УТВЕРЖДАЮ Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» ______________________ С.В. Пылин «___»_______________ 2014 года Документация по открытому запросу предложений (СЗбф 13-14) на выполнение работ по реконструкции электроснабжения подъемно переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга. Санкт-Петербург 2014 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Раздел 1.1. Условия проведения открытого запроса предложений 3 Раздел 1.2. Информационная карта открытого запроса предложений 14 Раздел 2. Образцы форм и документов 18 2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений (Форма №1) 118 2.2. Форма анкеты участника размещения заказа (Форма №2) 19 2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма №3) 21 2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4) 25 2.5. Форма справки об имеющемся у Участника опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора (Форма №5) 24 2.5. Форма справки о наличии в штате Участника персонала, необходимого для выполнения работ по договору (Форма №6) 25 2.6. Форма справки об имеющейся у Участника материально-технической базе, необходимой для выполнения работ по договору (Форма №7) 26 2.7. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника размещения заказа (Форма №8) 27 Раздел 3 Проект Договора 28 Раздел 4. Техническое задание 38 3 Раздел 1.1. Условия проведения открытого запроса предложений В открытом запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также физические лица и индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение Договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений (далее Документация). Данное Извещение не является извещением о проведении конкурса, а также публичной офертой и не влечет возникновение обязательств для Заказчика. 1. Требования к участникам размещения заказа 1.1. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа (далее – Участник): 1.1.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а именно: - не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений; - отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках; - отсутствие в предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. - отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений не принято. 1.1.2. Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Заказчиком: - наличие действующего Свидетельства о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов: - п. 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений; - п. 4.5. Сооружение шахтных колодцев; - п. 5.5. Термическое укрепление грунтов; 4 - п. 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, - п. 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. а также пункты, предусмотренные статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: - п. 23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; - п. 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении; - п. 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств. или - п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - п. 33.9 Объекты морского транспорта. Для допуска к участию в закупке, в данном свидетельстве предельная стоимость по одному Договору на осуществление организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства должна быть не менее начальной (максимальной) цены (1 730 000 (Один миллион семьсот тридцать тысяч) рублей, установленной в настоящей Документации закупки. - отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам, (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» за последние 2 года. 2. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений Все документы, представленные участниками открытого запроса предложений, должны быть подписаны руководителем организации и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений (далее – Заявка), включая опись документов, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в открытом запросе предложений, прошиваются в один том. На последней странице с внешней стороны скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации с указанием количества листов в томе. Все листы, без исключения, должны иметь сплошную нумерацию. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. Заявка на участие в запросе представляется в двух экземплярах, один из которых должен быть помечен как «ОРИГИНАЛ», другой как «КОПИЯ». «КОПИЯ» предложения включает в себя копии следующих документов, входящих в «ОРИГИНАЛ» Заявки на участие в запросе: Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма №3); Коммерческое предложение (Форма №4); Справка об имеющемся у Участника опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора (Форма №5) Справка о наличие штатного квалифицированного персонала, необходимого и достаточного для выполнения работ по договору (Форма №6); Справка об имеющейся материально-технической базе, необходимой и достаточной для выполнения работ по договору (Форма №7); 5 Копия действующего Свидетельства о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов: - п. 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений; - п. 4.5. Сооружение шахтных колодцев; - п. 5.5. Термическое укрепление грунтов; - п. 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, - п. 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. а также пункты, предусмотренные статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: - п. 23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; - п. 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении; - п. 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств. или - п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - п. 33.9 Объекты морского транспорта. В случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ преимущество будет иметь ОРИГИНАЛ. КОПИЯ Заявки на участие в запросе Участника представляется в не прошитом и не скрепленном виде в отдельном конверте, который вкладывается в конверт, содержащий ОРИГИНАЛ Заявки на участие в запросе, либо переносится на электронный носитель. 3. Требования к заявкам на участие в открытом запросе предложений 3.1. Заявка на участие в закупке должна содержать: 3.1.1. для юридического лица: - заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями документации о закупке; - анкету юридического лица по установленной в документации о закупке форме (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое юридическое лицо); - заверенные копии учредительных документов (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, заверенные копии учредительных документов каждого юридического лица); - полученную, не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении закупки, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки заверенную нотариально. В случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, выписки из единого государственного реестра юридических лиц или заверенные нотариально копии таких выписок представляются для каждого юридического лица; - предложение о цене договора (за исключением случаев проведения предварительных этапов многоэтапного конкурса); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 6 правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом); - сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; - документы, подтверждающие соответствие участника закупки, установленные в настоящей Документации, требованиям (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом); - документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке, в случае установления в документации о закупке требования обеспечения заявки на участие в закупке; - иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен документацией о закупке. 3.1.2. для индивидуального предпринимателя: - заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями документации о закупке; - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое лицо); - полученную, не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении закупки, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенные копии таких выписок для каждого лица); - сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; - предложение о цене договора; - документы, подтверждающие соответствие участника закупки, установленные в настоящей Документации требованиям (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым лицом); - документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке, в случае установления в документации о закупке требования обеспечения заявки на участие в закупке; 7 - в случае участия индивидуального предпринимателя в закупке через представителя в заявке на участие в закупке должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную индивидуальным предпринимателем, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым лицом); - иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен документацией о закупке. 3.1.3. для физического лица: - заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями документации о закупке; - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое лицо); - сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; - предложение о цене договора; - документы, подтверждающие соответствие участника закупки, установленным в настоящей Документации требованиям (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым лицом); - документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке, в случае установления в документации о закупке требования обеспечения заявки на участие в закупке; - в случае участия физического лица в закупке через представителя в заявке на участие в закупке должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанная физическим лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым лицом); - иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен документацией о закупке. 4. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык. 5. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 2 и содержать следующие документы: 1) Опись документов (Форма №1); 2) Анкета участника размещения заказа (Форма №2); 3) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма №3); 4) Коммерческое предложение (Форма №4); 8 5) Справка об имеющемся у Участника опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора (Форма №5); 6) Справка о наличие штатного квалифицированного персонала, необходимого и достаточного для выполнения работ по договору (Форма №6); 7) Справка об имеющейся материально-технической базе, необходимой и достаточной для выполнения работ по договору (Форма №7); 8) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника размещения заказа (Форма №8); 9) Копия - наличие действующего Свидетельства о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов: - п. 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений; - п. 4.5. Сооружение шахтных колодцев; - п. 5.5. Термическое укрепление грунтов; - п. 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, - п. 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. а также пункты, предусмотренные статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: - п. 23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов, - п. 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; - п. 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении; - п. 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств. или - п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - п. 33.9 Объекты морского транспорта. 10) Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений; 11) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа, документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку на участие в открытом запросе предложений; 12) Копия справки, выданной налоговой инспекцией, об исполнении налогоплательщиком обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций за последний отчетный период и заверенной печатью организации; 13)Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и бухгалтерский баланс с приложением «Отчет о финансовых результатах» за последний отчетный период, заверенные печатью организации; 14) Копия Устава в действующей редакции; 15)Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников размещения заказа. 6. Порядок представления коммерческого предложения Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации (Форма №4). 9 Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то затраты по договору будут осуществляться Участником за свой счет. В стоимость оказания услуг должны быть включены стоимость самих работ, а также требуемых, по мнению участника дополнительных расходов, не учтенных в Смете, прибыль организации, все уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), иные обязательные платежи, транспортные и расходы на оформления пропусков для доступа на территорию, где расположен объект и другие расходы Подрядчика, связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования, необходимых для оказания услуг на предусмотренных запросом условиях, а также все скидки. 7. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на оказание услуг Цены на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, содержащиеся в заявке на участие в открытом запросе предложений и коммерческом предложении, должны быть выражены в российских рублях. 8. Разъяснение документации по проведению открытого запроса предложений Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации. Ответ (без указания источника запроса) будет направлен всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию. 9. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений. Участник подает Заявку в письменной форме. Участник размещения заказа должен поместить заявку в конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается: «Заявка на участие в открытом запросе предложений (СЗбф 13-14) на выполнение работ по реконструкции электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга и слова: «Не вскрывать до « _» часов « » 2014 года». Прием Заявок на участие в открытом запросе предложений заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении открытого запроса предложений (далее Извещение). Заявки на участие в открытом запросе предложений до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в Уведомлении. Время и дата окончания приема Заявок определяются в соответствии с Уведомлением о проведении запроса. Конверты с Заявками, полученные после окончания времени приема конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений вскрываются Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие Заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. 10. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до вскрытия Комиссией конвертов с Заявками. 11. Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений Конверты с Заявками публично вскрываются Комиссией в день, время и в месте, указанные в Извещении. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей Участников. 10 Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт, с Заявкой которого вскрывается наличие сведений и документов, предусмотренных Документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки Заявок, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов. В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки, открытый запрос предложений признается несостоявшимся. Не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией открытого запроса предложений, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела. Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в запросе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации запроса предложений и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки: а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ; б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика, или обязательства участника размещения заказа по договору, предусмотренные Документацией; в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки. Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника запроса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 12 настоящего раздела. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе комиссией принимается решение: – о допуске к участию в запросе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе, участником запроса); – об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в запросе. Участник размещения заказа не допускается к участию в запросе в случае: – не предоставления определенных пунктом 5 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ; – несоответствия требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела; – наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа (в случае установления данных требований документацией открытого запроса предложений); – если предложение о цене договора, превышает начальную (максимальную) цену договора; – если предложение о гарантийном сроке на выполненные работы меньше минимального срока, установленного настоящей Документацией; – несоответствия заявки на участие в запросе требованиям документации открытого запроса предложений, в том числе если: а) заявка не соответствует форме документации открытого запроса предложений и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям открытого запроса предложений; б) документы не подписаны должным образом. 11 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника, Заказчик, комиссия вправе отстранить такого участника от участия в запросе на любом этапе его проведения. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе принято решение об отказе в допуске к участию в запросе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе, или о допуске к участию в запросе и признании участником запроса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся. В случае необходимости Заказчик вправе продлить сроки рассмотрения заявок, установленные в извещении и документации о закупке. 12. Переторжка Заказчик может принять решение о проведении переторжки. Проведение процедуры переторжки возможно только на этапе оценки и сопоставления Заявок в том случае, если это было предусмотрено в Разделе 1.2. Информационной карты Документации о закупке. Переторжка – возможность Участников закупки открыто повысить предпочтительность их Заявок на участие в закупке путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий Заявки на участие в закупке), если они являются критериями оценки Заявок на участие в закупки и оценка по указанным критериям осуществляется в соответствии с Документацией о закупке: - снижение цены; - уменьшение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Заказчик может воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки, если Комиссия по закупке полагает, что цены, заявленные Участниками в Заявках, могут быть снижены. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, которые в результате рассмотрения Заявок были допущены Комиссией к участию в закупке. Участник вправе не участвовать в Переторжке, тогда его Заявка остается действующей с ранее заявленными условиями. Предложения Участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, и его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. В случае принятия решения о проведения переторжки Заказчик направляет приглашения всем Участникам, чьи Заявки были допущены к участию в закупке. Участники закупки к установленному Заказчиком сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме, в порядке, установленном для подачи Заявок на участие в закупке, документы, определяющие измененные условия Заявки на участие в закупке (Коммерческое предложение (Форма № 4) и Заявка на участие в закупке (Форма № 3). Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. Заседание Комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями Заявки на участие в закупке проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов с Заявками, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на сайте Заказчика в аналогичные сроки (в течении 3 рабочих дней после вскрытия конвертов). На этом заседании имеют право присутствовать представители каждого из Участников закупки, своевременно представивших такие конверты. 12 После проведения Переторжки победитель определяется в порядке, установленном Документацией о закупке. 13 Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений и определение победителя открытого запроса предложений Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями: Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений При оценке заявок на участие в открытом запросе предложений будут использованы следующие критерии: 1. Цена Договора. 2. Квалификация участника размещения заказа. 2.1. Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету договора*; 2.2. Наличие квалифицированного персонала, необходимого и достаточного для выполнения работ по договору; 2.3. Наличие материально-технической базы, необходимой и достаточной для выполнения работ по договору. Порядок оценки: Для получения итоговой оценки предложений участников открытого запроса предложений использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям. Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. 1. Оценка показателя является функцией его значения Kij = f(Pij Pij баз) принимается, что при оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками. Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»: баз 2. Kij = 10 P P ij V критерия ij где Kij - рейтинг i – го участника по данному критерию; баз P ij - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми участниками значение данного критерия; P ij - предложение i – го участника закупки по данному критерию; V критерия - значимость данного критерия, деленная на 100%. При оценке участнику открытого запроса предложений, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по показателю «Цена Договора» выставляется максимально возможный балл, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные (на основе приведенной выше формулы). Наряду с этим, по показателям «Квалификация участника размещения заказа» присвоение (назначение) баллов производится каждым членов Комиссии экспертно, в заданных границах принятой 10 балльной шкалы. * Аналогичными работами считаются работы по монтажу внешних сетей электроснабжения, автоматики, взаимосвязанных устройств, ПНР на территориях 13 Морских портов. Итоговая 3. средневзвешенная арифметическая оценка представляет сумму средневзвешенных баллов i – го участника закупки по всем показателям: Ki = Kij. Система критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений № п/п Весомость, % Уровень 1 Весомость, % Уровень 2 1. 70 100 2. 30 100 2.1 40 2.2 30 2.3 30 Ед. изм. рублей Наименование показателя Цена договора. Квалификация участника размещения заказа. Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету договора; Наличие квалифицированного персонала, необходимого и достаточного для выполнения работ по договору; Наличие материально-технической базы, необходимой и достаточной для выполнения работ по договору. 100 Победителем открытого запроса предложений будет являться участник открытого запроса предложений, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов. В случае если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках открытого запроса предложений, условиях исполнения Договора, предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок, а затем направляется на утверждение руководителю Заказчика. 14. Условия заключения договора Договор будет заключен с той организацией, предложение которой наиболее полно удовлетворяет требованиям Заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие условия исполнения Договора. 15. Прочие положения любом Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений на этапе его проведения до определения победителя запроса предложений. 14 Раздел 1.2. Информационная карта открытого запроса предложений. Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Документации. Наименование и адрес Заказчика: Наименование открытого запроса предложений: Объем выполнения работ Место, сроки и условия выполнение работ: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7. Тел.: (495) 626-14-25; факс: (495) 626-12-39, официальный сайт Заказчика – www.rosmorport.ru в лице Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8. тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13. Контактные лица: По разъяснению технических вопросов – Соколов Александр Васильевич, тел.: (812) 326-08-24; По вопросам получения Документации, подготовки и представления Заявок на участие в открытом запросе предложений – Солонников Иван Алексеевич, тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13, e-mail: I.Solonnikov@rosmorport.spb.ru Документация размещена на официальном сайте РФ для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц – www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» по адресу: www.rosmorport.ru. Открытый запрос предложений (СЗбф 13-14) на выполнение работ по реконструкции электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга. Подробно объемы работ приведены (Раздел 4 настоящей Документации). в Техническом задании Место проведения работ: Ленинградская область, Кингисепский район, Морской порт Усть-Луга, территория АЖПК. Период выполнения работ: с августа 2014 г. по ноябрь 2014 г. Минимальный срок гарантии на выполненные работы: 12 месяцев. Условия оказания работ указаны в Техническом задании. Источник финансирования Собственные средства ФГУП «Росморпорт». Начальная (максимальная) цена Договора: 1 730 000 (Один (НДС в т.ч.). Порядок и условия оплаты: Место и срок миллион семьсот тридцать тысяч) рублей В соответствии с проектом Договора. Заявки на участие в открытом запросе предложений представляются в окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений: 15 запечатанных конвертах по адресу: 198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 8, кабинет №407 (отдел организации и проведения закупок) по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и c 13:30 до 16:30, до 11 часов 15 минут (по московскому времени) «17» июля 2014 года. На конверте должна быть отметка (входящий номер, дата и время регистрации) канцелярии СЗб филиала (каб. №131) о его регистрации в системе входящей корреспонденции. Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений: Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений состоится «17» июля 2014 года в 11 часов 15 минут (по московскому времени) по адресу: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 8, кабинет №318. Переторжка Не предусмотрена. Место и время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе: Заседание Комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок, поданных на участие в Запросе, состоится не позднее 16 часов 00 минут (по московскому времени) «14» августа 2014 года по адресу: 198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 8. Прочие положения, установленные Заказчиком: Порядок и условия оплаты: Адрес для направления письменных запросов по разъяснению Документации: Валюта, в которой выражены цены заявки: Язык заявки Срок действия В случае привлечения к выполнению работ или частичному выполнению работ по договору субподрядных организаций, необходимо предоставить соглашение о сотрудничестве с данной субподрядной организацией. Копии, необходимых разрешительных документов, требуемых от участника размещения заказа, предоставляются от имени субподрядной организацией, в случае привлечения ее к выполнению работ, для которых необходимы подтверждающие разрешительные документы; Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, и Уведомление о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед лицами, принявшими участие в запросе предложений. Согласно проекту Договора, авансирование предусмотрено в размере 30%. Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», 198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8. Тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13. Российский рубль. Русский. В течение срока проведения процедуры открытого запроса заявки на участие в открытом запросе предложений: Срок заключения Договора с победителем открытого запроса предложение: 16 предложений и до завершения указанной процедуры. В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня утверждения итогового протокола запроса руководителем Заказчика. Подготовка и подача заявок на участие в открытом запросе предложений Участник размещения заказа должен представить: Конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений, должен содержать следующие документы: 1) Опись документов (Форма №1); 2) Анкета участника размещения заказа (Форма №2); 3) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма №3); 4) Коммерческое предложение (Форма №4); 5) Справка об имеющемся у Участника опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора (Форма №5); 6) Справка о наличие штатного квалифицированного персонала, необходимого и достаточного для выполнения работ по договору (Форма №6); 7) Справка об имеющейся материально-технической базе, необходимой и достаточной для выполнения работ по договору (Форма №7); 8) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника размещения заказа (Форма №8); 9) Копия действующего Свидетельства о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов: - п. 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений; - п. 4.5. Сооружение шахтных колодцев; - п. 5.5. Термическое укрепление грунтов; п. 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, - п. 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. а также пункты, предусмотренные статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: - п. 23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; - п. 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении; - п. 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств. 17 или - п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - п. 33.9 Объекты морского транспорта. 10) Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений; 11) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа, документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку на участие в открытом запросе предложений; 12) Копия справки, выданной налоговой инспекцией, об исполнении налогоплательщиком обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций за последний отчетный период и заверенной печатью организации; 13) Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и бухгалтерский баланс с приложением «Отчет о финансовых результатах» за последний отчетный период, заверенные печатью организации; 14) Копия Устава в действующей редакции; 15) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников размещения заказа. 18 Раздел 2. Образцы форм и документов 2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений (Форма №1) Опись документов представляемых для участия в открытом запросе предложений (СЗбф 13-14) на выполнение работ по реконструкции электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга. Настоящим ______________________________________________________________________ (наименование организации – Участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы: № п/п 1. 2. 3. 4. Кол-во Номер страниц страницы Наименование Опись документов (Форма №1); Анкета участника размещения заказа (Форма №2); Заявка на участие (Форма №3); в открытом запросе предложений Коммерческое предложение (Форма №4); 5. Справка об имеющемся у Участника опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора (Форма №5); 6. Справка о наличие штатного квалифицированного персонала, необходимого и достаточного для выполнения работ по договору (Форма №6); 7. Справка об имеющейся материально-технической базе, необходимой и достаточной для выполнения работ по договору (Форма №7); 8. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника размещения заказа (Форма №8); 9. Копия действующего Свидетельства о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние 19 на безопасность указанных объектов: - п. 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений; - п. 4.5. Сооружение шахтных колодцев; - п. 5.5. Термическое укрепление грунтов; - п. 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, - п. 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. а также пункты, предусмотренные статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: - п. 23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов, 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; - п. 24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении; - п. 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств. или - п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - п. 33.9 Объекты морского транспорта. 10. 11. 12. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа, документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку на участие в открытом запросе предложений; Копия справки (акта сверки), выданной налоговой инспекцией, об исполнении налогоплательщиком обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций за последний отчетный период и заверенной печатью организации; 13. 14. 15. 20 Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и бухгалтерский баланс с приложением «Отчет о финансовых результатах» за последний отчетный период, заверенные печатью организации; Копия Устава в действующей редакции; Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников размещения заказа. Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа / ФИО / м.п. Инструкция по заполнению: В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов (пункты 1-14, которые должны представить все участники размещения заказа. Другие документы (пункт 15) прилагаются участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию. 21 2.2. Форма анкеты участника размещения заказа (Форма №2) АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (СЗбф 13-14) на выполнение работ по реконструкции электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга. 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) 2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности 3. Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) 3.3. Срок деятельности организации 3.4. Размер уставного капитала 3.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) Страна 4. Юридический адрес участника размещения заказа Адрес Страна 5. Почтовый адрес участника размещения заказа Адрес Телефон Факс Адрес электронной почты 6. Фамилия, имя, отчество и наименование должности руководителя организации Участника запроса 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): 7.1. Наименование обслуживающего банка 7.2. Расчетный счет 7.3. Корреспондентский счет 7.4. Код БИК 8. Сведения о выданных участнику открытого запроса предложений копий свидетельств о допуске к видам работ на право осуществления деятельности, являющейся предметом договора. 9. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с участником открытого запроса предложений в одну группу лиц (в ред. ст.105, 106 Гражданский кодекс РФ), в том числе об аффилированных лицах 22 (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в ст.4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) 10. Наличие статуса субъекта малого/среднего предпринимательства (указать статус) Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы: 1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе). Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа м.п. / ФИО / Инструкция по заполнению: Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. 23 2.3. Форма заявки на участие в открытом На бланке организации Дата, исх. номер запросе предложений (Форма №3) ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (СЗбф 13-14) на выполнение работ по реконструкции электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга. 1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты, _________________________________________________________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) в лице ___________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя и его Ф И О) сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 2. Мы согласны оказать услуги, предусмотренные открытым запросом предложений, в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, с общей стоимостью выполнения работ (цифрами и прописью) руб. (НДС в т.ч.) с периодом выполнения работ с августа 2014 г. по ноябрь 2014 г. 3. Предложение имеет следующие приложения: ________________________________________________________________________________ (перечислить) 4. Мы ознакомлены с материалами Технического задания, влияющими на стоимость оказания услуг. 5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс услуг по предмету открытого запроса предложений, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости Договора. 6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Документации и Технического задания согласно нашим предложениям, которые мы просим включить Договор. 7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против _______________________________________________________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 8. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками. 9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 24 10. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать Договор с ФГУП «Росморпорт» на оказание услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями наших предложений в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня утверждения итогового протокола запроса руководителем Заказчика. 11. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения Победителя открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Договор на оказание услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями нашего предложения. 12. Мы извещены о включении сведений о ______________________________________________ (наименование организации - Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора. 13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________________ (Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа) Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу. 14. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты получения итогового протокола и до подписания официального Договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком Договора о заключении Договора на условии нашего предложения, содержащегося в настоящей заявке на участие в открытым запросе предложений. 15. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого запроса предложений. 16. Наши юридический и фактический адреса: ____________________, телефон ____________, факс _______________, банковские реквизиты: ____________________________________________. 17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________. 18. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр. Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа м.п. / ФИО / Инструкция по заполнению: Заявка на участие в открытом запросе предложений - основной документ, которым участники размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в запросе на условиях, установленных Заказчиком. 25 2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4) КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (СЗбф 13-14) выполнение работ по реконструкции электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга. Приложение №1 к заявке на участие в открытом запросе предложений от «__»___ ____ г .№ __ Общая стоимость выполненных работ (руб., НДС в т.ч.)* Наименование выполняемых работ Выполнение работ реконструкция электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга. * - в соответствие со Сметой, прилагаемой к настоящему коммерческому предложению и являющейся его неотъемлемой частью (составленной в соответствии с Приложением №2 к проекту Договора настоящей Документации) Общая стоимость выполнения работ: _______________________ руб. ___ коп. (НДС в т.ч.) (указать прописью значение, приведенное в Таблице) Примечания: ____________________________________________________________________ (если согласно действующему законодательству стоимость работ, услуг НДС не облагается это должно быть указано в Примечаниях, приложением необходимых документов) В указанную в настоящем коммерческом предложении стоимость выполнения работ должны быть включены стоимости самих работ, а также требуемые по мнению участника дополнительных расходов, не учтенных в Смете, прибыль организации, все уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), иные обязательные платежи, транспортные расходы и расходы на оформления пропусков для доступа на территорию, где расположен объект работ и другие расходы Подрядчика, связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования, необходимых для выполнения работ на предусмотренных запросом условиях, а также все скидки. Прочие условия оказания услуг, предлагаемые Подрядчиком: _________________________________________________________________________________ Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа / ФИО / м.п. Инструкция по заполнению: Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. Все сведения, представленные в Коммерческом предложении обязательно должны быть приведены в размерности, указанной в данной форме. Обращаем внимание, что в случае несоблюдения данных требований оценка предложения будет невозможна. 26 2.5. Форма справки об имеющемся у Участника опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора (Форма №5) № Описан Заказчик Мест Общая Сведе ие П работ (наименование, о и период стоимость ния о № (включая их адрес, контактное выполнения фактически претензиях и общую / лицо с указанием работ выполненных судебных п/п стоимость) должности, работ/стоимость исках, контактные услуг, оказанных предъявленн телефоны) своими силами ых заказчиками в связи с качеством и/или сроками выполнения работ … Инструкция по заполнению: Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В данной справке перечисляется имеющийся у Участника практический опыт выполнения работ аналогичных предмету договора, а именно работ по монтажу внешних сетей электроснабжения, автоматики, взаимосвязанных устройств, ПНР на территориях Морских портов. Сведения об имеющемся опыте выполнения работ, подтвержденные копиями значимых страниц Договоров и Актов выполненных работ, будут учтены при оценке Участника размещения заказа по данному критерию. 27 2.6. Форма справки о наличии в штате Участника персонала, необходимого для выполнения работ по договору (Форма №6) № п/п № П Наименование должности (специальность) Квалификация работников Количество работников Примечания 1 . 2 . 3 . … Инструкция по заполнению: Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В данной справке перечисляется наличие штатного квалифицированного персонала, необходимого и достаточного для выполнения работ по договору. Сведения о квалификации персонала, подтвержденные копиями свидетельств, дипломов, удостоверений на право производства соответствующих работ и т.д., будут учтены при оценке Участника размещения заказа по данному критерию. Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа м.п. / ФИО / 28 2.7. Форма справки об имеющейся у Участника материально-технической базе, необходимой и достаточной для выполнения работ по договору (Форма №7) № п/ п Наимено Местона-вание хождение Основание принадлежности (право собственности, договор аренда и т.п.) Балансовая Предназна Характерис стоимость чение -тики, (с точки имеющие зрения значение выполнен для ия выполнени Договора) я Договора Приме чания … Инструкция по заполнению: Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В данной справке перечисляется наличие материально-технической базы, необходимой и достаточной для выполнения работ по договору Сведения об имеющейся материально-технической базе, подтвержденные копиями соответствующих документов (договоров купли – продажи, аренды, лизинга, бухгалтерской справкой и т.п.) будут учтены при оценке Участника размещения заказа по данному критерию. 29 2.8. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника размещения заказа (Форма №8) На бланке организации Дата, исх. номер ДОВЕРЕННОСТЬ № СанктПетербург__________________________________________________________________ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) Организация - Участник размещения заказа: ____________________________________________________________________________ _ (наименование организации) доверяет ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) паспорт серии _________ № _____________ выдан ____________________ «____» __________ представлять интересы _____________________________________________________________ (наименование организации) на запросе, проводимом ____________________________________________________________ (укажите название Заказчика) В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением. Подпись удостоверяем. __________________________ ______________________________ (Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого) Достоверность действительна по «____» __________________________ 20 __ г. Руководитель организации _____________ (подпись) _____________________ (Ф.И.О.) М.П. Инструкция по заполнению: Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа. 30 Раздел 3. Проект Договора ДОГОВОР ПОДРЯДА _______________ г. Санкт-Петербург «____»______________2014 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного бассейнового филиала Сергея Владимировича Пылина, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № _____________, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкция электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием (Приложение № 1) и локальной сметой (Приложение № 2), утвержденными Заказчиком, являющимися приложениями к настоящему договору. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену. 2. Права и обязанности сторон 2.1.Обязанности Подрядчика. 2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. 2.1.2.Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Провести необходимые испытания электролабораторией с получением разрешительных документов на допуск в эксплуатацию электроустановки в МТУ Ростехнадзора по СЗФО 2.1.3. Поставляемое и используемое оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использование данного оборудования и/или материалов. Работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. 2.1.4. Подрядчик обязан вывезти в 5-дневный срок со дня приемки работ. принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы. 2.1.5.Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору. Подрядчик несет перед Заказчиком все виды ответственности за выполненные привлеченными субподрядными организациями работы. 2.1.6.Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности электросетей, оборудования, а также объекта, на котором проводятся работы, либо создающих невозможность завершения работы, указанной в п. 1.1. 31 2.1.7.Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие выполненных работ, техническому заданию, локальной смете или техническим требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить недостатки (брак) за свой счет в течение 14 рабочих дней. До устранения недостатков (брака) Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.7 настоящего договора. 2.1.8.Подрядчик гарантирует качество выполненных по настоящему договору работ в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты приемки работ в объеме, определенном настоящим договором и от даты подписания акта о приемке выполненных работ, оформленного по форме КС-2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется в течении 14 рабочих дней со дня предъявления Заказчиком претензии за свой счёт устранить выявленные (возникшие) в результате работ недостатки и (или) неисправности, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком. 2.2. Обязанности Заказчика. 2.2.1.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к объекту, указанному в п.1.1. настоящего договора. 2.2.2.Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. 2.2.3.Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором. 2.3. Права Заказчика. 2.3.1.Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. 2.3.2.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 2.3.3.Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 2.3.4.Заказчик может в любое время до сдачи ему результата отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненной работы. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, осуществляются Подрядчиком с 08.2014 г. по 11.2014 г. 4. Стоимость работ 5.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ определяется сметой, прилагаемым к настоящему договору, и составляет: -----------------------------------------------------------------------------------------, кроме того НДС ( 18% ) – --------------------- рубля, всего с НДС – -----------------------------------------------------------------------------------5.2 Аванс в размере 30% от стоимости работ --------------------------------------------------------------------------------, в том числе НДС (18%) – ------------------руб. Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и 32 получения счета на оплату. 5.3. Оплата за выполненные работы осуществляется после предъявления Подрядчиком и подписания Заказчиком оформленного акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форме № КС-3) в течении 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату и счета-фактуры. 5.4. Если возникла необходимость в изменении объемов работ, предусмотренных настоящим договором, стороны в 10-дневный срок заключают дополнительное соглашение к настоящему договору, определяющее объем работ, стоимость, сроки их выполнения и порядок оплаты. 5.5. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в техническом задании, Подрядчик обязан в течение 5 дней уведомить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласится на превышение указанной в настоящем договоре и в локальной смете стоимости работ, он вправе отказаться от настоящего договора и обязан уплатить Подрядчику цену за выполненную часть работы. 5.6. В случае отсутствия необходимости выполнения части работ, учтенных в техническом задании и локальной смете, Заказчик обязан в течение 5 дней уведомить об этом Подрядчика. 5.7. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт». Счет, счет-фактура и акт о приемке выполненных работ выставляются на имя Филиала и подписываются им. 5. Порядок приемки работ 6.1. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта по форме № КС-2. Счет, счет-фактура передаются Подрядчиком Заказчику не позднее 3-х дней с момента приемки работ. 6.2. Подрядчик по результатам выполнения работ предоставляет и передает Заказчику протоколы измерений и акты обследования электроустановок. 6.3.Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней, включая дату получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписать его или дать мотивированный отказ от приемки работ. 6.4.При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. 6. Ответственность. Риски. 7.1.Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. 7.2.Подрядчик, предоставивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 7.3.В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: 7.3.1.Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 14 рабочих дней. 7.3.2.Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 7.3.3.Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков и выплатой пени согласно пункту 7.7 настоящего договора. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы обеспечить доступ Подрядчика к объекту. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и 33 существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 7.4.За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик. 7.5.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона. 7.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 7.7.В случае задержки работы и окончания работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора. 7.8.При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неисполненного по договору. 7.9.Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, кризисы, вызывающие резкий значительный (не менее, чем в 2 раза) рост цен на работы и материалы, и существенные экономико-политические изменения). 8.2.Обстоятельства форс-мажор должны быть подтверждены справкой компетентных органов. 8.3.При наступлении обстоятельств, которые какая-либо из сторон может рассматривать как форс-мажор, она должна в кратчайший срок известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств. 8. Срок действия договора 9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 9.2.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 9.2.1.По письменному соглашению сторон. 9.2.2.В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором. 9.2.3.В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 9.3.Когда Заказчик на основании п.2.3.2, 2.3.3 расторгает настоящий договор, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные убытки. 9.4.В случае прекращения настоящего договора по основаниям иным, чем вышеуказанные в п. п. 2.3.2, 2.3.3 до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат. 9. Конфиденциальность полученной сторонами информации 10.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон. 10. Разрешение споров 11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке 34 фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора. 11.2.В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 11.3.По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт. 11. Заключительные положения 12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон. 12.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по адресам сторон, указанным в настоящем договоре, с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 12.3.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с ____________ 2014г. 12.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 12. Адреса и платежные реквизиты сторон Заказчик: ФГУП «Росморпорт» РФ 127055, г.Москва, ул. Сущевская, 19 стр.7, ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейновый филиал 198035, г.Санкт – Петербург, ул. Гапсальская, д.8 ИНН/КПП 7702352454/780502001 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург р/с 40502810455000100003 к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 Подрядчик: ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Приложение №1 – Техническое задание 2. Приложение №2 – Смета Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» С.В. Пылин М.П. М.П. 35 Приложение № 1 к договору от «___» ____________ 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» по капитальному строительству и эксплуатации ______________ А.В. Кузнецов Техническое задание на выполнение реконструкция электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга. 6. Географическое расположение объекта Основание для выполнения работ Заказчик Источник финансирования Подрядная организация Назначение 7. 8. Сроки работы Состав работ 1. 2. 3. 4. 5. Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской Усть-Луга, территория АЖПК порт Бюджет капитальных вложений Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» на 2014г. Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» Собственные средства По результатам запроса предложений Предотвращение аварий в работе ответственных потребителей электроэнергии причального сооружения АЖПК в случаях аварийного отключения основного электропитания 10 кВ путем подачи питания 0,4 кВ от резервной дизельной электростанции в РУ-0,4 кВ ТП1 - ТП-2 АЖПК. 08.2014г. – 11.2014г. Выполнить: Резервное питание ответственных потребителей 0,4кВ РУНН ТП-1 и ТП-2 от щита управления ЩУ ДЭС насосной пожаротушения (соор. 102) при пропадании основного питания со стороны 10кВ. (Существующая ДЭС насосной пожаротушения расчетной мощностью 400кВт.) 1. В контейнере ДЭС (соор.102) установить щит разм. 600х600х250мм с коммутационными аппаратами (автоматические выключатели Шнайдер-электрик 36 Compact – NS ТМ 250D-1шт; NS TM 400D-1шт) для подключения электроприемников : a. ТП-1 (соор. 187) – расчетной мощностью (Ррасч.) =150кВт; b. ТП-2 (соор.106) - Ррасч.=81,7 кВт. 2. Монтаж в помещении БРП-1 (1 секции) ТП-1 шкафа разм. 300х400х250 мм (1шт.) с распределительным автоматическим выключателем (Compact - NS TM 400D1шт ). 3.Монтаж в помещениях БРП (1 и 2 секций) ТП-2 по одному шкафу разм. 300х400х250 мм с распределительным автоматическим выключателем (Compact - NS TM 250D-1шт), всего 2 шкафа. Обвязку автоматов выполнить проводами ПВ-3 1х70 мм2 (40м). 4.Установку в шкафах РУ-0,4кВ и БРП ТП-1 – ТП-2 для каждого ответственного электроприемника узлов АВР на мотор-редукторах Шнайдер-электрик с блоками дистанционного ввода резерва IVE и механической блокировкой на монтажной плате. a) ТП-1, АВР: автомат NS TM 400D – 4шт, мотор-редуктор Compact МТ-400 – 4шт, блоки дистанционного ввода резерва Compact IVE – 2шт и механической блокировкой на монтажной плате Compact 400A– 2шт, сигнальные контакты положения выключателя Compact – 4шт, сигнальные контакты аварийного срабатывания выключателя Compact – 4шт; б)ТП-2, АВР1 : автомат NSХ 100N (ТМ100D )– 4шт, моторредуктор Compact МТ-100 – 4шт, блоки дистанционного ввода резерва Compact IVE – 2шт и механической блокировкой на монтажной плате Compact 100A – 2шт, сигнальные контакты положения выключателя Compact – 4шт, сигнальные контакты аварийного срабатывания выключателя Compact – 4шт; АВР2 : автомат NSХ 100N (ТМ80D) – 2шт, моторредуктор Compact МТ-100 – 2шт, блоки дистанционного ввода резерва Compact IVE – 1шт и механической блокировкой на монтажной плате Compact 100A – 1шт, сигнальные контакты положения выключателя Compact – 2шт, сигнальные контакты аварийного срабатывания выключателя Compact – 2шт; АВР3 : автомат NSХ 100N (ТМ16D)– 4шт, моторредуктор Compact МТ-100 – 4шт, блоки дистанционного ввода резерва Compact IVE – 2шт и механической блокировкой на монтажной плате Compact 100A – 2шт, сигнальные контакты положения выключателя Compact – 4шт, сигнальные контакты аварийного срабатывания выключателя Compact – 4шт; Обвязку автоматов выполнить проводами ПВ-3 1х35мм2 (80м). 5. Кабели проложить: ДЭС – ТП2, совместная прокладка кабелей АВББШвнг 37 сеч. 4х95мм и АВБбШвнг 4х185 мм2 – по существующему кабельному лотку (130м) и по кабельному переходу высотой 8м, через Ж/д пути – 20м, всего длина трассы 150м, ТП2 – ТП1 – АВБбШвнг 4х185 мм2 по существующему кабельному лотку (80м). Кабели прокладываются по существующим кабельным сборным ж/б лоткам с демонтажем 60 шт. плит перекрытия лотков (с предварительной разработкой и обратной засыпкой грунта вручную -40м3). В помещениях ТП-1, ТП-2, ДЭС верхний покров кабелей снимается – всего 20м. Кабели с 2-х сторон оконцевать термоусаживаемыми муфтами -1ПВКТп-5 (для кабеля АВБбШвнг 4х95) -2 шт.и 1ПВКТп-6-2шт. (для кабеля АВБбШвнг 4х185) 6. Предусмотреть устройство блокировочной системы, исключающей возможность противовключений ДЭС с основной питающей сетью. 2 9 Автоматизация Выполнить автоматическое переключение питания 0,4кВ ответственных электроприемников ТП1–ТП2 на резервные источники (ДЭС) при пропадании основного электропитания. 10 Требования к технологическим решениям Используемые для монтажа материалы и электрооборудование должны соответствовать требованиям СНиП и ПУЭ и иметь документы, подтверждающие качество. 11 Особые требования Предусмотреть ручные режимы переключений наряду с автоматическими. Используемые для монтажа материалы и электрооборудование должны соответствовать требованиям СНиП и ПУЭ и других руководящих документов. Иметь документы, подтверждающие качество. При необходимости самостоятельно получить разрешение и ордер на проведение работ и согласовать производство работ. Предоставить протоколы испытаний. Предоставить исполнительную документацию, согласованную со всеми необходимыми организациями. Восстановить нарушенное благоустройство. Произвести допуск электроустановки в эксплуатацию. 12 Требования к технологическим решениям 13 Особые требования Организация, производящая данные работы должна иметь соответствующие, «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 38 капитального строительства»: Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту – 1.2, 4.5, 5.5, 20.12, 24.4 (Приказ № 624 от 30.12.2009 «Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), в связи с производством работ на объектах портовой инфраструктуры необходимо предоставление свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации на указанные виды работ: 23.36, 24.6, 24.7, 24.10., и Свидетельство о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов: п.33, п.33.9; В объеме работ должна быть учтена стоимость оборудования и всех комплектующих и сопутствующих работ подрядной организации необходимых для полного завершения работ. Выполняемые работы должны обеспечить: - безопасность и нормальное функционирование объектов ведомственных инфраструктур - безаварийную работу областных и ведомственных наружных сетей. Начальник ОГЭ Северо-Западного бассейного филиала ФГУП "Росморпорт" Юшков В.Ю. 39 Приложение № 2 к договору от «___» ____________ 2014 г. Смета на _________________________________________________________________________ (наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: чертежи № ______________________________________________________ Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб. Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб. Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г. руб. Затраты труда Стоимость единицы Общая стоимость рабочих, чел.-ч, эксплуатации Шифр и всего не занятых Наименование эксплуатация машин № номер обслуживанием работ и затрат, Количество машин оплаты п.п. позиции Всего машин единица измерения труда оплаты в т.ч. оплаты норматива в т.ч. оплаты на труда труда всего труда единицу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Составил ___________________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Проверил __________________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 40 Раздел 4 Техническое задание Техническое задание на выполнение реконструкция электроснабжения подъемно - переходного моста АЖПК имущество казны в порту Усть-Луга. 6. Географическое расположение объекта Основание для выполнения работ Заказчик Источник финансирования Подрядная организация Назначение 7. 8. Сроки работы Состав работ 1. 2. 3. 4. 5. Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской Усть-Луга, территория АЖПК порт Бюджет капитальных вложений Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» на 2014г. Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» Собственные средства По результатам запроса предложений Предотвращение аварий в работе ответственных потребителей электроэнергии причального сооружения АЖПК в случаях аварийного отключения основного электропитания 10 кВ путем подачи питания 0,4 кВ от резервной дизельной электростанции в РУ-0,4 кВ ТП1 - ТП-2 АЖПК. 08.2014г. – 11.2014г. Выполнить: Резервное питание ответственных потребителей 0,4кВ РУНН ТП-1 и ТП-2 от щита управления ЩУ ДЭС насосной пожаротушения (соор. 102) при пропадании основного питания со стороны 10кВ. (Существующая ДЭС насосной пожаротушения расчетной мощностью 400кВт.) 2. В контейнере ДЭС (соор.102) установить щит разм. 600х600х250мм с коммутационными аппаратами (автоматические выключатели Шнайдер-электрик 41 Compact – NS ТМ 250D-1шт; NS TM 400D-1шт) для подключения электроприемников : a. ТП-1 (соор. 187) – расчетной мощностью (Ррасч.) =150кВт; b. ТП-2 (соор.106) - Ррасч.=81,7 кВт. 3. Монтаж в помещении БРП-1 (1 секции) ТП-1 шкафа разм. 300х400х250 мм (1шт.) с распределительным автоматическим выключателем (Compact - NS TM 400D1шт ). 3.Монтаж в помещениях БРП (1 и 2 секций) ТП-2 по одному шкафу разм. 300х400х250 мм с распределительным автоматическим выключателем (Compact - NS TM 250D-1шт), всего 2 шкафа. Обвязку автоматов выполнить проводами ПВ-3 1х70 мм2 (40м). 4.Установку в шкафах РУ-0,4кВ и БРП ТП-1 – ТП-2 для каждого ответственного электроприемника узлов АВР на мотор-редукторах Шнайдер-электрик с блоками дистанционного ввода резерва IVE и механической блокировкой на монтажной плате. b) ТП-1, АВР: автомат NS TM 400D – 4шт, мотор-редуктор Compact МТ-400 – 4шт, блоки дистанционного ввода резерва Compact IVE – 2шт и механической блокировкой на монтажной плате Compact 400A– 2шт, сигнальные контакты положения выключателя Compact – 4шт, сигнальные контакты аварийного срабатывания выключателя Compact – 4шт; б)ТП-2, АВР1 : автомат NSХ 100N (ТМ100D )– 4шт, моторредуктор Compact МТ-100 – 4шт, блоки дистанционного ввода резерва Compact IVE – 2шт и механической блокировкой на монтажной плате Compact 100A – 2шт, сигнальные контакты положения выключателя Compact – 4шт, сигнальные контакты аварийного срабатывания выключателя Compact – 4шт; АВР2 : автомат NSХ 100N (ТМ80D) – 2шт, моторредуктор Compact МТ-100 – 2шт, блоки дистанционного ввода резерва Compact IVE – 1шт и механической блокировкой на монтажной плате Compact 100A – 1шт, сигнальные контакты положения выключателя Compact – 2шт, сигнальные контакты аварийного срабатывания выключателя Compact – 2шт; АВР3 : автомат NSХ 100N (ТМ16D)– 4шт, моторредуктор Compact МТ-100 – 4шт, блоки дистанционного ввода резерва Compact IVE – 2шт и механической блокировкой на монтажной плате Compact 100A – 2шт, сигнальные контакты положения выключателя Compact – 4шт, сигнальные контакты аварийного срабатывания выключателя Compact – 4шт; Обвязку автоматов выполнить проводами ПВ-3 1х35мм2 (80м). 5. Кабели проложить: ДЭС – ТП2, совместная прокладка кабелей АВББШвнг 42 сеч. 4х95мм и АВБбШвнг 4х185 мм2 – по существующему кабельному лотку (130м) и по кабельному переходу высотой 8м, через Ж/д пути – 20м, всего длина трассы 150м, ТП2 – ТП1 – АВБбШвнг 4х185 мм2 по существующему кабельному лотку (80м). Кабели прокладываются по существующим кабельным сборным ж/б лоткам с демонтажем 60 шт. плит перекрытия лотков (с предварительной разработкой и обратной засыпкой грунта вручную -40м3). В помещениях ТП-1, ТП-2, ДЭС верхний покров кабелей снимается – всего 20м. Кабели с 2-х сторон оконцевать термоусаживаемыми муфтами -1ПВКТп-5 (для кабеля АВБбШвнг 4х95) -2 шт.и 1ПВКТп-6-2шт. (для кабеля АВБбШвнг 4х185) 6. Предусмотреть устройство блокировочной системы, исключающей возможность противовключений ДЭС с основной питающей сетью. 2 9 Автоматизация Выполнить автоматическое переключение питания 0,4кВ ответственных электроприемников ТП1–ТП2 на резервные источники (ДЭС) при пропадании основного электропитания. 10 Требования к технологическим решениям Используемые для монтажа материалы и электрооборудование должны соответствовать требованиям СНиП и ПУЭ и иметь документы, подтверждающие качество. 11 Особые требования Предусмотреть ручные режимы переключений наряду с автоматическими. Используемые для монтажа материалы и электрооборудование должны соответствовать требованиям СНиП и ПУЭ и других руководящих документов. Иметь документы, подтверждающие качество. При необходимости самостоятельно получить разрешение и ордер на проведение работ и согласовать производство работ. Предоставить протоколы испытаний. Предоставить исполнительную документацию, согласованную со всеми необходимыми организациями. Восстановить нарушенное благоустройство. Произвести допуск электроустановки в эксплуатацию. 12 Требования к технологическим решениям 13 Особые требования Организация, производящая данные работы должна иметь соответствующие, «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 43 капитального строительства»: Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту – 1.2, 4.5, 5.5, 20.12, 24.4 (Приказ № 624 от 30.12.2009 «Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), в связи с производством работ на объектах портовой инфраструктуры необходимо предоставление свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации на указанные виды работ: 23.36, 24.6, 24.7, 24.10., и Свидетельство о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов: п.33, п.33.9; В объеме работ должна быть учтена стоимость оборудования и всех комплектующих и сопутствующих работ подрядной организации необходимых для полного завершения работ. Выполняемые работы должны обеспечить: - безопасность и нормальное функционирование объектов ведомственных инфраструктур - безаварийную работу областных и ведомственных наружных сетей.