической картой (РТК),
материалы по структурным построениям, данные ГИС, ГТИ по соседним скважинам,
геологическое задание на бурение.
2. Подготовка буровой установки к проведению работ.
2.1. Подготовка буровой установки и скважины для проведения исследований (монтаж и
демонтаж оборудования) осуществляется силами бурового подрядчика и Подрядчика
под руководством инженера ГТИ.
2.2. Готовность буровой для проведения ГТИ в соответствии с приведенными
требованиями контролируется в установленном порядке и оформляется Актом за
подписями Бурового мастера и представителя Подрядчика.
2.3. Установка станции ГТИ на буровой площадке производится согласно план-схеме
размещения бурового оборудования на рабочей площадке.
2.4. К рабочей площадке должны быть подведены трехфазный переменный
токнапряжением 380В (частотой ~50Гц) от отдельного рубильника силовой линии
буровой установки и контур заземления. Проверка изоляции электрической цепи, а
ПРОЕКТ
также ее исправность производится электриком буровой установки. Результаты этих
проверок должны отражаться в акте проверки готовности скважины к проведению
исследований. Подключение станции к сети производится электриком буровой под
наблюдением инженера станции ГТИ.
2.5. Соединительные кабели и газо-воздушная линия, связывающие станцию с датчиками
и выносным оборудованием, должны подвешиваться на опорах или быть защищены
устройствами, исключающими возможность их повреждения любыми транспортными
средствами и передвижными механизмами.
2.6. Для установки дегазатора и расходомера промывочной жидкости в желобной системе
за пределами основания буровой должен быть установлен участок желоба
прямоугольного сечения с углом наклона 3-5 градусов следующих размеров: длина –
400 мм, ширина – 700мм, высота - 400 мм. Вдоль указанного участка монтируется
площадка, оборудованная лестницами и перилами. Площадка должна освещаться в
темное время суток.
3. Общие правила производства работ по ГТИ на скважине.
3.1. Работы по ГТИ производятся специалистами Подрядчика, осуществляющими
непрерывное, круглосуточное наблюдение за процессом строительства скважины.
При этом решаются следующие задачи:
3.1.1. Технологические задачи:
 раннее обнаружение газонефтеводопроявлений и поглощений при бурении;
 оптимизация процесса углубления скважины в зависимости от
геологических задач;
 распознавание и определение продолжительности технологических
операций;
 выбор и поддержание рационального режима бурения с контролем
отработки долот;
 раннее обнаружение проявлений и поглощений при спуско-подъемных
операциях, управление доливом скважины;
 оптимизация спуско-подъемных операций (ограничение скорости спуска,
оптимизация работы грузоподъемных механизмов);
 контроль гидродинамических давлений в скважине, пластовых и поровых
давлений;
 контроль опрессовки обсадных труб на поверхности перед спуском, спуск и
цементирование обсадной колонны;
 диагностика предаварийных ситуаций в реальном масштабе времени;
 диагностика работы бурового оборудования;
 обработка данных кривизны скважины по данным телесистемы.
3.1.2. Геолого-геохимические задачи:
 оптимизация получения геолого-геофизической информации - выбор и
корректировка:
- интервалов отбора керна, шлама, образцов грунтов;
- интервалов и методов проведения обязательных детальных
исследований ГИС.
 оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза;
 оперативное выделение пластов-коллекторов;
 определение характера насыщения пластов-коллекторов;
 оценка фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пластов-коллекторов;
 контроль процесса испытания и определение гидродинамических и
технологических
ПРОЕКТ
3.1.3.
3.1.4.


 характеристик пластов при испытании и опробовании объектов;
 выявление реперных горизонтов;
 полевое описание керна.
Информационные задачи:
 передача по требованию Заказчика геолого-технологической информации по
каналам связи;
 сбор, обработка и накопление геолого-технологической информации в виде
базы данных для ее дальнейшего использования;
 подготовка и передача Заказчику сводных форм оперативной отчетности за
вахту, рейс, сутки и по скважине в целом.
Планово-экономические задачи:
определение технико-экономических показателей бурения;
определение баланса времени работы буровой бригады (буровой установки);
3.2. Обязанности Подрядчика при выполнении работ по ГТИ:

определять в смене одного оператора ответственным представителем перед
Заказчиком;

выполнять работы в объеме и в сроки, указанные в заявке и утвержденные в
установленном порядке инструкциями и методическими руководствами по
ГТИ;

нести ответственность за качество и достоверность получаемой
информации,
своевременность и обоснованность выдаваемых предупреждений и
рекомендаций;

о всех случаях невыполнения работ по ГТИ или нарушения методик их
проведения и т. п. уведомлять представителя Подрядчика;

перед началом работ по ГТИ на скважине провести инструктаж буровой
бригады по методике ГТИ;

производить контроль за выполнением буровым подрядчиком работ по
опрессовке обсадных труб на поверхности перед спуском при помощи
видеорегистрации и установки датчиков по регистрации давления на
насосном агрегате, производящем опрессовку обсадных труб;

представлять обработанную информацию Заказчику в виде суточного
рапорта и суточных временных и метровых диаграмм в электронном виде на
указанные электронные адреса. Суточные временные диаграммы
предоставляются в одном экземпляре буровому мастеру для подписи, и
остаются у оператора станций ГТИ для последующей передачи их
Заказчику.
3.3. Обязанности бурового подрядчика, работающего по отдельному договору с
Заказчиком:

нести ответственность за выход из строя датчиков и оборудования по
вине буровой бригады;

буровая бригада в присутствии оператора станции ГТИ должна проводить
периодический контрольный замер бурового инструмента в соответствии
с утвержденным графиком, что оформляется актом;

по окончании каждого рейса производить промывку скважины до выхода
«забойной» порции бурового раствора на поверхность. Операции по
дополнительной промывке скважины должны включаться в геологотехнический наряд;

в процессе проведения работ по ГТИ буровой мастер (бурильщик) обязан:
ПРОЕКТ






своевременно представлять оператору станции следующие
сведения:
- изменение
параметров бурового оборудования
и бурильного
инструмента (смена оснастки, забойного двигателя, втулок насоса,
выбраковка инструмента, изменение компоновки бурильной колонны и
т.д.);
- изменение физико-химических параметров бурового раствора;
- длину наращиваемой бурильной трубы;
- сроки и виды ремонтных работ, отключение электроэнергии,
простои;
- момент начала и конца спуско - подъемных операций, проработки,
промывки начала бурения после постановки долота на забой;
производить предусмотренные методикой работ или по указанию
оператора станции ГТИ необходимые манипуляции с буровым
оборудованием для проверки и тарировки датчиков, установленных на
буровой, а также изменять параметры режима бурения, направленные на
оптимизацию процесса бурения в пределах ограничений, установленных
РТК;
расписываться в рабочем журнале в том, что он ознакомлен с
рекомендациями оператора станции ГТИ;
не допускать повреждения датчиков, кабелей и другого оборудования,
смонтированного на буровой установке;
немедленно выходить на связь с оператором станции при получении вызова
по переговорному устройству.
после проведения ГИС передавать Подрядчику
(непосредственно
или поручать предприятию, проводящему ГИС) материалы ГИС в LAS формате для привязки данных ГТИ к глубинам и составления отчета по
скважине.
3.4. В случае возникновения на буровой установке ситуации диагностируемой как
предаварийной, ответственными представителями Подрядчика
и Заказчика
составляется совместно план работ отряда ГТИ в условиях предаварийной ситуации, а
в случаях возникновения аварийной ситуации, план ликвидации ее с использованием
данных станции ГТИ.
3.5. При проведении геологических исследований результаты работ и выданные
рекомендации должны вноситься в рабочий журнал оператора-геолога.
4.
Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. Ежемесячно составляется акт о проведении работ по ГТИ, а также баланс времени,
которые подписываются представителями Заказчика и Подрядчика.
4.2. По окончании ГТИ на скважине составляется сводный отчет по результатам
исследований, копия которого передается Заказчику. Сводный отчет должен
содержать:
 Введение;
 Пояснительная записка;
 Таблица технико-экономических показателей;
 Баланс времени бурения скважины;
 График бурения скважины;
 Диаграмма соотношения проходки и календарного времени;
 Механическая скорость проходки;
 Диаграмма соотношения видов работ в бурении;
ПРОЕКТ











Карта отработки долот;
Проектная и фактическая (по данным телеметрии) кривизна скважины с
вертикальной и горизонтальными проекциями ствола скважины;
Технологические исследования – пометровая диаграмма технологических
параметров;
Геологический отчет со стратиграфической разбивкой отложений по скважине,
описание шлама, пометровая диаграмма геологических исследований;
Описание керна с приложенными фотографиями
Описание осложнений и аварий в процессе бурения;
Выдача рекомендаций и выполнения их буровой бригадой;
Предварительное заключение по скважине;
Акты выполненных работ;
Список приложений;
Электронная форма отчета на СD-R носителе.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
_______________Н.И. Сыромятников
__________________ _________
«_____»_____________20__г.
«_____»_____________20__г.
м.п.
м.п.
ПРОЕКТ
Приложение № 1
к Регламенту взаимоотношений
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Скважина № ________________________________________
Площадь, месторождение __________________________
интервал исследования от
м. до
м,
проектный горизонт _______________________________
ДАННЫЕ ПО СКВАЖИНЕ
1. Тип скважины: __________________________________________________________
2. Вид бурения: ____________________________________________________________
3. Начало строительства скважины: ___________________________________________
4. Планируемые сроки бурения: ______________________________________________
5. Планируемые сроки вскрытия перспективных интервалов:_____________________
6. Проектная глубина (по инструменту): _______________________________________
7. Проектный угол ________ °, проектный азимут ________ отход ________ м
8. Длина горизонтального участка ________ м
9. Тип буровой установки:___________________________________________________
10. Тип и количество насосов: ________________________________________________
11. Буровой инструмент _____________________________________________________
12. Характеристика бурового раствора:
тип ________________ водоотдача __________________ добавки нефти ________________
плотность ___________ вязкость ____________ добавка хим.реактивов ________________
13. Другие данные по скважине: ______________________________________________
14. Время готовности площадки для установки станции ГТИ: _____________________
15. Время готовности скважины к производству ГТИ: ___________________________
16. В соответствии с "Проектом установки станции ГТИ и монтажа датчиков на
буровой" должны быть установлены следующие датчики: _____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
17.
Планируемый комплекс исследований:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
18. Объемы оперативно передаваемой информации по результатам исследований (в
процессе бурения):_______________________________________________________
19. Сроки выдачи отчета по скважине: _________________________________________
_______________________________________________________________________
20. Начальник отдела бурения и КРС: ________________________________________
21. Заявку принял (представитель подрядчика)
_____________________________
ПРОЕКТ
Приложение № 2
к Регламенту взаимоотношений
Акт
проверки готовности скважины к проведению ГТИ
Скважина №
_________________________________
Площадь
____________________________________
Мы нижеподписавшиеся, мастер ______________, представитель Заказчика _____________ и
начальник партии (отряда) _______________ составили настоящий акт о том, что нами
проверена готовность скважины к проведению ГТИ. В результате проверки установлено:
1. Площадка для установки станции ГТИ
подготовлена и находится от буровой (м.)
2. Электроэнергия к площадке подведена,
напряжение (В)
3. Желоб для установки дегазатора, расходометра (имеется или нет, его конструкция,
и отбора шлама
оборудован или нет)
4. Желоб расположен на высоте (м)
5. Подход к желобу
(состояние, освещенность)
6. Патрубки для датчиков в разъемном устье
(вварены, не вварены)
7. Патрубки для датчиков во всасывающих
(вварены, не вварены)
трубах
8. Патрубки для датчиков высокого давления
(вварены, не вварены)
9. Гнезда для установки уровнемеров в емкостях (вварены, не вварены)
10. Водяная линия к виброситам
(имеется или нет)
11. Установка глубинометра
(на буровой лебедке, на кранблоке)
12. Заземление станции осуществляется
(за контур или за заземлитель)
13. Взаимные помехи в работе исключены
(да, нет)
14. Монтаж станции разрешается
(да, нет)
15. Забой на начало монтажа (м)
16. Подключение станции к исследованию
произведено при забое (м)
Буровой мастер (технолог)
Подпись с расшифровкой
Представитель «Заказчика» (супервайзер)
Подпись с расшифровкой
Акт готовности скважины к проведению ГТИ вручен начальнику партии № _______________
Время, дата
Начальник партии (отряда) ГТИ
___________________________
Подпись с расшифровкой
__________________________________
ПРОЕКТ
Приложение № 3
к Регламенту на проведение ГТИ
АКТ №
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО
ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Скважина №________/куст____________площадь____________
Мы, нижеподписавшиеся, буровой мастер (пом.мастера, технолог,
геолог)_____________________________
и начальник партии (отряда)__________________________составили настоящий акт на
выполнение работ по геолого-технологическим исследованиям.
1. Время исследований с_____________________20___г. по
_______________________200___г.
2. Интервал исследований с ___________м. по__________________ м.
3. На буровой установлены следующие датчики ГТИ:
№
п/п
Наименование датчика
Кол-во
Наименование датчика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Кол-во
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4. Буровой бригаде периодически выдавались:
 ежесуточные сводки ГТИ ________ с ________ по __________;
 диаграммы в функции времени с ____________ по ___________;
 диаграммы в функции глубин от __________ м до ___________м;
 Оперативные рекомендации
__________________________________________________
(перечень и характер рекомендаций)
5. За период работы имелись пропуски в интервалах _______________________________
по причине ___________________________________________________________________
6. Замечания по работе станции ГТИ _____________________________________________
Бур. мастер (технолог, геолог)
___________________________
Начальник партии (отряда)
___________________________
Представитель Заказчика (супервайзер)
___________________________
ПРОЕКТ
Приложение № 4
к Регламенту на проведение ГТИ
Перечень геолого-технологических параметров исследования
при строительстве скважин
1. Геологические параметры.
 Газовый каротаж. Содержание углеводородов С1-С5 в промывочной жидкости и
суммарное показание (абсолютные и относительные значения);
 Макро и микро описание шлама.
 Люминесцентно-битуминозный анализ шлама и керна.
 Определение карбонатности породы по шламу и керну
 Описание керна
2. Технологические параметры.
 Текущая глубина ствола скважины;
 Глубина долота (КНБК);
 Вес инструмента на крюке
 Высота крюкоблока относительно стола ротора
 Нагрузка на долото
 Давление промывочной жидкости манифольде
 Момент на роторе
 Число оборотов ротора
 Объем раствора по каждой емкости
 Суммарный объем в емкостях
 Температура бурового раствора
 Объем промывочной жидкости в доливной емкости
 Расход промывочной жидкости на входе
 Плотность промывочной жидкости на входе
 Число ходов буровых насосов
 ДМК
 Механическая скорость бурения
 Скорость проходки
 Время работы долота
 Проходка на долото
 Время циркуляции бурового раствора
 Переговорное устройство, обеспечивающее связь между бурильщиком, мастером
буровой, супервайзером Подрядчика и оператором Заказчика
 Удаленный видеомонитор (супервайзеру) с показанием текущих параметров
ПРОЕКТ
3. Газовый каротаж и хроматограмма.
Суммарное содержание
углеводородов в промывочной
жидкости
Компонентное содержание
углеводородов в промывочной
жидкости:
 Метана
 Этана
 Пропана
 Бутана
 Пентана
Г сумм
%
0-40
С1
С2
С3
С4
С5
%
%
%
%
%
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 100
ПРОЕКТ
Приложение №5
к Регламенту взаимоотношений
РАПОРТ
о проведении ГТИ на скважине №
площадь (месторождение) _________
№
Скважина
Площадь
Забой на 24 часа
Дата
м
Интервал бурения
Заказчик
В т.ч. с отбором керна
Буровой подрядчик
№ Рейса
Скорость СПО в открытом стволе
max Vc
maxVп
Цель рейса (ов):
от
Время:
до
Буровой мастер
Технолог
Станция ГТИ
Описание работ
час
Итого
0:00
Выполняемая работа на 6:00
КНБК
Рейс №
D, мм
Код износа № зав. Длина, м
Параметры раствора:
Тип раствора:
глинистый
Место отбора
Плотность, г/см²
Режим(ы)
Тип долота
Толщина
корки, мм
СНС, мг/см2
Условная
вязкость, сек
Температура БР
на выходе, °С
Водоотдача,
см³/30мин
pH
Расход хим. реагентов
Наименование
Ед.изм.
Кол-во
ПРОЕКТ
Насадки (D,мм; К-во)
Интервал, м
Нагрузка на долото, т
Число обор.ротора, об/мин
Число насосов, шт
Диаметр втулок, мм
Кол-во клапанов, шт
Расход, л/с
Давление на стояке, атм
Работа очистного оборудования (час)
Работы ведутся согласно: (проекта, плана работ, текста телефонограммы)
Сведения о характере выданных рекомендаций
№
Интервал
Интервал отбора
шлама, м
Рекомендации
Подтвержаемость
Литолого-стратиграфическая характеристика
К
к
ДМК
ЛБА
Кп%
Литологическое описание
б
%
Интервал фоновых значений
ГВЛ р-ра
Выполнение
С1
С2
С3
С
4
С5
Сумма
С1+С5
абс%
отн%
Примечания :
телефон на станции
телефон КИП
ДМК - детально механический каротаж(минута/метр) обратная величина скорости проходки.
ЛБА- Люминесцентно-битуминологический анализ
ГВЛ р-ра - абсолютное содержание УВ газов по данным частичной дегазации бурового раствора;
Геофизик станции
ГТИ:
Геолог станции ГТИ:
Нач.партии ГТИ:
Примечание
ПРОЕКТ
Приложение №
№4
5
к Договору №______________
"___"_____________20____г.
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор
0322005
по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик)
по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)
по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции
Номер документа
Отчетный период
с
по
Дата составления
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
Номер
по
порядку
позиции
по смете
1
2
руб.
Выполнено работ
Наименование работ
Номер
единичной
расценки
Единица
измерения
количество
цена за единицу,
руб.
стоимость,
руб.
3
4
5
6
7
8
Итого
Х
2-я страница формы № КС-2
ПРОЕКТ
Итого
Всего по акту
Х
Х
Сдал
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Принял
(должность)
М.П.
Заказчик
Генеральный директор
Подрядчик
_________________Н.И. Сыромятников
_____________________
«____» ________________ 201__ г.
«____» ________________ 201__ г.
ПРОЕКТ
Инвестор
по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик)
по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)
по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции
Номер документа
Дата составления
Отчетный период
с
по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер
по порядку
1
Наименование пусковых комплексов, этапов,
объектов, видов выполненных работ,
оборудования, затрат
2
Всего работ и затрат, включаемых в
стоимость работ
в том числе:
Стоимость выполненных работ и затрат,
руб.
Код
3
с начала
проведения
работ
с начала года
в том числе за
отчетный
период
4
5
6
Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС
Заказчик (Генподрядчик)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик)
М.П.
Заказчик
Генеральный директор
Подрядчик
________________Н.И. Сыромтников
_____________________
«____» ________________ 201__ г.
«____» ________________ 201__ г.