Договор №

Договор № _______________
г. Санкт-Петербург
«____» ___________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая электросетевая
компания» (ОАО «ЛОЭСК»), далее именуемое Заказчик, в лице Генерального директора Малыка
Вадима Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______, далее
именуемое Подрядчик, в лице _____, действующего на основании ________, с другой стороны
(далее - Стороны), на основании протокола о результатах закупочной процедуры № _____ от
«___» _______ 2014 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по поставке, монтажу
и пуско-наладке оборудования, необходимого для передачи данных телемеханики на основе
технологии BPL с использованием высоковольтных передаточных устройств (далее – работы), а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего
Договора.
1.2. Объем, содержание, требования к выполняемым Подрядчиком работам и иные сведения
указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения
дополнительного объема работ, не предусмотренного Техническим заданием, Подрядчик:
1.3.1. в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости
выполнения дополнительных работ;
1.3.2. приостанавливает выполнение работ по Договору до письменного согласования с
Заказчиком условий выполнения дополнительных работ в случае, если без выполнения
дополнительного объема работ выполнение работ по настоящему Договору невозможно.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость работ по Договору устанавливается в соответствии с протоколом о
результатах закупочной процедуры № ______ от «__» _____ 2014 г., указана в Спецификации
(Приложение №3 к настоящему Договору) и составляет ___________ руб. ( ______ ), в том числе
НДС 18% - _________ руб. ( ___________ ).
2.2. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2)
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании полученного
счета.
2.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых
Заказчиком работ.
2.5. По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена.
3. Обязанности сторон
Подрядчик обязан:
3.1. Выполнить работы по настоящему Договору собственными и/или привлеченными
силами (субподрядчиками) и средствами. Подрядчик несет ответственность за действия и
результаты работ привлеченных сил (субподрядчиков).
3.2. Выполнить работы по настоящему Договору на основании исходных данных в
соответствии с Техническим заданием в сроки, установленные настоящим Договором.
3.3. Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и
материалов до окончательной приемки работ Заказчиком.
3.4. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3
(трех) рабочих дней с момента получения запроса.
3.5. Сдать выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.6. Нести ответственность и возмещать в полном объеме убытки, причиненные третьим
лицам или имуществу Заказчика в ходе выполнения работ, а также по причинам, связанным с
выполнением работ.
3.7. До сдачи-приемки работ передать Заказчику на проверку исполнительную документацию
(отчёт о пуско-наладке и проведенных испытаниях, акты на скрытые работы, сертификаты качества и
безопасности на применённые материалы и оборудование, паспорта и др.).
3.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемки выполненных
работ (КС-2) вывезти за пределы территории Заказчика принадлежащее Подрядчику оборудование,
инструменты, инвентарь собственными силами и за свой счет.
Заказчик обязан:
3.9. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные
условиями настоящего Договора.
3.10. Осуществить допуск персонала Подрядчика на территорию Заказчика в соответствии с
действующими на ней правилами и требованиями.
3.11. Оказывать Подрядчику содействие при выполнении работ в объеме и на условиях,
предусмотренных Договором.
3.12. При необходимости предоставить Подрядчику на объекте точку подключения к сетям
энергоснабжения для выполнения работ.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в течение 90 (девяносто) календарных
дней с момента подписания настоящего Договора в соответствии с Графиком производства работ
(Приложение № 2 к Договору).
4.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы, Подрядчик обязан
незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.
4.3. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет технический
надзор и контроль над ходом выполнения и качеством работ, принимает участие в приемке
выполненных работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам
работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
5. Сдача-приемка выполненных работ
5.1. Заказчик осматривает поставленное оборудование на предмет выявления внешних
дефектов, проверяет его комплектность, качественные и технические характеристики на
соответствие условиям настоящего Договора, а также наличие любых иных видимых недостатков,
не позволяющих использовать оборудование по его прямому назначению.
5.2. В случае выявления несоответствия количества, комплектности, качественных и
технических характеристик оборудования условиям Договора, которое можно выявить при
простом осмотре, а также наличие любых иных видимых недостатков, не позволяющих
использовать оборудование по его прямому назначению, Подрядчик обязуется произвести в
течение 10 (десяти) календарных дней замену оборудования.
5.3. По завершению выполнения Подрядчиком монтажных и пусконаладочных работ
Подрядчик совместно с Заказчиком приступает к проведению тестовой эксплуатации
оборудования по согласованной с Заказчиком программе с оформлением протоколов фиксации
результатов по каждому этапу тестовой эксплуатации. Заказчик обязан подписать протоколы
фиксации результатов тестовой эксплуатации смонтированного оборудования либо представить
мотивированный отказ от их подписания с указанием недостатков и/или несоответствий,
выявленных во время испытаний.
5.4. По окончанию тестовой эксплуатации смонтированного оборудования Подрядчик
представляет Заказчику два экземпляра акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру.
Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанных документов
обязан подписать и возвратить Подрядчику по одному экземпляру акта о приемке выполненных
работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо направить
мотивированный отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.
Подрядчик обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в установленные
Заказчиком сроки.
5.5. Результат выполненных работ считается переданным Подрядчиком и принятым
Заказчиком с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).
6. Гарантийные обязательства
6.1. Поставщик должен отвечать за все дефекты оборудования – производственные,
полученные при доставке или монтаже и которые могут проявиться в течение гарантийного
периода. Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты,
выявленные в течение гарантийного периода.
6.2. Гарантийный срок на оборудование и работы составляет 24 месяца и начинает
действовать с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации оборудования, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка
и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух)
рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок
продлевается на период устранения дефектов.
6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой
им за свой счет.
В случае установления экспертизой причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными дефектами, Подрядчик возмещает понесенные Заказчиком расходы на экспертизу
на основании выставленного Заказчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления счета.
6.5. В случае если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил дефекты,
Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за
свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, кроме того, взыскать с последнего
неустойку в размере 15 % стоимости работ по устранению дефектов.
6.6. По соглашению Сторон Заказчик вправе направить Подрядчику неисправное
оборудование для устранения дефектов или замены. Расходы по транспортировке,
ответственность за сохранность оборудования возлагаются на Подрядчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим
Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости работ
за каждый день просрочки.
7.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате
выполненных работ Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от
просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20% от просроченной
суммы.
7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных
действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера,
если эти обстоятельства непреодолимой силы повлекли невозможность надлежащего исполнения
Сторонами настоящего Договора.
8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
8.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с
момента наступления вышеуказанных обстоятельств.
8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой
соответствующих органов государственной власти и управления, или иных уполномоченных
организаций.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или
расторжения Договора.
9.2. Заказчик в любой момент вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика
в письменной форме не менее чем за 7 (семь) дней до даты расторжения Договора. Договор
считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.
9.3. Подрядчик до даты расторжения, указанной в уведомлении, передает Заказчику по акту
сдачи-приемки результат выполненных к моменту получения уведомления работ. Оплата работ
производится Заказчиком пропорционально выполненному к моменту получения уведомления
Подрядчиком объему работ после их приемки Заказчиком на условиях настоящего Договора.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или связанные с ним,
разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии –
14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.
10.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам таковые передаются на
разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3.Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе
передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11. Прочие условия
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы
действующего законодательства РФ.
11.2. Любые дополнения или изменения настоящего Договора осуществляются путем
подписания Сторонами соответствующего соглашения.
11.3.Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех
изменениях места их нахождения, банковских реквизитов.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11.5. В Договор включены следующие приложения:
- Приложение № 1 - Техническое задание.
- Приложение № 2 – График выполнения работ.
- Приложение № 3 – Спецификация.
12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Подрядчик:
Заказчик:
ОАО «ЛОЭСК»
ИНН 4703074613
КПП 470650001
ОГРН: 104 470 056 5172 от 30.08.2004 №
свид.47№000962774
Рег. № ПФ – 057-003-14148
ОКПО 70648300, ОКОГУ 49014, ОКВЭД
40.10.2, 40.10.3,40.10.5, 40.30.2, 40.30.3, 45.21.4,
45.3, 45.31, 90.00, 90.00.3
ОКФС 42, ОКОПФ 47
Юридический адрес: 187326, Ленинградская
область, Кировский р-н, г.п. Приладожский, 23а
Фактический адрес: 187326, Ленинградская
область, Кировский р-н, г.п. Приладожский, 23а
Адрес для почтовых отправлений: 197110,
Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 «А»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"
г. Санкт-Петербург
р/с 40702 810 2 5500 0100605
к/с 30101 810 5 0000 0000653
БИК 044 030 653
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
_____________________ В.В. Малык
М.П.
Приложение № 1
К договору №____________ от «_____»_______2014 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования, необходимого
для передачи данных телемеханики на основе технологии BPL с использованием высоковольтных
передаточных устройств на объектах ПС, РП, СТП, ТП филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские
городские электросети»
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ содержит требования, предъявляемые к работам по поставке, монтажу и
пуско-наладке
необходимого
оборудования, в том числе по качеству и количеству оборудования,
для
передачи
данных
телемеханики
на
основе
технологии
BPL с
использованием высоковольтных передаточных устройств на объектах ПС, РП, СТП, ТП
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети».
2. Цель выполнения работ
2.1. Обеспечение стабильной передачи данных телемеханики с существующих РП (РП 1371, РП
1372) в полном объеме на ДП филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети».
Присвоение вновь построенному каналу связи статус – Основной, существующему статус –
Резервный.
2.2. Построение дуплексной системы связи на основе IP - телефонии, а также системы
видеоконтроля диспетчера с каждым из объектов в режиме реального времени.
2.3. Повышение оперативности в управлении объектов диспетчеризации.
2.4. Улучшение условий труда эксплуатационного персонала и повышение эффективности
технического обслуживания оборудования.
2.5. Контроль за действиями персонала со стороны диспетчера и ИТР филиала.
2.6. Своевременное предоставление оперативному персоналу достоверной информации о ходе
технологического процесса, состоянии оборудования и средств управления.
2.7. Сокращение затрат на эксплуатацию оборудования, отказ от использования GSM модемов.
Увеличение трафика передачи данных, без абонентской платы.
2.8. Передача всех данных по существующим кабельным линиям среднего напряжения на основе
широкополосной сети передачи данных.
3. Основания для проведения работ
3.1. Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
3.2. Результаты проведения открытого запроса предложений.
4. Место выполнения работ
4.1 Филиал ОАО "ЛОЭСК" "Всеволожские горэлектросети".
4.2 Обследование помещения возможно провести после получения разрешения от Заказчика и
согласования времени обследования.
5. Общие требования
5.1. Подрядчик должен находиться либо иметь официальное представительство и сервисный
центр
в Санкт-Петербурге.
Подрядчик
должен
быть
официальным дилером
BPL-
оборудования.
5.1.1. При обследовании учесть вспомогательные инженерные системы.
5.1.2. Оборудование системы должно работать 24 часа в сутки 365 дней в году.
5.1.3. Предусмотреть необходимые для монтажа кабельные конструкции, соответствующие
общему дизайну помещений.
5.1.4. Предусмотреть кабельную продукцию и монтажные материалы, необходимые для
работоспособности системы и сдачи ее в эксплуатацию.
5.1.5. Предусмотреть систему технологического заземления всего монтируемого оборудования.
5.1.6. Предоставить рекомендации по климатическим характеристикам помещений.
6. Требования к аппаратной части оборудования
№
п/п
1
Наименование
оборудования
Каплер
Характеристики
ед.
изм.
- тип каплера: емкостной
- номинальное напряжение: до 24 кВ
шт.
- номинальная частота: 50/60 Гц
- несущая частота: 0,8-30 МГц
- устойчивость к импульсному перенапряжению: 125кВ 1,2/50мкс
- Устойчивость к перенапряжению: 48 кВ/72 с
- степень защиты: IP 67
- рабочая температура: -300 … +600 С
- относительная влажность: 0 - 100% (дождь)
- изолирующий конденсатор: керамический
- емкость номинальная: 1,2 нФ
- тип кабеля: NTMCWOEU 1*35/16 или аналог
- длина кабеля: не менее 2,5 метров
- диаметр кольцевого наконечника: М12
- размер без кабеля не более (Диаметр х Высота): 110 x 315 мм
- вес (включая кабель) не более: 3,7 кг. (6,7 кг.)
- каплеры должны быть протестированы по стандарту IEC 60358-
Е
Кол
-во
ш 14
2
3
4
Модем
IP-камеры
Система IPтелефонии
2012
- процессор: 200 Mbps
- скорость обмена: до 40 Mbps (точка-точка); до 25 Mbps (mesh –
сеть)
- частотный диапазон: 2-30 МГц
- номинальное напряжение: 230-240 В, 50 – 60 Гц; ввод сигнала 6 –
36 кВ.
- Энергопотребление 5,5 Вт.
- Класс защиты: II
- Категория защиты от перенапряжения: IV
- степень защиты: IP 20
- коммуникационный интерфейс: Ethernet
- протокол: IEEE 802.3
- модем должен отвечать стандартам IEEE1901
- рабочий диапазон температур -400 +600С
- температура холодного старта -400 +600С
- температура хранения -400 +700С
- влажность воздуха 10-90%
- размеры без монтажного кронштейна не более (ШхВхГ): 250 х
50 х 130 мм
- размеры с монтажным кронштейном не более (ШхВхГ): 255 х 55 х
135 мм
- Вес без монтажного кронштейна не более: 0,6 кг
- вес с монтажным кронштейном не более: 0,65 кг
- матрица не менее 1/3” 1.3MP
- разрешение не менее 15fps@1.3MP (1280×960), 25/30fps@720P
- чувствительность не менее 0.01Lux, 0Lux(IR on), дистанция IR 20
м
- рабочие температуры от -40 до +60°C
- степень защиты: IP 66
- возможность производить видеосъемку в темное время суток.
- C IP-камерами должен поставляться сервер, монитор и ПО для
организации видеосвязи
- должна обеспечивать связь диспетчера с 6 объектами
- должна включать в себя:
- один диспетчерский пульт с микрофоном и громкой связью
- 6 IP радио – телефонов
- сервер для организации IP-связи
ш 14
шт.
Ш6
шт.
Ш1
шт.
- рабочие температуры от -40 до +60°C
5
Антивандальный
шкаф
Антивандальный шкаф для установки оборудования, исключающий
свободный доступ к оборудованию, класс IP не менее 66
Ш6
шт.
7. Сроки выполнения работ
7.1. Срок выполнения работ в полном объеме – 90 календарных дней с даты подписания договора.
8. Требования к поставке оборудования
8.1. Срок поставки должен быть не более 30 дней с момента подписания договора.
8.2. Всё оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными.
8.3. Оборудование должно находиться в заводской упаковке пригодной для складирования,
хранения и транспортировки.
8.4. Подрядчик доставляет оборудование на объект Заказчика своими силами за свой счёт.
8.5. Оборудование при передаче заказчику должно пройти входной контроль по наименованию,
артикулам, количеству и качеству.
8.6. Всё оборудование должно иметь паспорта, гарантийные талоны.
8.7. Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 24 месяцев (начало течение
срока – подписания акта выполненных работ).
8.8. На оборудование должны быть предоставлены инструкции по эксплуатации на русском
языке.
9. Требования к монтажным и пусконаладочным работам
9.1. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ должен составлять не более 30 дней с
момента поставки оборудования.
9.2. Монтажные работы не должны препятствовать выполнению основных обязанностей
диспетчерских служб.
9.3. Монтаж каплеров должен быть выполнен с учетом особенностей конструктива ячеек, без
внесения дополнительных элементов в конструкцию.
9.4. Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами, прошедшими обучение у
производителя оборудования, с соблюдением правил электробезопасности, пожарной
безопасности и охраны труда.
9.5. Прокладка цепей вторичной коммутации, должна быть выполнена
внутри помещений с
использованием крепежа и такелажа, обеспечивающего надежное крепление по всей длине.
9.6. Пусконаладочные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим
сертификаты компании производителя оборудования.
10. Требования к тестовой эксплуатации оборудования
10.1. Программа тестовой эксплуатации составляется и согласовывается с Заказчиком до этапа
проведения пусконаладочных работ.
10.2. Тестовая эксплуатация
должны учитывать все основные и аварийные режимы работы
оборудования.
10.3. Тестовая эксплуатация
проводятся 30 календарных дней с момента окончания
пусконаладочных работ.
10.4. Тестовая эксплуатация проводятся в присутствии представителя Заказчика, и результаты
оформляются протоколом с фиксацией результата по каждому этапу.
11. Требования к исполнительной и эксплуатационной документации
11.1. Исполнительная
документация
должна
содержать
реальные
оборудования с привязкой по расстояниям, кабельные трассы.
схемы
размещения
11.2. Исполнительная документация должна содержать перечень характеристик основного и
аварийного режима работы оборудования, а так же инструкцию по эксплуатации данного
оборудования
12. Вспомогательные инженерные системы, обеспечиваемые Заказчиком
12.1. Заказчик предоставляет точку подключения к технологическому заземлению.
12.2. Заказчик предоставляет точку подключения к системе питания.
12.3. Транспортная сеть связи должна обеспечить передачу данных в случае отсутствия
напряжения на кабельных линиях.
12.4. Схема построения сети:
Приложение № 2
К договору №____________ от «_____»_______2014 года
График производства работ
№
п/п
1
2
3
Наименование
этапа
90 календарных дней с даты подписания Договора
30 календарных
дней
Х
Поставка
оборудования
Монтажные и
пусконаладочные
работы
Тестовая экслпуатация
оборудования
От Заказчика:
Генеральный директор
ОАО «ЛОЭСК»
____________ / В.В. Малык /
30 календарных
дней
30 календарных
дней
Х
Х
От Подрядчика:
Приложение № 2
К договору №____________ от «_____»_______2014 года
График производства работ
№
п/п
1
2
3
Наименование
этапа
90 календарных дней с даты подписания Договора
30 календарных
дней
Х
Поставка
оборудования
Монтажные и
пусконаладочные
работы
Тестовая экслпуатация
оборудования
От Заказчика:
Генеральный директор
ОАО «ЛОЭСК»
____________ / В.В. Малык /
30 календарных
дней
30 календарных
дней
Х
Х
От Подрядчика:
Приложение №3 от «_____» ________ ____________ года
К договору №____________ от «_____» _______________ года
Спецификация
№
1
Наименование
Производитель
(артикул)
Кол-во
Цена,
руб. с НДС
18%
Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования
для передачи данных телемеханики на основе
технологии
BPL
с
использованием
высоковольтных передаточных устройств на
объектах ПС, РП, СТП, ТП филиала ОАО
«ЛОЭСК»
«Всеволожские
городские
электрические сети»
в составе:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
Итого:
От Заказчика:
Генеральный директор
ОАО «ЛОЭСК»
____________ / В.В. Малык /
От Подрядчика:
__________ / ___________ /
Стоимость,
руб. с НДС 18%