Dokumentatsiya_309-_PrU2013x

ООО «Газпром бурение»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии
ООО «Газпром бурение»
______________ /А.Г. Россинский/
”____” ____________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№ 309 -ПрУ/2013
Оказание услуг по транспортировке и монтажу БУ-Уралмаш3Д на площадке скв. ПО-5022 Восточно-Медвежьего НГКМ для
нужд филиала "Уренгой бурение" ООО «Газпром бурение».
Согласовано:
Начальник Тендерного управления
________________ И.А. Панкова
Начальник Производственного управления
________________А.В. Путрин
Начальник Управления капитального строительства
________________М.А. Еремин
2013 г.
Содержание
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
7. РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ ПРИЕМ
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
10. ПРОЦЕДУРА УТОРГОВЫВАНИЯ ЦЕН ЗАЯВОК
11. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
12. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
3
3
4
4
5
6
8
8
9
9
10
10
РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
12
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
12
РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ
37
Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений)
Форма 2. Техническое предложение
Форма 3. Коммерческое предложение
Форма 4. Общие сведения об Участнике
Форма 5. Опыт выполнения работ
Форма 7. Кадровые возможности Участника
Форма 8. Финансовое положение Участника
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах)
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника
Форма № ___. Другие формы
Форма 11. Опись документов, входящих в заявку
46
47
49
50
51
53
54
55
56
57
58
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие сведения
ООО «Газпром бурение» (далее - Организатор), Извещением № 309-ПрУ/2013, опубликованным на
сайте ООО «Газпром бурение», приглашает к участию в открытом одноэтапном запросе предложений без
предварительного отбора на право заключения договора на оказание услуг по транспортировке и
монтажу БУ-Уралмаш-3Д на площадке скв. ПО-5022 Восточно-Медвежьего НГКМ для нужд филиала
"Уренгой бурение" ООО «Газпром бурение»- (далее – запрос предложений).
1.1 Количество лотов.
Запрос предложений состоит из 1 (одного) лота: Оказание услуг по транспортировке и монтажу
БУ-Уралмаш-3Д на площадке скв. ПО-5022 Восточно-Медвежьего НГКМ для нужд филиала
"Уренгой бурение" ООО «Газпром бурение».
1.2. Сроки проведения запроса предложений:
Дата начала приема заявок: 18.11.2013 г.
Дата окончания приема заявок: 12 часов 22.11.2013 г.
В рамках запроса предложений, в Извещении о его проведении и настоящей документации
используются термины и сокращения, определенные в п. 2. настоящей Документации.
2. Термины и определения
2.1 Заказчик (Организатор) запроса предложений - ООО «Газпром бурение».
2.2 Тендерная комиссия Общества – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный
Организатором для принятия решений по подведению итогов запросов предложений, в том числе
решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур запроса предложений.
2.3 Тендерное управление – структурное подразделение администрации Общества, созданное для
подготовки и проведения запросов предложений. Задачи, функции и обязанности которого определяются
Положением об управлении.
2.4 Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в
соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061
Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются настоящей
документацией. Победителем запроса предложений признается Участник, заявка которого, содержит
лучшие условия поставки товаров, наиболее полно соответствующие требованиям документации по
проведению запроса предложений.
2.5 Договор – договор поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом
запроса предложений, заключаемый по результатам проведенного запроса предложений.
2.6 Предмет запроса предложений – право на заключение с Обществом договора, вид и объект которого
определяется Организатором запроса предложений.
2.7 Объект запроса предложений – товары, работы, услуги, составляющие предмет договора с
Обществом.
2.8 Лот – часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная Заказчиком по определенным критериям,
на которую в соответствии с извещением и документацией допускается подача отдельной Заявки на
участие в запросе предложений и заключение отдельного договора по итогам запроса предложений.
2.9 Документация о запросе предложений - комплект документов, содержащий полную информацию о
предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и
подачи заявок на участие в запросе предложений участником размещения заказа, а также об условиях
заключаемого по результатам запроса предложений договора.
2.10 Заявка на участие в запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение
участника размещения заказа, направленный Организатору по форме и в порядке, установленном в
документации о запросе предложений.
2.11 Участник запроса предложений
– юридическое или физическое лицо, выразившее
заинтересованность в участии в запросе предложений путем направления Организатору письменного
уведомления о намерении принять участие в запросе предложений и заявки на участие в запросе
предложений.
2.12 Победитель запроса предложений - участник, который по заключению Тендерной комиссии
Общества предложил лучшие условия.
2.13 Подрядчик (поставщик, исполнитель) – лицо (юридическое или предприниматель без образования
юридического лица), правосубъектность которого позволяет осуществить поставку товаров, выполнить
работы, оказать услуги на условиях запроса предложений, проводимых в соответствии с настоящей
документацией.
3. Общие требования к Участникам запроса предложений
3.1 В запросе предложений могут принять участие любые юридические лица или предприниматели,
получившие документацию о запросе предложений в установленном порядке.
3.2 Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и
выполнения договора.
3.3 На имущество Участника не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна
быть приостановлена.
3.4 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен находиться в процессе
ликвидации или реорганизации.
3.5 Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех
уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на территории Российской
Федерации.
3.6 Участник должен иметь все необходимые лицензии (разрешения, сертификаты).
3.7 Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов,
компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.
3.8 Участник должен располагать опытом выполнения аналогичных работ, услуг (не менее 3-х лет).
3.9 Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и
приемлемый уровень рентабельности.
3.10 Участник должен иметь положительную деловую репутацию.
3.11 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и участием в
запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо
от хода и результатов запроса предложений.
4. Общий порядок проведения запроса предложений
Запрос предложений проводится в следующем порядке в соответствии с положениями документации о
запросе предложений:
4.1 Публикация Извещения о проведении запроса предложений.
4.2 Направление Участниками уведомления о намерении принять участник в запросе предложений.
4.3 Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок и разъяснение Организатором
документации о запросе предложений (по мере необходимости).
4.4 Подача Участниками заявок на участие в запросе предложений и их прием.
4.5 Оценка и сопоставление заявок.
4.6 Принятие решения Тендерной комиссией и проведение процедуры уторговывания цен.
4.7 Принятие решения Тендерной комиссией о результатах запроса предложений.
4.8 Уведомление Участников о результатах запроса предложений.
4.9 Подписание Договора с Победителем запроса предложений.
5. Права и обязанности Организатора запроса предложений
5.1
Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения (объявления) о проведении
запроса предложений и документации о запросе предложений только перед теми Участниками, которые
своевременно направили Организатору уведомление о намерении принять участие в запросе
предложений.
5.2
Организатор обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников
заявок. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3
Организатор вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений, если он установит, что
Участник дал, согласился дать или предложил работнику Организатора, который может повлиять на
решение Тендерной комиссии, вознаграждение в любой форме.
5.4
Организатор имеет право в любое время отказаться от проведения запроса предложений не неся
никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки.
5.5
В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений Организатор
вправе изменить документацию путем издания дополнения. Уведомление о внесении изменений и
дополнений в документацию направляется с использованием оперативной связи (телефон, факс,
электронная почта) каждому лицу, которое направило Организатору уведомление о намерении принять
участие в запросе предложений.
5.6
Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
предложений может продлить срок их подачи. Уведомление о продлении срока подачи заявок
направляется с использованием оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) каждому лицу,
которое направило Организатору уведомление о намерении принять участие в запросе предложений.
5.7
Организатор имеет право установить дополнительный срок приема заявок, если после
рассмотрения полученных в установленный срок заявок на участие в запросе предложений будет
выявлено, что ни одна из заявок не соответствует требованиям документации о запросе предложений
5.8
Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции, формы,
условия
и
требования,
содержащиеся
в
документации.
Все
условия,
содержащиеся
в
настоящей
документации, рассматриваются как принятые
Участником, подающим заявку на участие в запросе предложений. Предполагается, что Участник
на
основании
документации о запросе предложений
(включая
технические
требования,
ознакомление с принципиальными
характеристиками
сопрягаемого
оборудования Заказчика,
ознакомление с площадкой строительства) получил всю необходимую информацию для подготовки и
подачи своей заявки.
5.9
Участнику запроса предложений до подачи заявки необходимо иметь полную и достоверную
информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую информацию в
соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и достоверность
указанных сведений несет Участник. Любая небрежность, задержка или отказ Участника от получения
на стадии подготовки заявки надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не
освобождают его как сторону по Договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения
обязательств по Договору и не могут служить основанием для изменения цены его предложения.
5.10 Неполное представление информации, запрашиваемой в документации, или же подача заявки,
не отвечающей всем требованиям
документации, представляют собой риск Участника и дают
право Организатору отклонить заявку.
5.11 Все полученные заявки Участникам не возвращаются.
5.12 Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок не
подано ни одной заявки, а также в случае если на основании результатов рассмотрения заявок Тендерной
комиссией принято решение об отклонении всех заявок.
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6. Подготовка заявок на участие в запросе предложений
6.1.
Общие требования к заявке
6.1.1. Участник запроса предложений должен подготовить заявку в строгом соответствии с
требованиями настоящей документации, таким образом, чтобы заявка не содержала никаких условий,
противоречащих требованиям документации.
6.1.2. Участник запроса предложений имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. В случае,
если Участник запроса предложений подает более одной заявки на один лот, все заявки с его участием
отклоняются без рассмотрения.
6.1.3. Предоставление Участником заведомо ложной информации, имеющей существенный характер,
может привести к отклонению его заявки.
6.1.4. Заявка на участие в запросе предложений, а также вся корреспонденция и документация,
связанные с этими документами, которыми обменивается с Организатором Участник, должны быть
подготовлены на русском языке. Подготавливаемая в этой связи сопроводительная документация и
печатная литература, а также документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
ином языке, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод
на русский язык (преимущество будет иметь перевод на русский язык).
6.1.5. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в
российских рублях.
6.1.6. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником запроса предложений в тексте
заявки, однако в любом случае этот срок не должен быть менее, чем 90 календарных дней со дня,
следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие в
запросе предложений. В течение этого времени Участник сохраняет все условия, предложенные в своей
заявке.
6.2.
Требования к подготовке заявки
6.2.1. Участник заполняет заявку на участие в запросе предложений в строгом соответствии с Образцом
заявки Раздела V «Формы заявки на участие в запросе предложений» и прикладывает документы,
подтверждающие соответствие Участников требованиям документации о проведении запроса
предложений к квалификации и правоспособности.
6.2.2. В состав заявки должна входить также последовательная опись всех документов, входящих в
заявку в соответствии с требованиями документации. Форма описи содержится в Форме 4. Организатор
рекомендует Участникам при составлении заявки придерживаться порядка последовательности
документов, изложенного в описи.
6.3.
Требования к подготовке технического предложений
6.3.1. Техническое предложение должно быть подготовлено по Форме 2 (Раздел V) документации.
6.3.2. К техническому предложению должны быть приложены документы (копии), свидетельствующие о
соответствии предлагаемых работ (услуг) требованиям Заказчика (сертификаты, свидетельства, аттестаты,
страховые полисы, технические регламенты и т.д.).
6.3.3. Содержащиеся в техническом предложении документы, схемы и пояснительные записки должны
быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание
заявки на участие в запросе предложений обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии с
требованиями документации.
6.3.4. Если Участник намеревается использовать субподрядчиков для выполнения важных компонентов
работ или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов объема работ, эти
компоненты работ и соответствующие субподрядчики должны быть обозначены путем заполнения
соответствующей формы Раздела V (Форма 10) с приложением всех Форм 4-9 Раздела V по каждому
субподрядчику и лицензий, если таковые требуются для выполнения работ (с заменой в Форме
«Участник» на «субподрядчик»). Эта информация будет принята во внимание также при оценке
соответствия квалификационным требованиям по опыту аналогичных работ.
6.4.
Требования к подготовке Коммерческого предложения
6.4.1. Коммерческое предложение должно быть подготовлено по Форме 3 (Раздел V) в полном
соответствии с условиями Разделов III и IV настоящей документации.
6.4.2. В составе коммерческого предложения Участник подает заполненные Таблицы цен (формы 3),
включенные в документацию, с указанием подлежащих выполнению работ, их краткого описания,
количества, разбивки цены по составляющим (где это применимо) и общей цены работ, которые
Участник предлагает выполнить в своей заявке.
6.4.3. Участник указывает расценки и цены по всем категориям работ и услуг, указанным в Таблицах цен
(формы 3), но не ограничиваясь ими. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником
запроса предложений, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они
покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Таблице цен.
6.4.4. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, не должны меняться ни при каких
обстоятельствах. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, должны учитывать все риски
связанные с влиянием инфляции, курсовыми колебаниями стоимости валют и прочие риски, и должны
оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия заявки и выполнения Договора. Заявка,
предусматривающая корректировку цен, будет рассмотрена как не отвечающая условиям запроса
предложений и отклонена.
Перечень
документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям
документации о запросе предложений к квалификации и правоспособности
6.5.1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом
Российской Федерации или иного государства.
6.5.2. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в
них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении
изменений в учредительные документы).
6.5.3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об
Участнике запроса предложений, датированная не ранее 1 месяца до даты опубликования Извещения о
проведении запроса предложений.
6.5.4. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа
юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного
юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально
удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени
данного юридического лица.
6.5.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6.5.6. Копия справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды, датированной не ранее 1 месяца до даты опубликования Извещения о проведении запроса
предложений.
6.5.7. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации дела о
несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке организации
Участника и подписанное уполномоченным лицом.
6.5.
6.5.8. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста на дату
подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное уполномоченным лицом.
6.5.9. Документы, подтверждающие полномочия Участника на поставку и обслуживание предлагаемой им
продукции в России, если он не является ее производителем (копии дистрибьюторских или дилерских
соглашений, оригиналы писем производителей продукции, предоставляющие Участнику право на поставку
этой продукции, гарантии предприятий - изготовителей об отгрузке продукции при поступлении заявок от
Участника, иные документы),
составленные на фирменном бланке производителя, подписанные
уполномоченным лицом и заверенные печатью.
6.5.10. Копии действующих лицензий (разрешений, сертификатов) на виды деятельности, связанные с
предметом запроса предложений.
6.5.11. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских
балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской
отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год и на последнюю отчетную
дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за последний отчетный период.
6.5.12. Отзывы заказчиков (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах в соответствии с предметом
закупки.
6.5.13. Заполненные в соответствии с требованиями документации Формы 4-9 Раздела V «Формы заявки»
Форма 4. Общие сведения об Участнике;
Форма 5. Опыт выполнения работ;
Форма 6. Материально-технические возможности Участника;
Форма 7. Кадровые возможности Участника;
Форма 8. Финансовое положение Участника;
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах);
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника.
6.5.14. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие Участника
требованиям настоящей документации, с соответствующими комментариями.
6.6.
Требования к оформлению заявки
6.6.1. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса
предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании
доверенности. В последнем случае копия доверенности должна быть представлена в составе документов
заявки.
6.6.2. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника запроса
предложений.
6.6.3. Все без исключения страницы заявки должны быть пронумерованы.
6.6.4. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти
исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью
Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
7. Разъяснение документации о запросе предложений
7.1. Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей
документации. Запросы на разъяснение документации должны направляться в письменном виде на
электронный адрес e-mail: E.Mironova@burgaz.ru. Контактное лицо: Миронова Евгения Евгеньевна.
7.2.
Организатор письменно отвечает на любой вопрос, связанный с разъяснением документации,
который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи заявок.
8. Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием
8.1. Организатор заканчивает принимать заявки «22» ноября 2013 г. в 17 часов 00 минут (время
московское). Заявки, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены
Организатором без рассмотрения по существу независимо от причин опоздания.
8.2. Существует следующий способ подачи заявок на участие в запросе предложений:
- через тендерную площадку ООО «Газпром бурение» (www.burgaz.ru);
- на электронный адрес E.Mironova@burgaz.ru в отсканированном виде в формате PDF или JPG
8.3. В случае предоставления заявки на электронный адрес, она должна быть направлена в
отсканированном виде в формате PDF или JPG, также обязательно предоставление Форм 2 и 3
«Техническое предложение» и «Коммерческое предложение» в формате Excel или Word. В теме письма
необходимо указать «Заявка на участие в запросе предложений №____».
8.4. В случае подачи заявки на бумажном носителе также необходимо приложить электронную версию
(документы должны быть представлены в формате PDF или JPG, обязательно предоставление Форм 2 и 3
«Техническое предложение» и «Коммерческое предложение» в формате Excel или Word).
8.5.
Заявка на бумажном носителе должна быть запечатана в конверт, обозначаемый словами «Заявка
на участие в запросе предложений № __». На конверте необходимо указать следующие сведения:
ООО «Газпром бурение», г. Москва, ул. Наметкина, д.12А, каб. 2405, Тендерное управление.
Полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес.
8.6. Для доставки заявки на бумажном носителе Участникам рекомендуется предварительно
предупредить контактное лицо, указанное в п. 7.1 о дне и часе доставки заявки. В случае направления
заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или
курьера о настоящем порядке доставки курьерской почты.
9. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
9.1. Оценка заявок осуществляется Организатором запроса предложений не более 30 рабочих дней.
9.2. Основными критериями при рассмотрении и оценки заявок участников являются:
Коммерческое предложение, в том числе цена заявки и ее обоснованность;
Техническое предложение, в том числе обоснованность общих организационных решений и способов
управления работами, система контроля качества и др.;
Материально-технические возможности Участника;
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
Уровень технологий и стандартов производства работ, соблюдение экологических требований;
Сроки выполнения работ;
Полнота соответствия предлагаемых решений и работ техническим требованиям документации о
проведении запроса предложений;
Порядок и сроки осуществления платежей;
Условия представления гарантий качества;
Опыт выполнения аналогичных работ;
Квалификация ключевого персонала для выполнения работ.
9.3. При проведении рассмотрения и оценки заявок Организатор может по своему усмотрению
попросить Участника дать разъяснения по поводу его заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее
должны подаваться в письменном виде. Отказ Участника от предоставления разъяснения может
послужить причиной отклонения его заявки.
9.4. В ходе изучения документов, представленных в заявке Участника, Организатор имеет право
запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридических и физических лиц,
указанных в заявке, на предмет достоверности содержащихся в данной заявке сведений.
10. Процедура уторговывания цен заявок
10.2 Решение о проведении процедуры уторговывания цен заявок принимается в любой срок до
подведения итогов запроса предложений.
10.3 Проведение процедуры уторговывания цен заявок возможно двумя способами:
- путем направления Участникам письменного приглашения к участию в уторговывании цен заявок;
- путем проведения переговоров с Участниками.
10.4 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем направления письменного приглашения
Организатор в приглашении определяет дату и время окончания подачи новых коммерческих
предложений.
10.5 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем переговоров Участник обязан в течение
3-х дней предоставить письменное подтверждение достигнутых договоренностей.
10.6 Организатор запроса предложений вправе неоднократно принимать решения о проведении
процедуры уторговывания цен заявок.
10.7 Изменение иных условий заявки, кроме изменения ее цены в меньшую сторону не допускается.
10.8 Участник запроса предложений, приглашенный на процедуру уторговывания, вправе не участвовать
в ней. В этом случае его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке или новыми
коммерческими предложениями, представленными на предыдущую процедуру уторговывания, если
новое коммерческое предложение такого участника было принято к рассмотрению.
10.9 С момента подачи участником запроса предложений в установленном порядке нового
коммерческого предложения, соответствующего требованиям документации и приглашению к
уторговыванию, ранее представленное коммерческое предложение участника утрачивает силу.
11. Уведомление Участников о результатах запроса предложений
11.1 Организатор запроса предложений после принятия решения о Победителе запроса предложений
размещает информацию об итогах запроса предложений на корпоративном сайте ООО «Газпром
бурение», с указанием:
номера и наименования запроса предложений;
наименования и адреса Победителя запроса предложений, с которым будет подписан Договор.
11.2 Организатор запроса предложений вправе опубликовать информацию о результатах запроса
предложений после подписания Договора.
12. Подписание Договора
12.1 Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается на основании
Протокола о результатах запроса предложений.
12.2 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями настоящей документации и
условиями заявки Победителя запроса предложений. По всем вопросам, которые не отражены в
документации о запросе предложений, заявке Победителя запроса предложений, стороны имеют право
достигнуть договоренность путем переговоров. При этом Заказчик оставляет за собой право со своей
стороны внести в разумном объеме в проект договора дополнительные (т.е. не оговоренные в
документации и заявке Победителя) желательные для Заказчика предложения и условия, которые
Участник может принять или отклонить или продолжить процедуру согласования формулировок во время
преддоговорных переговоров.
12.3 Процедура заключения договора с Победителем запроса предложений производится в соответствии
с Положением о договорной работе в ООО «Газпром бурение».
12.4 Для заключения договора Победитель запроса предложений обязан предоставить Заказчику
нотариально заверенные копии следующих документов:
12.4.1 Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом
Российской Федерации или иного государства.
12.4.2 Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в
них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении
изменений в учредительные документы).
12.4.3 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об
Участнике запроса предложений.
12.4.4 Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа
юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного
юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально
удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени
данного юридического лица.
12.4.5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
12.4.6 В случае применения упрощенной системы налогообложения – копию уведомления Федеральной
налоговой службы.
12.4.7 Карточка предприятия, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью.
РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на комплекс работ по транспортировке и монтажу БУ-Уралмаш-3Д на площадке скв.ПО5022 Восточно-Медвежьего НГКМ
1. Источник задания: рабочий проект на строительство скважин.
2. Срок оказания услуг: начало 01.12.13г., окончание 20.01.14г.
3. Сведения о районе буровых работ:
В административном отношении Восточно-Медвежье месторождение (лицензион- ный
участок) расположено на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах
Надымского района Тюменской области, в 150 км юго-восточнее г. Надым и на 35 км севернее
поселка Пангоды. Работы по поиску проводятся силами ООО «Газпром добыча Надым», на что
имеется соответствующая лицензия за номером СЛХ 02046 НЭ на геологическое изучение с
последующей разработкой залежей УВ без ограничения по глубине Восточно- Медвежьего
месторождения сроком до 01.12.2027.
Рельеф местности - полого-холмистая слабо расчлененная, сильно заболоченная равнина с
абсолютными отметками рельефа от 52 до 95 м. Отмечается общий уклон рельефа местности в
западном и северном направлениях. В долинах рек отметки являются минимальными.
Сейсмически район неактивный.
Гидрографическая сеть в районе работ представлена реками Ныда и Арка-Табъяха. Реки
района несудоходные, имеют спокойное течение, меандрируют и имеют многочисленные
притоки. Ширина реки Ныда от 50 до 110 м, скорость течения от 0,5 до 0,8 м/с. Ширина ее
притоков изменяется от 15 до 20 м. Озера термокарстового происхождения и старичного типа. В
северной части района работ расположены озера Выто, Хояхатаркато, Ханслято и др.
В южной части района расположены озера Ныдамаято, Сопканто и др., в юго- западной
части расположено множество озер Тетто. Глубина озер от 1 до 2 м. В зимнее вре- мя большая их
часть промерзает до дна. Самые крупные из озер Выто, Нойсомато (1,5 х 2,0 км), Хамсаято и др.
Берега озер преимущественно низкие, заболоченные.
Климат района субарктический, характеризуется продолжительной суровой зимой с
метелями и коротким прохладным летом. Среднегодовая температура составляет - 5,6 0С.
Наиболее холодными месяцами являются январь и февраль со среднемесячной температурой - 30
0С, самая низкая - 55 0С. Лето короткое со средней температурой июля + 13 0С.
Среднегодовое количество осадков составляет 400 мм, большая часть которых приходится на
лето. Снежный покров на открытых участках маломощный (от 30 до 40 см) и до 2 м в понижениях
рельефа.
Район расположен в лесотундровой зоне. Леса приурочены в основном к долинам рек, где
произрастают лиственница, береза, реже ель, карликовая береза и кустарниковая ива.
По геокриологическим условиям рассматриваемая зона находится в Надым-Пуровской
области, которая характеризуется прерывистым по площади и в разрезе распространением
многолетнемерзлых пород. Температура мерзлых пород изменяется от минус 1 ° С до минус 3 ° С.
Населенность района крайне редкая и состоит из ненцев и русских. В городах и поселках
преобладает русское население.
Материально-технические базы добывающих предприятий - г. Новый Уренгой и г. Надым.
Г. Новый Уренгой расположен на востоке в 50 км, на юго-западе на расстоянии 150 км
расположен г. Надым и пос. Старый Надым, на северо-западе в 85 км – пос. Ныда и Нумги и на
юге в 35 км - пос. Пангоды. Юго-восточнее от района работ проходят газопроводы Центрального
направления: Уренгой-Ужгород, Уренгой-Центр I и Уренгой-Центр II. На западе коммуникации
Медвежьего месторождения.
Транспортировка грузов на территорию участка может осуществляться по железной дороге
(станция «Пангоды»), далее доставка автотранспортом по автодорогам и зимникам. Ближайшие
аэродромы находятся в городах Надым, Новый Уренгой.
4. Транспортная схема:
 Автомобильный транспорт:
 г. Новый Уренгой – п. Пангоды, до Т-образного (федеральная трасса с асфальтным
покрытием, протяженностью 100 км.);
 Т-образный перекресток – сверток на право в сторону КС (асфальтная дорога,
протяженностью 7 км.);
 Сверток налево на зимник – протяженностью 17,1 км.)
 Итого: г. Новый Уренгой – скв. № ПО-5022 Восточно_медвежье ГКМ расстояние 127 км.
(расстояния округлены до 1 км.).
5. Тип буровой установки: БУ-Уралмаш-3Д.
6. Мобилизация буровой установки БУ «Уралмаш-3Д» с г.Новый Уренгой на скважину № ПО-5022
Восточно-Медвежье ГКМ.
6.1. Обеспечить нахождение используемой для перевозки и погрузочно-разгрузочных работ
техники в исправном состоянии, заправленной ГСМ, пригодной к эксплуатации в
производственных и коммерческих целях в соответствии с конструктивным назначением техники,
а также видом перевозимого груза. Обеспечить наличие у экипажа техники, используемой для
выполнения своих обязанностей по настоящему договору, всех необходимых разрешений и
специальных прав.
Вся автотракторная техника и агрегаты, которые выделяются для обслуживания
взрывопожароопасных объектов Заказчика, должны быть оборудованы Исполнителем
сертифицированными искрогасителями.
6.2. При оказании всех видов транспортных услуг, в том числе услуг по буксировке,
руководствоваться нормами и правилами техники безопасности, безопасности движения и ПДД и
пожарной безопасности.
6.3. При оказании услуг по транспортировке грузов через ледовые переправы или автозимники
соблюдать требования по эксплуатации таких дорог и переправ.
6.4. В случае выхода из строя автотранспорта, производить его своевременный ремонт в
нормативные сроки или предоставлять соответствующую замену в разумные сроки и на условиях,
согласованных с Заказчиком.
6.5. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные
законодательством РФ в области охраны окружающей среды, охраны труда, правил и норм
промышленной и пожарной безопасности при оказании услуг и нести ответственность в случае их
нарушения.
6.6. Осуществлять перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов в
соответствии с установленными действующим законодательством правилами.
6.7. Принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых грузов, а
также за сохранность грузов во время осуществления погрузо-разгрузочных работ указанных в
Таблице № 1 настоящего приложения. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг входит в
стоимость перевозки.
При приемке груза к погрузо-разгрузочным работам, перевозке Исполнитель обязан проверить
груз на наличие явных, видимых дефектов (недостатков) качества груза и в случае обнаружения
таковых сделать отметку в транспортной накладной, либо в отдельном акте, подписываемом
уполномоченными представителями обеих сторон. В противном случае при предъявлении к
Исполнителю претензии о повреждении груза последний не вправе ссылаться на тот факт, что груз
изначально был передан Исполнителю с указанными повреждениями.
13
6.8. Оказание Услуг в охранной зоне линий электропередач, нефтепроводов, линий связи
производить под непосредственным руководством представителя Заказчика, ответственного за
обеспечения безопасного оказания услуг.
6.9. Оформлять разрешения в дорожном департаменте и в ГИБДД УВД по месту оказания услуг
на провоз спецтехники, тяжеловесных и негабаритных грузов, а также оформлять пропуска по
дорогам в период снижения на них грузоподъемности и пропуска по дорогам подведомственным
другим компаниям.
6.10. Проверять соответствие укладки и крепления груза на подвижном составе требованиям
безопасности движения и обеспечения сохранности подвижного состава, а также сообщить
Заказчику о неправильностях в укладке и креплении груза, угрожающих его сохранности.
Ответственность за качество проверки укладки и крепления груза на подвижном составе
возлагается на водителя.
6.11. Отходы, образующиеся при оказании услуг, предусмотренных данным договором
(отработанные масла, замазученная ветошь, отработанная авторезина, аккумуляторы
отработанные, металлолом, шлам от мойки автотранспорта и другое), являются собственностью
Исполнителя. Исполнитель ведёт деятельность по обращению с отходами согласно действующему
Законодательству РФ. Получает разрешения, лимиты, своевременно производит расчёты и
оплачивает платежи за загрязнение окружающей среды.
6.12. Соблюдать требования правил: «Правила устройства и безопасности эксплуатации
грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00, «Правила устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов-манипуляторов» ПБ 10-257-98, «Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности» ПБ 08-624-03, «Правила устройства и безопасной эксплуатации
паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03.
6.13. Исполнитель предоставляет грузоподъемную технику, грузозахватные приспособления,
квалифицированный персонал (стропальщики) для осуществления погрузки груза на объекте
работ.
7. Планируемый объем работ:
Вышкомонтажные работы (ВМР) по повторно-агрегатному монтажу буровой установки,
включая монтаж котельной установки, блока ГСМ, водоблока, блока утяжеления раствора, линий
электропередач ВЛ-6 кВ., ВЛ-0,4 кВ. по кустовой площадке.
 Все работы по монтажу и транспортировке буровой установки производить в соответствии
с техническим заданием, дефектной и комплектовочной ведомостями. Размещение оборудования
и коммуникаций производить в соответствии со схемами, выданными Заказчиком
непосредственно перед началом работ. Пусконаладочные и электроналадочные работы
производить в соответствии с требованиями инструкций заводов изготовителей. При расчете
стоимости учитывать выполнение дополнительных работ по изготовлению металлоконструкций,
креплений противовыбросового оборудования и ремонту металлоконструкций, площадок, лестниц
и оборудования в процессе пусконаладочных и электроналадочных работ.
 Подрядчику для выполнения обязательств по договору необходимо будет выполнить
комплекс работ, представленный в таблице 1, а также работы определенно в ней не упомянутые,
но необходимые для полного завершения комплекса работ по демонтажу, транспортировке и
монтажу буровой установки. Подрядчик в соответствии с условиями договора будет обязан
выполнить комплекс работ в соответствии с требованиями действующего законодательства,
регламентов и стандартов Заказчика, требований заводов-изготовителей бурового оборудования,
условий договора и приложений к нему, а так же требований раздела 8 настоящего технического
задания.
 При проведении вышкомонтажных работ обеспечить допуск, подключение персонала
Заказчика для проведения пусконаладочных работ по оборудованию буровой установки с
подключением бригадного хозяйства с учетом возможности мощности дизельной электростанции;
1.1.1 Таблица 1. Объемы вышкомонтажных работ на монтаж буровой установки БУ
«Уралмаш-3Д», согласно схеме размещения оборудования.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Виды работ
Ед.
Кол-во
измерения
2
3
4
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПО СХЕМЕ
к-т
1
Деталей вышечного подъемника
к-т
1
Металлоконструкций буровой установки
к-т
1
Детали вышки
м³
160
Лесо-пиломатериалы
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ и ОГРАЖДЕНИЯ
Разметка на поверхности земли мест расположения
к-т
1
фундаментов
Устройство подкладок под КУ
м³
3
м³
Устройство настила под инструментальную площадку
Устройство фундамента под основание вышечном³
лебедочного блока
Устройство фундамента под приемный мост и
стеллажи приемного моста из лесо-пиломатериала с
м³
теской кромок.
Устройство фундамента под блок приготовления
м³
раствора
Устройство фундамента под силовой блок
м³
Устройство фундамента под насосно-емкостную
м³
группу
Устройство настила под сани бухты талевого каната и
м³
сепаратор
Устройство фундамента под котельную установку
м³
Устройство фундамента под ДЭС
м³
Устройство настила под кран КПБ-3М
м³
Устройство настилов площадок под баулы и масло
м³
Устройство настила под лебедку
м³
Устройство подкладок под контейнеры с
м³
химреагентами
Бурение котлованов под стойки ограждений
шламового амбара и водонакопителя
шт
Устройство ограждений шламового амбара
10м
Устройство ограждений водонакопителя
10м
Рытье вручную котлована для шахтного направления
м³
Изготовление щитов для шахты
М2
Приготовление раствора
м³
Бетонирование шахты
м³
СБОРКА ОСНОВАНИЯ ВЛБ
Установка направляющих под основание вышечного
4шт
блока и лебедку
шт.
Монтаж проставок (саней)
Сборка металлического основания вышечного блока
шт
(из 4-х опорных ферм)
15
2
25
5
32
10
30
0,5
5,5
2
0,5
15
5
15
70
150
250
12
24
10
10
2,25
2
1,5
Примеч
ания
5
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
Установка подроторных балок
Установка лебедочной фермы
Установка центральной фермы
Установка рам подсвечников
Зашивка проемов полов
Установка направляющих балок под основание
силового блока
Монтаж проставок (саней)
Сборка металлического основания силового блока (из
2-х опорных ферм)
Кстановка распоров между агрегатной и центоальной
фермами оснований
2шт
шт
шт
2шт
М2
1
1
1
1
1
4шт
0,75
шт
2
шт
1,5
2шт
1
СБОРКА ВЫШКИ БАШЕННОГО ТИПА
Бурение котлованов под якоря оттяжек вышки и
шт
подъемника
шт
Устройство металлических якорей
м
Устройство и установка лестниц
М2
Зашивка проемов полов
шт
Сборка подъемника вышки
шт
Крепление оттяжек к подъемнику
шт
Крепление оттяжек к якорям
2шт
Устройство деревянных площадок на подъемнике
2шт
Установка подкронблочных балок
шт
Устройство кронблочной площадки
шт
Установка кронблока
шт
Установка блочка на кронблочную раму
вышка
Сборка буровой вышки башенного типа
вышка
Крепление вышки оттяжками в процессе сборки
шт
Разборка подъемника вышки
2шт
Разборка деревянных площадок на подъемнике
шт
Снятие оттяжек с подъемника
шт
Извлечение якорей оттяжек подъемника
Установка опорной площадки для маршевых лестниц
шт
вышки
Установка металлической маршевой лестницы на
шт
вышке
Сборка металлическогобалкона:-на 5-ой секции, -на 7шт
ой секции
10 м2
Обшивка балконов РТУ
шт
Установка стояка буровой
шт
Крепление оттяжек к вышке
шт
Крепление оттяжек к якорям
шт
Установка площадки для верхового рабочего
Установка металлического пальца для бурильных
щт
свечей
шт
Установка металлической шланговой площадки
блок
Устройство каркаса укрытия вышки
Изготовление металлоконструкций панелей укрытия
К-т
вышки
Обшивка панелей укрытия вышки дорнитом и РТУ (2
10м2
слоя)
12
12
20
50
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
9
9
1
13
1
8
8
2
4
1
1
0,2
53,92
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.
4.39.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
К-т
Монтаж панелей укрытия вышки
шт
Установка полотен приемных ворот вышки
шт
Монтаж устройства для эвакуации вехового рабочего
вышка
Центрирование вышки
вышка
Крепление вышки к основанию
К-т
Монтаж механизма открывания ворот
м
Устройство съемного перильного ограждения
шт
Устройство площадки для обслуживания светильников
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВЛБ
М2
Разборка временного пола
шт
Установка щита под индикатор
шт
Установка буровой лебедки
Установка вспомогательной лебедки
шт
шт
Установка трансмиссии лебедки
Установка и обвязка гидроматического тормоза и
шт
холодильника
Установка полумуфты на вал гидроматического
шт
тормоза
шт
Установка двухмоторного редуктора
шт
Установка подсвечника
шт
Установка ротора
шт
Монтаж пневматических клиньев
2шт
Установка карданных валов
К-т
Установка предохранительных щитов карданных валов
шт
Установка бурового ключа АКБ – 3М2
шт
Установка моментамера
Установка приспособления для крепления
шт
неподвижного конца каната талевой системы
Установка конечного выключателя
(противозатаскивателя)
шт
Установка роликов для машинных ключей и
приспособления правильной намотки талевого каната
на барабан лебедки
Монтаж пневматического бурового ключа
Установка пульта управления бурильщика
Монтаж площадки бурильщика
Установка и обвязка регистра обогрева площдки
бурильщика
Установка страхового троса
Монтаж доливной емкости :
- устройство каркаса укрытия
- обшивка стен дорнитом и РТУ
- устройство крыши (2 слоя)
- установка дверей
Монтаж силового блока:
- устройство каркаса укрытия
- обрешетка каркаса укрытия
- обшивка стен дорнитом и РТУ
- устройство крыши (2 слоя)
- установка дверей
17
1
1
1
1
1
1
4
4
50
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
шт
3
шт
шт
шт
1
1
1
шт
1
шт
17
10м2
10м2
10м2
шт
10м2
10м2
10м2
10м2
Шт
шт
1
4,8
0,9
1
3,85
5,8
11,6
3,85
1
1
5.26.
5.26.
5.27.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
6.33.
6.34.
6.35.
- сборка и установка лестницы
Установка компрессора:
Шт
1
- с приводом от дизелей
шт
2
- с эдектроприводом
шт
1
Монтаж воздухосборника
Центровка оборудования
к-т
1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ БЛОКА РЕЗЕРВУАРОВ
Сборка несущей рамы блока резервуаров
шт
2
Установка несущей рамы блока резервуаров
шт
2
Сборка силовой рамы блока резервуаров
шт
2
Установка силовой рамы блока резервуаров
шт
2
Установка соединительных тяг
5шт
1
Установка площадки пола блока
шт
5
Установка кронштейнов для лестниц
2шт
1
Установка лестницы с площадкой
шт
1
Установка металлических емкостей циркуляционной
шт
5
системы
Монтаж перемешивателей на приамных емкостях
шт
6
Устройство обвязки приемных емкостей между собой
шт
1
Установка вибросита
к-т
1
Устройство обвязки вибросит между собой
к-т
1
Установка дегазатора
шт
2
Обвязка дегазатора
шт
2
Установка трубы для отвода газа
шт
2
Установка пескоотделителя
шт
2
Устройство обвязки пескоотделителя
шт
2
Установка илоотделителя
шт
1
Устройство обвязки илоотделителя
шт
1
Монтаж шламовых насосов
шт
5
Монтаж дренажного желоба от емкостей
шт
3
Изготовление и монтаж линии для подачи воды на тех.
к-т
1
нужды
Монтаж нагнетательных линий от шламовых насосов
к-т
1
до гидроциклонов
Монтаж и обвязка водяной емкости дегазаторов
к-т
1
Установка тельферной балки
шт
1
Установка желоба для отвода шлама от вибросит
шт
2
Установка глиномешалки
шт
1
Изготовление и монтаж нагнетательной
линия
1
линии(хоз.линия)
Изготовление и монтаж перильных ограждений по
м
196
емкостям
Изготовление и монтаж бортовой полосы перильного
10м
19,6
ограждения
Изготовление и монтаж поворотных всасов(храпков)
шт
3
Монтаж механизма подъема храпков
шт
3
Монтаж коммуникационных линий в блоке(пар,вода)
блок
1
Установка переходных площадок в НЕБ:
Шт
5
- переходная площадка
шт
30
- перил до 2м
6.36.
6.36.
6.37.
6.38.
6.39.
6.40.
6.41.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.7.
7.8.
Монтаж регистров отопительной системы
шт
5
Сборка каркаса укрытия блока емкостей
блок
1
Установка панелей крыши блока емкостей
блок
1
Установка панелей стен блока емкостей
блок
1
Обрешетка укрытия блока
блок
1
Обшивка стен РТУ (2 слоя)
10м2
13,5
Устройство крыши (2 слоя)
10м2
15,68
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ БЛОКА УТЯЖЕЛЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА
Сборка несущей рамы блока резервуаров
шт
2
Установка несущей рамы блока резервуаров
шт
2
Сборка силовой рамы блока резервуаров
шт
2
Установка силовой рамы блока резервуаров
шт
2
Установка соединительных тяг
5шт
1
Установка площадки пола блока
шт
5
2шт
3
7.9.
7.10.
Установка лестницы с площадкой
шт
Установка металлических емкостей циркуляционной
шт
системы
Устройство обвязки приемных емкостей между собой
шт
Установка тельферной балки
шт
Установка фрезерно-струйной мельницы
шт
Монтаж площадки для обслуживания ФСМ
шт
Монтаж коммутационных линий в блоке(пар,вода)
блок
Монтаж регистров отопительной системы
шт
Монтаж шламовых насосов
шт
Монтаж перемешивателей на растворных емкостях
шт
Изготовление и монтаж перильных ограждений по
м
емкостям
Изготовление и монтаж бортовой полосы перильного
10м
ограждения
Изготовление и монтаж поворотных всасов(храпков)
шт
Монтаж механизма подъема храпков
шт
Монтаж разделительной стенки между емкостями и
ФСМ:
10м2
- каркас
10м2
- стены из досок
Монтаж дренажного желоба от емкостей
шт
Сборка каркаса укрытия блока емкостей
блок
Установка панелей крыши блока емкостей
блок
Установка панелей стен блока емкостей
блок
Обрешетка укрытия блока
блок
Обшивка стен РТУ (2 слоя)
10м2
Устройство крыши (2 слоя)
10м2
МОНТАЖ ПРИЕМНОГО МОСТА
Установка инструментальной площадки
шт
Установка стеллажей приемного моста
3шт.
Установка центральной рамы приемного моста
шт
Установка верхней рамы приемного моста
шт
19
3
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23.
7.24.
7.25.
7.26.
7.27.
7.28.
7.29.
7.30.
7.31.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Установка кронштейнов для лестниц
4
1
2
1
1
1
3
2
7
196
19,6
3
3
6
6
3
1
1
1
1
21,18
15,68
1
5
1
1
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
9.21.
9.22.
9.23.
9.24.
9.25.
9.26.
9.27.
Установка нижней рамы приемного моста
шт
1
Монтаж крана КПБ-3М
шт
1
Установка лестницы с площадкой
шт
6
Установка фиксаторов на рельсы под колеса блоков
шт
2
Монтаж основания сепаратора
шт
1
Установка сепаратора для цепей бурения
шт
1
Монтаж обвязки сепаратора
обвязка
1
Установка трубы-желоба от устья скважины до блока
шт
1
очистки
Установка склада химреагентов
блок
1
Устройство каркаса для устья
10м2
10,0
Обшивка устья
10м2
32
Монтаж воздухопровода
Бур.
1
Опрессовка воздушной линии пневмосистемы
Бур.
1
Монтаж блока управления ПВО
шт
1
Монтаж блока аварийных задвижек
шт
1
Монтаж выкидных линий ПВО с пригрузами
к-т
1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНЫХ БЛОКОВ
шт
4
Сборка несущей рамы насосного блока
Установка несущей рамы насосного блока
шт
4
Сборка силовой рамы насосного блока
шт
4
Установка силовой рамы насосного блока
шт
4
Установка соединительных тяг
5шт
2
Установка площадки пола блока
шт
10
Установка кронштейнов для лестниц
2шт
1
Установка лестницы с площадкой
шт
1
Установка насосов УНБ-600
2шт
1
Обвязка приемов насосов УНБ-600
2шт
1
Установка силовых дизелей:
- без коробки переменных передач
Шт
4
- с коробкой переменных передач
шт
1
Установка тельферной балки
шт
1
Ограждение привода насосов
к-т
2
Ограждение трансмиссии дизелей
к-т
4
Монтаж масляных баков дизелей
шт
2
Монтаж силового агрегата
шт
1
Монтаж дистанционного управления топливной
к-т
2
системы дизелей
Прокладка топливопровода внутри буровой
шт
6
Установка выхлопных труб
2шт
6
Установка искрогасителей
шт
3
Установка консольно-поворотного крана КПК-500
шт
2
Установка предохранительного клапана бурового
шт
2
насоса
Монтаж всасывающей линии бурового насоса
линия
2
Монтаж задвижек
шт
2
Монтаж манифольда от бурового насоса до основной
линия
2
линии
Сборка нагнетательной линии:
- монтаж первых 20м
20м
1
- монтаж ЗВД
шт
4
9.28. Монтаж контрольного выкида
шт
1
9.29. Монтаж пусковой задвижки ДЗУ
шт
1
9.30. Опрессовка нагнетательной линии БУ
бур
1
9.31. Устройство дощатых площадок для обслуживания
м
4
гидравлической части насоса
9.32. Установка переходных металлических площадок
шт
2
9.33. Установка тяг для соединения блоков
2шт
2
9.34. Сборка каркаса укрытия насосного блока
блок
2
9.35. Установка панелей крыши насосного блока
блок
2
9.36. Установка панелей стен насосного блока
блок
2
9.37. Обрешетка укрытия блока
блок
2
9.38. Обшивка стен РТУ (2 слоя)
10м2
21,18
9.39. Устройство крыши (2 слоя)
10м2
31,36
10.
ВЫПОЛНЕИЕ РАБОТ НЕ ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
10.1. Транспортировка комплекта буровой установки из
к-т.
1
пункта отгрузки на скважину.
10.2. Пусконаладочные и электроналадочные работы по
комплекту буровой установки.
10.3. Складирование неиспользованных при монтаже
материалов в месте складирования.
10.4. Монтаж стоков буровой установки и экологической
к-т.
1
линии.
10.5. Производство работ по разгрузке и складированию
материалов Заказчика.
10.6. Изготовление стеллажей для складирования бурильных
к-т.
1
труб.
10.7. Производство работ по теплоизоляции трубопроводов.
10.8. Пробный пуск и обкатка оборудования (ПНР
электрической и механической частей).
10.9. Сдача буровой установки из монтажа в бурение.
10.10. Расстановка жилого поселка на буровой.
к-т.
1
10.11. Монтаж и утепление сухотрубов по поселку, складу
ГСМ и буровой установки и их обвязка с пожарной
емкостью.
11.
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
11.1 Изготовить металлические стойки для монтажа
шт.
40
пароводопроводов.
11.2. Разнос труб пароводопроводов вручную, согласно
м.
1000
приложенной схеме
11.3. Смонтировать линии от котельной установки до
шт.
3
буровой установки из труб диаметром 76 мм. (пар,
вода, растворная линия).
11.4. Смонтировать линию из трубы диаметром 76 мм. в
м.
50
общей линии от БДЕ (блок дополнительных емкостей)
до котельной установки
11.5. Смонтированные линии опрессовать воздухом.
м.
300
11.6. Линию ПВЛ из трех труб (пар, вода, растворная линия)
м.
300
утеплить дорнитом в два слоя и заизолировать пленкой
ПВХ в два слоя.
11.7. Линию ПВЛ установить на изготовленные стойки
шт.
40
21
11.8.
11.9.
11.10.
13.
13.1
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
(проставки), которые расположить на расстоянии друг
от друга 5-8 м.
Установка запорной арматуры пароводопроводов.
шт.
Сварка линий пароводопроводов производить ручной
м.
дуговой сваркой
Изготовить пенал для организации проезда ч/з
м
пароводопроводы.
МОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Произвести монтаж котельной установки на санное
к-т.
основание «Тюменских саней».
Под санное основание котельной установки выложить
м³
деревянные выкладки высотой не более 150 мм., но не
менее 70 мм. Выкладки уложить через каждый метр по
всей длине «Тюменских саней».
Оборудовать вход в котельную установку площадкой и
к-т.
установить лестницу подъема на площадку согласно
СНиП.
Оборудовать аварийный выход из котельной установки
к-т.
площадкой и лестницей согласно СНиП.
С торцевой стороны котельной установки
шт.
смонтировать расходную водяную емкость.
На котельной установке смонтировать две дымовые
шт.
трубы, каждая из которых состоит из трех секций.
Установить оттяжки дымогарных труб (оттяжки
шт.
относительно друг друга под углом 120 градусов)
Изготовить и установить «якоря» оттяжек дымогарных
шт.
труб, выполнить ограждение якорей оттяжек из
металлической трубы диаметром 73 мм. Ограждения
покрасить в красный цвет.
Оттяжки присоединить к «якорям» под углом 25
шт.
градусов.
Вывести продувочные линии от котельной установки
шт.
на расстояние 10 метров в сторону амбараводонакопителя или пожарного водоема.
Все линии ПВЛ уложить на стойки согласно схемы,
м.
расстояние между стойками 5 метров по отношению
друг к другу
От котельной установки смонтировать пожарную
м.
линию (сухотруб) на вагон-городок из трубы
диаметром 51-76 мм.
Линию закончить пожарным гидрантом (вентиль
шт.
диаметром 50 мм. и установленной пожарной гайкой
«РОТТА»).
МОНТАЖ БЛОКА ВОДЯНЫХ ЕМКОСТЕЙ
Смонтировать основание, на основание установить
шт.
сани с водяными емкостями.
Высота от основания котельной установки до врезки в
м.
блок емкостей должна быть не менее 0,5 м.
(естественный уклон).
Выполнить заземление установленных емкостей с
к-т.
основанием (согласно ПУЭ).
Контур заземление водоблока соединить с контуром
заземления котельной установки (согласно ПУЭ).
6
1000
12
1
5
1
1
1
2
6
6
6
2
300
250
1
2
10
1
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.
14.10.
14.11.
14.12.
14.13.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
Обвязать емкости водоблока общим коллектором через
м.
ЗНД диаметром 100 мм.
Общий коллектор через ЗНД обвязать с напорным
насосом. Внутреннюю обвязку водоблока выполнить в
соответствии с прилагаемой схемой.
На основании водоблока изготовить и смонтировать
к-т.
площадку обслуживания коллектора, напорного насоса
и электрооборудования.
Изготовить и установить лестницу подъема на
шт.
площадку обслуживания оборудования водоблока
(лестницу смонтировать согласно СНиП).
Произвести укрытие водоблока - бурукрытием,
м²
выполнить утепление – дорнитом (в зимний период).
Произвести изготовление тамбура на площадку
шт.
обслуживания водоблока. Смонтировать дверь на
входе в тамбур.
Установить светильник на входе в тамбур и внутри
шт.
тамбура, подключить гибким кабелем к
распределительному щитку, находящимся на площадке
обслуживания оборудования.
Вывести пароспутник диаметром 32 мм. от отдельного
шт.
выхода с котельной установки до емкостей водоблока,
смонтировать отсекающие вентиля диаметром 32 мм.
на каждом «гусаке» пароспутника.
Обогрев емкостей выполнить при помощи линии
шт.
острого пара, проведенный через горловину емкости.
Линию острого пара довести до нижней образующей
шт.
емкости водоблока.
Обвязку расходной емкости котельной установки,
м.
водяной скважины и буровой установки выполнить
согласно прилагаемой схемы.
УСТРОЙСТВО СКЛАДА ГСМ
Изготовление и монтаж металлических эстакад
шт.
напорных емкостей.
Смонтировать емкости ГСМ на высоте не менее 3 м. от
шт.
линии подачи топлива на котельную установку и
энергокомплекс. Выполнить опрессовку емкостей
технической водой.
В нижней части емкостей ГСМ установить сливные
шт.
вентиля диаметром 50 мм.
Топливные линии от емкостей до входа в котельную
м.
установку, энергокомплекс выполнить из трубы
диаметром 50 мм. На линии енергокомплекса
установить счетчик-расходомер.
Изготовить металлические стойки для монтажа
шт.
топливопроводов.
Сварку линий топливопроводов производить ручной
м.
дуговой сваркой.
Произвести опрессовку топливопроводов воздухом.
шт.
Установить отсекающие задвижки на топливных
шт.
линиях выходящих из емкостей ГСМ диаметром 50 мм.
Подвести паровые линии от котельной установки к
м.
регистрам емкостей ГСМ из трубы диаметром 32 мм.
23
10
1
1
100
1
2
2
2
2
300
2
2
2
150
20
50
2
2
150
15.10. На линию подачи топлива в котельную установку
изготовить отстойник согласно прилагаемой схемы на
расстоянии 4,5 м. от котельной. Под отстойник
установить сливной поддон.
15.11. Произвести изоляцию топливных линий в одном пучке
с паровой линией обвязки регистров.
15.12. Обратку пара вывести и выполнить трубой диаметром
32 мм в амбар котельной установки.
15.13. Емкости ГСМ оборудовать уровнемерами.
15.14. Изготовить и смонтировать площадку для
обслуживания ЗНД диаметром 50 мм. (топливная
линия), обслуживания регистров обогрева и
уровнемера. Площадку оборудовать перильными
ограждениями и лестницей подъема, согласно СНиП.
шт.
1
м.
150
м.
50
шт.
шт.
2
2
15.15. Изготовить и смонтировать площадки обслуживания
шт.
2
горловины емкостей ГСМ, установить перила.
15.16. Изготовить и установить туннельные лестницы для
шт.
2
подъема на площадки обслуживания горловин
емкостей.
15.17. Изготовить «гусак» для линии закачки топлива в
к-т.
2
емкости ГСМ согласно выданной схемы.
Линию закачки топлива выполнить из трубы
диаметром 50 мм. и вывести за пределы обваловки,
закончить вывод ершом диаметром на 50 мм.
15.18. Изготовить контур заземления для скачки топлива.
к-т.
1
15.19. Изготовить и смонтировать контур заземления емкости
к-т.
1
ГСМ согласно выданной схемы.
15.20. Закольцевать контур заземления емкости ГСМ с
контуром котельной установки и БУ.
15.21. Перила и ограждения покрасить в желтый цвет,
к-т.
1
ступени, лестницы – в черный и серый цвет (летний
период).
15.22. Произвести покраску емкости ГСМ в серебристый цвет
к-т.
1
с надписью красного цвета «ОГНЕОПАСНО» (летний
период)
15.23. Выполнить обваловку емкостей ГСМ высотой 1-1,5 м.
м.
100
15.24. * В случае монтажа емкостного парка ГСМ выполнить
шт.
5
опрессовку емкостей технической водой, изготовить и
установить фундамент основания (пиломатериалы
использовать запрещено). Емкости между собой не
обвязываются. Оборудовать запорной арматурой (ЗНД
диаметром 100 мм.), установить лестницы и площадки
для обслуживания емкости, выполнить контур
заземления емкостного парка и емкостей
16.
МОНТАЖ КОММУНИКАЦИЙ ВОДЯНОЙ СКВАЖИНЫ
16.1. Подвести линию подачи пара – труба диаметром 32 мм.
м.
60
для обогрева водяной скважины. Обратку вывести в
пожарный водоем.
16.2. Водонапорную линию от водяной скважины до блока
м.
100
водяных емкостей выполнить из трубы диаметром 76
мм. (повороты линии подачи воды выполнить при
помощи отводов диаметром 76 мм.).
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.
16.11.
16.12.
16.13.
16.14.
16.15
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
18.
18.1.
Произвести утепление линии с применением дорнита
м.
(СНМ) в два слоя и заизолировать пленкой ПВХ в два
слоя.
В будки изготовить и смонтировать регистр обогрева
шт.
из трубы диаметром 114 мм. в три нитки. Регистр
смонтировать на внутреннюю стенку будки.
Сброс пароконденсата (обратка пара) вывести в
шт.
водяную линию. На регистр обогрева установить
вентиль на входе (обратка пара диаметром 32 мм.).
К водяной скважине подвести ЛЭП-0,4кВ.
м.
Подключение распределительного щитка к ЛЭП-0,4кВ
м.
выполнить гибким кабелем, выполнить освещение
внутри будки укрытия водяной скважины с
подключением светильника к шкафу управления.
Выполнить заземление распределительного щитка,
м.
регистра отопления и будки укрытия водяной
скважины.
Линию ПВЛ установить на стойки.
шт.
Линию ПВЛ при пересечении с проезжей частью
шт.
дороги уложить в «патрон» из трубы диаметром 326
мм. длиной 9-12 м. В «патрон» уложить изолированные
дорнитом и пленкой ПВХ в два слоя линии ПВЛ.
«Патрон» уложить на деревянные выкладки диаметром
м³
100-150 мм., длиной не менее 1,5 м.
Количество деревянных выкладок не менее 4 шт. через
каждые 2 м.
Уложенный «патрон» пересыпать грунтом, от верхней
м³
точки патрона высотой не менее 0,5 м. и шириной не
менее 4 м.
По краям «патрона» установить ограничительные
шт.
стойки из трубы диаметром 76 мм. высотой 1,5 м.
Стойки выкрасить в красный цвет.
Изготовить и установить стойки ПВЛ из расчета
шт.
каждая стойка устанавливается через 5 м.
Устройство ограждения
м
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Забивка в землю штырей заземления.
шт.
Устройство контура заземления БУ.
к-т.
Устройство контура заземления склада ГСМ.
к-т.
Устройство контура заземления жилого поселка.
к-т.
Устройство контура заземления блока котельной
к-т.
установки.
Устройство контура заземления водоблока блока
к-т.
котельной установки.
Устройство контура заземления БДЕ.
к-т.
Устройство контура заземления ДЭС-200.
к-т.
Монтаж заземляющих перемычек эл. двигателей,
к-т.
пультам управления, распределительным щитам,
светильникам освещения и жилым вагонам.
МОНТАЖ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
ЛЭП-6 кВ; 0,4 кВ по кустовой площадке от точки
шт
врезки указанной и согласованной Заказчиком, но не
25
100
1
1
100
10
10
5
1
0,5
3
1
5
50
90
1
1
1
1
1
1
1
170
по схеме
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.
18.12.
18.13.
18.14.
19.
19.1.
более 1000 м, разъединитель ЛРНД-10/400, ЯКНО,
стационарные электроопоры. Провод А-95, изоляторы
комплектуются Подрядчиком по количеству опор,
согласно схеме, выданной Заказчиком. Контуры
заземления выполняются кругом, Ø 10 мм.
Бурение котлованов под опоры ЛЭП
шт
Установка опор ЛЭП
шт
Установка приставок на угловых опорах
шт
Установка изоляторов на опоры ЛЭП
шт
Раскатка проводов А-95 воздушных ЛЭП вручную
1км
Подъем проводов А-95 на опоры ЛЭП в ручную
1км
Натягивание и визирование проводов ЛЭП
пролет
Крепление проводов ЛЭП
опор
Соединение проводов скруткой
шт
Изготовление электродов заземления
шт
Бурение котлованов под электроды контура заземления
шт
Монтаж шин заземления
100м
Приварка шин к контуру заземления
шт
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Электромонтаж электродвигателей:
- компрессора;
Шт
- вибросита и дегазатора;
Шт
- аварийного привода лебедки и глиномешалки;
Шт
- шламового насоса
шт
46
46
1,86
46
2
4
2
7
8. Технические условия на ведение вышкомонтажных работ
8.1.
Общие положения
Настоящие «Технические условия на монтаж БУ-«Уралмаш-3Д» (далее – Технические
условия) являются руководством при монтаже буровых установок независимо от места
проведения монтажа.
8.1.2. Технические условия
разработаны на основе действующих руководящих и
нормативных документов, а также с учетом требований:
 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03;
 Технических описаний завода-изготовителя буровой установки и оборудования на БУ –
«Уралмаш-3Д»;
 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03576-03;
 Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000;
 Межотраслевых правил по охране труда при электросварочных и газосварочных работах
ПОТРМ-020-2001;
 Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;
 Правил эксплуатации электроустановок потребителей;
 Правил устройства электроустановок;
 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации
Электроустановок ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00;
 Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности;
 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03.
8.1.3. Технические условия определяют объем и порядок ведения вышкомонтажных работ.
8.1.4. Работы по строительству скважины могут быть начаты при выполнении следующих
условий:
- наличия акта выноса местоположения скважины на местность;
- заключения договоров на производство работ с Подрядчиком.
8.1.5. Пуск в работу буровой установки может быть произведен после полного завершения
и проверки качества строительно-монтажных работ, обкатки оборудования по решению рабочей
комиссии с участием представителя территориального органа Ростехнадзора России.
8.1.6. При необходимости перед началом строительства буровой установки проводится
пусковая конференция с участием Подрядчика, членов вышкомонтажной бригады (не менее
половины ее состава) и руководства Общества, на которой обсуждаются следующие вопросы:
- результаты работы бригады по строительству предыдущих буровых установок;
- схема расположения буровой и привышечных сооружений, ее привязка на местности;
- комплектность оборудования, обеспеченность материалами, инструментом транспортом;
- наряд на производство работ, заработная плата и срок строительства;
- перечень и объем работ по зачистки территории и рекультивации земель после
выполнения монтажных работ.
Решение конференции оформляется протоколом, разрабатываются мероприятия по
устранению отмеченных недостатков с указанием сроков исполнения и конкретных
ответственных лиц.
8.1.7. Ответственным за проведение пусковой конференции, контроль и проверку
исполнения ее решений является руководитель Подрядчика.
8.1.8. Требования к строительным и вышкомонтажным работам
8.1.8.1. Подготовительные работы к строительству и монтажу буровой установки могут
быть начаты при выполнении требований п. 8.1.4 настоящих технических условий.
8.1.8.2. При выполнении работ следует руководствоваться установленными требованиями
по землепользованию.
8.1.8.3. Площадки для монтажа буровой установки следует планировать с учетом
естественного уклона местности.
8.1.8.4. Вышкомонтажные работы могут быть начаты после выдачи вышкомонтажной
бригаде наряда на их проведение и рабочей документации проекта на строительство скважины,
связанной со строительно-монтажными работами, технических условий на монтаж оборудования
и строительство привышечных сооружений, регламента безопасной организации работ.
8.1.8.5. Проект на транспортирование крупного блока с вышкой или отдельно вышки в
вертикальном положении утверждается руководством организации, осуществляющей
вышкомонтажные работы, после согласования трассы со всеми заинтересованными
организациями. Транспортирование блоков мобильных буровых установок производится в
установленном порядке. Работы выполняются под руководством ответственного специалиста,
имеющего допуск к руководству такими работами.
8.1.8.6. Запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а
также передвижение вышек в вертикальном положении в ночное время, при ветре свыше 8 м/с, во
время грозы, ливня и сильного снегопада, при гололедице, тумане с горизонтальной видимостью
менее 20 м, при температуре воздуха ниже пределов, установленных в данном регионе.
8.1.8.7. Запрещается одновременно находиться на разной высоте вышки рабочим, не
занятым выполнением общей работы.
8.1.8.8. К демонтажу буровой установки на электроприводе разрешается приступать после
получения письменного подтверждения работника, ответственного за эксплуатацию
электрооборудования, об отключении буровой установки от электросети.
8.1.8.9. Демонтаж буровой вышки, вышечно-лебедочного блока при наличии давления на
устье скважины запрещается.
8.1.8.10. Работы по строительству сооружений, зданий, помещений, вспомогательных
объектов должны производиться в соответствии с требованиями нормативных документов,
регламентирующих условия безопасности труда в строительстве.
8.1.8.11. Сдача в работу смонтированной буровой установки производится после
опрессовки нагнетательных трубопроводов, воздухопроводов, систем управления оборудования,
проверки качества заземления, представления актов на скрытые работы.
27
8.1.9. Требования к буровым установкам, техническим устройствам, инструменту.
8.1.9.1. Буровое оборудование должно отвечать требованиям государственных стандартов и
«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
8.1.9.2. Требования безопасности к не вошедшим в состав государственных стандартов
оборудованию и техническим устройствам устанавливаются техническими условиями и
нормативными техническими документами Ростехнадзора России.
8.1.9.3. Технические устройства, используемые в процессе строительства БУ, подлежат
сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в порядке,
установленном Ростехнадзором России.
8.1.9.4. Технические устройства, применяемые в процессе строительства БУ подлежат
экспертизе промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной
безопасности по установленному перечню технических устройств должен соответствовать
требованиям нормативных документов Ростехнадзора России.
8.1.9.5. Технические характеристики оборудования, входящего в состав буровой установки
должны соответствовать классу этих установок и условиям их эксплуатации. Порядок
приобретения и комплектации бурового оборудования должен соответствовать установленным
требованиям.
8.1.9.6. Буровая установка должна быть укомплектована:
- ограничителем высоты подъема талевого блока;
- ограничителем допускаемой нагрузки на крюке;
- блокирующими устройствами по отключению привода буровых насосов при превышении
давления в нагнетательном трубопроводе на 10-15% выше максимального рабочего давления
насосов для соответствующей цилиндровой втулки;
- станцией (приборами) контроля параметров бурения (тип станции устанавливается
заказчиком);
- приемным мостом с горизонтальным участком длиной не менее 14 м, шириной - не менее
2 м и стеллажами. Запрещается укладка труб на стеллажах в штабели высотой более 1,25 м;
- механизмами для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, дегазации и
перемешивания бурового раствора, сбора шлама и отработанной жидкости при безамбарном
бурении;
- устройством для осушки воздуха, подаваемого в пневмосистему управления буровой
установки;
- успокоителем ходового конца талевого каната;
- системами обогрева рабочих мест;
- блокирующими устройствами по предупреждению включения ротора при снятых
ограждениях и поднятых клиньях ПКР;
- системой запасных и приемных емкостей, оборудованных уровнемерами и
автоматической сигнализацией уровня жидкости в них;
- градуированной мерной емкостью для контролируемого долива скважины, оснащенной
уровнемером.
8.1.9.7. Все закрытые помещения буровой установки, где возможны возникновение или
проникновение воспламеняющихся смесей, оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с
механическим побуждением, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил. Режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного
горизонта до окончания строительства скважины должен быть постоянным. При достижении 20%
от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами должен включаться
предупредительный сигнал, а при достижении 50% предела - должно быть обеспечено полное
отключение оборудования и механизмов.
8.1.9.8. Конструкция основания буровой вышки должна предусматривать возможность:
- монтажа превенторной установки на устье скважины и демонтажа основания при
установленной фонтанной арматуре или части ее;
- установки стола ротора на уровне пола буровой, а также рационального размещения:
- средств автоматизации, механизации и пультов управления;
- обогреваемого подсвечника со стоком раствора;
- воздухо-, масло-топливопроводов и средств системы обогрева;
- механизма крепления неподвижной ветви талевой системы;
- механизмов по изменению положения машинных ключей по высоте;
- механизма крепления рабочих и страховочных канатов машинных ключей;
- шурфов для наращивания, установки ведущей трубы и (при необходимости) утяжеленных
бурильных труб;
- устройств по механизации установки ведущей трубы в шурфы.
8.1.9.9. Применяемые крепления всех приспособлений и устройств, устанавливаемых на
вышках, должны исключать их самопроизвольное раскрепление и падение. Приспособления и
устройства должны быть застрахованы от падения.
8.1.9.10. Вышки (кроме мобильных буровых установок) должны быть оборудованы
площадками для обслуживания кронблока и замены бурового шланга. При ручной расстановке
свечей вышки оборудуются площадкой верхового рабочего с устройством для его эвакуации в
случае возникновения аварийной ситуации. Устройство должно быть расположено за пределами
вышки и обеспечивать эвакуацию верхового рабочего за пределы внутривышечного пространства.
8.1.9.11. На буровых насосах должны быть установлены компенсаторы давления,
заполняемые воздухом или инертным газом, с приспособлениями для контроля давления в
компенсаторах.
8.1.9.12. Буровые насосы надежно крепятся к фундаментам или к основанию насосного
блока, а нагнетательный трубопровод - к блочным основаниям и промежуточным стойкам.
Повороты трубопроводов выполняются плавно или делаются прямоугольными с отбойными
элементами для предотвращения эрозионного износа. Конструкция крепления элементов
нагнетательного трубопровода (стояка и т.п.) к металлоконструкциям должна предусматривать
возможность центровки талевой системы по отношению к оси скважины. На соединение фланцев
нагнетательного трубопровода устанавливаются съемные металлические хомуты.
8.1.9.13. В системе управления автоматическим ключом должна предусматриваться
возможность полного отключения механизмов от линии питания рабочего агента, а также
блокировка с целью предотвращения случайного включения.
8.1.9.14. На корпусах оборудования, входящего в состав талевой системы (кронблок,
талевый блок, крюк), должна быть указана их допускаемая грузоподъемность.
8.1.9.15. Механические передачи (цепные, карданные, зубчатые и др.), муфты сцепления,
шкивы, другие вращающиеся и движущиеся элементы оборудования, а также их выступающие
части должны иметь металлические ограждения, соответствующие установленным требованиям.
8.1.9.16. Инструменты, специальные приспособления и устройства, применяемые в
процессе строительства скважин, должны соответствовать техническим условиям по их
изготовлению, утвержденными в установленном порядке.
8.2.
Рекомендуемая последовательность монтажа БУ-«Уралмаш-3Д».
Вышечно-лебедочного блока:
- монтаж основания вышечно-лебедочного блока;
- монтаж вышечного подъемника;
- кронблока;
- монтаж вышки;
- монтаж лебедки с гидротормозом;
- установка ротора;
- оснастка талевой системы;
- монтаж остального оборудования вышечно-лебедочного блока;
- монтаж укрытия вышечно-лебедочного блока.
Приводного блока:
- монтаж энергоблока;
Блока очистки бурового раствора:
- монтаж фундаментов;
- монтаж санных оснований;
- установка емкостей;
29
- обвязка емкостей;
- монтаж:
- дегазатора;
- пескоотделителя;
- вибросит;
- илоотделителя;
- ВШН, ГШН.
- монтаж укрытия блока очистки бурового раствора.
Доливных и водяных емкостей:
- установка емкостей;
- обвязка емкостей;
Блока приготовления бурового раствора:
- монтаж фундаментов;
- монтаж санных оснований;
- установка емкостей ЦС;
- обвязка емкостей;
- установка: перемешивателей, эжектора;
Обвязка циркуляционной системы.
Монтаж укрытий насосного блока:
- монтаж фундаментов;
- монтаж санных оснований;
- монтаж основания насосного блока;
- установка насоса
- обвязки насосов;
- монтаж остального оборудования насосного блока.
Монтаж насосного блока, блока компрессоров и электрооборудования можно вести
параллельно с монтажом вышечно-лебедочного блока.
Монтаж внешних коммуникаций, манифольда, системы обогрева, воздухопроводов,
водопроводов целесообразно проводить после окончания монтажа основного оборудования.
Последовательность монтажа также может быть изменена в зависимости от оснащенности
вышкомонтажной бригады спецтехникой.
Испытание вышки башенного типа.
8.3.
Агрегатный монтаж:
- Завоз буровой установки на площадку осуществляет Подрядчик согласно договорных
обязательств и несет ответственность за ее целостность и охрану в период транспортировки и
монтажа.
- Заказчик обеспечивает подготовку и исправное содержание площадки, в начальной точке
организует передачу из-под охраны буровой установки согласно комплектовочной ведомости в
перевозку и монтаж.
- За три дня до сдачи буровой установки в перевозку и монтаж, отделом подготовительных
и вышкомонтажных работ Заказчика, совместно с подрядчиком составляют комплектовочную
ведомость и передачи установки подрядчику в перевозку и монтаж.
- Прием в монтаж буровой установки и площадки производится комиссией в составе
представителей от бурового и вышкомонтажного подразделений Заказчика, согласно
комплектовочной ведомости, документации на площадку. Прием-передача оформляется актом. К
акту на комплектность оборудования прилагаются: акт на площадку, план площадки,
исполнительная схема площадки, технические условия на монтаж.
- При обнаружении скрытого дефекта площадки или некомплектности бурового
оборудования и невозможности производить дальнейший монтаж буровой установки, Подрядчик
обязан оповещать незамедлительно.
- В случае, если кустовая площадка, где необходимо выполнить монтаж буровой установки,
бурового оборудования, не отсыпана грунтом в полном объеме, а при этом производится отсыпка
кустовой площадки, Подрядчик обязан приступить в выполнению монтажа буровой установки,
жилого городка и другого оборудования по мере готовности осыпаемой территории кустовой
площадки к возможности монтажа такового оборудования. В этом случае неполная готовность
кустовой площадки к монтажу буровой установки, жилого городка и другого оборудования не
является для Подрядчика основанием:
1) Невыполнения требований и условий настоящего Договора.
2) Предъявлять Заказчику какие-либо претензии, убытки, дополнительные затраты,
понесенные Подрядчиком при выполнении работ по Договору;
- Выполнение, устранение всех пунктов предписаний рабочей и пусковой комиссий
Заказчика, выполнение, устранение всех прочих предписаний, замечаний, выданных Заказчиком
Подрядчику, касающиеся качества монтажа буровой установки, оборудования.
- Обеспечить допуск персонала Заказчика на объект для проведения мониторинга и аудита
качества
сервиса вышкомонтажных работ и соответствия технологии выполнения работ
требованиям Заказчика;
- Подрядчиком, обязательно при выполнении работ при разгрузке и складировании
(хранения) оборудования, производить данные операции с установкой разгружаемого
оборудования на бревенчатые выкладки (кругляк, брус), высота (диаметр) которых должен
составлять не менее 15 см.
- При разгрузке оборудования на грунт без бревенчатых выкладок Заказчиком будут
применяться штрафные санкции согласно приложению.
- Подрядчиком перед началом выполнения работ, составляется подробная опись кабельной
продукции (кабельный журнал), так же схема установки всей электропродукции, с
предоставлением на утверждение Заказчику.
- Работы по строительству сооружений, зданий, помещений, вспомогательных объектов
должны производиться в соответствии с требованиями нормативных документов,
регламентирующих условия безопасности труда в строительстве.
- Технические устройства, используемые в процессе строительства БУ Подрядчиком,
подлежат сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в порядке,
установленном Ростехнадзором России.
8.4. Сдача буровой после окончания монтажа
8.4.1. Буровая установка должна быть смонтирована строго в соответствии с
техдокументацией завода - изготовителя, утвержденной монтажной схемой и ТУ на монтаж.
8.4.2. На законченной монтажом буровой установке бурение скважины может быть начато
только после приемки ее комиссией, назначенной приказом Заказчика. В работе комиссии
принимает участие представитель Ростехнадзора. В состав комиссии по приемке буровой после
окончания монтажа должны входить: главный инженер, главный механик, главный энергетик
Заказчика, руководитель службы ОТ и ПБ, начальник и старший прораб Подрядчика, мастер ПНБ
Заказчика, буровой мастер Заказчика, представитель отдела вышкостроения.
Территория буровой площадки должна быть очищена. Остатки лесоматериалов, а также
выбракованные при монтаже металлоконструкции и оборудование должны быть вывезены. В
случае невозможности вывоза лесоматериалы должны быть сложены в штабель на месте, согласно
плана. Металлоконструкции и излишнее оборудование должны быть уложены на деревянные
выкладки и подготовлены для вывоза. Места складирования должны быть обозначены табличками
на фанерном или металлическом листе. Таблички должны быть закреплены на металлических или
деревянных стержнях на высоте не менее 1,5 м от земли.
8.4.3. Прием буровой из монтажа оформляется приемо-сдаточным актом, после чего
буровая считается, закончена монтажом, и за сохранность оборудования и материалов по буровой
ответственность несет Заказчик.
8.4.4. Одновременно составляется акт на возвратную часть материалов (если имеются).
8.4.5. При сдаче буровой в бурение Подрядчик представляет следующие документы:
- акт о приеме из строительства и монтажа буровой;
- акт визуального освидетельствования вышки и основания;
31
- акт испытания вышки (в случае окончания гарантийного срока эксплуатации,
установленного заводом изготовителем);
- акт на скрытые работы;
- акт об испытании нагнетательной линии с паспортом установленной формы;
- акт на испытание пневмосистемы;
- акт испытания консольно-поворотного крана;
- акт о качестве монтажа манифольда;
- акт об испытании вспомогательной лебедки.
Вышеуказанные документы передаются в двух оригинальных экземплярах в службу ВМР
Заказчика в ходе подписания приемо-сдаточного акта.
8.4.6. Скрытые дефекты монтажа буровых, выявленные буровой бригадой в течение 12
часов после передвижки и 72 часов после первичного или вторичного монтажей устраняются
силами и средствами Подрядчика.
8.4.7. Обвязка устья скважины противовыбросовым оборудованием производится силами
ПНБ Заказчика.
8.4.8. После окончания установленного заводом-изготовителем расчетного срока службы
буровые вышки буровых установок должны быть подвергнуты испытанию согласно требований
«Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств
оборудования и сооружений на опасных производственных объектах» силами Подрядчика.
9. Порядок формирования стоимости:
9.1. В стоимость лота должны быть включены затраты Подрядчика для проведения
вышкомонтажных работ:
- мобилизация бригадного хозяйства, жилых вагонов, автономных источников электроснабжения
(с базы Подрядчика) и техники на площадку монтажа БУ;
- автотранспорт и спецтехнику;
- все необходимые материалы, для монтажа буровой, включая материалы для ремонтных работ и
недостающий крепеж;
- оформление пропусков для персонала и спецтехники для проезда на месторождение;
- дизельное топливо на дизельную электростанцию;
- услуги связи (в обязательном порядке электронная почта);
- проживание;
- питание (доставка продуктов и питьевой воды);
- все электроматериалы, необходимые для строительства буровой установки согласно
комплектовочной ведомости, предоставленной Заказчиком;
- приобретение металлопроката для выполнения вышкомонтажных работ, а также работ по
обустройству куста;
- вышкомонтажные работы по монтажу БУ-«Уралмаш-3Д»;
- приобрести и установить запорную арматуру конечную и промежуточную на коммуникационные
линии по всем блокам и на магистральные коммуникации;
- приобритение материалов и изготовление каркасов, панелей укрытия насосно-ёмкостного блока,
блока утяжеления, ВЛБ;
- монтаж ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4 кВ по площадке бурения (согласно выданной схеме);
- монтаж контура заземления БУ, вагон-городка, котельной установки, блока ГСМ, водоблока,
блока утяжеления раствора;
- монтаж и обвязка котельной установки, водоблока, блока утяжеления раствора, блока ГСМ с
изготовлением трубного фундамента, пожарной емкости;
- растворопровод от блока утяжеления раствора до буровой установки проложить трубой Ø 159
мм;
- монтаж сухотруба (пожарной линии) по вагон городку согласно схеме;
- после окончания монтажа произвести опрессовку линии манифольда, всех емкостей и
коммуникаций;
- утепление пароводяной линии от КУ до БУ, от КУ до водоблока выполнить дорнитом в два слоя,
третий слой лентой ПВХ;
- пароводяную линию установить на проставки высотой не менее 800 мм., расстояние между
проставками 5-8 м.;
- монтаж и укрытие (утепление) блока утяжеления раствора объемом V=160 м3;
- копка и обустройство септиков 3 шт., объемом 6 м³ каждый;
- чистка шламового амбара от снега и льда, выполнение гидроизоляции шламового амбара (60х30
м.) дорнитом с нахлестом 30-40 см., с последующей его сшивкой и креплением по периметру
обваловки;
- шламовый амбар оградить вешками высотой 1,5 м. с шагом 2 м., по периметру шламового амбара
натянуть светоотражающий фал и закрепить его к вешкам;
- содержание подъездной а/дороги и кустовой площадки на период мобилизации БУ и ВМР;
- демобилизация бригадного хозяйства, автономных источников электроснабжения (до базы
Подрядчика) и техники с площадки монтажа БУ;
- зачистка территории кустовой площадки от строительного мусора и металлолома, вывоз с
территории кустовой площадки в место, указанное Заказчиком;
- вывоз упаковочной тары БУ с территории кустовой площадки в место, указанное Заказчиком;
- дефекты, выявленные в процессе монтажа, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в
указанные Заказчиком сроки;
9.3. Данный объем является ориентировочным и может быть уточнен за 10 дней до начала работ.
9.4. Общую стоимость вышкомонтажных работ по лоту в коммерческом предложении необходимо
представить в виде калькуляции с расшифровкой затрат по видам работ и направлениям.
33
Распределение обязанностей
№
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Обязанность
Кустовая площадка
Строительство кустовой площадки
Техническое обслуживание кустовых площадок по время выполнения работ
по Договору, содержание подъездной а/дороги
Мобилизация
Выполнение всех видов работ согласно Приложению №2 Договора
Мобилизация комплекса бытовых помещений.
Крановая техника (в том числе автокран грузоподъемностью 40-50 тн),
бульдозерная техника, погрузчики, ППУ, грузоперевозящая техника,
вахтовый автомобиль
Обеспечение электроэнергией
Предоставление Заказчику техники, указанной в пункте №3.3. настоящего
Приложения к Договору для производства пуско-наладочных работ,
подготовительных работ к бурению, а, также погрузки, разгрузки
оборудования, МТР Заказчика во время проведения работ по ВМР
Выполнение предписаний Генерального Заказчика и его подрядчиков
Перевозки персонала Подрядчика, Заказчика, подрядных организаций
Заказчика и Подрядчика по месторождению
Доставка (перевозка) персонала Подрядчика, Заказчика, подрядных
организаций Заказчика и Подрядчика до месторождения
Оформление пропусков через контрольно-пропускные посты ЧОП на
лицензионных участках компаний
Зачистка и вывоз с территории кустовой площадки металлолома,
производственного и бытового мусора
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Категория
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Обеспечение электроэнергией, в том числе жилого городка, оборудования
Заказчика при производстве работ.
Монтаж
Выполнение всех видов работ согласно Приложению №2 Договора
Обеспечение (подключение) электроэнергией жилых комплексов,
слесарных помещений, оборудования бригады бурения водяных колодцев,
пусконаладочной бригады, бригады бурения Заказчика.
Обеспечение электроэнергией, в том числе жилого городка, оборудования
Заказчика при производстве мобилизации, монтаже и пуско-наладочных
работах, подготовительных работ к бурению скважины.
Расстановка жилых комплексов, слесарных помещений, оборудования
бригады бурения водяных колодцев, пусконаладочной бригады, бригады
бурения Заказчика
Сдача буровой установки, с выполнением пунктов предписания приемной
комиссии Заказчику
Крановая техника (в том числе автокран грузоподъемностью 40-50 тн),
бульдозерная техника, погрузчики, грузоперевозящая техника, вахтовый
автомобиль
Предоставление Заказчику техники, указанной в пункте №4.6 настоящего
Приложения к Договору, для производства пуско-наладочных работ,
подготовительных работ к бурению, а, также погрузки, разгрузки
оборудования, МТР Заказчика во время проведения работ по ВМР
Строительство обваловки под емкости ГСМ (нефть, дизельное топливо)
(Грунт предоставляет Заказчик)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
Выполнение предписаний Генерального Заказчика и его подрядчиков
1
Зачистка и вывоз с территории кустовой площадки металлолома,
1
производственного и бытового мусора
Сдача кустовой площадки после монтажа буровой установки по акту
1
Лагерь во время выполнения работ по Договору ( мобилизация, перевозка), монтаж БУ и
другого имущества Заказчика)
Жилые вагоны необходимые для проживания работников Подрядчика,
1
подрядных организаций Подрядчика, представителя Заказчика
Сауна
1
Столовая необходимая для организации питания работников Подрядчика,
1
Заказчика, подрядных организаций Подрядчика
Продукты питания, организация трехразового питания для работников
Подрядчика, Заказчика, подрядных организаций Заказчика и Подрядчика
1
(Обеспечение трехразового питания работников Заказчика, подрядных
организаций Заказчика – за наличный расчет)
Бытовой передвижной вагон (культбудка) Подрядчика
1
Инструментальная будка и сушилка Подрядчика
1
Телефонная, электронная, факсимильная связь
1
Средства индивидуальной защиты и безопасности Подрядчика
1
Электрооборудование и его обслуживание
1
Питьевая вода для работников Подрядчика, Заказчика, подрядных
1
организаций Подрядчика
Мобилизация, демобилизация жилого комплекса (жилых вагонов, сауны,
1
столовой, инструменталки, сушилки)
Материалы, оборудование необходимые для выполнения работ по Договору ( мобилизация
(перевозка), монтаж БУ и другого имущества Заказчика)
Дизельное топливо для обеспечения работы ДЭС-200 (при мобилизации,
1
монтаже и демонтаже)
ДЭС-200 (при мобилизации, монтаже и демонтаже) с машинистом
1
Пиломатериалы (доска, лес-кругляк, бревна, брус, рейка и др.)
1
Трубы различного диаметра; просечка, уголок, двутавр, швеллер, листовой
1
металл различных размеров.
Грунт, для планировки площадки и сдачи устья скважины под
3
обустройство.
Сварочные электроды
1
Запорная арматура (задвижки, шибера, вентили)
1
Электроматериалы (в т.ч. катанка и труба на заземление)
1
Кислород, пропан
1
Увязочный материал для перевозящей техники (катанка, цепные ремни,
1
стяжные рэтчеты)
Схема энергетических коммуникаций по кустовой площадке
3
Типовые схемы монтажа коммуникаций по буровой установке
3
Буровое укрытие
1
Категория 1 – Относится к обязанностям Подрядчика, выполняемым им за свой счет (расходы на
исполнение включены в стоимость работ);
Категория 2 – Относится к обязанностям Подрядчика, выполняемым им за счет Заказчика (Затраты
Подрядчика возмещаются Заказчиком на основании представленных подрядчиком подтверждающих
документов);
Категория 3 – Относится к обязанностям Заказчика, выполняемым им за свой счет.
35
Если Подрядчик не исполняет возложенную на него обязанность, либо Заказчик имеет основание
полагать, что такие обязанности не будут исполнены Подрядчиком в срок, Заказчик вправе исполнить
такую обязанность самостоятельно или с привлечением третьих лиц. При этом связанные с таким
исполнением расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в размере, подтвержденных
документально фактических расходов (включая транспортные, погрузо-разгрузочные и прочие) с
наценкой в размере 36% (накладные и административные расходы).
:
Начальник
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № /13
на ВМР, и перевозку бурового оборудования
г. Москва
«___» ___________ 2013г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение», в лице Генерального
директора Россинского Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем
именуемый «Генеральный подрядчик», с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью
в лице директора
, действующего на основании
, именуемое в
дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
вышкомонтажных работ согласно проектно-сметной документации, передвижку и перевозку бурового
оборудования в сроки, установленные настоящим договором, а Генеральный подрядчик обязуется
принять результат работ и оплатить обусловленную цену.
1.2. Работы, выполняемые в соответствии с условиями настоящего договора включают согласно
Приложению 1 к настоящему Договору
для нужд филиала «Уренгой бурение» ООО
"Газпром бурение", а также любые иные работы, необходимые для исполнения обязательств по
настоящему договору.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.2. Стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора
выражена в рублях и на момент подписания договора составляет в текущих ценах
., в том числе
НДС в размере 18%
. в соответствии с Приложением 3.
2.3.
Стоимость выполняемых работ может быть изменена только по соглашению сторон
2.4. Оплата по настоящему договору будет производиться путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Субподрядчика. Датой платежа считается день списания денежных средств с расчетного
счета Генерального подрядчика.
2.5. Субподрядчик ежемесячно в срок до 20-го числа отчетного месяца предъявляет выполненный
объем работ по настоящему Договору в форме Актов КС-2 и КС-3 и счет-фактуры.
2.6. Генеральный подрядчик в течение 10 дней, с момента предоставления документов
Субподрядчиком, принимает выполненный объем работ по настоящему Договору в форме Актов КС-2 и
КС-3.
2.6. Генеральный подрядчик производит оплату выполненных работ на основании акта формы № КС-2
«Акт о приемке выполненных работ» и справки формы № КС-3 «Справка о стоимости выполненных
работ и затрат» платежным поручением в течение 60 - 90 календарных дней с момента получения счета –
фактуры, счета на оплату составленных в соответствии с требованиями ст. 168, 169 НК РФ.
a.
Окончательный расчет за выполненные работы Генеральный подрядчик производит в течение 60 90 календарных дней со дня получения счета-фактуры, Акта приемки результата работ, счета на оплату,
сдачи в полном объеме исполнительной документации и устранения дефектов, в случае их выявления при
проведении приемки результата работ.
37
3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки начала и окончания работ, выполняемых Субподрядчиком, определяются в соответствии с
Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему договору).
3.2. Датой окончания работ является дата подписания сторонами Акта приемки результата работ.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА
1.2
По настоящему договору Субподрядчик обязуется:
4.1. Собственными или привлеченными силами и средствами выполнить работы, предусмотренные
настоящим договором в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Договору), проектносметной документацией и сдать работы Генеральному подрядчику в установленные настоящим
договором сроки.
a.
Поставлять необходимые для выполнения работ материалы и оборудование в сроки,
обеспечивающие выполнение работ в установленный договором срок.
4.3. До начала работ обеспечить в полном объеме завоз материально-технических средств и
необходимый резерв на весь период выполнения работ, используя зимние трассы, для сокращения
использования авиатранспорта и исключения организационных простоев. Началом монтажа буровой
установки считать наличие 50% бурового оборудования на площадке и оформленный двухсторонний акт
о начале ВМР.
4.4. Обеспечить сохранность тары при перевозке, разгрузку на скважине, приемку в монтаж бурового
оборудования, приемку и входной контроль качества оборудования, поставляемого Генеральным
подрядчиком, его хранение и подачу на место производства работ в соответствии с Регламентом о
взаимодействии, предусмотренным Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности,
утвержденными Постановлением Госгортехнадзором РФ от 05.06.2003 № 56.
4.5. Получить все необходимые допуски, разрешения и лицензии на право производства работ,
требуемых в соответствии с законодательством РФ и представить Генеральному подрядчику до начала
работ, согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте, обеспечивать
его соблюдение.
4.6. Обеспечить наличие квалифицированного персонала для выполнения работ и обслуживания
применяемого оборудования на должном техническом и исполнительском уровне.
4.7. Обеспечить своих работников временным жильем на период производства работ и обеспечить их
бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское обслуживание и перевозку к месту работ и обратно.
4.8. До начала работ согласовать с Генеральным подрядчиком схемы и даты перетаскивания бурового
оборудования.
4.9. Немедленно предупредить Генерального подрядчика и до получения от него указаний,
приостановить работу при обнаружении:
недостатков в проектной документации, которые могут повлечь неблагоприятные последствия для
Генерального подрядчика;
возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения работы;
иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят возникновением аварии,
осложнения или снизить качество результатов выполняемой работы, либо создается невозможность ее
завершения в срок;
4.10. Обеспечить допуск представителей Генерального подрядчика, представителей государственного
надзора на место проведения работ и исполнять полученные от них по ходу работ указания, изложенные в
письменном виде в журнале производства работ и не противоречащие проектной документации,
техническим и технологическим регламентам и правилам безопасности. При этом в случае обнаружения
дефектов и недостатков, допущенных Субподрядчиком, последний не вправе ссылаться на
неосуществление Генеральным подрядчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ.
4.11. Выполнить инструментальный контроль правильности производства работ согласно проекту и
СниП.
Нести ответственность за сохранность геодезических знаков, принятых по акту в полосе отвода.
4.12. Сохранять схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков,
устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в течение всего периода выполнения работ, и
по окончании работ передает их Генеральному подрядчику.
4.13. Своевременно оформлять исполнительную документацию, (журналы работ, акты приемки,
результаты контроля качества, испытаний и т.д.) в соответствии с нормативными документами.
4.14. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительного мусора, утилизацию твердых и
жидких бытовых отходов, а также производственных отходов и осуществлять их вывоз.
4.15. Соблюдать требования об охране окружающей среды и недр, нести имущественную
ответственность за загрязнение окружающей среды, если таковое будет иметь место по его вине. Не
выходить за пределы отведенных Генеральному подрядчику площадей под трассы перетаскивания. В
случае нарушения почвенно-растительного покрова за пределами земельного отвода Субподрядчик
возмещает убытки, понесенные Генеральным подрядчиком, и штрафные санкции, примененные к
Генеральному подрядчику за данные нарушения, если они произошли по вине Субподрядчика.
4.16. Обеспечить соблюдение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий,
мероприятий по технике безопасности в соответствии с законодательством РФ.
4.17. Предоставлять Генеральному подрядчику расчеты и предложения по изменению стоимости работ
и их продолжительности в случае получения от Генерального подрядчика распоряжений об изменении и
дополнении работ, вызывающих изменение стоимости и сроков работ.
Указанные работы выполняются Субподрядчиком только при наличии письменного указания
Генерального подрядчика и одобрении им представленных Субподрядчиком расчетов и предложений по
изменению стоимости и продолжительности работ. Работы, связанные с изменением их
продолжительности и стоимости выполняются только на основании заключенного дополнительного
соглашения к Договору.
4.18. Обеспечить своевременное и качественное ведение технической и исполнительной документации,
в том числе журнала производства работ, ежесуточно передавать уполномоченному представителю
Генерального подрядчика сводку по выполненным объемам работ.
4.19. При обнаружении недоработок и дефектов, Субподрядчик своими силами и без увеличения
стоимости строительства обязан устранить дефекты в работе, выявленные в процессе их выполнения и во
время гарантийной эксплуатации результатов работ в сроки, установленные Генеральным подрядчиком.
4.20. Обеспечить непрерывную связь Начальника работ,указанного в п. 6.1.2. Договора, с Генеральным
подрядчиком и передачу суточных рапортов о выполненных работах.
4.21. Предоставлять Генеральному подрядчику в срок до 20-го числа отчетного месяца акты приемки
выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости по форме КС-3, счет-фактуру, исполнительную
документацию.
4.22. Сдать результат работ Генеральному подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
5.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения настоящего договора Генеральный подрядчик обязуется:
5.1. Передать Субподрядчику все исходные данные и проектные документы, необходимые для
выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в 10-дневный срок до начала работ.
5.2. Выдать субподрядчику координаты скважино-точки на местности, план коммуникаций в пределах
отведенной площади в 10-дневный срок с момента подписания настоящего Договора.
5.3. Предоставить Субподрядчику необходимые разрешения на отвод земельных участков под
строительные площадки и подъездные дороги к ним, временные здания и сооружения, производство
работ в зоне воздушных линий электропередачи и линий связи, лесопорубочные билеты, лицензии на
забор воды.
5.4. Не позднее 5 дней до начала работ выдать Субподрядчику оформленные надлежащим образом
разрешения на размещения отходов, выброс вредных веществ в атмосферу, сброс сточных вод.
5.5. Осуществлять контроль за выполнением требований проектных документов, обеспечить
инспектирование выполняемых работ через своих уполномоченных
представителей, постоянно
39
присутствующих или периодически посещающих район проведения работ.
5.6. В срок не более 3-х суток с момента получения предупреждения от Субподрядчика, направленного
в случаях, предусмотренных п. 4.17 договора, сообщить Субподрядчику о его дальнейших действиях.
5.7.
Производить Субподрядчику оплату работ в сроки и порядке, предусмотренные статьей 2
договора.
5.8.
Передать по акту площадку для производства работ по монтажу БУ.
5.9.
Принять результаты работ, выполненных Субподрядчиком в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
6.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1.
Представительство.
6.1.1. На скважине Генерального подрядчика представляет назначенный полномочный представитель,
который от имени Генерального подрядчика осуществляет все правомочные действия, направленные на
своевременное и надлежащее выполнение работ, включая подтверждение выполненных объемов работ, а
также возможность приостановки действий Субподрядчика в случае отклонения от проектных решений.
6.1.2. На скважине Субподрядчика представляет назначенный начальник работ, который осуществляет
управление подчиняемым ему персоналом, обеспечивает взаимодействие с другими подрядными
организациями, привлекаемыми Генеральным подрядчиком.
6.1.3. Стороны в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора сообщат друг другу имена,
функции и полномочия своих представителей, предоставляют документы (приказ, доверенность),
подтверждающие полномочия представителей.
6.2. Взаимодействие сторон в ходе выполнения работ.
6.2.1. Генеральный подрядчик передает Субподрядчику по актам геодезическую разбивку осей и
реперные знаки.
6.2.2 Субподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по
отношению к первичным точкам, линиям и уровням, за правильность положения уровня, размеров и
соосности объекта.
6.2.3. Проверка Генеральным подрядчиком любой разметки, линии или уровня не освобождает
Субподрядчика от ответственности за их правильность. Субподрядчик обязан обеспечить на весь период
работ сохранность всех разметок, границ строительной площадки и других знаков, установленных при
разметке объектов.
6.2.4. Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику сертификаты качества, протоколы
испытаний и другие документы, подтверждающие качество применяемых в работе материалов в
соответствии с действующими в РФ положениями в области строительства. (Применение местных
материалов, качество которых не отвечает требованиям ГОСТ и СНиП запрещено).
6.2.5. Субподрядчик письменно информирует Генерального подрядчика за два дня до начала приемки
скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанными
двумя сторонами актами освидетельствования скрытых работ.
6.2.6. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения
уполномоченного представителя Генерального подрядчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генеральным подрядчиком, или он не был
информирован об этом либо информирован с опозданием, то по требованию Генерального подрядчика
Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генерального
подрядчика, а затем восстановить ее.
6.2.7. При выявлении отступлений от утвержденной проектно-сметной и рабочей документации,
нарушений строительных норм и Правил, допущенных Субподрядчиком, Генеральный подрядчик выдает
в письменной форме предписание об устранении допущенных нарушений, а в необходимых случаях о
приостановлении производства работ до устранения допущенных нарушений.
Все
допущенные
нарушения
в
ходе
строительства,
Субподрядчик
обязан
устранить
за
свой
счет,
не
изменяя
графика
работ
и
сроков
окончания строительства.
6.2.8. Если Субподрядчик не устранит недостатки в установленный Генеральным подрядчиком разумный
срок, Генеральный подрядчик вправе для устранения некачественно выполненных работ привлечь других
исполнителей. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими исполнителями, оплачиваются
Субподрядчиком. В случае неоплаты указанных расходов соответствующие суммы удерживаются
при оплате последующих работ.
6.2.9. Субподрядчик осуществляет охрану строительной площадки, складских помещений, материалов и
оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки с
начала ведения работ (принятия строительной площадки по акту) и до приемки Генеральным
подрядчиком завершенного строительством объекта.
6.3. Журнал производства работ.
6.3.1. С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик ведет журнал производства работ.
6.3.2. В том случае, если Представитель Генерального подрядчика, Заказчика, органов государственного
надзора не согласится с ходом или качеством работ, или с записями представителя Субподрядчика, он
должен изложить свое мнение в журнале в день обнаружения выявленных недостатков.
6.3.3. Субподрядчик обязан в течение суток принять необходимые меры к устранению предписаний
согласно внесенной в журнал записи.
7.
ПРИЕМКА РАБОТ
Субподрядчик до уведомления Генерального подрядчика о завершении работ по объекту должен:
7.1.
-
закончить все работы в соответствии с проектно-сметной документацией;
- устранить все замечания по качеству работ, отраженные в актах либо в журнале
производства работ;
-
произвести, предусмотренные СНиП испытания;
произвести уборку и очистку от остатков материалов, металлолома, строительного мусора
зданий и сооружений и территории строительной площадки.
7.2. Приемка результата работ осуществляется в порядке установленном СНиП 3.01.04-87 «Приемка в
эксплуатацию законченных строительством объектов».
7.3. Субподрядчик извещает Генерального подрядчика о готовности результата работ к сдаче-приемке
за 15 дней с учетом согласованного сторонами срока приемки результата работ.
7.4. Стороны совместным приказом назначают и утверждают состав приемочной комиссии. Порядок и
продолжительность работы комиссии определяется Генеральным подрядчиком по согласованию с
Субподрядчиком.
7.5. За пять дней до начала работы приемочной комиссии Субподрядчик предоставляет 2 полных
комплекта исполнительной документации по объекту с подписью уполномоченного представителя
Субподрядчика.
7.6. Субподрядчик после приемки результата работ Генеральным подрядчиком не освобождается от
выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые остались не выполненными
или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к
акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
7.7. До приемки результата работ приемочной комиссией по Акту приемки ответственность за риск
случайного разрушения, уничтожения и повреждения результата работ несет Субподрядчик. Риск
случайного разрушения, уничтожения или повреждения результата работ переходит к Генеральному
подрядчику со дня следующего за днем подписания Акта приемки.
8.
ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ.
8.1. Субподрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на
материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ по договору.
8.2. Субподрядчик выполняет работы предусмотренные настоящим договором на основании лицензии
41
на право осуществления строительной деятельности.
9. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ
9.1.
Субподрядчик гарантирует:
выполнение всех работ в полном объеме и сроки, определенные условиями договора;
качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией и действующими
СНиП;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в
период гарантийной эксплуатации объекта;
нормальное функционирование инженерных систем и оборудования.
9.2. Срок гарантии на выполненные Субподрядчиком работы устанавливается 12 месяцев с момента
подписания Генеральным подрядчиком Акта приемки результата работ.
9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволяют
нормальную эксплуатацию результата работ до устранения дефектов, то гарантийный срок продлевается
соответственно на период времени, потраченный на их устранение. Устранение дефектов осуществляется
Субподрядчиком за свой счет.
При обнаружении дефектов работы Генеральный подрядчик немедленно уведомляет об этом
Субподрядчика и в течение двух дней составляется Акт, в котором указываются характер обнаруженных
дефектов и сроки их устранения.
9.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и
недоделок, для их подтверждения Генеральный подрядчик назначает за счет Субподрядчика экспертизу,
которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, а также их характера.
10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующем законодательством РФ.
10.2. При нарушении Субподрядчиком срока предоставления первичных документов и исполнительной
документации на выполненные работы более трех календарных дней Генподрядчик вправе потребовать
от Субподрядчика оплатить штраф в размере 100 000 рублей за каждый день нарушения срока
предоставления документации.
10.3. Субподрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 руб. за любое допущенное отступление от
сметы, которое не было согласовано с Генподрядчиком в порядке, предусмотренном Договором.
10.4. За нарушение начального и конечного сроков выполнения этапов работ, предусмотренных
настоящим договором, Генеральный подрядчик вправе начислить и предъявить Субподрядчику неустойку
в размере 0,5 % от стоимости договора за каждый день просрочки.
Кроме того, Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику штрафные санкции, начисленные
последнему Заказчиком за нарушение начального срока работ, если таковое имело место по вине
Субподрядчика.
Убытки, причиненные Генеральному подрядчику возмещаются Субподрядчиком в полном объеме
сверх неустойки согласно п.1 ст.394 ГК РФ.
10.5. За задержку устранения дефектов и недостатков в работах против сроков, предусмотренных
предписанием Генподрядчика, согласно п.4.19. настоящего договора, Субподрядчик уплачивает
Генподрядчику штраф в размере 0,05% от стоимости некачественно выполненных работ (по устранению
дефектов и недостатков) за каждый день нарушения срока выполнения обязательства.
10.6. при нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему
лицу по вине Субподрядчика, последний возмещает Генподрядчику или третьему лицу убытки, связанные
с ликвидацией аварий или восстанавливает их собственными силами за счет Субподрядчика.
10.7. При выполнении работ по договору с нарушением природоохранного, земельного и лесного
законодательства, Субподрядчик несет ответственность в установленном законом порядке, а также за
свой счет осуществляет плату за загрязнение окружающей природной среды.
10.8. За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных ст. 2 Договора, Субподрядчик вправе
начислить и предъявить Генеральному подрядчику пеню в размере 0,01 % от стоимости неоплаченных в
срок работ за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы.
10.9. При выявлении случаев провоза, хранения, распространения и употребления алкогольных,
наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения и распространения взрывчатых
веществ, оружия и боеприпасов персоналом Субподрядчика на объекте строительства, Субподрядчик
уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 100 000 рублей. При отказе Субподрядчика от
подписания акта о выявленном случае основанием для взыскания штрафа является акт, составленный с
участием третьих лиц, не являющихся работниками Генподрядчика.
10.10. В случае выявления нарушений норм промышленной безопасности и охраны труда персоналом
Субподрядчик несет ответственность в размере штрафа 20 000 рублей за каждый случай на основании
акта, составленного с участием третьих лиц.
10.11. Субподрядчик несет ответственность в течение всего срока действия Договора за
причиненные потери, повреждения или уничтожение действующих коммуникаций, зданий,
сооружений и оборудования Генерального подрядчика или собственного, независимо от того, по вине
или в результате небрежности персонала Субподрядчика возникли потери, за исключением случаев,
когда повреждения или уничтожения оборудования были вызваны действиями Генерального
подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Генеральным подрядчиком.
10.12. Субподрядчик гарантирует освобождение и обязуется защищать Генерального подрядчика от
любой ответственности, претензий, действий, требований, разбирательств и от всякого рода расходов и
затрат (а если такие расходы и затраты уже понесены Генеральным подрядчиком, то Субподрядчик
обязуется возмещать их ему), если любое из перечисленного прямо или косвенно связано с причинением
увечья или иным повреждением здоровья, в том числе со смертельным исходом, какого-либо работника
или приглашенного лица Субподрядчика, или иных лиц со стороны Субподрядчика и если такое
причинение или повреждение имело место в процессе выполнения работ или иным образом связано с
исполнением настоящего Договора.
11.
ФОРС - МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий договора (полностью или
частично) в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, возникших в результате непредвиденных
и неотвратимых событий чрезвычайного характера, которые, не ограничиваясь приведенным ниже
перечнем, включают землетрясения, стихийные бедствия (пожары, наводнения, ураганы и др.), военные
действия (объявленные или необъявленные) или вызванные ими ситуации, террористические акты,
блокады или эмбарго, забастовки, мятежи, саботажи, восстания или другие крупномасштабные
общественные беспорядки.
11.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, должна в течение 3 (трех) суток в письменной
форме уведомить об этом другую сторону. Уведомление должно содержать данные о характере форсмажора и, по возможности, предварительную оценку ущерба, а также предполагаемую дату, с которой
можно продолжить выполнение обязательств по Договору. Наступление указанных обстоятельств должно
быть подтверждено справками компетентного государственного органа Российской Федерации в 20дневный срок со дня наступления обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о
наступлении указанных обстоятельств, в установленном данной статьей порядке, лишает сторону права
ссылаться на их наступление.
11.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, стороны обсудят
меры, необходимые для продолжения или прекращения строительства скважин. Если сторонами не будет
достигнута договоренность в течение 1 (одного) месяца, то каждая из сторон вправе требовать
расторжения настоящего Договора. При этом Подрядчик производит работы по консервации или
ликвидации скважины за счет Заказчика и в соответствии с Планом работ в связи с форс-мажорными
обстоятельствами и дополнительным соглашением к настоящему Договору.
12.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
43
12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному письменному согласию
сторон.
12.2. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и досрочно расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке:
а)
в любое время с письменным уведомлением Субподрядчика не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до момента расторжения;
б)
в случае задержки Субподрядчиком начала работ или их окончания на каком-либо объекте более
чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;
с)
в случае систематического нарушения (более 2-х раз) Субподрядчиком сроков выполнения работ,
предусмотренных Графиком работ, на срок менее 15 дней по причинам, не зависящим от Генерального
подрядчика;
д)
в случае аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего
законодательства, предоставляющих Субподрядчику право на выполнение работ.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня получения
Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Генерального подрядчика.
12.3.
В случае отказа от выполнения работ или досрочного расторжения настоящего Договора
Генеральным подрядчиком в соответствии с п.12.2 настоящего Договора, Генеральный подрядчик
оплачивает Субподрядчику фактически выполненные к моменту расторжения Договора и
документально подтвержденные работы.
12.4. При досрочном прекращении Договора стороны обязаны совершить действия по проверке и
оценке работ, в том числе по объему и качеству с оформлением акта приема - передачи незавершенного
строительством Объекта и неиспользованных материалов поставки Генерального подрядчика не позднее
15 дней с момента получения уведомления о расторжении Договора.
12.5. При расторжении Договора по пунктам «б» и «с» п. 12.2. Субподрядчик возмещает Генеральному
подрядчику все убытки, причиненные расторжением Договора.
12.6. При расторжении Договора по инициативе Генерального подрядчика не связанной с
ненадлежащим исполнения обязательств Субподрядчиком Генеральный подрядчик возмещает
Субподрядчику фактические расходы по демобилизации на основании подтверждающих документов.
13.
АРБИТРАЖ
13.1. Все разногласия, возникающие в результате заключения, исполнения и прекращения Договора, по
возможности будут урегулированы путем переговоров между сторонами.
13.2. В случае не достижения согласия по возникшим разногласиям в течение 30 дней, спор передается
на разрешение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.
14.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Договор, за исключением неурегулированных в протоколе разногласий пунктов, вступает в силу с
момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
.
14.2. Настоящий договор действует до 31.12.2014 года, а в части расчетов – до полного их выполнения
сторонами.
15.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
15.1.Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение №1
Техническое задание;
Приложение №2
График выполнения работ;
Приложение №3
Протокол согласования стоимости проведения ВМР.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
«Генеральный подрядчик»:
ООО «Газпром бурение»
«Субподрядчик»:
ООО «
»
ПОДПИСИ СТОРОН:
Субподрядчик
Генеральный директор
_____________________ /
Генеральный подрядчик
Генеральный директор
/
______________ /
45
/
РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ
Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений)1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Дата: _________
Номер и наименование запроса предложений: _________________
Кому: ООО «Газпром бурение»
Уважаемые господа!
Изучив Извещение № _____ о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте ООО
«Газпром бурение», и документацию о запросе предложений №
на оказание услуг
___________________________________________________ для ООО «Газпром бурение» (далее – запрос
предложений), включая Дополнения №№ [указать номера] (если таковые имели место), получение
которых настоящим удостоверяется, и, принимая установленные в них требования и условия запроса
предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы,
нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в данном запросе предложений по Лоту № _______ в
соответствии с настоящей документацией и нашей заявкой на сумму:
По Лоту № ________________________(без НДС) (указать цену цифрами и прописью);
Настоящим мы подаем нашу заявку на участие в запросе предложений, которая включает
Техническое и Коммерческое предложения.
Мы признаем, что Вы не обязаны принимать нашу заявку или вообще какую-либо заявку,
полученную Вами.
Настоящая заявка действует до «___» _____ 201_ г.2
Настоящим подтверждаем, что сделанные в данной заявке заявления и предоставленные в
приложенных заполненных формах сведения о нас являются полными, точными и верными во всех
деталях.
Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения в
соответствии с описью:
1.
Техническое предложение, на _______ листах.
2.
Коммерческое предложение, на ______листах.
3.
Прочие документы (перечислить), на _________ листах.
Подпись руководителя организации или лица, его замещающего
_________________________________
м.п
1
Заявка подается на фирменном бланке Участника
2
В соответствии с п. 6.1.6
[ФИО, Должность]
Форма 2. Техническое предложение
Техническое предложение3
Наименование Участника: ________________
Номер и наименование запроса предложений:___________
Страница __, состоит из__ страниц
Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Раздела III «Заказ на
Работы и Технические требования» документации о запросе предложений. Положения Раздела III «Заказ на
Работы и Технические требования» документации нами изучены и являются понятными по всем разделам.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, выполнить работы в объеме и в строгом
соответствии с техническими условиями и параметрами, определенными в Разделе III «Заказ на Работы и
Технические требования», с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые
оговорены в документации.
2.1. Ведомость объемов услуг
№
п.п.
Наименование работ
Единица
измерения
Количество
Описание работ
2
3
4
5
1
1
2
…
2.2. Описание предлагаемого решения4
Примечание по заполнению:
Участник запроса предложений должен представить в составе своей заявки описание предлагаемых
решений, которые предполагается использовать у Заказчика.
2.3. Описание подходов к оказанию услуг
Примечание по заполнению:
Участник должен представить в составе своей заявки описание предлагаемых методов и организации
выполнения работ, а также описание системы управления качеством. Данные предложения должны
соответствовать и учитывать требования к выполнению работ, указанные в Разделе III «Заказ на
Работы и Технические требования» настоящей документации. Предполагается, что данная форма
3
Приведенные в приложении формы являются типовыми. Участник вправе дорабатывать таблицы под специфику запроса предложений
Заполняется в случае, если предмет запроса предложений предполагает внедрение (создание) решений, разработанных заранее и/или разрабатываемых
Участником в ходе данных работ.
4
47
будет подготовлена Участником в произвольной форме в виде простого описания, включая, но не
ограничиваясь:
2.3.1. Записка по организации оказания услуг должна содержать краткое описание принципов
организации выполнения работ, а также:

описание подходов к организации материально-технического и информационно-технического
обеспечения работ, график поставок и транспортную схему, а также другие мероприятия,
которые Участник считает важными;

мероприятия по соблюдению экологических требований;

другое.
2.3.2. Записка по технологии выполнения работ должна содержать краткое описание
технологических процессов по видам работ. К описаниям должны быть приложены необходимые схемы,
другие материалы, позволяющие правильно оценить предлагаемую технологию производства работ, а
также ссылки на характеристики применяемых машин и механизмов, описание специального оснащения
для выполнения работ
2.3.3. Записка по управлению качеством должна содержать предложения по контролю качества при
выполнении работ.
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ / ________
Форма 3. Коммерческое предложение
Коммерческое предложение
Наименование Участника: ________________
Номер и наименование запроса предложений:___________
Страница __, состоит из__ страниц
ЛОТ № _____
3.1. Стоимость услуг
№
п.п.
Наименование работ/
Описание работ
Единица
измерения
Количество
Стоимость,
без НДС
НДС
1
1
2
…
2
3
4
5
6
*Участник имеет право дополнить форму, указывая расценки и цены по всем категориям работ. Категории, по
которым цены и расценки не указаны Участником, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения.
Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в спецификации
Коммерческое предложение предоставляется в произвольной форме с учетом следующих
условий:
• В стоимость Договора должны быть включены
затраты
Подрядчика
необходимые для проведения вышкомонтажных работ согласно условиям технического
задания;
• Указанный в настоящем Техническом задании объем работ является
ориентировочным и может быть уточнен за 5 дней до начала работ.
• К коммерческому предложению Подрядчику необходимо приложить лимитнозаборную карту на монтаж буровой установки с разбивкой по материалам и стоимости
данных материалов.
• Общую стоимость вышкомонтажных работ по договору в коммерческом предложении
необходимо предоставить в виде калькуляции с расшифровкой затрат по видам работ и
направлениям (стоимость: часа работы каждой техники, материалы и т.п.).
Условия
оплаты:____________________________________________________________________________
___________________________________
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Форма 4. Общие сведения об Участнике
Общие сведения
Страница __, состоит из__ страниц
№
Анкета
1. Полное фирменное наименование Участника:
2. Организационно-правовая форма:
3. Учредители (перечислить наименование или
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает
10%)
4. Уставный капитал:
5. Юридический адрес:
6. Почтовый адрес:
7. Телефон/Факс:
Телекс/эл.почта:
8. Первый (главный) руководитель:
9. Дата, место, и орган регистрации6:
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) /
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (дата и
номер, кем выдано)
10. Банковские реквизиты
Сведения об Участнике5
Р/счет
в (наименование и адрес банка)
БИК, к/с
ИНН_________________
КПП__________________
ОКПО_________________
ОКВЭД______________
Тел. Банка:_____________
Контактное лицо:________
11. Филиалы:
наименования и почтовые адреса:
12. Сведения о лицензировании:
№ ________от:___________
кем выдана:
Срок действия:
Виды деятельности, на которые имеется лицензия:
13. Сведения о сертификатах, в том числе по системе
контроля качества в соответствии со стандартами ISO
9001
14. Контактное лицо:
ФИО, должность, тел., электронная почта
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
В случае участия представительства (филиала) иностранной компании, зарегистрированного на территории Российской Федерации, должны
быть представлены все необходимые сведения применительно к головной компании и представительству (филиалу) с соответствующими
пометками или в отдельной колонке.
5
В случае, если требуется свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации, в данной графе также указываются данные об
аккредитации
6
Форма 5. Опыт выполнения работ
Опыт выполнения работ
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника____________________
5.1. Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым по запросу предложений _________лет.
5.2. Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым по запросу предложений за
2010 - 2012 гг.7
Год
Годовой объем выполненных аналогичных работ в валюте отчетности, с
указанием наименования валюты
2010
2011
2012
5.3. Опыт выполнения работ, аналогичным требуемым по запросу предложений8
Номер Наименовани
договор е заказчика,
а,
адрес и
предмет контактный
№
договор телефон/факс
а,
заказчика,
регион
контактное
работ
лицо
Сумма всего
договора по
завершении
или на дату
присуждения
текущего
договора/
причитающе
йся доли
договора
Дата
Статус
заключения (генподрядчи
/
к,
завершения субподрядчи
(месяц, год, к, партнер) и
процент
объем работ
выполнени по договору,
я)
%
Сведения о
претензиях
заказчика к
выполнени
ю
обязательст
в
Примечание9
1.
2.
3.
…
Подпись Участника
м.п.
Дата
_________________ /_______________(ФИО, должность)
_________________ / __________________ /
7 При
заполнении данной формы представляются сведения за каждый из указанных годов
Не менее трех, но не более 10 договоров, наилучшим образом характеризующих Участника. Обязательно необходимо указать договора,
которые были у Участника с Заказчиком
9 Участник может указать характер выполнения обязательств по Договору и особые условия, существенные для запроса предложений, и любую
другую информацию, которая характеризует выполнение обязательств Участником
8
51
Форма 6. Материально-технические возможности Участника
Приложение № 5
Материально-технические возможности
10
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
6.1. Расчет машин и оборудования для выполнения работ11
Произво
№
Тип,
диНаименован марка, тельност
п
ие
характер
ь/
п
и-стика Мощнос
ть
1
2
3
Право
собств
енности
или
иное
право
4
Колво,
ед.
5
Стоимость эксплуатации машин и
механизмов
Всего (без
Одного
Кол-во,
оплаты
машиномаш.ча
труда),
часа, валюта
с
валюта
заявки
заявки
6
7
8
…
Итого:
№
6.2. Перечень собственных машин и оборудования12
Наименование,
Описание
КолГод
Где и на какой срок
марка и модель
Производительность/мощн
во
выпуска
задействовано в
установок,
ость
момент подачи
механизмов,
Состояние
заявки
машин и средств (хорошее/удовлетворительн
ое/плохое)
1.
…
6.3. Перечень арендуемых/закупаемых машин и оборудования13
Наименование арендодателя/источник закупки:
Адрес арендодателя/продавца:
Телефон/факс/электронная почта:
ФИО и должность контактного лица:
Краткие сведения об условиях договора об аренде/закупке, касающиеся обеспечением
машинами и оборудованием предполагаемого договора:
Наименование, марка Производительност
Год выпуска
Количество
и модель установок,
ь/мощность
механизмов, машин и
средств
1.
…
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и
предлагает использовать в ходе выполнения Договора по результатам запроса предложений. Данные, представленные в таблицах, должны
подтверждать, что Участник имеет достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и прочего
необходимого оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы, иметь средства контроля качества
работ в соответствии с требованиями п. 9.4.2.
10
11
Указываются машины, механизмы, оборудование и т.п., которые должны применяться для выполнения работ.
12
Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения собственных машин и оборудования.
Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения арендуемых (лизинговых и т.п.) машин и оборудования, либо закупаемых
машин и оборудования.
13
Форма 7. Кадровые возможности Участника
Кадровые возможности
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
7.1. Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ14
№
п/п
Образование,
Фамилия,
квалификация,
имя,
сертификаты, ученая
отчество
степень, награды,
сотрудника участие в международных
проектах и др.
Опыт работы по
аналогичным
объектам15
Участие в других проектах в период
проведения работ по предмету
Запроса предложений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
14
Участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте работников, предлагаемых на должности с целью реализации договора.
15
При наличии опыта работы по аналогичным объектам, необходимо дать краткую его характеристику
53
Форма 8. Финансовое положение Участника
Финансовое положение
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника _______________________________
Финансовые сведения (в валюте
отчетности)
По факту за последние три
года
1
2
3
Прогноз на следующие
два года
4
5
1. Выручка от реализации (нетто) (за
минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
2. Валюта баланса
3. Основные средства
4. Оборотные средства
5. Денежные средства
6. Кредиторская задолженность
7. Текущие пассивы
8. Прибыль до уплаты налогов
9. Прибыль после уплаты налогов
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах)
Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах)16
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
Год
Наименование
контрагента, основание и
предмет спора
Подпись Участника
м.п.
Место
разбирательства
Наименование
судебного
органа
Оспариваемая
сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом
арбитраже и третейских судах в связи с контрактами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим контрактам
16
55
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника
Сведения о субподрядчиках17
Страница __, состоит из__ страниц
№
Разделы
Работ
Наименование
субподрядчика
Юридически
й адрес
Вид и объем
обязательств,
сроки выполнения
работ
Стоимость
работ, валюта
заявки
1.
2.
3.
…
Заполненные Формы 4 – 9 на каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты
субподрядчиков прилагаются, на ___ листах.
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
В тех случаях, когда Участник предполагает использовать услуги конкретных субподрядчиков для выполнения важных компонентов работ
или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов объема работ
17
Форма № ___. Другие формы
[указать, если применимо]
57
Форма 11. Опись документов, входящих в заявку
1. Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений.
2. Форма 2. Техническое предложение.
3. Документы (лицензии, сертификаты соответствия, свидетельства, технические регламенты,
протоколы испытаний, аттестаты и т.д.), свидетельствующие о том, что работы
соответствуют требованиям документации.
4. Форма 3. Коммерческое предложение.
5. Форма 4. Общие сведения об Участнике.
6. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным
органом Российской Федерации.
7. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений,
внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств о
регистрации изменений в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике.
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
нахождения на территории Российской Федерации.
10. Копия документа, заверенная предприятием (подпись, печать, дата) об избрании
(назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица либо
иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического
лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально
удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от
имени данного юридического лица.
11. Копии действующих лицензий на виды деятельности.
12. Форма 5. Опыт выполнения работ.
13. Отзывы (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах (услугах) в соответствии с
предметом запроса предложений.
14. Форма 6. Материально-технические возможности Участника.
15. Форма 7. Кадровые возможности Участника.
16. Копии сертификатов специалистов.
17. Форма 8. Финансовое положение Участника.
18. Копия справки из соответствующего налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.
19. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских
балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма
бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год, а
также на последнюю отчетную дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за
соответствующий отчетный год (для юридических лиц, применяющих традиционную
систему налогообложения).
20. Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах).
21. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации
дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке
организации Участника и подписанное уполномоченным лицом.
22. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста
на дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное
уполномоченным лицом.
23. Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника (c приложением форм 4-9, заполненных
для каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты каждого субподрядчика).
24. Иные документы (в зависимости от требований запроса предложений), которые, по мнению
Участника, подтверждают соответствие Участника требованиям документации, с
соответствующими комментариями.
59