Договор подряда - Мостострой-11

Мостострой-11
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №
на выполнение работ на объекте:
______________________________________
г. _____________
«___»__________20____ г.
Открытое акционерное общество «Мостострой - 11» в лице ___________________,
действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и
, в лице
,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок
построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные
работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат и уплатить обусловленную цену. Подрядчик
принимает на себя
обязательства
по
выполнению
работ
по
__________________на
объекте:
____________________________(далее - Объект), а Заказчик берет на себя обязательства
принимать выполненные работы и обеспечивать финансирование их, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.1.
Технические, технологические характеристики
проекта,
реализуемого в рамках
настоящего Договора, определяются проектно-сметной документацией.
1.2.
Порядок контроля за ходом и результатами реализации проекта определяются согласно
раздела 7 настоящего Договора.
1.3.
Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены выполнит на
свой риск, своими силами и средствами все Работы, определенные в пункте 1.1. Договора в
объемах, установленных приложениями к настоящему договору.
1.4.
В своей деятельности Заказчик и Подрядчик
Российской Федерации.
1.5.
руководствуются законодательством
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору определена Приложением №1
и составляет
_______________ рублей (_________), в том числе НДС 18% _____________ рублей.
2.1.
Окончательная стоимость работ будет определена после утверждения проектносметной документации в соответствии с фактически выполненным объемом работ. Оплата
выполненных работ производится в соответствии с фактически выполненным объемом работ.
2.2.
Любые изменения стоимости оформляются дополнительными
настоящему Договору, подписанными Заказчиком и Подрядчиком.
2.3.
соглашениями
к
Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.
2.5.
Услуги заказчика по Договору составляют ___% от цены выполненных работ.
1
Мостострой-11
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
В рамках исполнения Договора, Подрядчик имеет права и обязуется:
Выполнять все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Проектносметной документацией, иными условиями Договора, а также требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Проектно-сметной документации,
в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с
Представителем Заказчика.
3.1.
Поставлять необходимые для выполнения работ оборудование и материалы за свой счет,
наименование, количество, качество, технологические характеристики, цена и прочие
существенные условия поставляемых материалов и оборудования отдельно согласовываются
Сторонами в соглашениях, спецификациях либо смете.
3.2.
В течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора предоставить
для проверки и утверждения Заказчику проектно-сметную документацию, выполненную на основе
полученного от Заказчика технического задания. В случае, если Подрядчику сразу передается
готовая проеткно-сметная документация, данный пункт удаляется из текста договора. При этом
меняется п.4.4. настоящего Договора.
3.3.
Проектно-сметная документация, утвержденная Заказчиком, подлежит обязательной
корректировке в случае, если соответствующие требования выдвинуты Заказчиком. Под
Заказчиком в настоящем Договоре понимается _________________________________. Однако
момент утверждения ПСД Заказчиком не освобождает Подрядчика от обязанности приступить к
выполнению работ и не освобождает его от ответственности за нарушение сроков, указанных в
п.6.1. настоящего Договора.
3.4.
В течение 3 дней с момента подписания настоящего договора предоставить Заказчику
график выполнения работ. Вариант: если график выполнения работ является приложением
3.5.
к настоящему договору, данный пункт удаляется.
Своими
силами
и
средствами
обеспечивать
получение
всех
необходимых
профессиональных допусков, лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе,
разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
3.6.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу,
назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода
выполнения Работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны
содержаться: фамилия, имя, отчество Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок
полномочий, номер и дата распорядительного документа/доверенности о назначении
Представителей.
3.7.
Предоставлять полномочному Представителю Заказчика информацию о ходе выполнения
Работ в соответствии с недельно-месячным графиком выполнения Работ.
3.8.
По письменному запросу Заказчика предоставить дополнительные данные о ходе Работ, в
том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов,
оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
3.9.
По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для
обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на объекте.
3.10.
Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции в
соответствии с сертификатами качества и паспортов. Подрядчик гарантирует соответствие
качества применяемых материалов и выполнение работ требованиям государственных
стандартов, технических условий и других нормативных документов.
3.11.
Поставлять и монтировать оборудование, необходимое для строительства объекта,
предусмотренного проектной документацией, соответствующего сертификатам качества и
паспортам.
3.12.
2
Мостострой-11
Осуществлять
предмонтажную
ревизию
оборудования,
с
составлением
соответствующего акта и направлением его Заказчику. Пункты 3.11.-3.13. применяются в том
случае, если поставка материалов осуществляется силами и за счет Подрядчика.
3.13.
Производить индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принимать
участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.
3.14.
Выполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, касающиеся
исполнения условий контракта, документально обосновывать целесообразность выполнения
дополнительных работ.
3.15.
Осуществлять ежедневную, а по завершению работ окончательную уборку рабочих мест
от остатков материалов и отходов, прочего строительного мусора. При неисполнении данного
условия, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц произвести уборку
строительного мусора и взыскать затраченные средства с Подрядчика.
3.16.
Обеспечивать устранение выявленных в процессе Работы и указанных в предписаниях
Заказчика либо контролирующих органов нарушений и своевременно представлять отчет об их
устранении. В противном случае убытки, понесенные Заказчиком в процессе устранения
замечаний, подлежат взысканию с Подрядчика наряду со штрафными санкциями.
3.17.
Передавать материалы и оборудование для осуществления хранения Заказчику по акту
приема-передачи.
3.18.
Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания
безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
3.19.
3.20. Обеспечить
всех работников, находящихся на объекте, одинаковой фирменной спецодеждой
с логотипом Подрядчика, а также контролировать ношение формы своими работниками.
3.21. На
привлечение иностранных рабочих из ближнего и дальнего зарубежья предварительно
получить разрешение Заказчика, а затем оформить официальное разрешение на привлечение этих
рабочих в установленном Законодательством РФ порядке. Все пред писания государственных органов
РФ части Законодательства Страны о привлечении иностранной рабочей силы, миграционного
законодательства, паспортно-визового режима, должны неукоснительно соблюдаться Подрядчиком
в отношении привлекаемых им работников. Подрядчик несёт ответственность за наличие у него
разрешений на привлечение и использование иностранных работников, наличие у привлекаемых им
иностранных работников разрешений на работу, наличие у привлекаемых им иностранных работников
регистрации по месту жительства/месту пребывания в соответствии с Законодательством РФ, а также
за соблюдение требований Законодательства РФ в части обязательного уведомления органа
миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также налогового
органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина. Подрядчик несет все
затраты, возникающие в этой связи для Заказчика или Заказчика включая штрафы, налагаемые
соответствующими инстанциями в полном объёме.
3.22. Предоставлять
Заказчику ежеквартально до 10 числа последнего месяца квартала сведения о
привлекаемых им иностранных гражданах для выполнения работ в рамках настоящего Договора.
3.23. Соблюдать
на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной
безопасностей, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного
движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и
нормативными Актами в течение всего Срока действия Договора.
Выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в
области охраны окружающей среды, производит возмещение за свой счет причиненного ущерба
и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении
Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
3.24.
За свой счет ликвидировать дефекты во время действия
Гарантийный срок начинается с даты ввода объекта в эксплуатацию.
3.25.
гарантийного
срока.
3
Мостострой-11
Нести ответственность за грубые нарушения, ошибки и недостатки в выполненных
работах и после гарантийного срока, которые Заказчик не мог заметить во время приемной
проверки и гарантийного срока. Факт обнаружения скрытых нарушений устанавливается путем
проведения строительной экспертизы.
3.26.
Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и средствами за
свой счет все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение Срока действия
Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств по Договору.
3.27.
Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то,
что Заказчик не осуществлял надзор и контроль за ходом выполнения работ.
3.28.
В случае, если выполнению работ в срок препятствуют действия третьих лиц - нарушение
обязательств по выполнению работ на Объекте другими подрядчиками, нанятыми Заказчиком, незамедлительно уведомить о сложившейся ситуации Заказчика и по договоренности с
Заказчиком самостоятельно выполнить требуемые работы, с последующим возмещением
понесенных затрат за счет Заказчика.
3.29.
Письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных
приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
3.30.
дней
и
a.
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работ;
b.
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок,
определенный Графиком выполнения Работ.
В срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты завершения Работ на Объекте в
полном объеме и в соответствии с Проектно-сметной документацией, направить Заказчику
письменное уведомление о завершении строительно-монтажных работ на Объекте.
3.31.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика,
компенсируется за счет собственных средств Подрядчика.
3.32.
Согласовывать с Заказчиком (получить письменное одобрение в ответ на письменный
запрос) привлечение любых третьих лиц в целях выполнения работ в рамках данного договора.
При этом вся ответственность за деятельность привлеченных лиц возлагается на Подрядчика.
3.33.
Не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим
организациям и лицам сведения, связанные с проектированием и строительством объекта в
рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика.
3.34.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик в рамках исполнения договора имеет права и обязуется:
Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном
разделом 5 Договора.
4.1.
Обеспечить получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и
согласований соответствующих органов власти, а именно:
4.2.
- разрешение на строительство;
- согласование условий производства Работ в зоне действующих коммуникаций;
Обеспечивать охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и
оборудования, строительной техники и расходных материалов, принятых у Подрядчика по акту
приема в течение Срока выполнения Работ по Договору.
4.3.
Передать Подрядчику 1 (один) экземпляр Технического задания. Вариант: Передать
Подрядчику проектно-сметную документацию.
4.4.
4.5.
Осуществлять управление строительством, контроль за сроками и качеством Работ.
4
Мостострой-11
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу,
назначить полномочного сотрудника/работника Представителя Заказчика на Объекте,
осуществляющего технический надзор на объекте, а также уведомить Подрядчика о назначенных
Представителях и об организациях, осуществляющих авторский надзор за производством Работ на
Объекте.
4.6.
Осуществлять
законченных работ.
4.7.
поэтапную
приемку
выполненных
Работ
и
организовать
приемку
Организовать проведение технического и авторского надзора.
4.8.
Осуществлять контроль за качеством строительных материалов, конструкций и
оборудования, используемых в строительстве при выполнении работ и надлежащим оформлением
рабочей и исполнительной документации.
4.9.
Заказчик по заявке Подрядчика может предоставить последнему на объекте складские
помещения, вагон-бытовки, места для инженерно-технических работников.
4.10.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
Авансовые платежи по данному договору не предусмотрены.
5.1.
Подрядчик представляет Заказчику в срок не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного
месяца следующие документы:
5.2.
 исполнительная документация за выполненный за месяц объем работ;
 акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
 справку стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
 счет-фактура к форме КС-3;

акт передачи первичных документов.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о
приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке
выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В
случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки,
определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки
Работ, и повторно направить акты выполненных работ Заказчику.
5.3.
Оплата фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ
осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за датой
предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим
законодательством, Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (Форма КС-3), подписанных обеими сторонами.
5.4.
В случае предоставления Заказчику документов, оформленных с нарушением
действующего законодательства, Заказчик имеет право на задержку платежей до устранения
замечаний.
5.5.
Платежи по Договору осуществляются банковским переводом либо иным не запрещенным
законодательством РФ способом. Датой исполнения обязательств считается день списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.6.
Сверка по произведенным расчетам производится ежеквартально, не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, с составлением Акта сверки, предоставляемого
Заказчиком.
5.7.
Дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией,
выполненные Подрядчиком без предварительного письменного согласования с Заказчиком оплате
не подлежат.
5.8.
5
Мостострой-11
Окончательный расчет производится в течении 30 (тридцати) рабочих дней после полного
окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного
строительством объекта.
5.9.
Заказчик до окончания работ по Договору резервирует 10 % от цены Договора, с
удержанием указанной суммы из ежемесячных платежей пропорционально стоимости
выполненных работ. Оплата зарезервированной части производится Заказчиком в течении 30
(тридцати) рабочих дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию.
5.10.
6.СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.
Сроки выполнения Работ:
Начало Работ: __________________.;
Окончание Работ: ________________________.
Любое изменение сроков выполнения Работ оформляются путем подписания Сторонами
соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.
6.2.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного допуска ко всем
видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
7.1.
Подрядчик за 3 суток письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых
работ. В случае неявки Заказчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается
Подрядчиком в одностороннем порядке. Если Заказчик не был информирован об
освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию
Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных денежных средств.
7.2.
7.3.
Подрядчик за 3 дня обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.
Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за
сохранность данных работ до момента окончания работ на объекте. Подрядчик должен за свой
счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент
промежуточной приемки, за исключением ущерба от форс-мажорных обстоятельств.
7.4.
В случае обнаружения дефектов, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в
приемке выполненных и предъявляемых к приемке работ, назначает сроки устранения
выявленных дефектов в предписании или записи в общем журнале работ и назначает дату
повторной приемки.
7.5.
8. УСТРАНЕНИЕ НЕДОДЕЛОК
В случае, если будут обнаружены Работы не соответствующие СНиП и Проектной
документации, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в сроки, определенные
настоящим Договором и Актами Заказчика, переделать эти Работы для обеспечения их
надлежащего качества и соответствия Проектной документации и СНиП.
8.1.
Если Подрядчик не устранит недостатки, несмотря на письменное уведомление в
согласованные сроки, то Заказчик обеспечивает переделку некачественно выполненных
Подрядчиком Работ. Все расходы, в том числе организационные, связанные с переделкой таких
Работ, Заказчик взыскивает с Подрядчика, либо суммы за переделку некачественно выполненных
Подрядчиком Работ будут удержаны из платежей, включая штраф.
8.2.
9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
Качество выполненных Подрядчиком работ, должно
соответствующих действующих нормативных документов.
9.1.
соответствовать
требованиям
6
Мостострой-11
Продолжительность гарантийного срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору,
составляет __________ от даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта
Приемочной комиссией.
9.2.
Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного
срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной
эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта.
9.3.
При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для
расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов
с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных
дефектов и подписания Акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия Представителей
Подрядчика, либо их отказа от подписания Акта действительным считается акт о выявленных
дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности
начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику,
либо с даты отправления Подрядчику претензий в письменной форме, способом, гарантирующим
его получение.
9.4.
В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все
работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения
Подрядчиком обязательств по Договору.
9.5.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты),
указанные в Акте, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции.
9.6.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение
обязательств по договору и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким
неисполнением или ненадлежащим исполнением.
10.1.
Подрядчик за задержку оплаты выполненных работ имеет право взыскать с Заказчика
неустойку (пеню) в размере 0,01 % от стоимости работ за каждый день задержки платежа, но не
более 10% от цены Договора.
10.2.
Заказчик, в случае нарушения договорных обязательств Подрядчиком, имеет право
взыскать с Подрядчика следующие штрафные санкции:
10.3.
- за задержку сдачи результатов работы - неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости работ по
договору за каждый день задержки, но не более 10% от Цены Договора. При задержке сдачи
результатов работы на срок свыше 30 дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,5% от
стоимости работ по договору за каждый день задержки до фактического исполнения
обязательства;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества –
неустойку (пеню) в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости работ по договору, но
не более 10% от цены Договора;
- за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в
случае неявки Подрядчика – односторонним актом- неустойку (пеню) в размере 0,1% от
стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора. В том случае,
если Подрядчик не устранил дефекты, в установленные актом сроки, Заказчик вправе поручить
устранение дефектов третьим лицам либо устранить дефекты своими силами за счет Подрядчика.
Кроме того, взыскать с него неустойку в размере 30% стоимости работ по устранению дефектов и
потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
- за нарушение требований по уборке территории – неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены
договора.
- за нарушение требований техники безопасности и условий о форменной одежде - неустойку
(пеню) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.
7
Мостострой-11
- за неустранение либо несвоевременное устранение требований предписаний - неустойку (пеню)
в размере 0,5% от цены договора.
- в случае нарушения Подрядчиком сроков поставки оборудования, предусмотренных графиком
поставки оборудования, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости
непоставленного оборудования за каждый день просрочки.
- в случае, если оборудование не соответствует по качеству стандартам и техническим условиям,
условиям контракта, требованиям проектной спецификации, а также если поставлено
некомплектное оборудование, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% стоимости
оборудования ненадлежащего качества или некомплектного. При этом Заказчик оставляет за
собой право возврата некачественного или некомплектного оборудования Подрядчику без уплаты
каких либо штрафов и поставки иного оборудования своими силами и за счет Подрядчика.
В случае, если Подрядчиком допущены нарушения, за которые на Заказчика
уполномоченными органами будут наложены штрафные санкции, Подрядчик компенсирует
Заказчику суммы штрафов в течение 3-х дней со дня предоставления Заказчиком документов,
подтверждающих наложение штрафных санкций. В случае невозможности уплаты Подрядчиком
вышеуказанных сумм, Заказчик имеет право удержать их из платежа, причитающегося
Подрядчику.
10.4.
В случае, если по вине Подрядчика Заказчик будет привлечен к ответственности в
результате нарушения Подрядчиком п. 3.19 Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику в
полном объеме все суммы штрафных санкций, налагаемых соответствующими инстанциями, а
также уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 5% от цены Работ.
10.5.
Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает
другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему договору убытки, в
том числе упущенную выгоду в полной мере сверх неустойки.
10.6.
Уплата неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
10.7.
Необходимость выполнения дополнительных работ на объекте не может служить
основанием к освобождению Подрядчика от ответственности за нарушения графика производства
работ и срока ввода объекта.
10.8.
Невозможность выполнения работ Подрядчиком из – за действий других подрядчиков,
привлеченных Заказчиком, не может являться основанием к освобождению Подрядчика от
ответственности за нарушения графика производства работ в случае, если Подрядчик
своевременно не уведомил Заказчика о сложившейся ситуации и не предпринял самостоятельных
попыток к выполнению требуемых работ.
10.9.
Все издержки по увеличению стоимости выполненных работ, возникшие в связи с
просрочкой выполнения работ Подрядчиком, до фактического ввода объекта в эксплуатацию
несет Подрядчик.
10.10.
Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную
ответственность за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного законодательства,
за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, техники безопасности и пожарной
безопасности, а также законодательства по охране окружающей среды.
10.11.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форсмажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
11.1.
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки.
11.2.
8
Мостострой-11
При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по
обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных
обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких
обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
11.3.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным
органом государственной власти.
11.4.
Срок действия
Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и
устранения его последствий.
11.5.
Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев,
Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков
исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.
11.6.
12. ПРИНЯТИЕ ПОДРЯДЧИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:
Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии
с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
12.1.
Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми
условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности
выполнения Работ.
12.2.
Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем
вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
12.3.
Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по
Договору.
12.4.
13. СУБПОДРЯДЧИКИ
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за работы, выполненные
привлеченными им третьими лицами. Подрядчик должен обеспечить, чтобы все его договоры с
третьими лицами содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими,
чем условия и положения настоящего Договора.
13.1.
Подрядчик не имеет права уступать права и (или) обязательства по настоящему договору
частично или полностью без предварительного письменного согласия Заказчика.
13.2.
При заключении договора Подрядчик должен письменно информировать Заказчика обо
всех привлеченных к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиках. Назначение
субподрядчика должно быть одобрено Заказчиком.
13.3.
Подрядчик
по запросу Заказчика должен представить на субподрядчика
квалификационные документы в согласованной между сторонами форме и содержании.
13.4.
В случае установления факта нарушения п.13.2, 13.3,13.4 Договора Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай обнаружения такого
инцидента. Факт нарушения условий настоящего договора должен быть подтвержден
соответствующим актом, составленным представителями Заказчика и подписанного не менее чем
двумя свидетелями. При этом Заказчик предъявляет Подрядчику претензию за нарушение
договорных обязательств.
13.5.
9
Мостострой-11
14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
14.1.
14.2.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
 Задержка Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика.
 Нарушение Подрядчиком сроков производства
производства работ, более чем на 15 дней.
работ,
предусмотренных
графиком
 Несвоевременное устранение
Подрядчиком замечаний Заказчика по качеству
выполненных строительно-монтажных работ, предъявленных Подрядчиком к приёмке,
выраженных Заказчиком в виде письменного предписания или записи в общем журнале
работ.
 Нарушение
Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ,
предусмотренных проектно-сметной документацией.
 Аннулирование свидетельства о допуске к соответствующему виду работ, выданное
саморегулируемой организацией (СРО), другие акты, налагаемые государственными
органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на
производство работ.
 Остановка Заказчиком финансирования строительно-монтажных работ по причинам, не
зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.
 Остановка Заказчиком финансирования строительства объекта.
15. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением
претензионного порядка рассмотрения споров, а при не достижении согласия – в Арбитражном
суде Тюменской области.
15.1.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Настоящему Договору должны
быть рассмотрены в течение 10 календарных дней с момента их получения.
15.2.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
сторонами принятых на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
14.2. настоящего договора.
16.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
16.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
16.3.
17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:
Заказчик:
ОАО «Мостострой-11»
Юридический
адрес:
Юридический
адрес:
Почтовый
адрес:
Почтовый
адрес:
628408, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
г. Сургут, ул. Энергетиков, 26
10
Мостострой-11
ИНН / КПП
ИНН / КПП
ОГРН
ОГРН
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с
р/с
в
в
Кор/сч
Кор/сч
БИК
БИК
18. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:
Заказчик:
ОАО «Мостострой-11»
Генеральный директор (либо директор филиала
либо по доверенности)
________________ /________________/
________________ /________________/
м.п.
м.п.
11