Договор № 03/01 на поставку продуктов питания (мясо говядина

Договор № 03/01
на поставку продуктов питания (мясо говядина) для нужд Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 253
г. Ижевск
«03» января 2015г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития детей № 253 именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заведующего
Душкиной Надежды Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Волкова Светлана Ивановна, именуемый в
дальнейшем Поставщик, в лице Волковой Светланы Ивановны, действующего на
основании ОГРНИП серия 18 № 003205386 от 14.04.2014г., с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные условия Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить Заказчику
продукты питания (мясо говядина) (далее – Товар), в соответствии со Спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему Договору). Вместе с Товаром Заказчику передаются все
необходимые документы.
1.2. Заказчик обязуется принять Товар с сопроводительными документами и оплатить
его в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.3. Наименование, характеристики, количество, цена за единицу, общая стоимость,
срок годности Товара, указаны в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору,
являющейся его неотъемлемой частью.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора, составляет 207 700 руб. 00 коп. (Двести семь тысяч
семьсот рублей 00 копеек).
2.2. Источник финансирования – Внебюджетные средства получателей средств местного
бюджета (родительская плата).
2.3. Оплата стоимости проданного по настоящему Договору Товара производится в
рублях.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения
количества Товара и иных условий исполнения Договора.
2.5. В цену Договора включены: стоимость Товара, стоимость доставки, транспортные,
таможенные расходы, стоимость тары, упаковки, уплата налогов (в т.ч. НДС), стоимость
погрузочно-разгрузочных работ и другие обязательные платежи и возможные накладные
расходы Поставщика, т.е. является конечной, за исключением случая предусмотренного п. 2.4.
настоящего Договора.
2.6. Моментом оплаты является момент поступления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
2.7. Заказчик производит оплату по факту поставки Товара, путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 45 календарных дней с момента
подписания Сторонами акта приёма Товара, на основании полученных от Поставщика счёта,
счёта-фактуры, товарной накладной.
3. Условия доставки, передачи и приема Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента заключения Договора до
31.12.2014г, специализированным транспортом Поставщика (с обязательным предоставлением
1
Заказчику копии санитарного паспорта на транспорт, копии личной медицинской книжки на
экспедитора (водителя – экспедитора), осуществляющего доставку товара в учреждение
(Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ), в течение одного дня с момента поступления
заявки от Заказчика отдельными партиями, в указанных объемах, в рабочие дни по адресу:
Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Молодежная, д. 84, МАДОУ № 253. Доставка
осуществляется до места нахождения Заказчика специальным транспортом Поставщика в
упаковке и при температуре, позволяющей обеспечить сохранность свойств Товара. Каждая
поставка сопровождается счетом, счетом-фактурой, товарной накладной, документами,
подтверждающими качество, гигиеническими сертификатами.
3.2. Доставка Товара включает в себя разгрузку Товара Поставщиком и доставку его до
склада Заказчика за счет средств Поставщика.
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания акта приема Товара Сторонами.
3.4. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а
также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим
законодательством Российской Федерации или Спецификацией. Качество должно
подтверждаться декларацией о соответствии.
3.5. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при обычном способе
транспортировки и хранения. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре),
обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки,
погрузки и выгрузки, а также на период хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать
санитарным требованиям.
3.6. Срок годности Товара не более 180 суток.
4. Обязательства Сторон.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Товар в адрес Заказчика в соответствии со Спецификацией и
условиями настоящего Договора. Срок годности на поставленный Товар указан в
Спецификации и устанавливается от даты подписания акта приема Товара.
4.1.2. Передать Товар свободный от любых прав и притязаний третьих лиц.
4.1.3. При поставке Товар должен быть упакован в тару (упаковку) производителя,
обеспечивающую его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке различными
видами транспорта и хранении.
4.1.4. Осуществить поставку Товара и все виды погрузочно-разгрузочных работ в срок
указанный в Договоре. Доставка до склада заказчика осуществляется транспортом
Поставщика. Разгрузка на склад производится силами и средствами Поставщика.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Осуществить прием поставленного Товара по количеству и качеству в порядке и
в сроки, установленные Договором. При отсутствии претензий по качеству и комплектности
полученного Товара, подписать акт приема Товара.
4.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
5. Порядок приема Товара.
5.1. Заказчик осуществляет прием Товара в течение 1 дня после доставки Товара в
адрес Заказчика, указанный в п. 3.1. Договора, на соответствие Товара количеству,
комплектности, качеству и иным характеристикам, указанным в спецификации и накладной.
По окончании приема Товара Заказчик при отсутствии претензий подписывает акт приема
Товара.
5.2. В случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего
Договора Заказчик уведомляет об этом Поставщика, составляет акт устранения недостатков и
направляет его Поставщику. Некачественный Товар считается не поставленным. В случае
поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик обязан
2
в течение 2-х дней с момента получения уведомления и акта устранения недостатков
устранить выявленные недостатки за свой счет и своими силами.
5.3. Право собственности на поставленный в соответствии с настоящим Договором
Товар переходит Заказчику с момента подписания акта приема Товара.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, а также срока замены
Товара ненадлежащего качества, предусмотренного п. 6.2. Договора, Заказчик вправе
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости
несвоевременно поставленного Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить
брак в течение 2-х дней. Все расходы по замене продукции несет Поставщик.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, другая Сторона вправе потребовать оплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от
оплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой Стороны или
третьих лиц.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
6.5. Стороны обязуются добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, не
допуская возникновения убытков. В случае нарушения указанного выше условия реальный
ущерб возмещается за счет Стороны, виновной в его возникновении.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ и условиями настоящего Договора.
6.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств
по настоящему Договору, Заказчик вправе уменьшить оплату по Договору на сумму
неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, с перечислением указанной суммы в
бюджет. Расчет и обоснование начисленной суммы неустойки (пени, штрафа) отражается в
акте приема Товара.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему
Договору. В этом случае срок выполнения обязательств будет продлен на время действия
указанных обстоятельств, если они подтверждены официально соответствующими органами.
7.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств в
указанные сроки по настоящему Договору, обязана известить об этом другую Сторону, в
соответствии с законодательством РФ.
3
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. До предъявления Стороной иска, вытекающего из настоящего Договора,
обязательно предъявление претензии. Претензия направляется Стороной в течение 10 дней с
момента выявления обстоятельств, послуживших основанием для ее направления. В случае
неудовлетворения второй Стороной претензии, отказа, частичного отказа от ее исполнения, а
также неполучения Стороной направившей претензию ответа в течение 10 дней с момента
получения уведомления о вручении претензии, Стороной может быть предъявлен иск.
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
9. Прочие условия
9.1. При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора по
соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев
предусмотренных законодательством РФ п. 9.2 настоящего Договора.
9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе
изменить не более чем на десять процентов количество всей предусмотренного Договором
товара, при изменении потребности в товаре, на поставку которого заключен Договор. При
поставке дополнительного количества такого товара, Заказчик по согласованию с
Поставщиком, вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству
такого товара, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении
соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке такого
товара, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара и цены единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной
цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
9.4. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон,
решению суда, а также по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае
нарушения Исполнителем условий Договора. При расторжении Договора в связи с
односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора – другая Сторона
Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением
случаев, если новый Поставщик является его правопреемник по Договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по
настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.7. Условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.8. Срок действия настоящего Договора определяется с момента его подписания и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31.03.2015г.
4
5
6
7