Приложение к извещению на проведение муниципального закупа способом запроса котировок

Приложение
к извещению на проведение муниципального закупа
способом запроса котировок
на поставку оборудования электрораспределительного и аппаратуры контроля
№
п\п
Наименование
поставляемых
товараов
1.
Рубильник ЯРВ100
2.
3.
Автомат ВА-5135М -250А
Автомат ИЭК1п 63А
4.
Фотореле
5.
Контактор КТ6022 160А
6.
Пускатель
ПМА4100 4-й
величины
7.
Счетчик
трехфазный ЦЭ6803В/1
Технические характеристики товаров
Род тока – Переменный; Номинальное напряжение - 380В;
Номинальный ток - 100А; Число полюсов - 3 шт.; Сечение
проводников, подводимых к губкам - 2х50 мм; Присоединение
внешних проводников к контактным выводам – Переднее;
Размещение рукояти привода – Правое; Масса не более 8 кг.;
Размеры, не более: Длина - 300 мм; Ширина – 205 мм; Высота 136
мм.
Род тока – Переменный; Номинальное напряжение - 380В;
Номинальный ток – 250А; переменный ток – 660 В; постоянный
ток -220 В.
Номинальное напряжение сети 380/220 В; Номинальная частота
50Гц; Количество полюсов 1; Номинальный ток 63 А;
Фотореле УТФР-1М предназначено для управления
электроустановками по уровню естественного освещения.
Фотореле обеспечивает включение нагрузки при освещенности
фотодатчика ниже порога срабатывания. Диапазон настройки
порога срабатывания от 0 до 60 Лк. Порог включения и
отключения нагрузки настраивается с помощью ручки плавной
регулировки на передней панели прибора. Вариант корпуса –
настенный.
3-х полюсный контактор переменного тока на номинальный ток
160А ~380В с втягивающей катушкой на ~220В ~380В с двумя
замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными
контактами. Крепление: на рейке с помощью болтов. Масса: до 7
кг.
Номинальное напряжение главной цепи пускателей 380 В,
номинальное напряжение по изоляции 660 В.
Номинальные рабочие напряжения вспомогательных контактов:
при переменном токе частоты 50 Гц и 60 Гц от 24 до 660 В, при
постоянном токе от 24 до 220 В.
Номинальное напряжение втягивающей катушки – 220 В для
частоты 50-60 Гц.
Класс точности 1,0; Число тарифов 1-2; Частота измерительной
сети, Гц50±2,5(60±3); Номинальное фазное (линейное)
напряжение, В: 220 (380)
- для электросчетчиков непосредственного включения 127 (220)
Номинальная сила тока, А: 5; 10
- для электросчетчиков непосредственного включения 1; 5;
Максимальная сила тока*, А: 50; 100
- для электросчетчиков непосредственного включения 1,5; 7,5;
Порог чувствительности,% от Iном: 0,5
нормируемый по ГОСТ
фактический 0,1;
Полная потребляемая мощность параллельной цепи, не более,
В*А, (Вт)
- для электросчетчиков непосредственного включения 6 (1)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более,
В*А - 0,5; Количество суммирующих устройств (направлений
Ед.
Кол- изм.
во
Шт.
3
3
Шт.
4
Шт.
Шт.
3
3
Шт.
Шт.
3
Шт.
3
8.
Предохранитель
ПН-2-100
9. Изолятор ОФП2
10. Держатель ПН2-100
учета) - 1; 2;
Диапазон рабочих температур электросчетчиков с механическим
отсчетным устройством, °С от -40 до 55;
Диапазон рабочих температур электросчетчиков с электронным
отсчетным устройством, °С от -25 до 55;
Габаритные размеры (HxLxB), мм: не более 140 x 149 x 57;
Масса, не более 0,8 кг.
Номинальный ток, А: 100А
Размер А, мм: 85; Размер А1, мм: 18; Размер А2, мм: 14,5
Размер В, мм: 40; Размер D1, мм: М6; Размер L, мм:
164
Размер L1, мм: 123; Размер L2, мм: 70; Размер H, мм:
63,5
Масса предохранителя в сборе, кг: не более 0,48
5
Шт.
номинальное напряжение сети до 1000 В, частотой до 60 Гц.
8
Для Предохранителя ПН-2-100
14
Шт.
Шт.
* В случае наличия в наименованиях, характеристиках товара указания на товарные знаки
следует рассматривать участниками размещения заказа как указания, сопровождающиеся
словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых
применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких
товаров с товарами, используемыми заказчиком
Требования к поставляемым товарам: Наличие сертификата качества товара.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника размещения заказа (для юридического лица):___________________________
________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место жительства (для физического лица):____________________________________________________
Сайт, e-mail:______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________КПП_____________________________________________________
Контактное лицо (ФИО), телефон___________________________________________________________
Кому: МУ «Управление по муниципальным закупкам»
Дата: «____»____________20__г.
Уважаемые господа!
Изучив запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку
оборудования
электрораспределительного
и
аппаратуры
контроля
на
выполнение
благоустроительных работ на территории улиц – победителей конкурса «Самая чистая улица
частного сектора» на сумму _______________(_______________________________________________
цифрами и прописью
___________________________________________) рублей.
Поставляемый товар является новым товаром.
Цена товара включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________________________________
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет
выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником
размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Наименование
поставляемых товаров
Характеристики
поставляемых товаров
Руководитель _____________________/________________________/
Мп
Количество
(ед.изм.)
Проект
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №
на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения
г. Улан-Удэ
«___»__________2012г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет», в лице директора Трофимова Николая
Зариповича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________, в лице
____________________________________________, действующей на основании ______________,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По
настоящему
Договору
Поставщик
обязуется
поставить
оборудование
электрораспределительное и аппаратуру контроля на выполнение благоустроительных работ на
территории улиц – победителей конкурса «Самая чистая улица частного сектора» (далее – Товар)
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные товары.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара
определяются спецификацией поставки товара (приложение), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Основания заключения Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок от «___» ____________ 2012г. № ______________________________.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1.
Цена
Договора
устанавливается
в
сумме
__________
(____________________________________), в том числе НДС (если облагается) __________ руб.
3.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.
3.3. Цена Товара включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.4. Источник финансирования Договора: Республиканский бюджет.
3.5. Код бюджетной классификации РФ: 000 0000 0000000 000 340.
3.6. Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в полном объеме на основании
предъявленных счетов-фактур по мере поступления денежных средств из бюджета, до «31» декабря
2012 г.
4. Сроки и условия поставки и приемки Товара
4.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты
заключения Договора.
4.2. Датой поставки товаров считается дата их доставки по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12а.
4.3. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо организует
доставку Товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. Риск утраты или порчи
Товара в процессе его доставки несет Поставщик.
4.4. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в
соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Стоимость упаковки включена в
стоимость Товара по Договору.
4.5. При приемке Товара, он должен быть осмотрен Заказчиком. Факт приемки Товара оформляется
двусторонним актом, подписанным представителями Поставщика и Заказчика, который подтверждает
приемку Товара. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара условиям Договора,
извещения о проведении запроса котировок, а также сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах об этом Заказчик уведомляет Поставщика.
4.6. Если Товар, не будет соответствовать установленным требованиям (условиям Договора и/или
извещения о проведение запроса котировок, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных
документах), Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар или
допоставить (доукомплектовать) товар без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Срок
замены товара ненадлежащего качества или допоставки (доукомплектования) устанавливается в течение 5
(пяти) дней с момента предъявления соответствующей претензии (уведомления).
4.7. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику сопроводительные
документы на товар, сертификаты соответствия.
4.8. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить
сохранность этого Товара (ответственное хранение) в разумные сроки уведомить об этом Поставщика
через почтовую или факсимильную связь.
4.9. Право собственности на Товар переходит от Поставщика Получателю в момент передачи
Товара, подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.
4.10. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от
Поставщика Получателю одновременно с переходом права собственности на Товар в соответствии с п.4.9.
Договора.
5. Качество поставляемых товаров
5.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать ГОСТам,
сертификатам соответствия, условиям извещения о проведении запроса котировок.
5.2. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара,
указанными в договоре. В этом случае в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов,
вносятся сведения, предусмотренные пунктом 8 части 2 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ от
21.07.2005.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере
1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательств.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим
Договором, с Поставщика взыскивается неустойка за каждый день до момента фактического устранения
Поставщиком нарушения условий настоящего Договора в размере 1/100 действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.4. В случае непредставления документов, указанных в п. 4.7., одновременно с передачей товара
Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день до момента фактического устранения
Поставщиком данного нарушения в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.5. В случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства по
договору заказчик вправе произвести оплату договора путем выплаты поставщику суммы, уменьшенной
на сумму неустойки.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, Поставщик вправе потребовать
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.
6.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2012 года.
7.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Данный договор и приложения к нему, переданные по факсимильной связи, имеют полную
юридическую силу до замены их на оригиналы.
8.2. Изменения в настоящий Договор действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде
дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в Реестр договоров в
соответствии со ст.18 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.
8.3. При исполнении настоящего Договора перемена Поставщика не допускается, за исключением
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по
Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
8.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем направления претензии одной Стороной Договора другой стороне. Претензия подлежит
рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При не достижении согласия
спор разрешается в Арбитражном суде Республики Бурятия и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.6. Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение «Спецификация поставки товара».
8.7. Договор на _________ листах составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, каждый из которых находится у Сторон Договора.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
МБУ «Горсвет»
Поставщик
670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12а
Телефон: (3012), 43-24-64, факс: (3012) 43-24-66
e-mail: gorsvet-ulan-ude@mail.ru
ИНН 0323345179 КПП 032301001
ОГРН 1090327002193 БИК 048142001
Банк: ГРКЦ НБ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БАНКА РОССИИ Г.УЛАН-УДЭ
р/с 40701810500003000001
л/с 112.02.005.4
Директор МБУ «Горсвет»
______________________ /Трофимов Н.З. /
м.п.
______________________ /_______________/
м.п.
Приложение
к Договору
от «__» ________2012 г. №
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
№
п/п
Наименование товара
Количест
во единиц
Единиц
а
измерен
ия
Цена за
единицу,
руб. без
НДС
Сумма, руб.
без НДС
Итого:
Итого НДС:
Всего к оплате:
Всего наименований ___, на сумму ______________ руб
Заказчик: МБУ «Горсвет»
Директор_________________ /Трофимов Н.З. /
м.п.
Поставщик:
_________________ /______________ /
м.п.
Протокол цен
для приобретения оборудования электрораспределительного и аппаратуры контроля
Наименова
ние товара
Рубильник
Автомат
Изолятор
Фотореле
Контактор
Пускатель
Счетчик
Предохрани
тель
Держатель
ИТОГО:
Технические
характеристики
ед.
изм
ко
лво
ЯРВ-100А
ВА-51-35М 250А
ИЭК- 1п
63А
ОФП – 2
УТФР-1м
КТ-6022
160А
ПМА4100
4-й
величины
ЦЭ 6803В
3ф.
шт.
Цена за ед. товара в руб.
Средняя
цена
Поставщик
1
Поставщик
2
Поставщик
3
НМЦ
3
2424,00
1561,36
2806,58
2263,98
6791,94
шт.
3
2750,00
2025,00
2801,44
2525,48
7576,44
шт.
шт.
шт.
4
8
3
46,50
26,00
1109,90
45,83
22,53
-
68,88
-
53,74
24,26
1109,90
214,96
194,08
3329,70
шт.
3
5424,99
3437,10
4900,00
4587,36
13762,08
шт.
3
1002,00
1614,18
1310,90
1309,03
3927,09
шт.
3
1755,00
1616,18
2100,00
1823,72
5471,16
ПН-2-100
шт.
5
61,60
-
56,00
58,80
294,00
ПН-2-100
шт.
шт.
14
49
21,00
10,45
153,00
54,48
762,72
42 324,17